某教育局外墙装饰工程施工合同

建筑工程施工合同（**）**省工商行政管理局第20号合同文本监制章中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定一九九九年十二月第一部分协议书发包方（全称）：承包方（全称）：依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：施工图纸内涉及的全部内容工程立项批准文号：济重建（2009）10号资金来源：二、工程承包范围承包范围：包工包料三、合同工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同总金额（大写）：（人民币）。￥：组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与建设工程施工合同标准文本中第二部分«通用条款»中分别赋予他们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十一、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定合同签字盖章后生效发包人（盖章）：承包人（盖章）：住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：年月日第二部分通用条款（略）第三部分专用条款合同文件组成及解释顺序：依法定程序适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：«合同法»、«市政工程施工操作规程»、«市政工程质量验收检验评定标准»(cjj1—90,cjj3—90)等有关工程建设管理的法律、法规。国内没有相应标准、规范时的约定：由承包人提供发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前提供提供一套图纸。监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：分部分项工程验收进度、质量控制、量鉴定、安全管理、设计变更工程量审核、工程量计算，有关施工各方关系的协调（详见工程建设监理合同）。需要取得发包人批准才能行使的职权：停工令、变更工程量签发。发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：施工现场协调，监督工程施工，工程量审核与签证，停工令批准，行使发包人对工程的管理权。项目经理姓名：职务：发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：图纸会审和设计交底时间：开工前3天现场交验。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承担因发包人原因造成的费用。双方约定发包人应做的其他工作：双方协调。发包人委托承包人办理的工作：以发包人的书面通知为准。承包人应按约定时间和要求完成以下工作：需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：双方协商。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每周五前向发包人及监理报送当周施工报表及下周施工计划资料一式三份。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须认真做好施工现场的安全保卫工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用）。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人无偿提供办公室。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责，发包人协助，费用由承包人负责。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：成品保护由承包人负责、费用由承包人承担。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责保护、承担因承包人原因造成的费用。（8）施工场地清洁卫生的要求：达到市级安全文明施工现场示范及标准，费用由承包人自理。（9）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中的施工现场全部人员的安全，发包人不承担承包人及分包单位的人员及其他人员的伤亡赔偿责任。（10）项目经理离开施工现场必须向发包人派驻的组长请假，得到批准后方可离开施工现场，否则每次给予一定的经济处罚。（11）双方约定承包人应做的其他工作：以书面通知为准。十、施工组织设计（1）承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7天。（2）工程师确认的时间：接到报告后5日内予以确认或提出修改意见。（3）承包人在收到工程师开工通知后，并按进度计划进行施工。十一、质量与验收（1）质量必须达到相关规范及验收标准的规定，如验收不合格，费用由承包人全部负担。给发包人造成损失的，应如数赔偿，直至符合要求为止。（2）双方约定中间验收部位：根据工程进度及时进行。十二、安全施工与检查在工程施工中，承包人应按施工所在地规定执行，做好安全防范，确保施工安全。若承包人未履行其义务，承包人承担全部责任和经济损失。十三、合同价款与支付本合同价款采用固定价格合同方式确定。风险费用的计算方法：已计入综合单价十四、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：合同签订后进入施工工地开工后三天，付合同总价款的60%；竣工后经甲方验收合格后，付至总价款的80%；工程完全交验经决算审计完毕后付至合同总价款的95%，其余价款质保期满一年后没有工程质量问题一次付清。十五、承包人采购材料承包人采购材料的约定：承包人采购供应的材料应保证质量，符合设计要求及国家规定有关标准，提供有效的质量保证书和必要的材料检验报告。主要材料价格及费率不能超过市重点工程指挥部的规定。主要材料的使用须经甲方同意。十六、工程变更设计施工图承包人不得擅自改动，施工图的重大修改变更，应提前办理设计修改核定单，发包人批准后，承包人才能实施。发包人及监理工程师的签字认可，仅作为支付工程进度款的依据，最终支付应以发包人委托的造价咨询机构审定的金额为准。工程设计施工图变更及因发包人原因提出对设计图变更引起的工程价款调整的签字，应在工程实施前报监理审核，经发包人批准后才能实施，未按此规定办理的各类变更及经济签证，不能作为实施依据。也不能作为支付工程款的依据。十七、竣工验收与结算承包人提供竣工图的约定：竣工验收合格后7日内提交完整竣工图三套。发包人应在收到竣工验收报告后28日内组织有关部门进行竣工验收，并在验收后14天内给予答复。工程完全校验后一个月内承包人应按规定编报三套完整的工程结算书报发包人审查，发包人受到合格的资料及结算书后5个月内审查完毕，审查完成后，经发包人签字办理完工结算，发包人不因此而承担所欠工程款按同期存款利息支付，承包人也不得申请法院进行拍卖。十八、违约、索赔和争议本合同关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按双方约定或执行国家有关规定。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按双方约定或执行国家有关规定。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按双方约定。本合同关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：。本合同通用条款第15.1款约定发包人违约应承担的违约责任：工程达不到国家标准，承包人承担返工修理等补救措施并承担相关费用。双方约定的承包人其他违约责任：另行约定双方约定，在履行合同过程中产生争议时：请济宁市仲裁委员会调解；采取第1种方式解决，并约定济宁市仲裁委员会提请仲裁或向市中级人民法院提起诉讼。十八、不可抗力双方关于不可抗力的约定：执行通用条款。十九、保险承包人按有关规定办理保险，承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关人员、工程、财