2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务提升训练试卷B卷附答案

2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务提升训练试卷B卷附答案单选题（共60题）1、计算机互联网中的核心设备是（）。A.路由器B.服务器C.接入设备D.传输链路【答案】A2、人耳对（）的声音感觉最灵敏。A.2000~3000HzB.2000~5000HzC.3000~5000HzD.3000~6000Hz【答案】C3、分组交换的主要缺点（）A.传输误码率高B.经济性差C.链路利用率低D.实现技术复杂【答案】D4、电信枢纽楼内，除()外均应设置火灾自动报警装置。A.楼梯间B.小于5m2卫生间C.小于10m2办公用房D.配电室【答案】B5、施工单位的()依法对本单位的安全生产工作全面负责。A.主要负责人B.项目负责人C.专职安全员D.一级建造师【答案】A6、VSAT网络中的主要结构有：星形网络、网形网络和()。A.方形网络B.树形网络C.环形网络D.混合网络【答案】D7、按照机架底角孔洞数量安装底角螺栓，机架底面为600mm×800mm时应使用（）只。A.1B.2C.3D.4【答案】D8、目前大部分基站的定标发射功率为20W，基站射频部分功率过小，会严重影响基站的()。A.抗干扰保护比B.有效使用范围C.接收灵敏度D.覆盖范围【答案】D9、广播发射机频率范围为3．2～26．1MHz，适用于远距离的国际广播是()。A.长波B.中波C.中短波D.短波【答案】D10、在SDH保护环网结构中，()是系统中必不可少的网元节点，利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。A.终端复用器(TM)B.分插复用器(ADM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)【答案】B11、广播电视发射塔主塔楼屋顶室外地坪高度()为防火二类建筑物。A.<50mB.<100mC.<150mD.<200m【答案】B12、根据《播电视设施保护条例》，在广播电视设施周围()范围内禁止爆破作业。A.600mB.500mC.300mD.200m【答案】B13、功率因数、效率和设备噪声是()设备的指标。A.交流配电B.直流配电C.直流一直流转换D.开关整流【答案】D14、电池单体安装时应保持垂直与水平，底部四角均匀着力，如不平整应使用（）垫实。A.金属垫片B.硬纸板C.塑料垫片D.耐酸橡胶【答案】D15、扩声、会议系统安装工程，要求机柜内设备应按设计要求排列，当设计无要求时，应按照()从上到下依次排列。A.系统信号流程B.设备的轻重C.设备布线方便D.设备散热高低【答案】A16、管理部门用于移动用户管理的数据、MSC所管辖区域中的移动台的相关数据以及用于系统的安全性管理和移动台设备参数信息存储在()的数据库中。A.移动台MSB.基站子系统BSSC.操作维护子系统OSSD.移动交换子系统NSS【答案】D17、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）。A.向互联网传播病毒B.盗接他人电话线路C.盗窃电话设施D.故意破坏正在使用的公用电信设施【答案】B18、不属于中短波天馈线系统安装工程的是()。A.敷设地网B.架设天线幕C.敷设暗线D.架设馈线【答案】C19、移动基站天馈线系统测试要求电压驻波比的最大值为()。A.1.0B.1.5C.2.0D.2.5【答案】B20、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于2．13V或储存期已达到3～6个月，则应运用恒压限流法进行充电，充电电流应限制在()C(C为电池容量)。A.0.1～0.3B.0.3～0.5C.0.5～0.7D.0.7～0.9【答案】A21、4G基站设备安装工程中，采用RRU+BBU工作方式时，需要测试电压驻波比的设备或构件是()。A.RRU设备B.BBU设备C.GPS天馈系统D.野战光缆【答案】C22、施工队伍开挖光缆沟时，一旦发现地下（），应采取妥善措施并保护现场，同时立即向当地政府报告。A.文物和古迹B.电力电缆C.自来水管D.通信光缆【答案】A23、中波、短波发射台场地选择要根据()，按初勘和复勘两阶段进行。