2023年相关法规题含已修正的答案

全国建设工程造价员资格认证培训《工程造价管理概论与相关法规》复习题集主编：朱裕宽云南省建设工程造价管理协会２023年3月（内部使用、翻印必究）前言工程建设概预算是设计文献的重要组成部分，是工程造价管理的重要内容之一。算多了将加大国家对固定资产的投资,积压和浪费建设资金,算少了则直接影响承包商建筑安装公司的收入,严重时甚至导致公司的亏损或倒闭。综观一个建设项目，假如说设计决定它的技术问题，预算则决定它的经济问题。为此，编制施工图预算就是直接为工程建设提供基础资料，是加强公司经济核算的重要手段之一,而全面及时准确地为工程建设提供经济合理、质量优良的工程量清单、拦标价、投标报价、施工图预算和竣工结算,则是技术经济人员(造价工程师和造价员）的重要职责。工程造价涉及面广，政策性强,它是一项政策性、技术性、经济性面面俱到的精密细致的系统工程，在我国，现已发展成为一个独立的学科。这就必然规定工程造价计价人员必须具有坚定的政策观念和法制观念，实事求是、客观公正的工作作风,刻苦钻研、开拓进取的拼博精神。工作中，必须熟悉并掌握国家颁发的与工程造价管理相关的法律、法规、方针、政策以及部门规章和规范性文献。什么是法律、行政法规和地方性法规？【法律】法律是指由全国人民代表大会或其常务委员会根据宪法制定的并由国家主席发布主席令宣布执行的规范性文献。比如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国招标投标法》等，均属于法律的范畴。【法规】法规的法律层次仅次于法律，涉及行政法规和地方性法规。【行政法规】行政法规是指由国家最高行政机关国务院根据国家法律制定的并由国务院总理发布总理令宣布执行的规范性文献。比如《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程勘察设计管理条例》等，均属于行政法规的范畴。【地方性法规】地方性法规是指省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要依法制定的在本行政区域内具有法律效力的规范性文献。例如《云南省建筑市场管理条例》、《云南省建设工程造价管理条例》、《云南省建筑工程招标投标管理条例》等，均属于地方性法规的范畴。学习《工程造价管理概论与相关法律法规》的目的通过学习，应用所获得的知识，在从事建设工程造价管理（即工程造价的编制、审价、监督、管理)工作中,为有效控制投资、合理拟定工程造价作出积极奉献。学习《工程造价管理概论与相关法律法规》的规定本课程不仅涉及工程造价和工程造价管理的基本概念，与工程造价管理相关的基本法律条文，并且涉及法的基础理论和民事法律关系、代理制度、诉讼时效等民法的相关知识，其合用性很广、专业性很强。学习本课程的规定：1、掌握从事建设工程造价编、审、监、管应熟悉的法律、法规、部门规章和规范性文献及其具体规定。2、依据法律法规和相关知识,在工程造价管理全过程中,做到对工程造价的对的编制、认真审价、严格监督、强化管理。3、造价工程师和持有《全国建设工程造价员资格证书》的工程造价专业技术人员是工程造价行业的执业和从业人员,是计价活动中的主体和具体工作的执行者。其行为应当符合《造价工程师注册管理办法》、《造价工程师职业道德行为准则》和《〈全国建设工程造价员管理暂行办法〉云南省实行细则》的规定,并在相关法律法规调整的范围内执业和从业,享有权利、履行义务。通过学习,掌握本专业工程量清单计价规范、消耗量定额、计价规则、价格构成的内容，做到及时提供工程量清单，准确编制拦标价，合理进行投标报价，实事求是作好竣工结算。按照《教学大纲》、《文献汇编》和《云南省建设工程造价员系列教材》,为配合造价员资格认证培训，编撰本复习题集,仅供教师教学参考、学员复习使用，不妥之处敬请读者批评指正。编者：朱裕宽202３年３月选择题的答题技巧

朱裕宽1、单项选择题的答题技巧单项选择题由１个题干和4个备选项组成，备选项中只有一个答案最符合题意,其余３个都是干扰项。假如选择对的,该题得1分；选择错误或不选不得分。因此，单项选择题的规定是“准确”。单项选择题一般解题方法和答题技巧有:(1)直接选择法：即直接选出对的项，假如应考者对该考题比较熟悉，可采用此法,以节约时间。(２)间接选择法(即排除法):如对的答案不能直接立即看出,就要逐个排除不对的的干扰项，最后选择对的答案。（３）感觉猜测法：通过排除法仍有2个或3个答案不能拟定，甚至4个答案均不能排除，可以凭感觉随机猜测。一般来说,排除的答案越多，猜中的概率越高，千万不要空缺。（4）比较法:命题者水平再高,有时为了凑答案、句子或用词不是那么专业化或显得又太过于专业化,通过对答案和题干进行研究、分析、比较,可以找出一些陷阱，去除不合理备选项,从而再应用排除法或猜测法选定答案。（5)逻辑推理法：采用逻辑推理的方法思考、判断和推理对的的答案。2、多项选择题的答题技巧多项选择题由1个题干和5个备选项组成，备选项中符合题意的对的答案有２个或2个以上,干扰项有1个或１个以上不等。所选答案将是2个或3个或4个。假如应考者所选答案中有错误选项,该题得0分,不倒扣分;假如答案中没有错误选项,但对的选项未全数选出,则选对的每个选项得0.5分；假如答案中没有错误选项，并全数选出对的选项，则该题得2分。多项选择题有一定的难度,考试成绩的高低及考试科目是否通过，往往取决于多项选择题的得分。多选题的分值是单选题的2倍，1道多选题相称于２道单选题。所以应考者应抓紧时间,保证在考试时间内把所有的题目都做一遍，尽量把多选题做完。多项选择题的解题方法也可以采用直接选择法、排除法、比较法和逻辑推理法，但一定要慎用感觉猜测法。做多选题时，要十分慎重,对对的选项有把握的，可以先选；对没有把握的最佳不选，宁“缺”勿“滥”。在做题时,应注意多选题至少有2个对的答案,假如已经拟定了2个(或以上)对的选项，则对只略有把握的选项,最佳不选，由于选错一项，本题就不得分了;假如已经拟定的选项只有１个,则对略有把握的选项，可以选择;假如对每个选项的正误均无把握，可以使用感觉猜测法，至少可以随机猜选一、二个。总之，多项选择题是从备选项中选出“符合题意”的选项，而不是“最符合题意”的选项,所以多选题的规定不仅要“准确”,并且还要“全面”，考生要根据自己对各选项把握的限度合理安排应答策略。2023年3月第一章法的基础理论单项选择题１、工程建设法律关系的构成要素不涉及()。A、主体 ﻩB、客体 ﻩＣ、内容ﻩ Ｄ、时间2、法律意义上的物是指(）的生产资料和消费资料。A、可为人们控制的并具有经济价值B、可为人们占有的并具有经济价值C、可为人们控制的并具有使用价值D、可为人们占有的并具有使用价值3、下列概念中（)不属于法律意义上的物。Ａ、钢材ﻩﻩＢ、水泥 ﻩＣ、资金ﻩﻩD、建筑机械设备４、法律意义上的行为是指可以引起法律关系的产生、变更、消灭的行为,这种行为指的是（)。A、人的活动 ﻩﻩ ﻩﻩ B、人的故意识的活动 ﻩC、人的潜意识的活动 ﻩ D、人的无意识的活动5、法律关系的产生,是指法律关系主体之间形成了一定的（）关系。Ａ、权利 Ｂ、客体ﻩ Ｃ、责任ﻩ Ｄ、权利和义务６、法律关系的变更是指民事法律关系的(）发生变化。Ａ、主体ﻩﻩＢ、客体 ﻩC、内容 ﻩD、主体、客体和内容７、引起法律关系产生、变更和消灭的情况,即是(）。A、法律事件 Ｂ、法律事由ﻩC、法律事实ﻩＤ、法律事端8、行为是指人的故意识的活动，涉及（)。Ａ、悲观的作为或悲观的不作为Ｂ、积极的作为或积极的不作为C、积极的不作为或悲观的作为Ｄ、积极的作为或悲观的不作为9、发电厂甲与施工单位乙签订了价款为50０0万元的固定总价建设工程施工协议,则这笔5000万元工程价款是（）。