2020年陕西省二级造价工程师职业资格考试真题

2020年陕西省二级造价工程师职业资格考试真题《造价管理基础知识》一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.关于法的效力层级的说法，正确的是（）。A.行政法规的法律地位仅次于宪法B.国际条约的效力高于地方政府规章C.特殊情况下法律、法规可以与宪法不一致D.地方性法规的效力高于本级地方政府规章【答案】D【解析】上位法优于下位法，地方性法规的效力高于本级地方政府规章。2.某建筑工程因新冠疫情于2020年2月15日中止施工，建设单位按规定报告了施工许可证发证机关；2020年5月工程拟恢复施工，根据《中华人民共和国建筑法》，建设单位的正确做法是（）。A.重新申领施工许可证B.向施工许可证发证机关报告C.要求施工单位核验施工许可证D.请施工许可证发证机关检查工地【答案】B【解析】在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护工作。建设工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。3.根据《建设工程质量管理条例》，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施是（）。A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.调查被检查单位的银行账户流水明细D.发现工程质量隐患时，责令被检查单位停工整改【答案】B【解析】县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（1）要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；（2）进入被检查单位的施工现场进行检查；（3）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。4.根据《建设工程安全生产管理条例》，列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，施工单位应当用于（）。A.工程救护设施的建设和救护用具的采购B.施工现场环境改善和现场人员安全培训C.施工安全防护用具及设施的采购和更新D.工程现场安全事故应急预案的编制及演练【答案】C【解析】施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。5.关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A.确定中标人的权利属于招标人B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人C.招标人应当在收到评标报告时公示中标候选人D.招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起20日内订立书面合同【答案】A【解析】《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。A选项正确，B选项错误。《招标投标法实施条例》规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人。C选项错误。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。6.某施工单位向某建材供应商发出购买建筑钢材的要约，该供应商在承诺有效期内对该要约做出了完全同意的答复，则该物资采购合同成立的时间是（）。A.施工单位发出要约时B.建材供应商发出答复文件时C.施工单位的要约到达建材供应商时D.建材供应商的答复文件到达施工单位时【答案】D【解析】承诺是受要约人同意要约的意思表示，建材供应商的答复文件是承诺。承诺到达要约人，合同成立。7.根据《中华人民共和国企业所得税法》，企业收入中不征收企业所得税的是（）。A.利息收入B.租金收入C.财政拨款D.接收捐赠收入【答案】C【解析】收入总额中的下列收入为不征税收入：（1）财政拨款；（2）依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；（3）国务院规定的其他不征税收入。8.根据《中华人民共和国民事诉讼法》，建设工程施工合同争议的人民法院管辖属地是（）。A.合同签订地B.工程所在地C.承包人住所地D.发包人住所地【答案】B【解析】建设工程施工合同以施工行为地为合同履行地,施工行为地也就是工程所在地。9.根据《中华人民共和国合同法》，合同履行过程中的逾期交货，且遇到标的物价格变化，处理的原则是（）。A.无论价格上涨还是下降，都按原价执行B.无论价格上涨还是下降，都按新价执行C.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行D.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行【答案】D【解析】《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。10.陕西省某造价咨询企业于2020年8月20日承接了河南某建设项目的工程造价纠纷调解业务，该企业应做的工作是（）。A.2020年9月20日前到河南省建设主管部门备案B.2020年9月20日前到陕西省建设主管部门备案C.2020年10月20日前到河南省建设主管部门备案D.2020年10月20日前到陕西省建设主管部门备案【答案】A【解析】工程造价咨询企业跨省、区承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内，到建设工程所在地省、自治区、直辖市建设主管部门备案。