A.与城镇防护间距B.主机设备数量C.发射台规模D.发射台任务【答案】D24、通信电缆按敷设方式和运行条件可分为架空电缆、（）、管道电缆和水底电缆。A.直埋电缆B.对称电缆C.高频电缆D.塑套电缆【答案】A25、可控硅调光设备是通过改变光源的（）实现调光。A.电压B.电流C.电阻D.电容【答案】B26、天线的仰角、方位角、极化角和焦距细调，调试顺序为()A.按方位角、仰角、馈源焦距和极化角顺序进行B.按馈源焦距、方位角、仰角和极化角顺序进行C.按仰角、方位角、馈源焦距和极化角顺序进行D.按极化角、馈源焦距、方位角和仰角顺序进行【答案】C27、有线广播电视监测的主要任务不包括（）。A.安全监测B.质量监测C.内容监测D.用户监测【答案】D28、在DWDM系统中，将不同波长的光信号耦合在一起传送到一根光纤里的网元是()。A.光合波器（OMU）B.光分波器（ODU）C.光波长转换器（OUT）D.光纤放大器（OA）【答案】A29、对于移动通信基站电磁辐射的计算范围，全向发射天线应以发射天线为中心，半径()范围内。A.5mB.50mC.100mD.500m【答案】B30、建筑面积()以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统。A.200m2B.300m2C.400m2D.500m2【答案】C31、程控交换设备的标称直流工作电压应为-48V，直流电压允许变化范围为()。A.(-57～-40)VB.(-57～-50)VC.(-58～-40)VD.(-58～-50)V【答案】A32、水平方位：为适应卫星轨道位置的变动，天线前方可用弧段应为()。A.400E～130°EB.50。E～130°EC.600E～130°ED.700E～130°E【答案】C33、水泥管道中并排及上下层管块均应错开()管块长度。A.1／2B.1／3C.1／4D.1／5【答案】A34、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的项目竣工验收后，工程相关文件应及时向当地（）备案。A.城市建设管理机关B.城市规划管理机关C.电信运营商D.电信管理机关【答案】D35、关于广播电视发射机机箱安装的说法，错误的是()。A.各机箱必须对齐，前后偏差不得大于1mmB.机箱垂直偏差不得超过1‰C.机箱的底框应用地脚螺栓或膨胀螺栓与地面紧固D.各机箱应用螺栓连成一体，机箱箱体应分别用不小于50mm×0.3mm的紫铜带与高频接地母线连接【答案】A36、在电源系统中，（）可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作接地B.直流工作接地C.保护接地D.防雷接地【答案】C37、多协议标记交换(MPLS)是基于()的IP交换技术。A.重叠模型B.集成模型C.异步转移模式D.软交换【答案】B38、下列仪表中，不能用于光接收灵敏度和最小过载光功率测试的是（）。A.OTDRB.光功率计C.传输分析仪D.光可变衰减器【答案】A39、馈线与天线连接处、与软跳线连接处应设有()。A.防水装置B.防潮装置C.防雷器D.防爆器【答案】C40、以下说法错误的是（）。A.当光（电）缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施B.水线标志牌应在水线光（电）缆敷设后安装在设计确定的位置上C.可以利用固定的标志来标识光缆位置时,可不埋设标石D.当不宜埋设标石时，可在附近增设辅助标记，以三角定标方式标定光（电）缆或硅芯塑料管的位置【答案】B41、进行波分复用设备测试时，光监测信道的主要测试项目有光功率和()。A.波长转换器(OTU)B.合波器(OMU)C.分波器(ODU)D.光监测信道工作波长及偏差【答案】D42、在大容量的通信枢纽楼，一般采用()为负载供电。A.集中供电B.分散供电C.混合供电D.一体化供电【答案】B43、室内环境下，4G的速率能达到()。A.50MbpsB.100MbpsC.500MbpsD.1Gbps【答案】D44、如果微波射线通过大气波导，而收、发信天线在波导层下面，则接收点的场强除了直射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这种衰落是（）。