A、工程建设法律关系的主体ﻩB、工程建设法律关系客体Ｃ、工程建设法律关系的内容ﻩD、工程建设法律关系内容中的义务10、甲和乙分别与某建筑公司签订了一份三年期劳动协议,则下面说法对的的是(）。A、甲和乙是民事法律关系主体中的社会组织B、甲和乙是民事法律关系主体中的自然人C、甲和乙是民事法律关系中的法人D、甲和乙是民事法律关系中的非公司法人11、法律事件是指()。A、不以当事人意志为转移的客观事实Ｂ、以当事人意志为转移而产生的自然现象Ｃ、以当事人意志为转移而产生的社会现象D、不以当事人意志为转移的法律事实多项选择题1、建设法律关系的主体涉及（)。A、国家机关 B、社会组织 ﻩC、公民个人ﻩ D、施工监理E、质量认证2、建设法律关系的客体涉及()。Ａ、物ﻩ ﻩＢ、行为 ﻩﻩC、智力成果ﻩ D、经济权利ﻩE、经济义务3、建设法律法规除具有一般法律基本特性外,还具有（）。A、行政性 B、政策性 ﻩC、经济性 ﻩ Ｄ、从属性E、技术性4、建设法律法规的调整对象涉及()。A、建设活动中的行政管理关系 B、建设活动中的技术管理关系C、建设活动中的经济协作关系D、建设活动中的因果关系E、建设活动中的民事关系５、建设法律法规遵守的原则涉及(）。A、守法的原则 Ｂ、不得损害社会公共利益和别人合法权益的原则C、合法权益受保护的原则ﻩ ﻩD、自愿的原则E、协商的原则6、法律责任的种类涉及（)。Ａ、民事责任 Ｂ、刑事责任 ﻩＣ、行政责任ﻩﻩD、过失责任ﻩE、侵权责任7、法律关系的终止,分为(）。A、权利终止ﻩﻩﻩＢ、自然终止ﻩﻩ C、义务终止ﻩＤ、违约终止 ﻩＥ、协议终止８、法律事实按是否包含当事人的意志分为事件和行为两类。其中，行为通常表现为(）。A、民事行为ﻩ ﻩB、行政行为 C、违法行为D、自然行为ﻩﻩﻩE、司法行为9、甲和乙分别与某建筑公司签订了一份三年期劳动协议，协议中载明甲乙二人每月固定工资1２00元，则下面说法对的的是(）。A、甲、乙二人是法律关系的主体,建筑公司是法律关系的客体B、建筑公司是法律关系的主体,甲、乙二人是法律关系的客体C、甲、乙与建筑公司都是协议关系的主体D、甲和乙分别与某建筑公司签订劳动协议的行为是法律关系的客体E、固定工资1２0０元是协议关系是客体10、法律意义上的非物质财富是指人们脑力劳动的成果或智力方面的创作，也称智力成果。下列选项中属于非物质财富的有(）。Ａ、股票 ﻩ ﻩﻩB、100元人民币ﻩﻩ C、建筑图纸ﻩD、建筑材料的商标 E、太阳光11、下列选项中属于法律行为的是（)。A、酒后驾驶ﻩ ﻩＢ、梦游ﻩ ﻩC、打喷嚏D、签订协议 E、违约12、法律关系的变更，是指法律关系的（)发生变化。A、主体 ﻩ ﻩB、内容ﻩﻩﻩﻩC、客体 D、主观方面 ﻩ Ｅ、客观方面１3、法律行为的成立要件有（)。Ａ、法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力Ｂ、通过登记或备案等程序C、行为人意思表达真实Ｄ、行为内容合法E、行为形式合法１4、行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件规定行为人实行的民事行为（)。Ａ、不违反法律 ﻩﻩﻩﻩ B、不违反行政法规C、不得违反社会公德ﻩ Ｄ、不得损害社会公共利益E、不得违反风俗习惯第二章民法相关知识一、单项选择题1、在代理关系中()承担民事责任。A、代理人对自己的行为B、被代理人对代理人的代理行为C、代理人对第三人的行为D、被代理人对第三人的行为2、施工公司委托律师代理诉讼属于（）。A、法定代理 ﻩﻩ B、指定代理 C、约定代理ﻩ ﻩﻩﻩD、委托代理3、在代理关系中,假如由于授权不明确而给第三人导致损失的（)。A、代理人向第三人承担责任、被代理人承担连带责任B、被代理人独自向第三人承担责任C、代理人独自向第三人承担责任D、被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任4、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理形式是(）。A、法定代理 ﻩ B、指定代理 ﻩC、委托代理ﻩﻩ ﻩD、指定代理和法定代理5、指定代理，是指根据()而产生的代理。A、被代理人的指定B、法律的直接规定C、主管机关或人民法院的指定ﻩD、主管机关和人民法院的指定6、在代理权限范围内,代理人（）进行代理活动。A、应亲自ﻩB、可委托第三人 C、不必亲自D、可以自己的名义7、代理,是指代理人在代理权限内，以被代理的名义实行民事法律行为（）承担责任。A、以代理人对自己的行为 ﻩ B、被代理人对代理人的代理行为C、代理人对第三人的行为 ﻩﻩD、被代理人对第三人的行为8、公民委托律师代理诉讼属于()。A、法定代理Ｂ、指定代理ﻩ C、约定代理ﻩ ﻩﻩ D、委托代理9、若李某接受王某的委托从事违法活动，则(）。A、由李某承担责任 ﻩ ﻩﻩＢ、由王某承担责任Ｃ、由李某或王某承担责任 ﻩ D、由王某和李某承担连带责任1０、下面属于代理有效的代理行为是（）。A、甲委托乙购买水泥，乙不仅买了水泥，还同时为甲购买了部分钢材，事后甲对此进行了追认。B、甲委托乙购买水泥，乙将这项委托给了丙，丙为甲购买了符合规定的水泥。C、甲委托乙购买水泥，乙将自己厂中生产的水泥卖给了甲。D、甲委托乙购买水泥,乙同水泥厂串通后将抬高了价格的水泥卖给了甲。11、代理人没有代理权，超越代理权限范围或代理权终止后进行活动属于(）A、非法代理 ﻩ ﻩﻩB、表见代理 ﻩＣ、无权代理ﻩ ﻩﻩ ﻩ D、越权代理1２、在无权代理的情况下，由()承担法律责任。A、行为人 B、代理人ﻩ C、被代理人 ﻩﻩD、第三人13、某工地发生安全事故导致一名工人受伤,该工人应在（)年内提起诉讼才干使自己的权利得到保障。A、2ﻩ B、1 ﻩﻩC、４ﻩﻩ D、201４、诉讼时效，是指权利人在法定期间内,未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其(）的制度。Ａ、起诉权ﻩﻩB、胜诉权 ﻩC、申诉权 ﻩＤ、请求权１5、普通诉讼时效期间通常为（)。Ａ、６个月ﻩ B、１年ﻩﻩﻩC、2年 ﻩﻩＤ、4年１6、短期诉讼时效期间为()。A、６个月ﻩ B、1年 ﻩﻩC、2年ﻩ Ｄ、4年17、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过（)年的，人民法院不予保护。A、5年 Ｂ、2０23 ﻩC、20２3ﻩﻩﻩＤ、30年18、在诉讼时效期间的最后（）个月，因不可抗力或其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。A、1 ﻩ B、2 ﻩC、4 Ｄ、61９、某业主没有按照协议的约定及时支付工程款,经承包商催要，业主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半,则对于另一半工程款的收回,承包商的诉讼时效是（）。A、2年 ﻩ B、21个月ﻩ C、１年ﻩ ﻩD、9个月20、伟达进出口贸易公司租用大成房地产公司的办公楼，但拒付租金,大成公司规定伟达公司支付租金的诉讼时效是（）年。A、６个月Ｂ、1年Ｃ、2年D、4年２1、2０２3年3月8日，张某向李某借款1０00元，说好202３年12月３1日前归还,但到期张某未还钱，2０23年６月1日李某向张某催要,张某借口手头没钱只归还500元。则到（)若李某不催要，他的胜诉权消失。A、2０23年３月8日ﻩﻩ ﻩ ﻩB、2023年1２月3１日Ｃ、２02３年3月8日ﻩﻩﻩﻩﻩﻩD、２02３年6月1日22、建设工程协议的诉讼时效为()。