河北唐山市某医院新院工程主楼施工招标文件-

医院办公楼工程施工招标文件招标文件*****工程名称：标招标人:招标代理单位：二○○八年三月目录投标须知及前附表合同条款合同文件格式工程建设标准图纸工程量清单补充通知或答疑纪要（待发）投标文件格式评标方法说明：本招标文件除封面外共有76页，投标人在领取招标文件时请自行核对，如发现缺页、错装等情况，请于购买招标文件后一日向招标人提出，如未提出，所有责任及由此造成的一切后果由投标人自负。第一章投标须知及前附表一、前附表序号内容说明与要求1工程名称**县医院新院工工程A标段主楼施工工招标2建设地点**县**大街北北侧3建设规模及结构主楼建筑面积299507平方米，框剪结构4承包方式包工包料5质量等级达到国家颁发的《工工程施工质量量验收规范》合格标准6招标范围见招标文件第4页页7工期要求2008年44月5日开工，2009年5月30日竣工，施工总工期期：4200日历天天8资金来源财政拨款9合格投标人要求通过资格预审的投投标人10工程报价方式工程量清单报价11投标有效期为60日历天（从投标截截止之日算起起）12投标保证金或担保保八十万元整（人民民币）采用现现金或专业担担保公司出具具的投标保函函13踏勘现场投标人自行踏勘14预算控制价和最高限价本工程的预算控制制价：人民币（大写）陆陆仟叁佰肆拾拾柒万伍仟肆肆佰肆拾玖元元最高限价：人民币（大写）伍伍仟捌佰伍拾捌万柒仟捌佰叁拾玖元15投标文件份数正本壹份，副本肆肆份，保存于U盘的电子版壹套（含工程量清单单报价（Excel）电子文档档）。16投标文件提交地点及截止时间收件人：**招标有限限公司地点：唐山山市建设工程程交易中心***分中心（***县**一楼）截止时间：20008年3月25日上午9时00分17开标时间：20008年3月25日上午9时00分地点：唐山山市建设工程程交易中心***分中心（***县**一楼）18履约担保金额投标人提交履约担担保金额为中中标价的10%19支付担保本工程为政府投资资项目，以审审计局审计结结果作为担保保20确定中标人方式详见评标办法21中标公示在河北省建设工程程信息网公示示22联系人及电话23招标文件及图纸招标文件费人民币币300元，售后不不退；图纸在在设计单位领取取并交款，投标人是否中中标，图纸费费用不退。二、投标须知（一）总则1．工程说明1.1工程概况**县医院新院工程A标段主楼施工工程建筑面积29507㎡，框剪结构。建筑层数13层，建筑高度55米。建设地点：**县**大街北侧。1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规已完成招标的备案工作，现通过公开招标方式选定施工单位。1.3工程质量等级：达到国家颁发的《工程施工质量验收规范》合格标准。2．招标范围、工期及其它说明2.1按施工图纸和工程量清单完成招标范围内的施工总包工作，具体工作内容以工程量清单为准。包括如下内容：一般性项目：土方开挖回填钎探、桩头处理、降水、基础、结构、屋面、防水、内部砌筑、外墙保温、设备基础、防辐射工程、内装修、内门窗、外装修、外门窗、专业管线预留预埋、普通水电等工程。结构主体必须由投标人自行实施，其他项目非招标人同意不得分包。（1）防辐射工程应由施工总包单位分包给专业射线防护厂商，工程范围包括图示区域的射线防护材料的供货及施工、内装修及通过相关机构的检测。（2）普通水系统包括建筑物内给水、排水系统的全部图纸内容，不含消防水系统。（3）普通电系统包括从变配电室低压配电柜出线（含）到末端的全部图纸内容，不含10KV高压进线、高压柜、变压器和低压柜及变配电室内电缆桥架。2.1.2施工总包对专项分包工程的组织、管理、协调、配合工作，包括施工配合、协调组织、安全文明生产管理、提供办公及仓库和水电通讯接入便利、提供运输便利、提供脚手架使用便利、交验及竣工资料汇总整理等。专项工程及暂估价见下。（1）各专项工程暂估价序号专项工程暂估价（万元）1电梯采购及安装工工程2802暖通空调采购及安安装工程9503净化装修工程8504变配电设备工程5805医用气体工程2506建筑智能化工程3407消防（水电）工程程3108气动传输设备供货货及安装工程程909院区道路及绿化460（2）手术部/ICU/CCU净化工程范围图示区域内的除外墙外窗外及消防系统外的全部内墙砌筑、装修、给排水、气体、强电、弱电工程均为净化工程范围；手术部的设备机房的全部内容也为净化工程范围。2.2本工程计划工期420天（日历日），计划2008年4月5日开工，2009年5月30日竣工。2.3部分材料以暂估价计入投标报价，无论材料档次如何变化，安装费均不变，材料费待工程竣工后根据建设单位认质、认价、认厂家结果据实调整，所发生差价只计取税金。品种详见工程量清单。2.4招标人供应部分材料、设备的材料以暂估价计入投标报价，品种详见工程量清单。2.5电梯、暖通空调、手术部/ICU/CCU净化装修、变配电、医用气体、消防、弱电、气动传输、院区道路及绿化等专项工程不计入投标总价。3．资金来源财政拨款。4．合格的投标人4.1合格投标人为通过资格预审条件的投标人。4.2本次招标不接受由两个或多个独立法人组成的联合体的投标。5．踏勘现场5.1投标人应对工程施工现场及其周围环境进行现场勘察，以获取那些需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料及信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。5.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人依此所作出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。6．投标费用6.1不管投标结果如何，投标人应承担其参加本次招投标活动自身所发生的所有费用。（二）招标文件7．招标文件的组成7.1招标文件包括下列内容：第一章投标须知及前附表第二章合同条款第三章合同文件格式第四章工程建设标准第五章图纸第六章工程量清单第七章补充通知或答疑纪要（待发）第八章投标文件格式第九章评标办法7.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。8．招标文件的澄清或者修改8.1投标人在收到招标文件和工程量清单后应认真核对，投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期16日前以书面形式向招标人提出澄清要求。8.2在提交投标文件截止时间15日之前，招标人可以对招标文件进行必要的澄清或修改并以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到该澄清文件后，以书面形式给予确认。澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。8.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知书中予以明确。（三）投标文件的编制9．投标文件的语言及度量衡单位9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。10．投标文件的组成10.1投标文件由商务文件和技术文件二部分组成；10.2商务文件主要包括下列内容：10.2.1封面；10.2.2法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；投标函；10.2.4投标函附录10.2.5投标担保保函或担保书复印件；10.2.6投标报价：投标报价说明；工程项目总价表；单项工程费汇总表；单位工程费汇总表；分部分项工程量清单计价表；措施项目报价表；其他项目清单计价表；零星工作项目计价表；分部分项工程量清单综合单价分析表；措施项目费分析表；主要材料价格表。10.3技术文件主要包括下列内容：10.3.1施工组织设计总平面布置图；主要施工方法；工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；劳动力安排计划及劳务情况表；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保文明施工和环境保护的技术组织措施；扬尘治理措施；有必要说明的其他内容。