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K型衰落D.多径衰落【答案】B45、有利于录音室混响时间、声音扩散均匀的措施是()。A.墙壁使用吸声材料B.设置双层门C.配置音频处理设备D.采用厚墙【答案】A46、PIN网络提供的电缆接口不包括（）。A.E1B.ADSLC.STM-4D.GE【答案】C47、在公共杆上架设多副VU波段天线时，上下层天线层间距离大于()m，左右间距大于2m。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】B48、将交流电转换成直流电的设备是()。A.整流设备B.逆变器C.直流变换器(DC／DC)D.交流不问断电源(UPS)【答案】A49、关于传送网技术的说法，错误的是（）A.DWDM可以在同一光纤不同波长上传送速率和格式不同的数据B.SDH具有灵活的复用映射结构C.ASON支持端—端的业务自动配置D.OTN是以SDH和光通道技术为核心的传送网【答案】D50、下列关于光缆说法错误的是（）A.层绞式光缆容纳的光纤数量多B.束管式光缆中光纤余长不易控制C.骨架式光缆光纤密度小，适用于管道布放D.皮线光缆主要用于光缆线路入户引入段【答案】C51、超五类双绞电缆与普通五类双绞电缆相比，具有()的特点。A.最大衰减小，近端串音衰减大B.最大衰减小，近端串音衰减小C.最大衰减大，近端串音衰减小D.最大衰减大，近端串音衰减大【答案】A52、微波通信中，应通过()的方法克服电波的雨雾吸收性衰落。A.分集接收B.使用无源反射板C.增加发射功率D.使用10GHz以上频段【答案】C53、我国GSM通信系统采用900MHz频段时，移动台发、基站收的频段为()。A.1710～1785MHzB.1805～1880MHzC.890～915MHzD.935～960MHz【答案】C54、广播电视发射系统馈线的主要指标是反射系数和()。A.增益系数B.方向性系数C.行波系数D.效率【答案】C55、一般情况下双壁波纹管管道需要做混凝土包封保护，包封厚度()A.30～50mmB.50～80mmC.80～100mmD.100～120mm【答案】C56、中国5G设定的设备密度达到（）万个平方公里。A.100B.300C.600D.1000【答案】C57、微波天线基本参数不包括（）A.驻波比B.天线增益C.噪声系数D.半功率角【答案】C58、广播电视发射机冷却系统，风机安装时，应有减震措施，固定螺栓应加()安装应稳固可靠，运行时不得有震动和摇摆。A.弹簧垫片B.橡胶垫片C.弹簧垫圈D.金属垫圈【答案】A59、酸性电池室及贮酸室不应设（）。A.电源线B.隔爆灯具C.插座及开关D.排风机【答案】C60、SZYV-75-2型号的电缆，其中75表示()。A.特性阻抗B.绝缘外径C.屏蔽层数D.结构特征【答案】A多选题（共30题）1、下列关于基站全向天线要求，正确的有()。A.天线应处于避雷针下60°角的保护范围内B.天线收、发水平间距应不小于3mC.在屋顶安装时天线与避雷器之间的水平间距不小于2.5mD.天线离塔体间距应不小于1.5mE.当站距在45km以内时，接收场强的实测值与计算值之差允许在1.5dB之内【答案】BCD2、馈线的主要指标是（）。A.反射系数B.增益系数C.方向性系数D.行波系数E.工作频率范围【答案】AD3、中短波广播发射机测试项目有()。A.非线性失真B.频率响应C.调制制式D.噪声电平E.频率稳定度【答案】ABD4、同步数字体系（SDH）的特点有（）。A.有地区性的数字信号速率和帧结构标准B.有标准光接口信号和通信协议，光接口成为开放型接口满足多厂家产品环境要求，降低了联网成本C.采用了同步复用方式和灵活的复用映射结构，使网络结构得以简化，上下业务十分容易，也使数字交叉连接的实现大大简化D.频带利用率较PDH有所提高E.SDH帧结构中安排了丰富的开销比特，使网络的OAM能力大大加强【答案】BC5、声音的特性是由()等要素来描述的。A.响度B.音调C.频率D.音色E.波形【答案】ABD6、下面关于GPS天线安装要求正确的有（）。A.上方60°范围内（至少南向45°）应无建筑物遮挡B.离周围尺寸大于200mm的金属物体的水平距离不宜小于2500mmC.天线应垂直安装D.垂直度各向偏差应不超过1°E.在垂直方向与基站天线距离没有限制【答案】CD7、光纤的优点（）。A.带宽大B.