Ａ、6个月ﻩﻩ B、1年 C、2年 ﻩﻩD、4年２3、在转委托中，代理人转委托不明致第三人损失的（）A、被代理人对第三人负责，有过错的转委托代理人承担连带责任Ｂ、代理人对第三人负责,被代理人承担连带责任C、被代理人独自对第三人承担责任D、代理人独自对第三人承担责任二、多项选择题1、代理的种类有(）。A、委托代理ﻩ ﻩＢ、邀请代理 ﻩ Ｃ、约定代理 Ｄ、法定代理 E、指定代理2、被代理人在委托活动中应注意下列问题()。A、被代理人应慎重选择代理人B、被代理人不得取消委托C、被代理人不得更换代理人D、委托授权的范围要明确E、委托代理的事项必须合法3、代理人在代理活动中应注意下列问题()。Ａ、应在代理权限范围内进行代理活动B、应亲自进行代理活动Ｃ、应认真履行职责D、应严格按被代理人的指示活动E、不得滥用代理权4、下面属于委托代理的是()。Ａ、某甲打电话请某乙为他买一盒中华牌香烟B、某丙打电话请爸爸为自己明天将举行的二十岁生日购买一份精美的蛋糕C、人民法院指定一名律师作为某丧失行为能力的当事人的代理人D、某丁将自己买的香烟送给了某戊E、老李8岁的儿子将别人打伤被起诉，老李代为出庭5、下面行为中，属于滥用代理权的是()。A、某甲委托某乙购买一盒香烟，某乙将自己昨天购买的一盒烟卖给了某甲Ｂ、某律师同时作为原告与被告的辩护律师C、代理人与第三人勾结损害被代理人D、某乙委托某甲购买一盒三五牌香烟，某乙却为小李买回来一盒中华牌香烟Ｅ、某乙将某甲委托购买香烟的事委托给了某丙去办理6、滥用代理权表现为（）。A、以被代理人的名义同自己实行法律行为B、代理双方当事人实行同一个法律行为Ｃ、超越代理权限范围进行活动D、代理权终止后进行活动E、代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益7、下列选项中(）属于委托代理终止的因素Ａ、代理期限届满 ﻩB、被代理人取得民事行为能力Ｃ、代理人辞去委托ﻩﻩ D、被代理人死亡E、代理事务完毕8、下列选项中（）属于法定代理终止的因素A、代理期限届满 ﻩ B、被代理人取得民事行为能力C、代理人辞去委托ﻩ ﻩD、代理人死亡E、代理事务完毕9、下列选项中，（）的诉讼时效为1年A、身体受到伤害规定补偿 ﻩ ﻩ B、延付或拒付租金C、出售质量不合格的商品未声明ﻩD、技术协议争议起诉或仲裁E、国际货品买卖协议争议提起诉讼或仲裁10、某业主没有按协议的约定及时支付工程款，则在诉讼时效期间发生（）的情况下符合诉讼时效的中断,诉讼时效需重新计算。A、不可抗力不能行使请求权 Ｂ、承包商提起诉讼C、承包商向业主发出支付工程款告知书 Ｄ、业主书面批准7天后支付工程款E、发生其他第三章工程造价管理概论工程造价管理及其基本内容一、单项选择题1、工程造价是指（)建设一项工程预期开支或实际开支的所有固定资产的投资费用工程价格A、B都不对的从不同角度理解A、B项均对的2、工程造价两种含义的重要区别是(）第一种含义属于价格管理范畴;第二种含义属于投资管理的范畴第一种含义对于承包商追求较高的工程造价;第二种含义对于投资者追求投资决策的对的性第一种含义是作为市场供应主体,出售商品和劳务的价格总和，第二种含义是“购买”项目付出的价格第一种含义是工程投资的费用；第二种含义通常认定为工程承发包价格３、以下不属于工程造价管理工作要素的是()投资估算和概算要打足投资认真控制施工图设计,推行“限额设计”C、开展工程造价跟踪管理、纠正不合法计价行为D、严格协议管理，做好工程索赔价款结算工作；用好管好建设资金，保证资金合理、有效地使用４、我国工程造价管理体制改革的最终目的是（）A、取消统一定额B、完全放开量价C、价格由指令性转变为指导性D、建立市场形成价格的机制二、多项选择题１、工程造价管理的基本内容就是（)工程造价。A、合理控制 ﻩ ﻩB、成本控制ﻩ ﻩ Ｃ、价格管理D、有效控制 ﻩ E、合理拟定2、工程造价的计价特性是()。A、单件性 ﻩB、多次性 ﻩ C、动态性Ｄ、层次性 ﻩE、反复性3、工程造价的管理系统有(）。工程造价征询中介组织管理系统政府行政管理系统企、事业机构管理系统行业协会管理系统工程项目管理系统4、建设工程全面造价管理涉及（)造价管理。Ａ、全寿命期ﻩ ﻩＢ、全过程ﻩ ﻩ Ｃ、全要素D、全时效 ﻩ E、全方位５、有效控制工程造价应体现的原则是()以设计阶段为重点的建设全过程造价控制实行积极控制，以取得令人满意的结果对的编制拦标价不高估冒算，漏项少算技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段采用固定价签订施工协议6、工程造价管理组织的三个系统是()A、政府行政管理系统B、市场经济管理系统C、企事业单位管理系统D、社会监督管理系统Ｅ、行业协会管理系统建设部第１5０号令《注册造价工程师管理办法》一、单项选择题1、以下表述中,对的的是（）Ａ、经全国造价工程师执业资格统一考试，取得资格证书的人员，可自资格证书签发之日起３个月内申请初始注册。Ｂ、参与全国造价工程师执业资格统一考试合格未注册的人员也可以造价工程师的名义执业。C、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门对全国造价工程师的注册、执业活动实行监督管理。D、造价工程师是指通过全国造价工程师执业资格统一考试或者资格认定、资格互认,取得中华人民共和国造价工程师执业资格,并按照《注册造价工程师管理办法》注册，取得中华人民共和国造价工程师注册执业证书和执业印章，从事工程造价活动的专业人员。2、造价工程师初始注册的有效期为(),延期注册的有效期为()A、一年,一年B、两年,两年C、三年,三年D、四年,四年3、下列不属于造价工程师享有的权利的是()Ａ、工程造价管理的执法Ｂ、依法独立执行工程造价业务C、发起设立工程造价征询公司Ｄ、参与继续教育４、下列说法中,错误的是（)A、注册造价工程师实行注册执业管理制度B、造价工程师可以申请在两个或两个以上单位注册Ｃ、注册造价工程师可以依法进行工程经济纠纷的鉴定D、保管和使用本人的注册证书和执业印章是注册造价工程师享有的权利5、下列不属于注册造价工程师应当履行的义务（)A、保证执业活动成果的质量B、执行工程造价计价标准和计价方法C、接受继续教育,提高执业水平Ｄ、定期向建设主管部门报告工作和思想情况6、建设部第150号令《注册造价工程师管理办法》的施行日期是()A、2０23年3月1日B、2023年１0月1日C、2023年1月1日Ｄ、20２3年3月1日二、多项选择题1、未经注册而以造价工程师名义从事工程造价活动的，应承担的法律责任是()A、所签署的工程造价成果文献无效B、由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令停止违法活动C、可处以1万元以上3万元以下的罚款Ｄ、责令作出书面检查E、依法追究刑事责任2、以下表述中（)是对的的。A、注册造价工程师应当在本人承担的工程造价成果文献上签字并盖章B、注册造价工程师不得以个人名义承接工程造价业务Ｃ、注册造价工程师与当事人有利害关系的,应当积极迴避D、注册造价工程师可以代替执业律师进行经济纠纷诉讼E、注册造价工程师不可以进行工程索赔费用的计算建设部１49号令《工程造价征询公司管理办法》一、单项选择题1、《工程造价征询公司管理办法》规定:工程造价征询公司资质等级分为(）A、甲级、乙级、丙级 ﻩﻩ B、甲级、乙级Ｃ、乙级、丙级、丁级ﻩﻩﻩ ﻩﻩＤ、一级、二级2、工程造价征询公司甲级资质认定条件中规定技术负责人已取得造价工程师注册资格,并具有工程或经济系列高级专业技术职称,且从事工程造价专业工作(）年以上。