10.3.2项目管理机构配备情况项目管理机构配备情况表；项目经理简历表；项目技术负责人简历表；项目管理机构配备情况辅助说明资料。拟分包项目情况表。10.4招标文件要求及投标人认为应提交的其它资料。11．投标文件格式11.1投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。12．投标报价说明12.1本工程的投标报价采用工程量清单计价的形式；投标人应按照招标文件提供的工程量清单计价统一格式和顺序填报,不得删除或涂改；12.2投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和；12.3本工程量清单计价，应根据GB50500-2003《建设工程工程量清单计价规范》计价；12.4本工程招标采用综合单价方式，招标人提供的工程量清单中的数量最终可能有所调整，但中标人所投报的综合单价一次包死不变；对明显低于综合基价一定幅度的综合单价，投标文件中必须附相关合作伙伴、劳务公司、供应商的合作协议复印件，并在开标时携带原件。12.5投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及投标人拟定的施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息并综合考虑各种风险自主编制报价；12.6除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的的报价将不予接受。投标人未填单价、合价或漏报的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内；投标人在分部分项工程量清单中多报的项目或单价，招标人将不予接受，严重者将视为不符合性投标，其投标将被拒绝；12.7工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。工程量清单计价表中填充的综合单价，应被视为是对项目内容和要求及其它各种影响因素详实了解并综合考虑后的确定综合单价，均已包含了按规定内容和要求实施、完成和保修工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素。招标人提供的工程量不得更改。但投标人应按照所提供的招标图纸认真仔细对工程量进行复核，对于工程量有遗漏或分部分项工程量偏离超过±3%的，投标人应在投标答疑中提出，招标人复核后以答疑澄清方式再行明确。之后，对于招标图纸中预含工程量和招标时工程量清单不符之处均以招标图纸为准，并认为投标人的报价已经完全含盖招标图纸的工程量，不会影响投标报价。12.8投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人必须无条件接收桩基工程施工单位所提供的现有施工作业面、场地和施工环境。（招标人保证桩基达到设计要求）12.9本工程投标报价以本招标文件《工程量清单》中所列项目为依据。投标人不得增加、更改、拆分、合并或重组工程量清单中的项目、项目顺序和工程量（招标人依据招标文件约定进行的修改应按招标文件补充或答疑方式处理）。对工程量清单中未列项目或未列出工程数量的项目，投标人不必报价；对工程量清单中有数量而投标人没有填入单价或总额价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其它单价或总价中。12.10投标总价应按工程项目总价表合计金额填报；工程项目总价表金额应按单项工程费汇总表的合计金额填报；单项工程费汇总表的金额应按单位工程费汇总表的合计金额填报；单位工程费汇总表中的金额应分别按照分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表和其它项目清单计价表的合计金额和按有关规定计算的规费、税金填报。以上填报的金额必须做到各报价之和等于总价，除非有计算错误按本招标文件第28条原则和评标委员会核对各报价与总价进行修正，否则各报价之和不等于总价或拒不接收修正的投标报价将按废标处理。投标人除编写工程清单报价外，还必须提供与投标总价、工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表和其他项目清单计价表，填报内容、顺序、格式完全一样的MicrosoftExcel格式电子版一套。电子版与商务部分正本密封在一个封套内，U盘和盘内应注明投标人名称。当投标人所提供的电子版中内容与投标文件正本内容不一致时，以投标文件正本内容为准。主要材料价格如明显低于或可能低于市场价格或其它投标人价格的应当在投标文件中提供材料供应商低价共给的证明材料，且供应商必须为材料的生产厂家或生产厂家授权的经销商（经销商附合法营业执照复印件），否则含有该材料的分部分项工程的综合单价将被视为低于企业人别成本价。12.11结算时进行调整的价款范围：12.11.1以暂估价计入的材料及设备，最终结算按照实际发生并经审计后作价格调整；12.11.2分部分项工程的造价在±5000元以内只做技术变更，不做经济变更；实际完成的工程量与招标人提供的招标图纸和工程量清单中给定的工程量的差值在±3%以内（含3%）时，价格不予调整；实际完成的工程量超过±3%但总价低于±5000元时，价格不予调整；实际完成的工程量超过±3%总价高于±5000元时，按投标综合单价调整合同价款。当实际工程量发生变化后，结算时措施费用不予调整。12.11.3工程量清单中未包含和设计变更新增的项目计价按河北省建筑、安装工程综合基价（2003）及相应费用定额进行计算，其中设备材料价按当时当地造价管理部门最新信息价或市场比选确定、施工及综合费率按中标价和建设单位预算控制价相比的下浮比例进行同比例调整。设计变更新增项目同一子目与工程量清单中相同或相似的按工程量清单中综合单价进行调整。12.11.4发生下列情况招标人与承包单位另行洽商，调整合同价款：招标人提供的地下管网、地下构筑物等资料与现场实际情况不符，而引起的工程处理费用。12.12其它说明建筑面积、檐高：投标时建筑面积、檐高根据图纸按定额规定计算。钢筋：钢筋用量按图纸用量计算，φ20以上的采用机械连接。钢筋使用唐钢原厂（或相当品牌）产品。混凝土：采用现浇混凝土，按现场设立搅拌站考虑。水泥使用冀东原厂（或启新水泥厂）产品。样块取样送检由招标人完成，但所有费用由中标人支付。投标人应将扬尘治理措施等环保治理费用一并含在投标报价中。安全防护与文明施工措施费、规费、税金计取按唐山市建设局[2005]57号文和唐山市建设局[2006]38号文参考执行，未按规定填报的评标委员会将按以上文件规定对投标人的投标报价进行修正，投标人同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终报价，并对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，按废标处理。投标人的报价中“分部分项目工程量清单报价”或“拖欠项目费用”明显低于社会平均成本，应在投标文件中附报价的依据、证明材料及说明（“依据”是指国家相关法律、法规、规章、规范性文件;“证明材料’’是指投标人与他人签署的协议、合同（应另附合同对方主体的合法营业执照复印件）等；“相关说明”是指拟采用的“周转设备”费用的折旧费用及相关合财务资料。）开标时携带原件以备评标委员会质询。无相关有效证明而不能做出合理解释的，评标委员会将认定该项报价低于企业个别成本价。中标人必须严格按国家、省、市有关规定对施工现场采取安全生产、文明施工、环保等措施，若中标人不按规定执行，招标人将代为执行，所发生的费用由中标人负责。招标人不再另行支付此部分费用。河北省外企业要注意按照最新河北省地税部门要求的工程税率交纳税费，对于此类政策原因造成的工程税费变化据实调整。需要认质认价的设备材料及其暂订主材价在施工过程中，在设备材料未订货之前，发包人有权对上述设备材料的暂订单价进行调整，其他相关费用均不得调整。在施工过程中，承包人对认质认价的设备材料的选择应最大限度的满足发包人确定的暂订单价格档次。对于需要认质认价的设备材料，承包人应在要求的进场日期前2个月向建设单位、项目管理单位、监理单位提供详细准确的设备材料计划，并推荐不少于3家的生产厂家，并在进场至少1个月前封样送审。