2020年8月20日后30日为2020年9月20日，建设工程所在地为河南省。11.工程造价咨询企业分支机构可以自己名义（）。A.领取营业执照B.订立造价咨询合同C.承接造价咨询业务D.出具工程造价成果文件【答案】A【解析】工程造价咨询企业分支机构可以以自己名义领取分支机构营业执照。分支机构不得以自己的名义承接工程造价咨询服务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件。12.下列建设工程项目的组成内容，属于单位工程的是（）。A.图书馆的计算机机房工程B.商住楼的通风与空调工程C.工业厂房中的设备安装工程D.机场航站楼的玻璃幕墙工程【答案】C【解析】单位工程是指具有独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。常见的单位工程包括建筑工程和设备按照工程，如工业厂房工程中的建筑装饰工程、设备安装工程、工业管道工程等。13.建设项目竣工验收后，应由建设单位编制的工程造价是（）。A.项目概算B.竣工结算C.竣工决算D.项目后评价核算【答案】C【解析】建设工程竣工决算是指竣工验收交付使用阶段，由建设单位编制的建设项目从筹建到竣工投产或使用全过程的全部实际支出费用的经济文件。14.政府投资项目建议书中论述的内容是（）。A.项目建设技术的先进性B.项目建设条件的可行性C.项目建设资金的充分性D.项目建设风险道德可控性【答案】B【解析】项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目，论述其建设的必要性、建设条件的可行性和获利的可能性，供国家选择并确定是否进行下一步工作。15.建设工程项目生产过程中资源和知识的总集成者是（）。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.咨询单位【答案】A【解析】建设单位不仅是建设工程项目生产过程中人力资源、物质资源和知识的总集成者，也是建设工程项目生产过程的总组织者。16.关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（）。A.有利于建设单位的总投资控制B.有利于缩短工程建设工期C.施工总承包单位可以自主决定分包内容D.分包内容由建设单位在合同中约定【答案】A【解析】采用施工总承包模式具有以下特点：（1）有利于控制工程造价。在开工前就有明确的合同价，有利于建设单位的总投资控制。但在施工过程中发生设计变更，可能会引发索赔。（2）不利于缩短建设工期。由于一般要等施工图设计全部结束后，建设单位才进行施工总承包招标，因此，开工日期不可能太早，建设周期会较长。这是施工总承包模式的最大缺点，限制了其在建设周期紧迫的建设工程项目上的应用。（3）有利于控制工程质量。建设工程项目质量的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平。（4）有利于工程组织管理。建设单位只需要进行一次招标，与施工总承包方签约，因此招标及合同管理工作量将会减少。由于建设单位只负责对施工总承包单位的管理及组织协调，其组织与协调的工作量大大减少。17.项目融资PPP模式的物有所值定性评价中，采用的补充评价指标是（）。A.可融资性B.潜在竞争程度C.绩效导向与鼓励创新D.全寿命期成本测算准确性【答案】D【解析】物有所值定性评价中，补充评价指标包括项目规模大小、预期使用寿命长短、主要固定资产种类、全寿命期成本测算准确性、运营收入增长潜力、行业示范性等。19.安全文明施工费中，属于陕西省专项费用的是（）。A.环境保护费B.临时设施费C.夜间施工增加费D.扬尘污染治理费【答案】D【解析】2017年7月1日起，陕西省在安全文明施工费中增加了“扬尘污染治理费”。20.某进口设备到岸价为15000万元，银行财务费、外贸手续费合计360万元，关税为3000万元，消费税税率10%，增值税税率17%。关于该进口设备税费的说法正确的是（）。A.消费税为2000万元B.增值税为2550万元C.组成计税价格为18000万元D.设备原价为24536万元【答案】A【解析】（1）进口设备消费税=（到岸价格×人民币外汇汇率－关税）/（1－消费税率）×消费税税率=（15000＋3000）/（1－10%）×10%=2000（万元）。（2）组成计税价格=关税完税价格＋关税＋消费税=15000＋3000＋2000=20000（万元）。（3）进口设备增值税=（组成计税价格）×增值税税率=20000×17%=3400（万元）。（4）设备原价指的是进口设备抵岸价=进口设备到岸价＋进口从属费=15000＋360＋3000＋2000＋3400=23760（万元）。21.下列工程建设其他费用的内容中，属于第三类“与未来生产经营有关的其他费用”的是（）。A.场地准备及临时设施费B.引进项目图纸资料翻译复制费C.专利及专有技术使用费D.节能评估及评审费【答案】C【解析】与未来生产经营有关的其他费用包括：（1）联合试运转费；（2）专利及专有技术使用费；（3）生产准备费。22.某新建项目的建设期为2年，分年度进行贷款，第一年贷款400万元，第二年贷款800万元，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付。建设期第二年的贷款利息为（）万元。A.72.72B.48.72C.72.00D.48.00【答案】B=1/2×400×6%=12（万元）【解析】建设期第一年利息q1建设期第二年利息q=（400＋12＋1/2×800）×6%=48.72（万元）223.在项目建议书和可行性研究阶段编制的工程造价是（）。A.投资估算B.设计概算C.施工预算D.施工图预算【答案】A【解析】建设工程项目投资决策阶段项目管理工作一般包括投资机会研究、项目建议书、初步可行性研究、详细可行性研究等几个主要阶段，相应的工程造价管理工作统称为投资估算。