重量轻C.成本低D.易维护E.施工简单【答案】ABCD8、为了节能减排，在有条件的通信系统中推荐使用()等新型能源。A.太阳能B.风力发电C.核能D.地热发电E.油机【答案】AB9、蓄电池是将电能转换成化学能储存起来，需要时将化学能转变成为电能的一种储能装置。蓄电池的组成部分有()。A.正、负极板B.隔板（膜）C.电池槽（外壳）D.进气阀E.电解液（硫酸）【答案】ABC10、网络管理功能主要负责网络的（）保证网络在正常和故障情况下的服务质量。A.运营管理B.故障管理C.维护管理D.信息管理E.资源管理【答案】AC11、中央监测中心的数据库中储存（）。A.所有监控数据B.所有全国监测点的关键数据C.各类分析报表数据D.所有节目信号数据E.用户信息【答案】BC12、移动通信系统的带状网主要用于覆盖()。A.公路B.铁路C.河流D.海岸E.县城【答案】ABCD13、用户终端移动的无线接入有()和个人通信网。A.计算机网B.互联网C.专用通信网D.蜂窝通信网E.移动卫星通信网【答案】D14、电视节目编辑系统的线性编辑系统的构成要件主要有()。A.磁带B.编辑录像机C.编辑控制器D.摄像机E.使用盘基媒体进行存储和编辑的数字化视音频后期制作系统【答案】ABC15、电缆配盘时，应合理计算电缆在人孔内的（）。A.迂回长度B.预留长度C.接头的重叠长度D.连续的操作长度E.剥线长度【答案】ACD16、通信用的风力发电系统的特点有（）。A.20kW以下B.独立运行C.用蓄电池储能D.必须具有并网控制和解列控制E.电压、频率与电网一致【答案】ABC17、下列属于通信网交换节点的是（）。A.计算机B.用户小交换机C.路由器D.分组交换机E.转发器【答案】CD18、联合建设时，首先提出建设意向的电信业务经营者，应召集各参建电信运营商，共同商定（），并签订联合建设协议。A.建设维护方案B.投资分摊方式C.资产分割原则D.产权单位E.牵头单位【答案】ABC19、中国5G设定的技术场景主要有()。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.低时延高可靠E.超高移动速度【答案】ABCD20、蓄电池的主要指标包括（）。A.电动势B.内阻C.放电率D.终了电压E.充电电流【答案】ABCD21、超高清晰度电视支持（）分辨率。A.1080x720B.720x576C.1920XI080D.3840x2160E.7680x4320【答案】D22、TD-SCDMA系统集合()多址方式于一体，使得无线资源可以在时间、频率、码字这三个维度进行灵活分配。A.CDMAB.FDMAC.TDMAD.EDGE.GPRS【答案】ABC23、蓄电池的主要指标包括()。A.电动势B.电流C.终了电压D.开始电压E.循环寿命【答案】AC24、蓄电池充电完成与否，根据()等来决定。A.充电终了电压B.蓄电池接受所需要的容量C.电解液比重D.负载大小E.充电设备的噪声电平【答案】ABC25、VSAT网络的主要特点有()。A.一般只能传输低数率的数据B.主要供专业用户传输数据业务或计算机网C.以传输模拟业务为主D.拥有的远端小站数目越多，网络利用率越高E.全网投资主要由中枢站的成本决定【答案】BD26、标志交流电源质量的重要指标有（）。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.电容【答案】AC27、演播室灯光施工中调光系统的调试的最后一步是打开所有负载的65％～85％并保持1．5～2h，检测()，直至调光系统所有设备全部正常工作。A.电源电压的波动情况B.空气开关的表面温度C.调光柜的运行情况D.散热系统的运行情况E.测试三相电源之间及每相对零、对地的绝缘电阻【答案】ABCD28、在下列微波辐射环境中暴露时，()情况下应采取相应防护措施。A.脉冲波平均功率密度大于25μW／cm2B.脉冲波每日剂量超过200μW?h／cm2C.连续波平均功率密度大于25μW／cm2D.连续波每日剂量超过400μW?h／cm2E.每日超过8h暴露【答案】ABCD29、克服电波衰落的一般方法有()。A.利用地形地物削弱反射波的影响B.将反射点设在反射系数较大的地面C.利用天线的方向性D.用无源反射板克服绕射衰落E.分集接收【答案】ACD30、下列关于基站全向天线要求，正确的有()。A.天线应处于避雷针下60°角的保护范围内B.