2周内发包人会同监理、管理方对设备材料的价格、质量进行审核，必要时进行考察（考察费用由承包人承担），在同意后按照审定价格由承包人采购进场使用。当发包人与承包人对设备材料的意见不能达成一致时（超过2周），发包人可自行采购或委托其他方采购，再交由承包人施工或委托其他方施工，相应费用从承包人合同价款中扣除，同时承包人必须无条件接受并且承担协助配合及总包管理责任。由于认质认价过程所造成的工期延误属于承包人的责任，工期不予延长，如延误总工期还需承担合同约定的工期延误的违约责任。（10）在精装施工前，施工单位应在招标图的基础上对如下区域进行精装设计并提供装饰效果图和施工详图:门诊大厅及环廊、住院部大厅、急诊大厅、电梯厅、标准病房、标准诊室、护士站、门诊大门入口、急诊大门入口等。13．投标货币本工程投标报价采用的币种为人民币。14．投标有效期14.1投标有效期为为60日历天。14.2在原定投标标有效期满之之前，如果出出现特殊情况况，招标人可可以书面形式式向投标人提提出延长投标标有效期的要要求。投标人人须以书面形形式予以答复复，投标人可可以拒绝这种种要求而不被被没收投标保保证金。同意延长投投标有效期的的投标人既不不能要求也不不允许修改其其投标文件，但但需要相应地地延长投标担担保的有效期期，本须知第第15条关于投投标担保的退退还与没收的的规定仍然适适用。15.投标担保（缴纳投投标保证金的的按相关规定定办理）15.1投标人应按按前附表规定定的数额办理理投标担保。15.2投标担保形式为具具有担保业务务资格的银行行或专业担保保公司开具的的保函或保证证书。15.3所有投标担保保函函或保证书原原件在开标时时提供。15.4投标人有下列情况况的，将由出出具保函的有有担保资格的的银行或专业业担保公司按按保函或保证证书担保金额额向招标人提提供相应金额额。15.4.1投标人在在投标有效期期内撤回其投投标文件的；；15.4.2中标单位位未能在规定定期限内签署署15.5对于未能按按要求提交投投标担保的投投标，招标人人将视为不响响应招标文件件而予以拒绝绝。16．投标文件的份数和和签署16.1投标人应将投投标文件的商商务文件和技术文件分别装订成册，散页无效，并并按本须知前前附表第15项规定的份份数提交。16.2投标文文件正本与副副本均需打印印或使用不褪褪色的蓝、黑黑墨水笔书写写，字迹应清清晰易于辨认认，并应在投投标文件封面面的右上角清清楚地注明“正本”或“副本”。16.3投标文件件的封面（或扉页）、投标函及及法人授权委委托书均应加加盖投标人单单位公章和法法定代表人印印鉴。法人授授权委托书及及被授权委托托人身份证原原件在开标时时提交招标人人验证。法人人授权委托书书格式、盖章章及内容均应应符合要求，否否则法人授权权委托书无效效，该投标人人投标文件按按无效处理。16.4除投标对错误处须须修改外，全全套投标文件件应无涂改和和行间插字和和增删。如有有修改，修改改处应由投标标人加盖投标标人单位公章。（四）投标文件的的提交17．投标文件的密封封与标记17.1投标人人应将所有投投标文件清楚楚地标明“正本”或“副本”；17.2在投标标文件密封袋袋上应标明以以下内容：17.2.1招招标人名称和和地址；17.2.2招招标工程项目目编号；17.2.3工程程名称；17.2.4年月月日时分开标标，此时间以以前不得开封封。17.3除了按按本须知第17.1款和第17.2款所要求求的识别字样样外，在投标标文件密封袋袋上还应写明明投标人的名名称与地址、邮邮政编码，以以便本须知第第20条规定情况况发生时，招招标人可按密密封袋上标明明的投标人地地址将投标文文件原封退回回。17.4如果投标标文件没有按按本投标须知知有关规定加写写标记及密封封，招标人将将不承担投标标文件提前开开封的责任。对对由此造成提提前开封的投投标文件将予予以拒绝，并并退还给投标标人。17.5投标文文件密封袋应保证证其密封性并并骑缝加盖投投标人单位公公章。18．投标文件的的提交18.1投标人应应按本须知前前附表所规定的地点点，于投标截止时间间前递交投标文件件。19．投标文件提提交的截止时时间19.1投标文文件的截止时时间见本须知知前附表规定定。19.2招标人人可按本须知知规定以修改改补充通知的的方式，酌情情延长提交投投标文件的截截止时间。在在此情况下，投投标人的所有有权利和义务务以及投标人人受制约的截截止时间，均均以延长后新新的投标截止止时间为准。19.3到投标标截止时间止止，招标人收收到的投标文文件少于3家的，招标人人将依法重新新组织招标。20．迟交的投标文件招标人在本须知前前附表第16条规定的投标标截止时间以以后送到的投标文文件将被拒绝绝。21．投标文件的补充、修修改与撤回21.1投标人人在提交投标标文件以后，在在规定的投标标截止时间之之前，可以书书面形式补充充修改或撤回回已提交的投投标文件，并并以书面形式式通知招标人人。补充、修修改的内容为为投标文件的的组成部分。21.2投标人人对投标文件件的补充、修修改，应按本本须知第17条有关规定定密封、标记记和提交，并并在投标文件件密封袋上清清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。21.3在投标标截止时间之之后，投标人人不得补充、修修改投标文件件。（五）开标22．投标文件的有效性性22.1投标人的的投标文件有有下列情形之之一的，招标标机构拒绝受受理或在开标标时当场宣布布为废标，不不得进入评标标程序：22.1.1投投标文件逾期期送达；22.1.2投投标文件未送送达指定地点点；22.1.3投标标文件未密封的；22.1.4未在在投标文件密密封处骑缝加加盖投标人单单位公章。22.2投投标文件有下下列情形之一一的，由评标标委员会初审审后按废标处处理：22.2.1投标标文件的封面面（或扉页）未未加盖投标人人单位公章；；22.2.2投标标文件的投标标函未加盖投投标人单位公公章；22.2.3投标标文件的封面面（或扉页）未未加盖投标人人法定代表人人印鉴；22.2.4投标标文件的投标标函未加盖投投标人法定代代表人印鉴；；22.2.5投标标人未按照招招标文件要求求提供投标担担保保函或担担保书；22.2.6投标标文件未按规规定格式填写写盖章或关键键内容不全、字字迹模糊、无无法辨认的；；22.2.7投投标人递交两两份或多份内内容不同的投投标文件，或或在一份投标标文件中对同同一招标项目目报有两个或或多个报价，且且未声明哪一一个有效的；；22.2.8投标标人法定代表表人或其委托托代理人未参参加开标会的的；22.2.9投投标人法定代代表人参加开开标会时，投投标人法定代代表人未出示示居民身份证证或出示的居居民身份证与与企业法人营营业执照不符符；22.2.10投投标人授权委委托人参加开开标会时，未未出示该企业业法定代表人人关于授权其其参加本工程程投标活动的的委托书；22.2.11投投标人授权委委托代理人未未出示居民身身份证或出示示的居民身份份证与授权委委托书不符或或与本人不符符；22.2.12未未单独出示授权权委托书原件件或标书要求其其它原件的；；22.2.13施施工组织设计计中无控制扬扬尘污染措施施。23．开标23.1招标人人按本须知前前附表所规定定的时间和地地点开标，并并邀请所有投投标人参加。23.2按规定定提交合格的的撤回通知的的投标文件不不予开封，并并退回给投标标人；按本须须知第22条规定确定定为无效的投投标文件，不不予送交评审审。23.3开标程程序23.3.1开开标由招标人人或招标代理理机构主持；23.3.2由由各投标人的授权权代表互检投标文件件的密封情况况；23.3.3经经确认无误后后，由有关工工作人员当众众拆封，宣读读投标人名称称、投标价格格和投标文件件的其他主要要内容。23.4招标人人在招标文件件要求提交投投标文件的截截止时间前收收到的投标文文件，开标时时都将当众予予以拆封、宣宣读。23.5招标人人对开标过程程进行记录，交交存档备查。（六）评标24．评标委员会与评评标24.1评标委委员会由招标标人依法组建建，负责评标标活动，根据据招标人的授授权直接确定定中标人。24.2开标会会结束后，开开始评标。评标采用保保密方式进行行。24.3评标委员员会由招标人人代表及有关关技术、经济济等方面的专专家组成，成成员数量为77人，有关技术、经经济等方面的的专家5人。评标委员会设负责责人的，评标标委员会负责责人由评标委委员会成员推推举产生。