24.工人工作时间中，完成生产一定产品的施工工艺过程所消耗的时间，称为（）。A.基本工作时间B.有效工作时间C.实际工作时间D.定额工作时间【答案】A【解析】有效工作时间是指从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗。其中包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间的消耗。基本工作时间是指工人完成能生产一定产品的施工工艺过程所消耗的时间。25.准确性较高、但工作量大且技术要求高的劳动定额编制方法是（）。A.经验估工法B.统计分析法C.技术测定法D.理论分析法【答案】C【解析】技术测定法重视现场调研技术分析，有一定的科学技术依据，制定的定额准确性较高，缺点是费时费力，工作量大，技术要求高。26.确定预算定额的人工消耗指标时，翻墙工程中“砌砖、调制砂浆”的用工量属于（）。A.基本用工B.辅助用工C.超运距用工D.人工幅度差【答案】A【解析】基本用工：基本用工是指完成子项工程的主要用工量，如砌墙工程中的砌砖、调制砂浆、运砖、运砂浆的用工量。27.按其用途和用量的大小，钢管脚手架在预算定额中属于（）。A.主要材料B.消耗性材料C.辅助材料D.周转性材料【答案】D【解析】按用途和用量的大小预算定额中的材料可由以下分类：（1）主要材料：指直接构成工程实体的大宗性材料，其中包括成品、半成品等。（2）辅助材料：也是直接构成工程实体，但使用量较少的材料。如垫木、铁钉等。（3）周转性材料：是指在施工中能反复周转使用、不构成工程实体的工具性材料。如模板、脚手架等。28.在概算定额的基础上进一步综合扩大，以建筑物和构筑物为对象，以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组为计量单位编制的定额，称为（）。A.施工定额B.综合预算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】C【解析】概算指标是概算定额的扩大和合并，它是以整个建筑物和构筑物为对象，以更为扩大的计量单位来编制的。29.根据《陕西省建设工程工程量清单计价费率》，编制投标报价时，总承包服务费的计价由（）。A.主管部门规定B.招标人确定C.投标人自主确定D.招标人与投标人约定【答案】C【解析】根据《陕西省建设工程工程量清单计价费率》，总承包服务费应按招标工程量清单中列出的内容和提出的要求自主确定。30.下列指数中，表明社会经济现象对上一期或前一期综合变动的是（）。A.定基指数B.环比指数C.综合指数D.平均指数【答案】B【解析】环比指数是以前一时期为基期计算的指数，表明社会经济现象对上一期或前一期的综合变动的指数。31.按所反映的现象范围，工程造价指数中的设备、工器具价格指数属于（）。A.平均数指数B.综合指数C.个体指数D.总指数【答案】D【解析】指数按其所反映的现象范围的不同，分为个体指数、总指数。设备、工器具费用的变动通常是由两个因素引起的，即设备、工器具单价采购价格的变化和采购数量的变化，并且工程所采购的设备、工器具是由不同规格、不同品种组成的，因此，设备、工器具价格指数属于总指数。32.住宅建筑平面多为矩形，既有利于施工又比较经济的设计选型是（）。A.2~3个住宅单元、房屋长度40m~60mB.3~4个住宅单元、房屋长度60m~80mC.2~3个住宅单元、房屋长度60m~80mD.3~4个住宅单元、房屋长度80m~100m【答案】B【解析】一般住宅建筑平面多为矩形，既有利于施工，又能降低造价和使用方便，以3~4个住宅单元、房屋长度为60~80m较为经济。33.按形成资产法估算建设投资时，为简化计算，预备费一并计入（）。A.固定资产B.无形资产C.流动资产D.其他资产【答案】A【解析】在按形成资产法估算建设投资时，工程费用形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产及其他资产；预备费为简化计算，一并计入固定资产。34.在正常施工条件下，完成单位合格产品所规定劳动消耗的数量标准，称为（）。A.材料消耗定额B.机械消耗定额C.施工定额D.劳动定额【答案】D【解析】劳动定额也称为人工定额，是指完成一定的合格产品规定活劳动消耗的数量标准。35.编制项目投资估算时，我国国内不常见，但世界银行项目常采用的方法是（）。A.设备系数法B.比例估算法C.主体专业系数法D.朗格系数法【答案】D【解析】朗格系数是以设备购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的建设投资。这种方法在国内不常见，是世界银行项目投资估算常采用的方法。36.当初步设计深度不够、设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备质量时，设备安装工程费概算的编制方法可以采用（）。A.对比分析法B.扩大单价法C.联合会审法D.实物量法【答案】B【解析】当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或成套设备质量时，可采用主体设备、成套设备的综合扩大安装单价来编制概算。37.对设计单位而言，检验工程设计是否经济合理的工程造价是（）。A.投资估算B.施工预算C.施工图预算D.工程结算【答案】C【解析】对设计单位而言，编制施工图预算的目的是检验工程设计在经济上的合理性。其作用如下：（1）根据施工图预算进行控制投资。（2）根据施工图预算进行优化设计、确定最终设计方案。38.下列施工图预算编制方法中，与市场经济体制相适应的工料单价法是（）。A.预算单价法B.工程量清单法C.综合单价法D.实物量法【答案】D【解析】在市场经济条件下，人工、材料和机械台班单价是随市场而变化的，它们是影响工程造价最活跃、最主要的因素。