某工程水电安装工程劳务分包合同

水电安装工程劳务分包合同总包方：**有限公司(以下简称甲方)分包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《**承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家、上海市有关法律、法规，并结合本工程的具体情况，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成以下协议：第一条工程概况1.1工程名称：“XXX二期工程C块房水电安装工程”(以下简称本工程)1.2工程地点：1.3承包范围：XXX二期工程C块房(包括相应地下室部分)的给排水管道安装、电气安装的施工。具体包括：a、线管预埋、线路敷设、电气设备安装、避雷装置安装等全部电气安装工程；b、给排水管道洞口的预留、管道的制作、敷设、安装等。具体施工范围以总包方现场指定为准，分包方须完成以上承包内容直至通过总包方、业主、监理、质检部门验收合格；1.4承包方式：清包工、包材料耗用、包机械设备、包工期、包质量、包验收合格、包安全，包文明施工。第二条合同工期2.1合同总工期：本工程工期共365个日历天；开工日期：2002年8月1日(具体开工日期以总包方通知为准)，竣工日期：2002年7月31日：本工程阶段性工期以总包方确认的《工程整体进度计划》为难，分包方须无条件执行．2.2根据工程总体考虑，总包方可以要求分包方优先完成一个或多个部分或调整施工顺序，分包方须无条件服从，并且不得延误剩余工作。2.3对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经总包方代表确认，工期相应顺延；不可抗力，或由于重大设计变更导致工程量增加(超过20％)，或恶劣天气或恶劣天气带来的后果(恶劣天气不致影响工程施工的除外)，以上海市气象台记录为难，或分包方已特别以书面形式提出申请，但仍未能从总包方收、到施工所急需的指示、图纸、详图或标高，以致影响施工造成工程停工的。分包方必须在上述情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向总包方代表提出书面报告。总包方在l5天内，书面给出分包方公平竣工期限的延长和经济损失的赔偿，但上述延长和赔偿建立在业主同意就以上延误给予总包方竣工期限的延长和赔偿的基础之上。2.4分包方在2．3条款情况发生5天内，应就延误的内容和因此产生的工期延误向总包方提出书面报告，总包方在15天内提出答复意见。分包方在2.3条款所述事件发生后5天内没有提出书面报告，即被视为分包方无延期要求。第三条质量与验收3.1质量标准：达到国家和上海市有关质量验收优良标准，同时必须达到业主、监理、总包方提出的有关于质量规范规定的优良标准要求并满足总包方现场技术交底质量要求和图纸设计要求。3.2施工规程：分包方应认真按照中华人民共和国施工技术及验收规范、国家有关规程、图集、标准和法规要求、本工程的施工图纸要求、上海市优良工程的要求及为达到上述质量标准总包方提出的要求施工，以达到业主、监理、总包方要求。如果施工图纸、总包方指令和国家及当地政府施工技术及验收规范、规程、图集、标准、法规等之间有不一致或差异的地方，分包方应以质量要求较高者为标准施工。分包方工作人员须接受总包方委派人员及监理的检查检验，并为检查检验提供便利条件。若工程验收不全格，分包方应按总包方代表及委派人员要求返工、修改，并承担由自身原因导至返工修改的费用。3.3隐蔽工程的检查：工程具备覆盖掩盖条件，分包方就在自检合格的条件下，提前24小时通知总包方验收，经验收合格后，方可进行下道工序施工。若总包方接通知后24小时内无正当理由不进行验收，分包方可视作验收通过，总包方事后必须在隐蔽工程验收单签字认可。若在规定时间内未经总包方验收认可，或验收不合格又不整改，自行进入下道工序施工，总包方有权通知暂停施工，或采取必要的检测手段进行检测，由此而造成的工期延误、经济损失均由分包方承担。如分包方违反上述约定，每违约一次总包方将给予分包方5000元的处罚，并保留其它索赔的权力。3.4质量问题反映：分包方在施工中如发现有质量问题或隐患须立即通知总包方，不得自行处理，如在施工中发现分包方对质量问题隐瞒不报的，甚至未经总包方允许自行处理的，总包方净给予分包方每发现一次5000元的处罚，并保留其它索赔的权利。第四条合同价款及调整4.1计量依据：按《全国统一安装预算定额上海市单位估价表》（1983）及其补充定额和工程造价管理部门发布的有关工程造价文件为依据，计算定额工日。