天线收、发水平间距应不小于3mC.在屋顶安装时天线与避雷器之间的水平间距不小于2.5mD.天线离塔体间距应不小于1.5mE.当站距在45km以内时，接收场强的实测值与计算值之差允许在1.5dB之内【答案】BCD大题（共10题）一、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。二、背景资料某施工单位承揽了一项3G通信基站设备安装工程,包括100个3G基站的设备,天馈线及楼顶抱杆安装,施工前,项目经理组织所有操作人员召开了安全技术交流会,安全员就作业特点和危险因素,根据危险因素制定的预防措施以及施工中应注意的安全事项进行了讲解,项目部综合管理人员进行记录,会议结束后经理在交底记录上签字。施工过程中,项目部按计划组织了施工现场检查,其中两个现场情况如下:A站现场:现场有村民站在警示带外围观施工作业,戴着安全帽的队长正在警示带内指挥;铁塔平台上,未戴安全帽的作业人员甲正把安全带系在天线抱杆上;戴着安全帽的作业人员乙正紧跟未戴安全帽的作业人员丙上塔。B站现场,塔放设备供电电缆长约50米,在馈线窗前做了一处接地;接地线和电缆夹角小于15°,接地线与室外接地排连接采用铜芯线打圈方式,多余部分整齐盘绕固定在走线架上。问题1.列出本工程中应持证上岗的人员及证件名称。2.指出安全技术交底的不妥之处,说明正确做法。3.指出A站作业人员违规之处。4.指出B站线缆处理中的错误,说明正确做法。【答案】1.通信建设工程施工企业主要负责人应取得企业负责人《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》通信建设工程施工企业项目负责人应取得《中华人民共和国一级建造师注册证书》（通信与广电专业）和项目负责人《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》；通信建设工程施工企业专职安全生产管理人员应取得专职安全生产管理人员《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》从事通信工程电工作业.金属焊接作业及登高架设作业的人员应取得各专业的《特种作业操作证》2.不妥之处一：交底人错误“由安全员进行交底”不妥正确做法：应该由负责项目管理的技术人员进行交底不妥之处二：被交底人错误，仅对操作人员交底不妥正确做法：应该对施工作业班组.作业人员交底，要覆盖到所有人员不妥之处三：仅由项目经理签字不妥正确做法：交底记录应由交底人和被交底人签字不妥之处四：交底内容不全三、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。施工期间正值雨季，项目负责人针对雨季施工注意事项进行了重点检查。建设单位为了加快施工进度，要求对已经完成的基站，提前加电开通，尽快验收交付投产。在专项质量检查中，检查组发现基站天馈线驻波比不合格的数值偏高，要求项目部进行分析并及时整改。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.针对雨期施工的注意事项有哪些？【答案】1.答：（1）不妥之处1：第一次施工会议上进行安全技术交底，交底时间不妥。正确做法：安全技术交底应该在开工前进行。（2）不妥之处2：现场勘察人员进行安全技术交底，交底人不妥。正确做法：交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员。（3）不妥之处3：参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，被交底人不全。正确做法：被交底人应包括施工作业班组和作业人员。（4）不妥之处4：交底内容不全面。正确做法：安全技术交底的内容还应包括：1）针对危险因素制定的具体预防措施；2）在施工生产中应注意的安全事项；3）发生事故后应采取的应急措施。2.答：有限空间工作的安全防护如下：（1）必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；（2）必须做到“先通风、再检测、后作业，严禁通风、检测不合格作业；四、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。