用实物量法编制施工图预算，采用工程所在地的当时人工、材料机械台班价格，较好地反映实际价格水平，工程造价的准确性高。因此，实物量法是与市场经济体制相适应的预算编制方法。39.国际上广泛采用的发包人择优选择工程承包人的交易方式是（）。A.直接委托B.协议约定C.竞争性谈判D.招标投标【答案】D【解析】工程建设项目招标投标时国际上广泛采用的发包人优先选择工程承包人的主要交易方式。40.可以不进行施工招标的工程项目是（）A.部分使用国家融资的项目B.使用国际组织援助资金的项目C.新能源基础设施项目D.抢险救灾项目【答案】D【解析】依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列情形之一的，可以不进行施工招标：（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工等特殊情况，不适用进行招标；（2）施工专业技术采用不可替代的专利或者专有技术；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设；（4）采购人依法能够自行建设。（5）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具有承包能力，并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求；（6）国家规定的其他情形。41.施工图预算编制的关键在于编制好（）。A.建设项目总预算B.单项工程综合预算C.单位工程施工图预算D.分部工程作业预算【答案】C【解析】由于施工图预算是以单位工程为单位编制的，按单项工程汇总而成，所以施工图预算编制的关键在于编制好单位工程施工图预算。42.下列施工合同文件中解释顺序最为优先的是（）。A.合同协议书B.中标通知书C.专用合同条款D.通用合同条款【答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条件；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书。43.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查。关于上述活动相应责任承担的说法，正确的是（）。A.无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担B.经检查证明工程隐蔽部位质量是合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人承担C.经检查证明工程隐蔽部位质量是不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由监理人和承包人共同承担D.无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人和承包人共同承担【答案】A【解析】承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。44.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开工通知载明的开工日期（）前支付。A.3天B.7天C.14天D.28天【答案】B【解析】预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。45.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于承包人向发包人索赔的说法，正确的是（）。A.承包人在知道或应当索赔事件发生后14天内，未向监理人递交索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。B.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向监理人正式递交索赔报告C.索赔事件具有持续影响的，承包人应按7天的时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录D.索赔事件具有持续影响的，在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告【答案】D【解析】根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；（4）在索赔事件影响结束后28天，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。46.根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》，项目编码的后三位反映不同的（）。A.项目特征、工程内容B.项目名称、工程特征C.项目名称、工程内容D.项目特征、计量单位【答案】A【解析】项目编码选择与设置的原则：一是准确，二是后三位不同的项目特征、不同的工程内容应不同编码，也就是说不同的项目编码反映了不同的项目特征和不同的工程内容。47.关于清单项目和预算定额工程量计算原则的说法，正确的（）。A.清单项目工程量以设计图示尺寸计算，预算定额工程量以实际施工尺寸计算B.清单项目工程量、预算定额工程量均以实际施工尺寸计算C.清单项目工程量以实际施工尺寸计算，预算定额工程量以设计图示尺寸计算D.清单项目工程量、预算定额工程量均以设计图示尺寸计算【答案】A【解析】清单项目的工程量计算规则与现实施工、预算定额的工程量计算规则有着原则上的区别。清单项目工程量的计算原则是以设计图示尺寸计算的实体工程量。48.