评评标委员会负负责人与评标标委员会的其其他成员有同同等的表决权权。24.4评标委员员会成员应当当客观、公正正地履行职责责，遵守职业业道德，对所所提出的评审审意见承担个个人责任。评标委员会成员不不得与任何投投标人或者与与招标结果有有利害关系的的人进行私下下接触，不得得收受投标人人、中介人、其其他利害关系系人的财物或或者其他好处处。24.5评标委员员会应当根据据招标文件规规定的评标标标准和方法，对对投标文件进进行系统地评评审和比较。招招标文件中没没有规定的标标准和方法不不得作为评标标的依据。24.6在评标过过程中，评标标委员会发现现投标人以他他人的名义投投标、串通投投标、以行贿贿手段谋取中中标或者以其其他弄虚作假假方式投标的的，该投标人人的投标应作作废标处理。25．评标过程的保密密25.1开标后，直直至授予中标标人合同为止止，凡属于对对投标文件的的审查、澄清清、评价和比比较的有关资资料以及中标标候选人的推推荐情况，与与评标有关的的其他任何情情况均严格保保密。25.2在投标标文件的评审审和比较、中中标候选人推推荐以及授予予合同的过程程中，投标人人向招标人和和评标委员会会施加影响的的任何行为，都都将会导致其其投标被拒绝绝。25.3中标人确确定后，招标标人不对未中中标人就评标标过程以及未未能中标原因因作出任何解解释。未中标标人不得向评评标委员会组组成人员或其其他有关人员员索问评标过过程的情况和和材料。26．投标文件的澄清清为了有助于投标文文件的审查、评评价和比较，评评标委员会可可以书面形式式要求投标人人对投标文件件含义不明确确的内容作必必要的澄清或或说明，投标标人应采用书书面形式进行行澄清或说明明，但不得超超出投标文件件的范围或改改变投标文件件的实质性内内容。根据本本须知第28条规定，凡凡属于评标委委员会在评标标中发现的计计算错误进行行核实的修改改不在此列。27．投标文件的初步步评审27.1评标时，评标标委员会将根根据招标文件件规定对各投投标人的投标标文件进行初初审，首先审审核各投标人人的投标文件件是否在实质质上响应了招招标文件要求求。所谓实质质上响应，是是指投标文件件应与招标文文件的所有实实质性条款、条条件和要求相相符，无显著著差异或保留留。所谓显著著差异或保留留是指:对工程的发发包范围、质质量标准、工工期等方面有有重大改变，或或者对招标人人的权利及投投标人的义务务有重大限制制，如果接受受了这种有显显著差异或保保留的投标文文件，将会影影响其他投标标人的公平竞竞争。27.2如果投标文件实质质上不响应招招标文件要求求，评标委员员会将予以拒拒绝，并且不不允许通过修修正或撤消其其不符合要求求的差异或保保留，使之成成为具有响应应性的投标。28．投标文件计算错错误的修正28.1评标委员会会将对确定为为实质上响应应招标文件要要求的投标文文件进行校核核，看其是否否有计算或表表达上的错误误，修正错误误的原则如下下：28.1.1如果数字字表示的金额额和用文字表表示的金额不不一致时，以以文字表示的的金额为准。28.1.2当单价价与数量的乘乘积与合价不不一致时，以以单价为准，除除非评标委员员会认为单价价有明显的小小数点错误，此此时应以标出出的合价为准准，并修改单单价。28.2按以上修正错误的的原则及方法法由评标委员员会调整或修修正投标文件件的投标报价价，投标人同同意后，调整整后的投标报报价为参与评评标的最终报报价，并对投投标人起约束束作用。如果果投标人不接接受修正后的的报价，则其其投标将被拒拒绝，按废标标处理。29．投标文件的的评价与比较较29.1评标机机构将仅对按按照本须知确确定为实质上上响应招标文文件要求的投投标文件进行行评价与比较较。29.2评标委员员会依据招标标文件中规定定的评标标准准和方法，对对投标文件进进行评审和比比较，向招标标人提出书面面评标报告。（七）合同的授予予30．合同授予予标准招标人将把合同授授予其投标文文件在实质上上响应招标文文件要求和按按本招标文件件评选出的中中标人，确定定为中标的投投标人必须具具有实施本合合同的能力和和资源。31．招标人拒绝投标的的权力招标人不承诺将合合同授予报价价最低的投标标人。招标人人在发出中标标通知书前，有有权依据评标标委员会的评评标报告拒绝绝不合格的投投标。32．中标通知书中标人确定后，招招标人将在公公示3个工作日后向向中标人发放放中标通知书书。33．合同协议书的签签署33.1招标人向中标人发发出中标通知知书之日起30日内，按照照招标文件和和中标人的投投标文件订立立书面工程施施工合同。33.2中标人如不按本投投标须知第33.1款的规定与与招标人订立立合同，则招招标人将废除除授标。给招招标人造成的的损失超过投投标担保数额额的，还应当当对超过部分分予以赔偿，同同时依法承担担相应法律责责任。33.3中标人应当按照合合同约定履行行义务，完成成中标项目施施工，不得将将中标项目施施工转让（转转包）给他人人。34.履约担保34.1中标人在签签订施工合同同后5个工作日内内，应按本须须知前附表中中规定的金额额出具工程履履约担保。34.2工程履约约担保可采用用有担保资格格的银行或专专业担保公司司出具保函或或保证书的形形式，并保证证其有效。保保函或保证书书的正本由唐唐山市建设工工程交易中心心**分中心保保存。工程履履约担保的有有效期至承包包人完成工程程施工且验收收合格之后28日。34.3若中标人不能按本本须知第34.1款的规定执执行，招标人人将视为中标标人放弃中标标项目；已订订立合同的，招招标人有权解除合同同。35．工程款支付担保保本工程为政府投资资项目，以审审计局审计结结果作为担保保。36.付款担保36.1中标人在在签署合同后后5日内必须到到唐山市建设设工程交易中中心**分中心办理付付款担保，担担保额度为中中标价的2％（最高不不超过50万元），付付款担保在中中标人提出竣竣工验收申请请并经监理单单位确认，经经建设行政主主管部门确认认没有拖欠民民工工资后10日内返还中中标人。36.2付款担保保仅作为支付付民工工资用用款36.3付款担保保形式包括：：（1）银行汇票、电汇汇、支票；（2）现金。中标人交至：唐山山市建设工程程交易中心***分中心开户名称：开户银行：帐号：36.4《农民工工工资收缴通通知单》的开开具：开具单位：联系电话：地址：37．未尽事宜37.1中标人自行办理进进驻施工现场场的全部手续续（除按规定定应是招标人人交费办理的的手续），并并承担相应费费用。37.2本招标文件未尽事事宜，按《中中华人民共和和国招标投标标法》等有关关文件规定执执行。第二章合同条条款使用建设部、国家家工商行政管管理局1999年12月24日印发的《建建设工程施工工合同（示范范文本）》（建建建[19999]313号）合同通用条款采用《建设工程施施工合同》GF－1999－0201第二部分“通用条款”第一部分合同协协议书发包人（全称）：：**县医院新新院筹建处总承包管理方（全全称）：*******工工程公司承包人（全称）：：依照《中华人民共共和国合同法法》、《中华华人民共和国国建筑法》及及其他有关法法律、行政法法规、遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就本建设设工程施工项项目协商一致致，订立本合合同。一、工程概况工程名称：***县医院新院院主楼及裙房房工程工程地点：河北北省**县**大道北、***路西建筑规模：299507平方米工程内容：施工工总包资金来源：财政政拨款二、工程承包范围围**县医院新院主主楼及裙房施施工总包工程程，包括：（1）一般性项目：土土方开挖回填填钎探、桩头头处理、降水水、基础、结结构、屋面、防防水、内部砌砌筑、外墙保保温、设备基基础、防辐射射工程、内装装修、内门窗窗、外装修、外外门窗、专业业管线预留预预埋、普通水水电等工程。（2）对下列专项分包包工程的组织织、管理、协协调、配合工工作，包括施施工配合、协协调组织、安安全文明生产产管理、提供供办公及仓库库和水电通讯讯接入便利、提提供运输便利利、提供脚手手架使用便利利、交验及竣竣工资料汇总总整理等。专专项工程包括括：电梯采购购及安装工程程、暖通空调调采购及安装装工程、手术术部/ICU//CCU净化装修工工程、变配电电设备工程、医医用气体工程程、建筑智能能化工程、消消防（水电）工工程、气动传传输设备供货货及安装工程程、院区管线线道路工程、院院区绿化工程程。三、合同工期：开工日期：20008年4月5日中间交工日期：22008年10月30日竣工日期：20009年5月30日