五、背景A施工单位具有甲级通信信息网络系统集成资质，通过招投标承接到某通信运营商的6省长途传输设备扩容工程的施工任务。由于施工阶段A施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此无能力再按照合同约定完成此项目。限于合同的工期要求，A施工单位经与建设单位协商，将3省的工程量分包给具有丙级通信信息网络系统集成资质的B施工单位施工。A施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为重要过程进行管理。B施工单位根据A施工单位的质量管理要求进行管理，在施工前请A施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课，并按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位项目经理将施工要求向3省的施工负责人作了口头交底。B施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故。质量监督机构现场检查时，发现B施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程质量均不符合规范要求，因此质量监督机构对A、B两个施工单位均作出了处罚。B施工单位认为工程由A施工单位承包，不应处罚自己；A施工单位认为质量问题是B施工单位造成的，自己也不应受到处罚。(1)建设单位在工程管理过程中存在哪些问题？(2)B施工单位在工程管理中存在哪些问题？应怎样做？(3)机架安装工作的质量控制点有哪些？(4)质量监督机构是否应该对A、B两个施工单位进行处罚？为什么？【答案】(1)建设单位在工程管理中存在的问题主要有：①在工程招投标阶段，定标时没有考虑施工单位的施工能力，而错误地将此工程交由A施工单位承担；②A施工单位本无总包资质，而建设单位却同意其将工程量分包给B施工单位，使A施工单位作了总包。(2)B施工单位在工程管理中存在的问题主要有：①B施工单位不应根据A施工单位的质量管理要求进行工程管理。B施工单位应根据工程的实际要求和自己施工人员的实力进行质量管理。②B施工单位在请A施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课以后，不能就此认为自己的施工人员就具备了上岗资格。B施工单位应根据工程要求进行上岗前的考试，考试合格者才可以上岗，以保证作业人员具备相应的上岗能力。③B施工单位在施工中不应按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位应根据施工现场的具体条件、自己管理人员和施工人员的实际水平以及以往工程中不合格的发生情况，对工程中的重要过程和质量控制点进行控制。④B施工单位的交底工作不能只进行口头交底。对工程中重要过程应进行技术交底，应使上岗操作人员和质检员明确技术要求、质量要求和操作要求。工程交底要形成文字记录，并应有交底人和被交底人签字。⑤B施工单位放绑的线缆多次出现返工，两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故，说明B施工单位没有对不合格制定纠正或预防措施，从而使得不合格现象多次、反复出现。B施工单位应针对同一工序经常性的不合格分析不合格的原因，制定纠正措施，防止再次发生，从根源上杜绝不合格。(3)机架安装工作的质量控制点包括：基座的位置、水平度；机架安装的位置、垂直度；机架上加固；机架的标志。(4)质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。因为B施工单位是以A施工单位的分包单位出现的。对于工程质量问题，施工单位应对工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；工程施工实行总承包的，总承包单位应当对其承包的工程质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位应与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。无论A施工单位是否具有总承包资质，都应受到处罚。对于B施工单位，他是工程质量问题的制造者，受到处罚也是理所应当的。