根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》，可以采用综合单价计价的措施项目是（）。A.安全文明施工B.夜间施工和冬雨期施工C.二次搬运D.垂直运输【答案】D【解析】措施项目中模板及支撑、脚手架、垂直运输、大型机械进出场和安装拆卸等都是可以计算具体数量的，应按分部分项工程量清单方式编制，采用综合单价计价，这样有利于措施费的确定和调整。49.关于招标人公布招标最高限价的说法，正确的是（）。A.公布总价和各组成部分详细内容B.只公布总价C.只公布各组成部分详细内容D.公布总价或各组成部分详细内容【答案】A【解析】招标人在招标文件中公布招标控制价时，招标最高限价应如实公布且不得上浮或下调。公布招标最高限价时，应公布招标最高限价各组成部分的详细内容，不得只公布招标控制价总价。50.根据陕建发〔2019〕45号文件的工程计价程序，工程造价内容中以分部分项工程费，措施项目费、其他项目费之和为计算基数的是（）。A.规费B.附加税税费C.利润D.企业管理费【答案】A【解析】工程造价计价程序：规费=（分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费）×费率。51.根据《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009），企业管理费以人工费为计费基数的项目是（）。A.桩基础工程B.安装工程C.机械土石方工程D.装饰工程【答案】B【解析】企业管理费=分项直接购置费×费率；或企业管理费=人工费×费率。适用范围及费率见下表企业管理费费率适用计费基础费率（%）装饰工程分项直接工程费3.83一般土建工程分项直接工程费5.11桩基础分项直接工程费1.72机械土石方分项直接工程费1.70人工土石方人工费3.58安装工程人工费20.5452.当招标文件中分部分项工程清单项目特征与设计图纸不符时，投标人应（）。A.以清单的项目特征描述为准，确定综合单价B.以设计图纸为准，确定综合单价C.与招标人按照实际施工的项目特征，重新约定综合单价D.书面通知招标人，暂时不填列该清单项目综合单价【答案】A【解析】投标人投标报价时应根据招标文件中分部分项工程量清单项目特征描述确定清单项目的综合单价。当出现招标文件中分部分项工程清单项目特征描述与设计图纸不符时，投标人应以分部分项工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。53.投标报价活动的核心工作是（）。A.市场询价B.详细估价及报价C.确定投标策略D.复核工程量【答案】B【解析】详细估价和报价是投标的核心工作，它不仅是能否中标的关键，而且是中标后能否盈利的决定因素之一。54.可用于费用和进度综合控制的施工成本控制方法是（）。A.成本分析表法B.工期成本同步分析法C.挣值分析法D.价值工程方法【答案】C【解析】挣值分析法也叫赢得值法，是对工程项目费用、进度进行综合控制的一种分析方法。55.某施工企业购入一台自卸汽车，原价为150000元，预计净残值20000元，预计使用年限8年，采用双倍余额递减法计算的第三年折旧额是（）万元。A.21094B.45000C.36000D.21600【答案】A【解析】双倍余额递减法的计算公式：年折旧率=2/折旧年限×100%=2/8×100%=25%第一年年折旧额=150000×25%=37500（元）第二年年折旧额=（150000－37500）×25%=28125（元）第三年年折旧额=（150000－37500－28125）×25%=21094（元）56.关于工程变更权的说法，正确的是（）。A.发包人与工程师均可以提出变更B.发包人与承包人均可以提出变更C.承包人与工程师均可以提出变更D.仅工程师可以提出变更【答案】A【解析】发包人和工程师均可以提出变更，变更指示均通过工程师发出。57.一次扣还工程预付款方法中，计算停止收取工程价款起点时，扣留工程价款比例一般取（）。A.2%~3%B.5%~10%C.10%~20%D.20%~30%【答案】B【解析】一次扣还工程预付款方法中，计算停止收取工程价款起点时，扣留工程价款比例一般取5%~10%，其目的是加快收尾工程的进度，扣留的工程价款在竣工结算时结清。58.关于建设工程质量缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.一般为两年，从工程预验收合格之日起算B.一般为两年，从工程通过竣工验收之日起算C.一般为一年，从工程预验收合格之日起算D.一般为一年，从工程通过竣工验收之日起算【答案】D【解析】缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具有期限，一般为一年，最长不超过24个月。59.竣工结算办理完毕，负责将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案的是（）。A.发包人B.承包人C.项目经理D.总监理工程师【答案】A【解析】竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案。经备案的竣工结算书作为工程竣工验收备案的必备条件。60.竣工决算编制程序的内容有：①收集、整理有关项目竣工决算依据；②编写项目竣工决算说明书；③清理项目账务、债务和结算物资；④报上级审查；⑤填写项目竣工决算报告。其正确的顺序是（）。A.②→①→③→⑤→④B.②→①→④→③→⑤C.①→③→⑤→②→④D.①→④→②→③→⑤【答案】C【解析】竣工决算编制程序：（1）收集、整理有关项目竣工决算依据；（2）清理项目账务、债务和结算物资；（3）填写项目竣工决算报告；（4）编写项目竣工决算说明书；（5）报上级审查。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.