合同工工期总日历天天数420天。

四、质质量标准工程质量标准：合合格五、合同价款金额（大写）：（人民币）￥：

六六、组成合同同的文件组成本合同的文件件包括：１、本合同协议书书、补充协议议及其附件

２、中标标通知书

３、招标文文件及补遗资资料4、投标文件（含澄澄清文件）及及其附件

5、本合同专专用条款

6、本合同通通用条款

7、标准、规规范及有关技技术文件

8、施工图纸纸（包括变更更图纸）

9、工程量清清单

10、工程报价价单或预算书书双方有关工程的洽洽商、变更等等书面协议或或文件视为本本合同的组成成部分。七、本协议书中有有关词语含义义与本合同第第二部分《通通用条款》中中分别赋予它它们的定义相相同。八、承包人向发包包人承诺按照照合同约定进进行施工、竣竣工并在质量量保修期内承承担工程质量量保修责任。九、发包人向承包包人承诺按照照合同约定的的期限和方式式支付合同价价款及其他应应当支付的款款项。十、合同生效合同订立时间：年月日

合同订订立地点：河北省**县本合同双方约定签字盖章后生效。

发包人：（公章）承包人：：（公章）

住所：住所：

法定代表表人：法定代表表人：

委委托代理人：：委委托代理人：：

电话：：电话：：

传真：：传真：：

开户银银行：开户银银行：

账账号：账账号：

邮邮政编码：邮邮政编码：

总承包管理方：（公公章）

住所：

法法定代表人：：

委托托代理人：

电话：：

传真：

邮政编码：：

第三部分专用条条款一、词语定义及合合同文件2、合同文件及解释释顺序合同文件组成及解解释顺序：（1）本合同协议议书、补充协协议及附件；；（2）中标通知书书；（3）本合同专用用条款；（4）本合同通用用条款；（5）招标文件及及补遗资料；；（6）标准、规范范及有关技术术文件；（7）施工图纸(包括变更图图纸)；（8）经双方确认认的工程量调调整后形成的的造价文件；；（9）投标文件（含含澄清文件）及及其附件。3、语言文字和适用用法律、标准准及规范3.1本合同除使使用汉语外，不不再使用其它它语言文字。3.2适用法律和和法规需要明示的法律、行行政法规：执执行河北省和和唐山市政府府及有关部门门发布的地方方性法规、规规章、规范性性文件。3.3适用标准、规规范适用标准、规范的的名称：现行行国家、行业业、地方标准准及规范及其其它相关规范范性文件。发包人提供标准、规规范的时间：：承包人自备备。国内没有相应标准准、规范时的的约定：无。4、图纸4.1发包人向承承包人提供图图纸日期和套套数：签订施工合同后110日内提供8套主楼施工工图纸（含竣竣工图）。任任何施工图纸纸必须经发包包人代表书面面确认，未经经确认的图纸纸无效。承包人收到图纸应应立即组织核核查，并在收收到之日起的的15日内对实施施该图纸存在在的任何问题题书面通知工工程师。如果果承包人没有有在此期限内内提出问题，则则应认为该图图纸没有对承承包人的工作作造成任何不不利的影响。发包人对图纸的保保密要求：执行通用条条款。使用国外图纸的要要求及费用承承担：无。二、双方一般权利利和义务5、工程师5.2监理单位委委派的工程师师姓名：职务：总监理工程程师发包人委托的职权权：执行监理理规范有关总总监理工程师师、监理工程程师有关职责责条款。需要取得发包人批批准才能行使使的职权：签签发开工令、停停工令、复工工令、批准工工程延期及涉涉及向承包人人支付各种工工程款项的事事项。5.3发包人派驻驻的工程师（发发包人代表）姓名：职务：职权：行使本文件件规定的发包包人的有关职职权总承包管理单位派派驻的工程师师（项目管理理代表）姓名：职务：项目经理职权：行使总承包包管理单位与与发包人签订订的合同中约约定的有关职职权5.6不实行监理理的，工程师师的职权：不采用。7、项目经理姓名：职务：职权：8、发包人工作8.1发包人应按按约定的时间间和要求完成成以下工作：：（1）施工场地具备施施工条件的要要求及完成的的时间：签发发开工令前完完成。（2）将施工所需的水水、电、电讯讯线路接至施施工场地的时时间、地点和和供应要求：：施工用水、电电、电讯线路路已经接到工工地现场。从从指定位置接接到施工或办办公现场由承承包人负责。（3）施工场地与公共共道路的通道道开通时间和和要求：已经经开通。（4）工程地质和地下下管线资料的的提供时间：：地勘报告及及地上管线提提供时间同施施工图纸提供供时间。（5）由发包人办理的的施工所需证证件、批件的的名称和完成成时间：质量量监督及开工工前需要的其其他手续、开开工许可证书书等；本合同同签署后10日内完成。承承包人协助发发包人办理相相关施工手续续并提供必要要支持。（6）水准点与座标控控制点交验要要求：执行工工程师指令。（7）图纸会审和设计计交底时间：：承包人收到到图纸后7日内。（8）协调处理施工场场地周围地下下管线和邻近近建筑物、构构筑物（含文文物保护建筑筑）、古树名名木的保护工工作：以上工工作及地上管管线保护均由由承包人负责责并承担相应应费用。（9）双方约定发包人人应做的其他他工作：无。8.2发包人委托托承包人办理理的工作：无。9、承包人工作9.1承包人应按按约定的时间间和要求完成成以下工作：：（1）需由设计资质等等级和业务范范围允许的承承包人完成的的设计文件提提交时间：无。（2）应提供计划、报报表的名称及及完成时间：：执行本专用用条款及监理理工程师指令令。（3）承担施工安全保保卫工作及非非夜间施工照照明的责任和和要求：承包人承担担；因为本项项职责不履行行或履行中由由于过错给发发包人及相关关单位造成损损失的应给予予赔偿。（4）向发包人提供的的办公和生活活房屋及设施施的要求：向向发包人、监监理单位、总总承包管理单单位提供临时时办公用房及及工作生活便便利条件，费费用包含在合合同报价中。（5）需承包人办理的的有关施工场场地交通、环环卫和施工噪噪声管理等手手续：承包人人办理与此工工程有关的交交通、环卫、施施工噪声的所所有手续并承承担费用。（6）已完工程成品保保护的特殊要要求及费用承承担：承包人人负责其工程程范围内（包包括分包及本本工程平行发发包单位）的的成品保护，相相关费用已经经列入合同总总价。（7）施工场地周围地地下管线和邻邻近建筑物、构构筑物（含文文物保护建筑筑）、古树名名木的保护要要求及费用承承担：承包人人负责周围地地下、地上管管线和邻近建建筑物、构筑筑物及其他财财产人员的保保护，并承担担相应费用。（8）施工场地清洁卫卫生的要求：：达到省级文文明工地标准准，承担相应应费用。（9）双方约定承包人人应做的其他他工作：合同同备案、安全全监督备案；；接收桩基施施工单位提供供的现有施工工作业面、场场地和施工环环境；采取有有效措施降低低噪声污染、安安全防卫、粉粉尘污染等并并承担相应费费用。