A、２0ﻩ ﻩＢ、１０ ﻩＣ、８年ﻩ ﻩ D、１53、工程造价征询公司乙级资质认定条件中规定公司的出资人中造价师人数不低于(),且出资额不低于注册资本总额的（)A、60％ ﻩＢ、５0%ﻩ ﻩC、４0％ﻩ ﻩＤ、30%4、（）工程造价征询公司资质由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门审批,报建设部备案。A、甲级ﻩﻩﻩB、乙级ﻩ ﻩC、丙级 ﻩ ﻩD、甲级和乙级5、乙级工程造价征询单位的注册资金不少于(）A、50万元 ﻩB、100万元 Ｃ、20万元 ﻩD、3０万元6、按照《工程造价征询公司管理办法》相关规定,以下说法()不对的。工程造价征询公司不得超越资质等级范围承接工程造价征询业务工程造价征询公司依法从事工程造价征询业务受行政区域限制工程造价征询公司不得转包承接的工程造价征询业务乙级工程造价征询公司取得造价工程师注册证书的人员不少于６人7、以下（)不是工程造价征询业务范围。工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的征询提供工程造价信息服务建设项目概预算的编制与审核同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价征询业务8、工程造价征询公司依法从事工程造价征询活动,（)。Ａ、要受行政区域限制B、不受行政区域限制C、按省人民政府规定开展工作D、甲级不限制行政区域,乙级限制行政区域９、工程造价征询公司资质有效期为（)年。资质有效期届满,需要继续从事工程造价征询活动的,应当在资质有效期届满()日前向资质许可机关提出资质延续申请。准予延续的,资质有效期延续（)年。A、1、10、1Ｂ、2、２0、2C、3、30、３D、4、4０、41０、为了加强对工程造价征询公司的管理,提高工程造价征询工作质量,维护建设市场秩序和社会公共利益，根据相关法律法规和建设部第149号令《工程造价征询公司管理办法》，云南省建设厅发布第8号公告，制定公布了（），自２０23年4月1日起实行。A、《云南省〈工程造价征询公司管理办法〉实行细则》Ｂ、《云南省建设工程造价管理条例》C、《云南省建设工程造价计算机软件管理办法》D、《云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标补充规定》二、多项选择题1、下列各项,对的的是（）甲级工程造价征询公司可以在全国范围内从事各类建设项目的工程造价征询业务乙级工程造价征询公司可以在全国范围内从事工程造价50０0万元人民币以下的各类建设项目的工程造价征询业务乙级工程造价征询公司在本省、自治区、直辖市范围内承接中小型建设项目的工程造价征询业务取得了甲级和乙级资质的工程造价征询公司,承接工程造价征询业务不受限制按建设部的规定,工程造价征询公司资质分为甲级、乙级、丙级2、下列各项，不对的的是(）。工程造价征询公司是指接受委托，对建设项目投资、工程造价的拟定与控制提供专业服务的公司甲级工程造价征询公司取得造价工程师注册证书的人员不少于8人工程造价征询公司应具有固定的办公场合，人均办公建筑面积甲级不少于１0平方米,乙级不少于甲级工程造价征询公司近3年工程造价征询营业收入累计不低于人民币3００万元乙级暂定期内工程造价征询营业收入累计不低于人民币50万元3、工程造价征询公司从事工程造价征询活动应当遵循（）的原则，不得损害社会公共利益和别人的合法权益。A、独立 ﻩﻩB、客观 C、公正ﻩﻩ ﻩD、自愿E、诚实信用造价员管理制度一、单项选择题１、造价员是指通过全省统一考试合格,取得(），并经登记取得从业印章，从事工程造价活动的人员。A、全国建设工程造价员资格证书B、造价工程师助理资格证书Ｃ、建筑经济专业技术员证书Ｄ、工程经济专业助理工程师证书2、以下说法中(）不对的对违反国家法律、法规的计价行为，造价员有权向国家有关部门举报造价员应保守委托人的商业秘密造价员应遵守工程造价行业的技术规范和规程,保证工程造价文献的质量造价员可以申请设立工程造价征询单位3、《〈全国建设工程造价员管理办法〉云南省实行细则》规定造价员资格实行(）制度。A、单位聘用Ｂ、考试认定C、个人申请D、领导任命４、《〈全国建设工程造价员管理办法〉云南省实行细则》规定造价员资格证书有效期为（)年，在每个续期验证期内应取得不少于()学时的继续教育合格学时。A、1、10B、2、20C、3、３0D、4、405、《〈全国建设工程造价员管理办法〉云南省实行细则》自（）起施行A、２0２3年5月１日B、2023年5月1日C、202３年5月１日Ｄ、20２3年5月１日二、多项选择题1、按照《〈全国建设工程造价员管理暂行办法〉云南省实行细则》，以下表述中对的的是()A、造价员资格考试根据造价员资格专业类别设立专业科目,由考生根据专业方向选择报考专业B、造价员资格考试成绩不实行滚动管理C、造价员资格考试成绩两年滚动有效D、造价员从业资格不分专业E、造价员从业资格分为土建和安装两个通用专业。2、按照《〈全国建设工程造价员管理办法〉云南省实行细则》，以下表述中()不对的。A、造价员在从业活动中,应恪守职业道德，诚实守信，保证工程造价业务成果的质量B、造价员只能受聘于一个工作单位，并从事与资格证书专业相符合的工程造价业务C、造价员应当在本人完毕的工程造价成果文献上署名、加盖从业印章，并承担相应的法律责任D、造价员的从业活动只能接受所在单位的监督管理，全心全意为本单位办事E、造价员可以考虑允许别人以自己名义从业3、建设工程造价员履行的义务是()遵守法律、法规和有关管理规定ﻩﻩ 接受继续教育恪守职业道德,遵循诚信、客观业务原则ﻩﻩﻩ执行工程造价计价标准和规则，保证从业活动成果质量E、对违反国家法律、法规的不合法计价行为,向有关部门举报第四章工程建设相关法律、法规、部门规章及规范性文献中华人民共和国建筑法一、单项选择题1、《建筑法》规定建筑工程开工前，建设单位应按照国家相关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）Ａ、资信证明 Ｂ、施工许可证 C、委托招标ﻩﻩ D、报建手续２、《建筑法》所称的建筑活动是指（）各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动各类房屋建筑的建造及其附属线路、管道、设备的安装活动各类工业与民用建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动各类建筑建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动3、国务院（)对全国的建筑活动实行统一监督管理Ａ、各有关部门ﻩ ﻩﻩ B、建设行政主管部门 ﻩ C、建设单位和施工单位 D、工程监理单位4、建筑工程安全生产管理的方针是()A、统一指挥、分级管理 ﻩB、安全第一、防止为主Ｃ、岗位监督、经理负责 ﻩﻩﻩ ﻩD、定人定岗、各负其责5、《中华人民共和国建筑法》自1９9８年（)起实行。Ａ、5月1日ﻩﻩB、3月1日 C、７月１日 D、10月1日6、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。A、1个月ﻩﻩﻩB、2个月ﻩﻩﻩC、6个月 ﻩ Ｄ、3个月7、大型建筑工程或者结构复杂的工程，可以由（）的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包协议的履行承担连带责任。A、一个以上ﻩﻩ B、两个以上 ﻩC、三个以上 Ｄ、四个以上8、《建筑法》规定：建筑工程造价应当按照国家相关规定，由(）A、工程造价征询单位计算拟定 Ｂ、发包单位招标时在招标文献中规定C、承包单位投标时在投标文献中拟定D、发包单位与承包单位在协议中约定9、《建筑法》规定，施工现场安全由（）负责。