采用批准“开工报告”的形式审批建设工程施工许可时，需要审查的内容包括（）。A.资金到位情况B.投资项目市场预算C.项目建设地点生态环境条件D.设计图纸是否满足施工需求E.现场条件是否具备“三通一平”【答案】ABDE【解析】实行开工报告的，需要审查：（1）资金到位情况；（2）投资项目市场预测；（3）设计图纸是否满足施工要求；（4）现场条件是否具备“三通一平”等的要求。62.施工现场应设置明显安全警示标志的位置有（）。A.塔吊B.配电箱C.楼梯口D.基坑底部E.施工现场入【答案】ABCE【解析】施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显符合国家标准的安全警示标志。“基坑底部”不容易被看到，不能起到警示作用。正确的应是“基坑边沿”。63.根据工程项目达到竣工验收、交付使用的标准，应该设计要求与主体工程同时建成使用的设施有（）。A.消防设施B.环境保护设施C.节能减排设施D.劳动安全卫生设施E.职工基本生活设施【答案】ABD【解析】工程项目竣工验收、交付使用，应达到下列标准：（1）生产性项目和辅助公用设施已按设计要求建成，能满足生产要求；（2）主要工艺设备已安装配套，经联动负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出设计文件规定的产品；（3）职工宿舍和其他必要的生产福利实施，能适应投产初期的需要；（4）生产准备工作能适应投产初期的需要；（5）环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用。64.关于二级造价工程师执业活动的说法，正确的有（）。A.可以同时受聘于两个单位执业B.主要协助一级造价工程师开展工作C.可以委托他人代理本人实施项目成本管理D.应在本人工程造价咨询成果文件上签章，并承担相应责任E.经受聘企业认可后，可以独立开展建设工程计价依据的编制【答案】BD【解析】二级造价工程师主要协助一级造价工程师开展相关工作，可独立开展以下具体工作：（1）建设工程工料分析、计划、组织与成本管理，施工图预算、设计概算的编制；（2）建设工程量清单、最高投标限价、投标报价编制；（3）建设工程合同价款、结算价款和竣工决算价款的编制。造价工程师不得同时受聘与两个或两个以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业，严禁“证书挂靠”。造价工程师应在本人工程造价咨询成果文件上签章，并承担相应责任。65.施工合同履行过程中，当事人可以解除合同的情形有（）。A.建设单位延期支付工程款，经催告后完成支付B.承包人已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复C.未经发包人同意，承包人自行决定更换现场安全员D.承包人施工组织不力，工期一再延误，致使该工程项目已无投产价值E.施工过程中承包人不满监理人指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设【答案】BDE【解析】合同解除的法定条件：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的的；（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形。66.下列项目中，适于采用BOT模式融资的有（）。A.港口B.医院C.监狱D.发电厂E.矿山开采【答案】ADE【解析】BOT模式适用于竞争性不强的行业或有稳定收入的项目，如包括公路、桥梁、自来水厂、发电厂等在内的公共基础设施、市政设施等。67.根据《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发〔2016〕100号），陕西省现行建安工程费用项目组成中的附加税有（）。A.印花税B.教育费附加C.土地使用税D.地方教育附加E.城市维护建设税【答案】BDE【解析】陕西省现行建安工程费用项目组成中的附加税有城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。68.工程造价中基本预备费的计取基数包括（）。A.工程费用B.建设期贷款利息C.工程建设其他费用D.担保费用E.工程结算费用【答案】AC【解析】基本预备费是按工程费用和工程建设其他费用两者之和为计取基础，乘以基本预备费费率进行计算。69.工程定额按编制程序和用途可分为（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.建筑工程定额E.安装工程定额【答案】ABC【解析】按定额的编制程序和用途，工程建设定额可分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标五种。70.确定机械台班消耗量时，机械幅度差的内容包括（）。A.工程开工时工作量不饱满所损失的时间B.停电影响机械操作的时间C.检查工程质量影响机械操作的时间D.施工中不可避免的其他零星用工E.机械维修引起的停歇时间【答案】ABCE【解析】机械台班幅度差是在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产生影响机械或使机械停歇的时间。其内容包括：（1）施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间；（2）在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇；（3）工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间；（4）检查工程质量影响机械操作的时间；（5）临时停机、停电影响机械操作的时间；（6）机械维修引起的停歇时间。71.建筑安装工程费用