收到施施工图纸后30日内提交工工程预算书5份。三、施工组织设计计和工期10、进度计划10.1承包人提提供施工组织织设计（施工工方案）和进进度计划的时时间：中标通通知书发出后后10日内。每月25日报下月工工程施工计划划。工程师确认的时间间：收到后5日内。10.2群体工程程中有关进度度计划的要求求：。13、工期延误13.1双方约定定工期顺延的的其他情况：：执行本“专用条款”有关内容及“通用条款”。当建筑面面积增加或减减少总建筑面面积的5%范围内时，工工期不作调整整。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间间验收17.1双方约定定中间验收部部位：中间验验收部位包括括地基与基础础工程、主体体工程、隐蔽蔽工程及按照照监理规范要要求的其它中中间验收工程程（政府质检检部门有特殊殊要求的执行行其要求）。19、工程试车（调试试）19.5试车（调调试）费用的的承担：工程程试车（调试试）包括系统统试车（调试试）和联合试试车（调试）。承承包人承包范范围内的工程程系统试车（调调试）由承包包人负责；专专项工程单位位的系统调试试由专项工程程施工单位负负责，总承包包单位配合；；联合试车（调调试）由承包包人负责，专专项工程施工工单位配合。上上述与承包人人有关费用已已经计入合同同总价。五、安全施工执行通用条款和《安安全管理条例例》，安全施施工与检查、安安全防护费用用均由承包人人承担。六、合同价款与支支付23、合同价款及调整整23.2本合同同采用第（1）种方式：（1）采用固定价格合合同，合同价价款中包括的的风险范围：：不采用风险费用用的计算方法法：不采用风险范围围以外合同价价款调整方法法：设计变更更或工程洽商商23.3双方约定定合同价款的的其他调整因因素：（1）单项设计变更或或工程洽商：：在±5000元以内只只做技术变更更，不做经济济变更；实际际完成的工程程量与招标人人提供的招标标图纸和工程程量清单中给给定的工程量量的差值在±±3%以内（含3%）时，价格格不予调整；；实际完成的的工程量超过过±3%但总价低于于±5000元时，价格格不予调整；；实际完成的的工程量超过过±3%总价高于±5000元时，按投投标综合单价价调整合同价价款。当实际际工程量发生生变化后，结结算时措施费费用不予调整整。（2）调整办法：工程量清单中未包包含和设计变变更（洽商）新新增的项目计计价按河北省省建筑、安装装工程综合基基价（2003）及相应费费用定额进行行计算，其中中主材价依据造造价管理部门门最新造价信信息或市场比比选确定，施施工及综合取取费按中标价价和建设单位位预算控制价价相比的下浮浮比例进行同同比例调整。设设计变更新增增项目同一子子目与工程量量清单中相同同或相似的按按工程量清单单中综合单价价进行调整。调整金额计入竣工结算。24、工程预付款发包人向承包人预预付工程款的的时间和金额额：双方签订订合同，承包包人提供合同同价款的10%银行履约保保函后15个工作日内内，支付合同同价款的10%作为预付款款。扣回工程预付款的的时间、比例例：支付到合合同价的30%（含预付款款）时开始扣扣回，分三次次连续平均扣扣完。25、工程量确认25.1承包人向向工程师提交交已完工程量量报告的时间间：每月25日。26、工程款（进度款款）支付的方方式和时间：：分部分项工程（实实体工程）工工程款支付：：工程款支付方式为为按月进度支支付，月支付付额度为工程程师核定的月月应支付额度度的60%，至工程具具备竣工验收收条件时，工工程款支付至至合同总价的的70%时暂停支付付。工程竣工工验收合格、结结算审计完成成后根据审计计结果30日支付到审审计款的80%。自工程竣竣工之日起满满一年后30日内，支付付审计款的110%（不计利息息）；工程竣竣工之日起满满两年后30日内支付余余款（不计利利息），工程程质量保修金金为审计款的的5%质量保修金金，包括在最最后一笔款支支付。月支付额度不足550万元的当月月不予支付，下下月一并支付付。工程款支支付时间：监监理工程师和和总承包管理理方接到承包包人的申请报报告后10日内审核完完毕并经发包包人批准开具具工程款支付付证书；发包包人接到监理理工程师签发发的工程款支支付证书后10日内支付。措施费用的支付随实体工程进度款款拨付。每次次拨付额度按按照下列方法法计算：月措施费用拨付额额度=投标文件中中措施费用总总额*当月审定实实体工程拨付付工程价款/合同总价七、材料设备供应应27、发包人供应材料料设备27.4发包人供供应的材料设设备与一览表表不符时，双双方约定发包包人承担责任任如下：（1）材料设备单价与与一览表不符符：无（2）材料设备的品种种、规格、型型号、质量等等级与一览表表不符：无。（3）承包人可代为调调剂串换的材材料：无（4）到货地点与一览览表不符：无无（5）供应数量与一览览表不符：无无（6）到货时间与一览览表不符：无无27.6发包人提提供材料设备备的结算方法法：本工程所所有材料设备备应由承包人人供货，但对对于暂估价或或需要认质认认价材料设备备，当发包人人与承包人不不能达成一致致时，发包人人可自行采购购，并由发包包人与供应商商直接结算，结结算款从承包包人合同价款款中扣除；发发包人供应的的材料仅为主主材，辅材及及安装仍需由由承包商完成成。如果发包包人供应的材材料设备不合合格，承包人人有权拒绝使使用。发包人人供应的材料料设备到场，承承包人应与发发包人和供应应商积极接洽洽、收货并安安排进场报验验。承包人收收货、保管费费用包含在合合同价中。发发生丢失损坏坏的，由承包包人负责赔偿偿。28、承包人采购材料料设备28.1承包人采采购材料设备备的约定：承承包人根据工工程总体计划划及时提供材材料设备采购购计划。暂估估价或认质认认价的材料设设备将由发包包人与承包人人共同确定暂暂估价材料设设备的供应商商、价格及供供货周期，由由承包人与供供应商按照发发包人确定的的合同文本签签订合同。发发包人对暂估估价材料设备备的供应商及及价格有最终终确定权。承承包人自行采采购的材料设设备在进场前前，应提供样样品及质量保保证资料并得得到监理工程程师、总承包包管理方、发发包人的认可可后方采购、进进场。八、工程变更在竣工验收前的任任何时间，工工程师可通过过发布指令或或要求承包人人提供建议书书的方式提出出变更。所有有工程变更需需经发包人认认可，承包人人不得对工程程擅自变更。除除为避免危及及安全外，承承包人不应以以任何理由拒拒绝或拖延工工程师指令。如如果工程师发发出指令进行行变更完全是是由于承包人人的违约或由由他负责的原原因造成，则则任何此类违违约或错误造造成的费用应应由承包人负负责。承包人应认真阅读读施工图纸并并就图纸中出出现的问题及及时提交工程程变更建议。