A、建设单位 ﻩ ﻩ Ｂ、施工公司ﻩﻩﻩC、建设单位和施工单位ﻩﻩD、工程监理单位和施工公司１0、按照《建筑法》规定,（)必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并支付保险费。Ａ、社会福利部门 ﻩＢ、本人ﻩC、家属ﻩﻩD、施工公司１1、建设项目施工许可证的申请者是（）Ａ、建设单位 ﻩ ﻩﻩＢ、施工单位Ｃ、监理单位ﻩ ﻩ ﻩ D、建设项目主管部门12、建设单位领取了施工许可证不能按期开工的应当申请延期，延期以（)次为限，每次不超过（)个月。A、1、２ Ｂ、2、３ﻩﻩ C、3、４ﻩﻩﻩＤ、４、51３、按照《建筑法》相关规定，以下说法(）不对的。A、提倡对建筑工程实行总承包，严禁将建筑工程肢解发包B、国家推行建筑工程监理制度建设单位和建筑施工公司共同对工程的施工质量负责建筑工程实行质量保修制度１4、工程建设监理是监理单位代表(）实行监督的一种行为。A、建设单位Ｂ、设计单位C、施工单位Ｄ、国家15《建筑法》规定：建筑工程造价应当按照国家有关规定,由（）A，工程造价征询单位计算拟定Ｂ,发包单位招标时在招标文献中规定C，承包单位投标时在投标文献中拟定D,发包单位与承包单位在协议中约定二、多项选择题1、申请领取施工许可证，应当具有下列条件（)已经办理该建筑工程用地批准手续需要拆迁的，其拆迁进度符合施工规定已经拟定施工公司建设资金已经贯彻招投标工作已经完毕2、《建筑法》中规定的“建筑许可”制度涉及(）方面A、建设项目规划许可ﻩ ﻩ ﻩ B、建筑工程施工许可C、建筑工程监理制度 ﻩﻩﻩ ﻩＤ、质量体系认证制度Ｅ、从业资格3、下列选项中（）是领取建筑工程施工许可证的法律后果建设单位应当自领取施工许可证之日起３个月内开工在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起3个月内,向建筑工程施工许可证发证机关报告中止施工满１年的工程恢复施工前，建设单位应当报建筑工程施工许可证发证机关核验施工许可证按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的,应当及时向批准机关报告情况按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。4、万方公司的新办公大楼项目分勘察、设计、施工、设备采购招标，多家有资质的承包单位竞标。根据《建筑法》关于建筑工程发承包的有关规定，万方公司可以()。把勘察、设计工作发包给甲承包单位，把施工、设备采购发包给乙承包单位把整个工程肢解发包给若干家承包单位把整个工程一并发包给一家工程总承包单位把勘察任务肢解发包给多家承包单位把设计任务肢解发包给多家承包单位５、下列做法中()不符合《建筑法》关于建筑承包的规定发包单位将应当由一个承包单位完毕的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位Ｂ、某建筑施工公司超越本公司资质等级许可的业务范围承揽工程Ｃ、某建筑施工公司将其承包的所有建筑工程肢解以后，以分包的名义分别转包给别人D、发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位E、某建筑施工公司将所承包工程主体结构的施工分包给其他单位6、下面关于分包的说法对的的是()承包单位可以将所承包的工程转包给别人所有的分包商都需要经建设单位认可只要是将部分工程分包，且分包具有资质的分包商就不违反《建筑法》假如分包商所承建的工程出现了质量事故,则业主可以规定总承包商自己承担责任分包商经业主批准可将所承揽的工程再分包，但必须要包给具有相应资质的单位。7、工程建设监理的重要内容是（）。A、控制建设投资、工期和工程质量B、代表业主对承包商实行监督C、进行工程建设协议管理和信息管理D、协调有关单位的工作关系E、对已完毕工程量进行拟定中华人民共和国协议法一、单项选择题1、一个协议被确认为无效协议,双方约定的违约金为2万元,双方各有1万元的经济损失,甲乙双方都有过错,但甲方是重要过错方（75%过错）,损失承担应为(）Ａ、各自承担自己的损失B、甲方补偿乙方1万元的损失C、甲方补偿0.5万元的损失D、甲方补偿乙方2万元的损失2、无效协议的确认权属于()A、协议当事人双方ﻩ ﻩﻩﻩ B、协议当事人一方C、当事人上级机关ﻩ ﻩ ﻩ ﻩD、人民法院３、建设工程协议涉及（）A、总承包协议与分包协议ﻩ B、计划协议与非计划协议C、诺成协议与实践协议 ﻩﻩﻩD、工程勘察、设计、施工协议4、订立协议必须通过一定的程序，不同的协议订立的程序也许不同，但其中（)是每个协议都必须通过的程序。Ａ、担保和承诺 B、要约和担保C、要约和承诺D、承诺和公证5、以下不属于协议当事人的是（）A、自然人 ﻩB、法人Ｃ、其他组织 ﻩ D、未成年人6、有关索赔的表述对的的是(）索赔只能在结算阶段提出ﻩﻩ 业主无权向承包商提出索赔规定索赔只有费用索赔一种形式 ﻩﻩ工期索赔是索赔的一种表现形式7、根据《建设工程施工协议(示范文本)》中规定的索赔程序,索赔事件发生后，承包人向工程师发出索赔意向告知，再提出索赔报告，以及工程师答复，给定的期限分别是（）Ａ、7天、14天、14天ﻩﻩﻩﻩ B、７天、7天、7天C、14天、２8天、２8天 ﻩﻩ D、28天、28天、28天8、我国经济协议示范文本总编号GF-XＸ-XXＸX,中间两个字符“XＸ”表达（）A、该示范文本发布的年份 ﻩB、该示范文本的协议种类C、该示范文本发布的先后顺序ﻩ D、该示范文本签订的先后顺序9、索赔是指在经济协议的实行过程中，()因对方不履行或未能履行协议所规定的义务而受到损失,而向对方提出索赔规定。A、业主方ﻩ Ｂ、承包方 C、第三方ﻩﻩＤ、协议中的一方1０、建设单位在(）协议中承担了项目的所有风险A、成本加酬金ﻩﻩB、单价 Ｃ、总价可调ﻩﻩ D、总价不可调１１、一般说来，依法订立的协议,自()时生效。A、要约生效ﻩﻩB、成立Ｃ、承诺 Ｄ、双方盖章或签字１2、《协议法》规定，在协议订立过程中，承诺自()时生效。A、到达要约人 B、承诺人发生ﻩＣ、要约人真正了解 D、协议成立13、建设工程协议是一种（)协议A、实践ﻩﻩﻩ B、诺成ﻩﻩﻩﻩC、单务 ﻩ D、从14、在建设工程协议中,承包人最重要的义务是（）A、准备施工条件ﻩﻩ ﻩﻩ Ｂ、进行工程建设ﻩ C、支付工程款ﻩﻩﻩ ﻩ ﻩﻩＤ、照管施工现场15、在建设工程协议中,发包人最重要的义务是(）A、办理有关证件ﻩ ﻩ ﻩﻩＢ、平整施工现场ﻩﻩC、支付工程款 ﻩ ﻩﻩﻩ ﻩＤ、组织竣工验收１６、建设工程协议涉及(）A、总承包协议与分包协议B、计划协议与非计划协议C、诺成协议与实践协议D、工程勘察、设计、施工协议1７、《协议法》分则将协议分为1５类，建设工程协议是其中之一类,建设工程协议没有规定的,应当合用协议法中(）A、承揽协议 B、委托协议ﻩC、诺成协议 D、技术协议18、订立建设工程协议,应当采用（）形式A、口头 ﻩB、书面ﻩ Ｃ、其他ﻩ D、协商１9、建设工程协议的主体是（）A、法定代表人ﻩﻩﻩ ﻩﻩB、委托代理人ﻩﻩC、法人 ﻩ ﻩﻩﻩﻩﻩD、承发包双方20、《中华人民共和国协议法》自(）起实行。