所以，质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。六、背景资料某施工单位承揽了一项3G通信基站设备安装工程,包括100个3G基站的设备,天馈线及楼顶抱杆安装,施工前,项目经理组织所有操作人员召开了安全技术交流会,安全员就作业特点和危险因素,根据危险因素制定的预防措施以及施工中应注意的安全事项进行了讲解,项目部综合管理人员进行记录,会议结束后经理在交底记录上签字。施工过程中,项目部按计划组织了施工现场检查,其中两个现场情况如下:A站现场:现场有村民站在警示带外围观施工作业,戴着安全帽的队长正在警示带内指挥;铁塔平台上,未戴安全帽的作业人员甲正把安全带系在天线抱杆上;戴着安全帽的作业人员乙正紧跟未戴安全帽的作业人员丙上塔。B站现场,塔放设备供电电缆长约50米,在馈线窗前做了一处接地;接地线和电缆夹角小于15°,接地线与室外接地排连接采用铜芯线打圈方式,多余部分整齐盘绕固定在走线架上。问题1.列出本工程中应持证上岗的人员及证件名称。2.指出安全技术交底的不妥之处,说明正确做法。3.指出A站作业人员违规之处。4.指出B站线缆处理中的错误,说明正确做法。【答案】1.通信建设工程施工企业主要负责人应取得企业负责人《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》通信建设工程施工企业项目负责人应取得《中华人民共和国一级建造师注册证书》（通信与广电专业）和项目负责人《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》；通信建设工程施工企业专职安全生产管理人员应取得专职安全生产管理人员《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》从事通信工程电工作业.金属焊接作业及登高架设作业的人员应取得各专业的《特种作业操作证》2.不妥之处一：交底人错误“由安全员进行交底”不妥正确做法：应该由负责项目管理的技术人员进行交底不妥之处二：被交底人错误，仅对操作人员交底不妥正确做法：应该对施工作业班组.作业人员交底，要覆盖到所有人员不妥之处三：仅由项目经理签字不妥正确做法：交底记录应由交底人和被交底人签字不妥之处四：交底内容不全七、（二）、总承包一级资质的A公司，承担了500个基站的施工任务，内容包括基站设备安装调测和部分基站的机房装修，合同工期20天，经建设单位同意，项目经理将机房装修任务分包给了具有建筑装饰专业承包三级资质的B公司，100个郊区基站分包给了具有通信用户管线资质的C公司。施工过程如下：1.省通管局质监人员到了现场检查施工质量，项目经理以现场有监理工程师及工期紧为由拒绝接受检查。2.某天，小雨，A公司项目经理对郊区基站质量巡检，发现塔上有人穿着拖鞋施工，塔下人员未戴安全帽，项目经理叮嘱队长“注意安全，明天必须佩戴齐全安全防护用具”后离开，收工阶段，2人下塔时滑落，导致1死，1重伤。本事故的调查报告内容包括了施工发生单位的概况，施工救援情况，施工造成的人员伤亡和直接经济损失，事故责任认定，事故防范和整改措施。3.监理工程师审核施工资料时发现提供的基站站点参数仅包括，站名、站号、配置基站类型、参数信息，要求补充完善。问：【答案】八、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。黑钻压卷，金考典软件考前一周更新，下载链接www.如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。不懂听名师课程》九、某工程承接一项线路工程，包含架空线路工程、利旧管道线路工程，开工前，组织了参与施工作业班组和作业人员进行了安全技术交底，会上专职安全员根据本项目施工作业特点、危险因素，以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，会议结束后施工队长带领作业人员立即进入现场施工。施工过程中项目经理进行了多种形式的安全检查，发现如下问题：A区施工现场部分架空线路的吊线垂度过大；B区光缆在管道内施工的时候因为施工人员操作不慎造成光缆在管道内打结扣，施工单位采取措施进行处理；C区现场施工人员有赤膊作业，有的杆上不使用安全带，有的直接将工具从杆上抛下。D区现场施工人员将剩余的部分物料随意丢弃问