因因没有发现明明显存在的错错误或因应发发现而未发现现错误的或发发现而未提出出工程变更建建议的原因造造成工程价款款调整和工程程延期的，相相关付款申请请和工程延期期申请将不予予批准。九、竣工验收与结结算32、竣工验收32.1承包人提提供竣工图的的约定：竣工工验收前提供供4套。十、违约、索赔和和争议35、违约35.1本合同中中关于发包违违约的具体责责任如下：本合同通用条款第第24条约定发包包人违约承担担的违约责任任：不采用通通用条款；双双方协商解决决。本合同通用条款第第26.4款约定发包包人违约应承承担的违约责责任：不采用用通用条款；；双方协商解解决。本合同通用条款第第33.3款约定发包包人违约应承承担的违约责责任：不采用用通用条款；；双方协商解解决。双方约定的发包人人其他违约责责任：无。35.2本合同关关于承包人违违约的具体责责任如下：本合同通用条款第第14.2款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：引入工程进度里程程碑的概念，按按照投标进度度计划，分别别在基础±0.00，裙房主体体、主楼主体体竣工预验收收等关键点进进行进度检查查，发现滞后后立即索赔，当当总进度目标标实现时，还还可酌情予以以返还罚款。每逾期一天，支付付违约金为合合同价的千分分之五，最高高限额不超过过合同价的30%。当发包人人认为必要时时，可以安排排其他承包人人完成剩余工工作，一切费费用及损失由由原承包人承承担。本合同通用条款第第15.1款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：竣工预预验收整改后后仍不合格支支付合同价5‰的违约金；；以后每验收收不合格一次次支付一次合合同价1%的违约金，直直至验收合格格。双方约定的承包人人其他违约责责任：无本合同约定的违约约金自违约行行为发生之日日起7日内从承包包人的履约保保证金和质量量保修金中扣扣除支付给发发包人。37、争议37.1双方约定定，在履行合合同过程中产产生争议时：：（1）请建设行政主管部门门调解。（2）调节不成的按下下列第二种方式解解决.第一种：提交仲裁裁委员会仲裁裁；第二种：依法向工工程所在地人人民法院起诉诉。十一、其他38、工程分包38.1工程发包包人同意承包包人分包的工工程：执行招招标文件有关关条款。39、不可抗力39.1双方关于于不可抗力的的约定：1）6.5级以上的地地震；2）10级以上持续2天的的大风；3）50年来未发生过，持持续3天以上高温温天气的；4）30年来未发生过，持持续3天严寒天气气的；5）50年以上未发生过的的洪水；6）50年以上未发生过的的大雨；7）出现不明坠落物物；8）战争或其他政治治、政策因素素的；9）其他合同双方认认定的不可抗抗力的情况。上述事项发生且已已经影响工程程的实施条件件下界定为不不可抗力。不可抗力发生后确确实不能履行行的合同终止止履行；合同同可以履行的的要求进行延延期履行的，双双方协商延期期履行；造成成的损失，各各自承担相应应的损失。40、保险40.6本工程双双方约定投保保内容如下：：（1）发包人投保内容容：无。（2）承包人投保内容容：执行国家家及地方规定定。发包人委托承包人人办理的保险险事项：发包包人委托承包包人办理18位管理人员员（名单由发发包人提供）的的意外伤害保保险和20位不特定人人员的意外伤伤害保险。相相关费用已经经计入合同总总价中。41、担保41.3本工程双双方约定担保保事项如下：：（1）发包人向承包人人提供支付担担保，担保方方式为：以审审计局审计作作为附件。（2）承包人向发包人人提供履约担担保，担保方方式为：履约约保证金或银银行履约担保保合同作为附附件。（3）双方约定的其它它担保事项：：无。46、合同份数46.1双方约定定合同副本的的份数：合同同副本12份，双方各各执6份。47.补充条款款1、由于此工程工期期紧，若承包包人因自身原原因延误开工工日期，即视视为承包人主主动放弃施工工权益，发包包人可更换承承包方。2、投标文件中所确确定的项目经经理、技术负负责人、财务务负责人、质质检员、安全全员在中标后后必须到***县建设规划划局和甲方处处备案，在工工程竣工交验验前必须全过过程在现场。承包方如果果需要更换项目目经理、技术术负责人、财财务负责人、质质检员、安全全员必须向***县建设规规划局和甲方方提出申请，在在获准同意后后方可更换。承承包方如果私私自更换项目目经理、技术术负责人、财财务负责人、质质检员、安全全员，或者项项目经理每月月在施工现场场少于25天，甲方将将终止合同或或核减工程费费，并选择排排名第二的中中标候选人为为中标人，依依次类推。附件1：承包人承揽工程项项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（m2）结构层数跨度（m）设备安装内容工程造价（元）开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注第三章合同文文件格式目录一、合同协议书二、房屋建筑工程程质量保修书书一合同协议书发包人（全称）：：**县医院新新院筹建处总承包管理方（全全称）：*******工工程公司承包人（全称）：：依照《中华人民共共和国合同法法》、《中华华人民共和国国建筑法》及及其他有关法法律、行政法法规、遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就本建设设工程施工项项目协商一致致，订立本合合同。一、工程概况工程名称：***县医院新院院主楼及裙房房工程工程地点：河北北省**县**大道北、***路西建筑规模：299507平方米工程内容：施工工总包资金来源：财政政拨款二、工程承包范围围**县医院新院主主楼及裙房施施工总包工程程，包括：（1）一般性项目：土土方开挖回填填钎探、桩头头处理、降水水、基础、结结构、屋面、防防水、内部砌砌筑、外墙保保温、设备基基础、防辐射射工程、内装装修、内门窗窗、外装修、外外门窗、专业业管线预留预预埋、普通水水电等工程。（2）对下列专项分包包工程的组织织、管理、协协调、配合工工作，包括施施工配合、协协调组织、安安全文明生产产管理、提供供办公及仓库库和水电通讯讯接入便利、提提供运输便利利、提供脚手手架使用便利利、交验及竣竣工资料汇总总整理等。专专项工程包括括：电梯采购购及安装工程程、暖通空调调采购及安装装工程、手术术部/ICU//CCU净化装修工工程、变配电电设备工程、医医用气体工程程、建筑智能能化工程、消消防（水电）工工程、气动传传输设备供货货及安装工程程、院区管线线道路工程、院院区绿化工程程。三、合同工期：开工日期：20008年4月5日中间交工日期：22008年10月30日竣工日期：20009年5月30日