A、通过之日 ﻩﻩﻩ ﻩﻩＢ、颁布之日 C、１９９9年10月1日 ﻩ D、20２3年1月１日21、下列哪一说法错误（）要约是民事法律行为,也是一种意思表达要约人发出要约但未到达受要约人之前，要约人可以撤回或修改要约内容要约邀请是订立协议的预备行为，在法律上需要承担法律责任在发出要约邀请以后,要约邀请人可以撤回要约邀请22、当组成建设工程施工协议的文献内容出现不一致时,协议的优先解释顺序为()中标告知书-协议协议书－协议专用条款－协议通用条款-标准、规范及有关技术资料-图纸中标告知书-协议协议书-协议通用条款－协议专用条款-标准、规范及有关技术资料－图纸协议专用条款－协议通用条款－协议协议书－中标告知书-标准、规范及有关技术资料-图纸协议协议书－中标告知书-协议专用条款-协议通用条款-标准、规范及有关技术资料－图纸23、在建设工程协议订立的下列表述中，错误的是（）A、《建筑法》提倡对工程建设实行总承包B、建设工程协议的订立，也要通过要约和承诺两个阶段C、建设工程协议形式,应遵循不要式原则D、发包人不可以将一个单位工程的主体部分肢解发包２４、当事人订立协议,采用（）方式Ａ、谈判、签约ﻩB、要约、承诺Ｃ、投标、定标ﻩD、协商、议标２5、仲裁机构受理必须是(）Ａ、法院裁决必须仲裁 ﻩ ﻩ ﻩＢ、纠纷通过调解C、当事人一方乐意仲裁 ﻩﻩﻩﻩ D、当事人达成仲裁协议26、某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款,该行为属于（）A、协议行为 ﻩ B、自然事件ﻩC、违法行为 ﻩ Ｄ、社会事件27、无效协议从（）时起就没有法律效力A、被确认无效ﻩ B、履行 ﻩ Ｃ、订立 ﻩC、谈判2８、口头协议自（)时生效A、要约生效ﻩﻩﻩ ﻩ ﻩB、要约人发出要约D、双方签字 ﻩﻩﻩ Ｄ、受要约人承诺29、在项目施工过程中，由于设计单位没有按期提供施工图纸，导致监理工程师未按期向施工公司提供图纸，给施工公司导致了损失，施工公司应当向（）提出索赔规定。A、建设单位ﻩﻩﻩﻩﻩ B、监理单位ﻩC、监理工程师 ﻩﻩﻩﻩＤ、设计单位３0、在工程施工期间，施工工程的占有权属于（)A、建设单位ﻩﻩﻩ ﻩB、施工单位ﻩ ﻩC、监理单位ﻩﻩﻩ ﻩﻩﻩD、国家31、根据《建筑工程施工协议（示范文本)》,承包人应当在协议价款可调整情况发生（)天内，将调整因素、金额以书面形式告知工程师。A、7Ｂ、1４C、21D、2８32、《建筑工程施工协议(示范文本）》中规定,工程师收到变更工程价款报告之日起（）天内予以确认，工程师无合法理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起（)后视为变更工程价款报告已确认。A、7、7B、14、１4Ｃ、7、14D、14、７33、根据《建筑工程施工协议(示范文本）》协议文献的解释顺序为（)=１＼*GＢ3①协议协议书=2＼＊ＧB3②招标文献及补遗=3\＊GB3③投标文献及附件=4\*GＢ3④中标告知书=5\*ＧB3⑤工程预算书=６\*GＢ3⑥工程量清单A、=1\*GB3①=3\*GB３③=４＼＊GB3④＝5\*ＧB3⑤=６＼*ＧB3⑥Ｂ、=1\*ＧＢ3①=3\*GＢ３③=4\*GＢ3④=6＼*GB3⑥=5\＊GB３⑤C、＝1＼*ＧB３①=4\*GＢ３④=３\*GB3③=6\*GB3⑥=5＼*GB3⑤D、=1\*ＧＢ３①=2\*GB３②=3\*ＧＢ3③=4\＊GB3④=6\*GB3⑥34、下列有关索赔的叙述对的的是(）A、索赔指承包人在协议实行过程中，对因工期延误、设计变更等引起的费用增长而规定发包人给予补偿损失的一种权利规定。B、一方违约使另一方蒙受损失,受损方向对方提出补偿损失的规定。C、索赔是单项的,承包方无权向发包方提出索赔规定D、索赔只能在结算阶段提出35、在项目实行过程中，由于设计单位没有按期提供施工图纸，导致监理工程师未按期向施工单位提供图纸,给施工单位导致了损失，施工单位应向()提出索赔规定。A.监理单位B.监理工程师Ｃ．建设单位D.设计单位36、协议履行中,对协议条款有效性发生争议时,由（）拟定。A.当事人上级主管部门B.社会中介服务机构C.有管辖权的工商行政机关Ｄ.有管辖权的人民法院或仲裁机构37、拟定了承诺期限的要约（）Ａ.可以撤回B.不可撤回C.可以撤消D.不可撤消３８、《协议法》规定，发包人未按照约定的时间和规定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以(）A．中止协议B．顺延工程工期C.规定补偿停工、窝工等损失D．顺延工程工期,并有权规定补偿停工、窝工等损失３9.根据最高人民法院关于合用《中华人民共和国协议法》若干问题的解释(二)，以下表述不对的的是()。Ａ.协议法第五十二条第(五）项规定的“强制性规定”是指效力性强制性规定。（14条）B．当事人采用协议书形式订立协议的，应当签字或者盖章。当事人在协议书上摁手印的，人民法院应当认定其不具有与签字或者盖章同等的法律效力。（5条)C.依据协议法第4７条、第4８条的规定，追认的意思表达自到达相对人时生效,协议自订立时生效。（11条）D．当时人一方违反协议法第92条规定的义务,给对方当时人导致损失,对方当时人请求补偿实际损失的，人民法院应当支持。(２２条)二、多项选择题1、协议是平等主体的（）之间设立,变更、终止民事权利义务关系的协议A、自然人ﻩ B、法人 ﻩﻩＣ、法定代表 ﻩﻩＤ、其他组织E、项目经理2、协议当事人承担违约责任的形式有（)A、行政处分并罚款 ﻩ ﻩﻩﻩB、继续履行ﻩＣ、追缴财产ﻩ ﻩﻩ Ｄ、支付补偿金ﻩﻩ E、支付违约金3、《协议法》规定，协议内容由当事人约定,一般应涉及的条款有（）当事人的名称或者姓名和住所标的、数量、质量、价款或酬金履行期限、地点及方式违约责任附加条件4、协议纠纷的解决方式有()Ａ、和解或者调解ﻩ B、顺其自然 Ｃ、仲裁ﻩ ﻩD、起诉E、中介协调5、协议被确认无效后，其法律后果有(）A、支付违约金ﻩﻩ B、补偿损失 ﻩﻩC、返还财产ﻩﻩ Ｄ、追缴财产E、继续履行6、可撤消的建设工程施工协议应当由（)撤消Ａ、建设行政主管部门ﻩ B、人民法院ﻩC、仲裁机构 ﻩD、工商行政主管部门ﻩﻩE、监理公司7、在施工过程中,发生(）情况时,承包人可以规定索赔A、业重规定赶工ﻩ B、设计单位修改设计 ﻩC、社会动乱 ﻩ D、分包方违约 ﻩE、监理工程师发出的告知有误8、我国现行《建设工程施工协议示范文本》由()三部分组成。Ａ、协议书 ﻩ B、工程质量 C、通用条款 ﻩ ﻩﻩ ﻩD、协议价款ﻩE、专用条款9、《协议法》的基本原则有（)A、平等原则ﻩ ﻩﻩﻩﻩﻩ B、自愿原则ﻩﻩﻩ ﻩC、公平原则 ﻩﻩ D、公正原则Ｅ、诚实信用的原则10、按照《建设工程施工协议示范文本》规定，在施工中发生()等情况导致工期延误的,经确认，竣工工期可以顺延。Ａ、乙方未能及时调配施工机械 ﻩ B、发生不可抗力C、雨季天数多 ﻩ ﻩﻩﻩﻩD、工程量变化和设计变更E、一周内非乙方因素停电、停水、停气导致停工累计超过8小时11、《建设工程施工协议示范文本》的附件涉及(）A、发包人供应材料设备一览表ﻩﻩﻩ B、通用条款Ｃ、工程质量保修书ﻩﻩﻩﻩﻩ Ｄ、专用条款E、承包人承揽工程项目一览表１2、在施工协议文献中,(）是发包人的义务A、办理土地征用ﻩﻩﻩﻩ B、提供施工现场Ｃ、在缺陷责任期内临时设施的修建 D、施工界区内临时设施的修建E、在维修期内负责照管工程现场13、协议法规定的协议终止涉及（)A、协议解除B、抵销C、混同D、法律事实发生E、提成1４、我国现行《建筑工程施工协议(示范文本）》由（）三部分组成Ａ、协议书B、工期质量C、通用条款D、协议条款Ｅ、专用条款１5、按索赔目的分类，可以分为（）A、工程变更索赔Ｂ、工期索赔Ｃ、费用索赔D、道义索赔Ｅ、不可碰见的外部障碍或条件索赔16、某高速公路由于业主修改高架桥不设计，监理工程师下令承包商停工一个月,则承包商可以索赔的费用涉及(）A、人工费、材料费、机械使用费B、分包费、现场管理费、利息C、工期Ｄ、保险费E、保函手续费17.