合同工工期总日历天天数420天。

四、质质量标准工程质量标准：合合格五、合同价款金额（大写）：（人民币）￥：

六六、组成合同同的文件组成本合同的文件件包括：１、本合同协议书书、补充协议议及其附件

２、中标标通知书

３、招标文文件及补遗资资料4、投标文件（含澄澄清文件）及及其附件

5、本合同专专用条款

6、本合同通通用条款

7、标准、规规范及有关技技术文件

8、施工图纸纸（包括变更更图纸）

9、工程量清清单

10、工程报价价单或预算书书双方有关工程的洽洽商、变更等等书面协议或或文件视为本本合同的组成成部分。七、本协议书中有有关词语含义义与本合同第第二部分《通通用条款》中中分别赋予它它们的定义相相同。八、承包人向发包包人承诺按照照合同约定进进行施工、竣竣工并在质量量保修期内承承担工程质量量保修责任。九、发包人向承包包人承诺按照照合同约定的的期限和方式式支付合同价价款及其他应应当支付的款款项。十、合同生效合同订立时间：年月日

合同订订立地点：河北省**县本合同双方约定签字盖章后生效。

发包人：（公章）承包人：：（公章）

住所：住所：

法定代表表人：法定代表表人：

委委托代理人：：委委托代理人：：

电话：：电话：：

传真：：传真：：

开户银银行：开户银银行：

账账号：账账号：

邮邮政编码：邮邮政编码：

总承包管理方：（公公章）

住所：

法法定代表人：：

委托托代理人：

电话：：

传真：

邮政编码：：二、房屋建筑工程程质量保修书书发包人（全称）：： {招标人名称} 承包人（全称）：：发包人、承包人根根据《中华人人民共和国建建筑法》、《建建设工程质量量管理条例》和和《房屋建筑筑工程质量保保修办法》，经经协商一致，对{招标工程项目名称}（工程名称）签订工程质量保修书。1、工程质量保修范范围和内容承包人在质量保修修期内，按照照有关法律、法法规、规章规规定和双方约约定，承担本本工程质量保保修责任。质量保修范围包括括地基基础工工程、主体结结构工程，屋屋面防水工程程、有防水要要求的卫生间间、房间和外外墙面的防渗渗漏，供热与与供冷系统，电电气管线、给给排水管道、设设备安装和装装修工程，以以及双方约定定的其他项目目。具体保修修的内容，双双方约定如下下：。2、质量保修期2.1双方根据《建建设工程质量量管理条例》及及有关规定，约约定本工程的的质量保修期期如下：(1)地基基础工工程和主体结结构工程为设设计文件规定定的该工程合合理使用年限限；(2)屋面防水工工程、有防水水要求的卫生生间、房间和和外墙面的防防渗漏为五年；(3)装修工程为为两年；(4)电气管线、给给排水管道、设设备安装工程程为两年；(5)供热与供冷冷系统为两个采暖期、供供冷期；(6)住宅小区内内的给排水设设施、道路等等配套工程为为两年；(7)其他项目保保修期限约定定如下：按国国家规定执行行。2.2质量保修期期自工程竣工工验收合格之之日起计算。3、质量保修责任3.1属于保修范范围、内容的的项目，承包包人应当在接接到保修通知知之日起7天内派人保保修。承包人人不在约定期期限内派人保保修的，发包包人可以委托托他人修理。3.2发生紧急抢抢修事故的，承承包人在接到到事故通知后后，应当立即即到达事故现现场抢修。3.3对于涉及结结构安全的质质量问题，应应当按照《房房屋建筑工程程质量保修办办法》的规定定，立即向当当地建设行政政主管部门报报告，采取安安全防范措施施；由原设计计单位或者具具有相应资质质等级的设计计单位提出保保修方案，承承包人实施保保修。3.4质量保修完完成后，由发发包人组织验验收。4、保修费用4.1保修费用由由造成质量缺缺陷的责任方方承担。5、其他5.1双方约定的的其他工程质质量保修事项项：。5.2本工程质量量保修书，由由施工合同发发包人、承包包人双方在竣竣工验收前共共同签署，作作为施工合同同附件，其有有效期限至保保修期满。发包人（公章）：： 承包人（公公章）：法定代表人（签字字）： 法定代表人人（签字）：：年月日 年月日第四章工程建建设标准执行国家、河北省省、唐山市现行标标准、规范和和设计图纸要要求执行的技技术规范。第五章图纸纸本次招标提供由***建筑设计计有限公司的的施工图纸一一套。投标人人在领取图纸纸时要仔细核核对，如发现现内容错误、不不全等情况要要在领取图纸纸后一天内向向**建筑设计计有限公司提提出，如未提提出，由此造造成的一切后后果由投标人人自负。………………………第六章工程量清单单（另附）…………………第七章补充通通知或答疑纪纪要（待发）…………………第八章投标文件格式一、商务部分格式式**县医院新院工工程A标段主楼施工工投标文件*****项目名称：投标文件：商务务部分投标人：（盖盖章）法定代表人：（印鉴）日期：年月日投标函部分格式格式1、法定代表人身份份证明书格式2、投标文件签署授授权委托书格式3、投标函格式4、投标函附附录格式1法定代表人身份证证明书单位名称： 单位性质： 地址：成立时间：年月日经营期限： 姓名：性别：年龄：职务：系（投标人单单位名称）的的法定代表人人。特此证明。投标人：（公公章）日期：年月日格式2法定代表人授权委委托书本授权委托书声明明：我（姓名名）系（投标标人名称）的的法定代表人人，现授权委委托（单位名名称）的（姓姓名）为我公公司签署（工工程名称）的的投标文件的的法定代表人人授权委托代代理人，我承承认代理人全全权代表我所所签署的本工工程的投标文文件的内容。代理人无转委托权权，特此委托托。代理人：性别：年龄：身份证号码：职务：投标人：（公章）法定代表人：（印鉴）委托日期：年月日（开标时需单独出出示原件，如如不能单独提提供原件的，投标文件不予启封）此处为代理人身份份证复印件格式3投标函**县医院新院筹筹建处:1、根据已收到的招标标编号为******的**县医院新新院工程A标段主楼施工工招标文件，遵遵照《中华人人民共和国招招标投标法》等等有关规定，经经踏勘项目现现场和研究上上述招标文件件的投标须知知、图纸、合合同条款、工工程建设标准准及其他有关关文件后，我我方愿以人民民币(大写)元（￥元）的的投标总价并并按招标文件件要求承包上上述工程的施施工、竣工，并并承担任何质质量缺陷的保保修责任。2、我方已详细审核全全部招标文件件。3、我方承认投标函附附录是我方投投标函的组成成部分。4、一旦我方中标，我我方保证在天天（日历日）内内竣工并移交交整个工程，且且工程质量达达到等级。5、如果我方中标，我我方将按照规规定提交中标标价10%的履约担保保6、我方同意所提交的的投标文件在在招标文件中中规定的投标标有效期内有有效，在此期期间内如果中中标，我方将将受此约束。7、除非另外达成协议议并生效，你你方的招标文文件、中标通通知书和本投投标文件将成成为约束双方方的合同文件件的组成部分分。8、我方金额为人民币币元的投标担担保保函（或或担保书）在在开标时递交交。9、如果我方中标，我我方同意按照照招标文件中中所要求的合合同协议书和和专用条款在在5天内与贵处处签订施工合合同。投标人：（公章）法定代表人：（印印鉴）日期：年月日格式4、投标函附附录投标函附录序号项目内容合同条款号约定内容备注1施工准备时间签订合同后（）天2误期违约金额每天罚合同总价的的（）%3施工总工期（）日历天4质量等级5预付款金额合同价款的（）%6进度款付款时间签发月付款凭证后后（）天7竣工结算款付款时时间签发竣工结算付款款凭证后（）天8保修期依据保修书约定的的期限投标报价部分格式式一、投标报价说明明二、工程项目总价价表三、单项工程费汇汇总表四、单位工程费汇汇总表五、分部分项工程程量清单计价价表六、措施项目清单单计价表七、其他项目清单单计价表八、零星工作项目目计价表九、分部分项工程程量综合单价价分析表十、措施项目分析析表十一、主要材料价价格表封面工程工程量清单报价表投标人：（单位名称及公章章）法定代表人：（签字或盖章）造价工程师或概预算人员：（盖资格章或执业业章）编制时间：一、投标报价说明明1.本报价依据本工程程投标须知和和合同文件的的有关条款进进行编制。2.工程量清单报价表表中所填入的的综合单