甲将二建设工程依法以总承包的方式发包给乙，乙报经甲批准将工程的非主体结构部分分包给了丙，由乙的法定代表人私下撮合，丙的法定代表人又将其分包的项目转包给无施工资质的丁实际施工,后因丁施工的工程发生质量事故,为解决争议，甲应以（)为共同被告提起诉讼。Ａ.乙Ｂ.乙的法定代表人C.丙D.丙的法定代表人E.丁第三节中华人民共和国招标投标法一、单项选择题1、《中华人民共和国招标投标法》自（)施行A、199８年8月３0日起ﻩ ﻩ B、19９9年10月1日起 C、2０23年1月1日起 D、２023年５月1日起ﻩ２、招标代理机构是()A、政府部门 ﻩﻩB、社会中介组织C、政府与社会中介组织的联合体 D、国家公务员参与的社会团队3、开标由（)主持,邀请所有投标人参与A、招标人 ﻩﻩ ﻩﻩﻩ B、招标人的上级主管部门C、政府监督机构ﻩﻩﻩ ﻩﻩ Ｄ、投标人推举的代表4、评标委员会成员的组成,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）A、一半ﻩﻩ ﻩﻩ B、三分之一ﻩC、三分之二 ﻩﻩ D、无规定５、施工招标的投标人是(）响应招标，参与投标竞争的施工公司ﻩﻩ响应招标但不具有投标文献规定资质的施工单位响应招标,施工公司以外的其他单位响应招标的自然人6、中标告知书是一种(）Ａ、要约 ﻩﻩB、承诺ﻩﻩ Ｃ、要约邀请ﻩﻩﻩ D、反要约7、工程投标属于(）A、要约B、承诺ﻩ ﻩC、要约邀请ﻩﻩﻩﻩD、反要约８、邀请招标的工程,招标人必须向（）以上具有承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A、2个 ﻩ Ｂ、3个ﻩ ﻩﻩC、5个 ﻩ ﻩＤ、7个９、下列表述中，对的的是（）工程招标是要约,工程投标是承诺工程招标是承诺，工程投标是要约工程招标，投标属要约的范畴工程招标是要约邀请,工程投标是要约,定标则是承诺10、七部委第3０号令《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标保证金一般不得超过投标总价的百分之二，但最高不得超过()人民币Ａ、伍拾万元 ﻩﻩ B、陆拾万元ﻩﻩ C、捌拾万元ﻩ ﻩﻩﻩﻩD、壹佰万元二、多项选择题１、以下各项中必须进行招标的是（）大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公众安全的项目所有或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D、抢险救灾或者属于运用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的项目涉及国家安全,国家秘密的项目2、七部委第30号令《工程建设项目施工招投标办法》规定,以下属于废标的是()未按规定的格式填写,内容不全或笔迹模糊、无法辨认的投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的联合体共同投标的未按招标文献规定提交投标保证金的无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的3、七部委30号令《工程建设项目施工招标投标办法》对投标人进行资格审查时,可分为()A、资格预审ﻩﻩ ﻩﻩ B、资格再审 C、资格后审ﻩﻩﻩ ﻩ D、资格重审 D、资格认证4、有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标（)项目技术复杂或有特殊规定,只有少数几家潜在投标人可供选择的受自然地区环境限制的涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的法律、法规规定公开招标的5、依法必须招标的工程建设项目，应当具有下列条件才干进行施工招标（）招标人已经依法成立初步设计及概算应当履行审批手续的，尚待核准招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准有相应资金或资金来源已经贯彻有招标需要的设计图纸及技术资料6、投标文献一般涉及以下列内容（）Ａ、投标函 ﻩ ﻩB、投标报价 ﻩC、施工组织设计D、商务和技术偏差表 E、工程量清单7、招标、投标活动应当遵循（）原则Ａ、公开、公平、公正ﻩﻩ ﻩB、协商一致 C、诚实信用D、互相谅解ﻩﻩ Ｅ、依质论价8、《招标投标法》规定,招标的方式有(）A、公开招标ﻩ ﻩﻩ ﻩB、协商议标ﻩﻩﻩﻩC、地区内招标D、邀请招标ﻩ ﻩ ﻩ Ｅ、行业内招标9、《招标投标法》规定，（)可以作为招标人A、法人ﻩ ﻩ ﻩB、自然人 ﻩﻩ C、其他组织Ｄ、乐意招标的人ﻩﻩ E、具有编制招标文献能力的人10、《招标投标法》规定（）可以作为投标人A、法人 ﻩﻩB、自然人 ﻩﻩC、其他组织D、响应招标的人ﻩﻩﻩﻩﻩE、自愿参与投标的竞争的人1１、评标委员会由（)组成A、招标人的代表 ﻩ ﻩ ﻩﻩB、公证机关派员ﻩﻩC、有关技术、经济等方面的专家ﻩﻩﻩD、纪检部门的代表E、招标人的上级派员１2、下列表述中,错误的是()中标告知书对招标人和投标人具有法律效力中标人可以自愿放弃中标项目招标人可以改变中标结果将协议授予别人中标人经招标人批准,可以将中标项目的部分非主体,非关键性工作分包给别人完毕中标人可以将中标项目转包给别人1３、下列表述中,对的是的()A、实行招标投标的工程,招标人与中标人应当根据中标价订立协议B、不实行招标投标的工程，在承包方编制的施工图预算的基础上,由发承包双方协商订立协议Ｃ、实行招标投标的工程，招标人与中标人可以根据中标人编制的预算价订立协议D、无论是否实行招标投标的工程,均可由发承包双方协商议价订立协议E、不实行招标投标的工程,必须经公证订立协议14、中标人的投标应当符合下列条件之（）A、可以最大限度地满足招标文献中规定的各项综合评价标准Ｂ、可以满足招标文献的实质性规定,并具经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外C、评分最高ﻩﻩ ﻩD、最低报价 ﻩ ﻩ E、专家推荐15、根据《工程建设项目施工招标投标办法》对标底的规定,以下对的的说法是(）A、招标人可根据项目特点决定是否编制标底Ｂ、招标项目必须设立标底，按标底进行招标Ｃ、招标项目可以不设标底，进行无标底招标D、编制标底的，标底编制过程和标底必须保密Ｅ、设有标底的,标底在评标中应当作为参考,但不得作为评标的的唯一依据。第四节云南省建筑市场管理条例一、单项选择题1．《云南省建筑市场管理条例》规定，建设工程造价实行（）A.分级管理B．统一管理C.各司其职D．调放结合2．《云南省建筑市场管理条例》规定：从事建筑经营活动应当遵循(）的原则。A．公平竞争、合法交易、诚实信用B.守法、诚信、公正、科学C．公平、等价、有偿、讲求信用D．公平、公正、平等竞争３.按照《云南省建筑市场管理条例》工程交付使用后,在保修期内,因勘察、设计、施工以及材料、构配件、设备因素导致工程质量缺陷的，由下列单位承担责任（）。由承包方负责维修,费用由承包方承担由承包方负责维修,费用由责任方承担由责任方负责维修,费用由责任方承担由责任方负责维修,费用由承包方承担4.按照《云南省建筑市场管理条例》,建设工程实行()制度A．质量抽查Ｂ.安全考核C．造价评审D．报建备案二、多项选择题1．《云南省建筑市场管理条例》规定;签订建设工程承包、分包协议必须严格执行国家和省有关（)的规定。A.工期B．价格C．安全 D．质量ﻩE.税收2.《云南省建筑市场管理条例》规定：建设工程造价实行统一管理，建设工程的（)必须执行省建设行政主管部门制定的工程定额管理办法。Ａ．招标标底B．投标报价C.承包协议价Ｄ．工程结算价E.材料调差价第五节云南省建设工程造价管理条例一、单项选择题1、《云南省建设工程造价管理条例》自（)起施行。A、202３年1月１日ﻩﻩB、20２３年１０月1日C、2023年11月1日ﻩ ﻩD、2023年1月1日2、《云南省建设工程造价管理条例》所称建设工程造价是指（)。A、建设工程投资估算所需的所有费用。B、建设工程施工图预算所需的所有费用。C、建设工程竣工结算所需的所有费用。D、建设工程从立项到竣工验收交付使用所需的所有费用。３、《云南省建设工程造价管理条例》规定()按照分级管理原则负责建设工程造价管理工作。Ａ、省级建设行政主管部门ﻩ B、国务院建设行政主管部门C、国务院有关部门ﻩ ﻩﻩＤ、地、州、县建设行政主管部门4、《云南省建设工程造价管理条例》规定建设工程实行()制，（）制。Ａ、项目法人 ,方案评审 Ｂ、法定代表人,项目经理C、建设行政主管监督，造价征询负责ﻩﻩﻩﻩD、委托监理，行业自律5、《云南省建设工程造价管理条例》规定(）应根据批准的初步设计及概算、建设工程协议的约定、批准的设计变更和竣工结算编制办法进行编制。Ａ、承包协议价 B、竣工结算ﻩﻩC、竣工决算 ﻩﻩD、投标报价６、根据《云南省建设工程造价管理条例》规定，人民政府有关职能部门对下列建设工程造价及其管理活动进行审查、监督,错误表述的是:(）A、使用国有资金或者国家融资三十万元以上的建设工程。B、基础设施，公用事业等关系社会公共安全的项目。Ｃ、使用国际组织,援助资金的建设项目。D、使用外国政府贷款的建设项目。７、《云南省建设工程造价管理条例》是一部（)A、国家法律 ﻩB、行政法规ﻩ C、地方法规ﻩﻩﻩＤ、部门规章8、根据《云南省建设工程造价管理条例》第二条的规定,结合我省当前建设工程造价项目投资情况,在（）的建设工程的招标活动中应当设立拦标价。Ａ、使用国有资金或国家融资五十万元以上B、关系社会公共安全Ｃ、基础设施和公用事业Ｄ、使用社会性投资在五十万元以上E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金9、《云南省建设工程造价管理条例》规定：(）应当根据建设工程标准定额和招标文献，并结合公司的技术条件、管理水平自主拟定。A、施工图预算ﻩﻩＢ、投标报价ﻩﻩＣ、工程协议价 ﻩD、竣工结算10、《云南省建设工程造价管理条例》规定:国家机关工作人员在建设工程造价工作中玩忽职守、滥用职权、循私舞弊的,依法给予(）,构成犯罪的，依法追究(）。Ａ、罚款处分、经济责任 ﻩﻩﻩB、降级处分、个人责任Ｃ、撤职处分、领导责任 D、行政处分、刑事责任11、工程“三超”是指(）Ａ、概算超估算、预算超概算、决算超预算B、概算超估算、预算超概算、结算超预算C、估算超概算、概算超预算、预算超决算D、估算超概算、概算超预算、预算超结算二、多项选择题1、《云南省建设工程造价管理条例》规定，政府有关职能部门对建设工程造价进行审查、监管的项目涉及（）。Ａ、使用国有资金或者国家融资50万元以上的建设工程。B、当年正在施工的所有建设工程C、基础设施、公用事业等关系社会公共安全的项目。Ｄ、援外的建设项目。Ｅ、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的建设工程。2、《云南省建设工程造价管理条例》所指的建设工程造价涉及()。A、项目前期费Ｂ、建筑安装工程费C、设备及工器具购置费、预备费、工程建设移民搬迁等其他费D、建设期贷款利息和固定资产投资方向调节税E、工程项目竣工结算和决算３、下列属于建设工程标准定额的是()。A、投资估算指标和费用定额B、概算定额和预算定额C、工期定额和劳动定额Ｄ、公司定额和公司计价依据E、材料预算价格信息及工程造价指数4、《云南省建设工程造价管理条例》规定，项目法人对建设项目的（）全面负责。Ａ、决策ﻩﻩB、造价ﻩﻩC、质量ﻩﻩD、安全 ﻩＥ、工期5、初步设计概算，根据已批准的可行性研究报告，按照（)进行编制。A、建设工程标准定额 ﻩﻩB、建设规模和建设标准C、概算编制办法ﻩ ﻩ D、预算编制办法E．建设条件和设备选型6、施工图预算根据施工图纸和施工方案,按照(）进行编制。A、建设工程标准定额ﻩ B、投资估算指标C、概算编制办法ﻩﻩﻩ D、预算编制办法E、工程量清单编制办法７、竣工结算的编制依据是(）A、批准的初步设计及其概算Ｂ、批准的设计变更Ｃ、发承包双方的建设工程协议约定D、临时发生的其他费用Ｅ、竣工结算编制办法8、建设工程造价专业技术人员应当取得国务院建设行政主管部门核发的（）或者经省建设行政主管部门()后方能从事建设工程造价活动。A、造价工程师执业资格证书Ｂ、工程师以上技术职称证书C、培训合格Ｄ、所在单位的聘用证书E、国家认可学历的毕业证书９、《云南省建设工程造价管理条例》规定，未取得建设工程造价专业技术人员资格证书以及未经培训合格从事建设工程造价活动的应承担的法律责任是（）Ａ、进行批评教育 ﻩＢ、责令书面检查 C、给予警告处分Ｄ、责令改正，没收违法所得E、拒不改正的,处违法所得一倍以上五倍以下的罚款1０、根据《云南省建设工程造价管理条例》,以下说法对的的是(）Ａ、建设项目可行性研究报告的投资估算由建设行政主管部门自主审批Ｂ、房屋建筑工程和市政工程的初步设计概算由建设行政主管部门审批Ｃ、涉及国家投资和财政预算资金安排的项目由建设行政主管部门会同经济贸易主管部门审批。Ｄ、建设工程估算、概算、结算的审批不得超过六十日。E、大型建设项目的承包协议价经行政主管部门负责人批准,可以适当延长审批时间。第六节建设部107号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》一、单项选择题１.以下说法中（）不对的A、我国现行工程价格计价的方法有工料单价法和综合单价法Ｂ、建筑工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由市场竞争形式Ｃ、投标报价应当满足招标文献规定Ｄ、招标人与中标人应当根据拦标价订立协议2.招标标底和工程量清单由具有编制招标文献能力的招标人或其委托的具有相应资质的（)编制A．建设行政主管部门B.工程造价征询机构、招标代理机构Ｃ.工程建设监理单位Ｄ．工程建设质监部门３．按照《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，协议价不可以采用的方式是(）。Ａ、固定价B、可调价C、协商价D、成本加酬金二、多项选择题１.工程价格由（）组成。A．成本（直接成本，间接成本）B．利润(酬金）Ｃ．税金D.预付款E.材料款２．按照《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》,工程发承包计价涉及编制（）。Ａ．施工图预算Ｂ．招标标底和投标报价Ｃ.工程结算D.施工决算E.签订协议价3．建筑工程施工发包与承包计价，应当遵循（)的原则。Ａ．公平B．合法C.计价有偿Ｄ.无限竞争Ｅ.诚实信用4．我国现行工程价格计价的方法有(）。Ａ.工料单价法B.综合单价法Ｃ.价格平衡法D．物价指数法E.投资估算法5.协议价定价的方式有()。A.固定价Ｂ．可调价Ｃ.商品价Ｄ.成本加酬金E．滚动价第七节财建(2023）３6９号建设工程价款结算暂行办法法释(２023）1４号关于审理建设工程施工协议纠纷案件合用法律问题的解释单项选择题1．按照财建（２０2３）３6９号《建设工程价款结算暂行办法》,以下不属于工程竣工结算方式的是（)。A．分部工程竣工结算Ｂ．单位工程竣工结算C.单项工程竣工结算D.建设项目竣工总结算