4.2计价约定：分包方承包的工程质量达到合格等级，每定额工日单价为20.00元（超高费已含在定额单价中）；分包方工程质量达到优良等级，每定额工日单价增加2.00元；分包方达到发包方阶段性工期目标，每定额工日单价增加2.00元；现场安全文明施工、材料消耗、低值耗品消耗品达到总包方控制目标，每定额工日单价增加2.00。以上单价已综合含了但不限于安装工程施工人员的工资、各种福利费、保险费（包括医疗和人身保险）、施工安全措施费、施工管理费、配合总包方管理费、辅助用工、中小型机械设备费、保险费、现场经费、开国费、工期费、抢险费、冬雨季施工费、酷热天气施工费、成品保护费、脚手架费、超高（高层）施工费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、扰民调停费（指由分包方自身原因引起的扰民或民抗）、风险费、包干费、技术资料费、竣工资料费、赶工费、现场冬雨季施工防护费、治安保卫费、安全防护、安全文明施工费、工具使用费、测量试验费、夜间施工费、垃圾清运费、竣工清理费、环境保护费、与其他分包方的配合照管费以及分包方可能遇到的不可预计用工费等。分包方已承诺不会就上述各项费用向总包方提出要求补偿。4.3变更约定：若合同另有约定工发生下列情况，工程量可进行调整；本工程设计要求中途变更引起的工程量的增减；但任何变更指示须有设计单位、业主代表及总包方技术负责人签字才能生效，分包方因没有遵守此条款，引起的任何返工，其损失或工期延误都应由分包方负责。分包方应在上述情况发生后7天内，将调整的原因、工程量、金额以书面形式通知总包方，总包方公司商务部、审计部、合约部队可后，作为工程总价款调整的依据。第五条工程款的支付5.1工程进度款，分包方每月25日向总包方申报工作量，总包方在下月5日前按审核后的工作量的30%预付工程款。5.2工程竣工施工完毕，经总包方验收达到合同约定要求后，分包方应在30天内向总包方提交结算清单，总包方在收到分包方结算单的30天内审核完毕。5.3工程余款除结算工程款的2%作为保修金外，其余款项在总包方完成审核结算单事支付。5．4保修金的返还：持工程保修期满后，当且仅当总包方从业主处获得对应款项后，在扣除应扣款项后，总包方会一次性构余款无息返还给分包方。5．5分包方使用总包方有偿资源费用在当月工程进度款中扣除。5。6分包方的好月工程进度款小应扣除总包方对分包方的各项罚款和其他合同约定的应扣款项。5．7总包方所付给分包方的各种款项或确认的索赔等，当且仅当总包方从业主处获得对应款项或索赔等后，总包方才会支付给分包方之各种款项或确认其索赔等。第六条定额用料管理6．1分包方必须严格执行总包方制定的项目材料定额耗用指标管理办法，坚持定额核料、定额领料和定额用料制度，杜绝材料超用和油费现象。6．2分包方施工由于管理不善产生材料超额使用(如：角铁、白铁皮、镀锌管、PVC管、管件；·电线、电线管、冲击钻头、砂轮片、切割片、电焊条、扣件、钢管、氧气、乙炔等)，造成定额材料超用其定额材料以外的超用材料。费用由分包方承担。6．3由于分包方加强材料定额管理工作，采取积极有效的管理措施而形成材料节约，总包方将以奖金的形式奖励分包方定额材料耗用指标内节约部分的20％．6．4对于总包方供应的材料，分包方应设专人办理限额顿料手续，做到工完料净场清，分包方在施工过程中不符合合同约定材料消耗指标造成材料浪费的超额使用，由分包方负责并支付费用。6．5低值易耗品(冲击钻头、砂轮片、切割片、电焊条、膨胀螺丝等)的用量采取计划用量与以旧换新相结合的原则。计划用量指在具体施工段开始施工前由分包方提交低值易耗品用量书面清单给总包方，总包方对之进行审核并提交最终审核清单，此清单所列用量为计划用量：分包方应设专人办理以旧换新领料手续，超计划用量的由分包方自行承担相应费用。6．6周转材料*(钢模板、木模板、钢管、扣件等)分包方应设专人办理；限额领料手续，工程完工分包方应如数归还引：与总包方书面委托入办理周转材料归还手续，分包方在施工过程中损失部分须出分包方自行承担相关费用。第七条机械设备工具管理7．1总包方仅为分包方提供施工现场已有的可利用的垂直运输机械，其他中小型机械、电动工具和施工工具全部出分包方自备。7．2分包方施工所需中小型机械(冲击钻、手枪钻、切割机、电动铆钉枪、手动铆钉枪、斜口锤、管钳、手动缴板、手捡葫芦等，但不限于此)一律白带、自用、自管、自修，特殊情况需领用的凭经总包方审批的领料单缴纳押金后实行有偿领用，使用中发生损坏由分包方自费负责修理，损坏严重的应按原价赔偿；分包方施工所需小型工具材料(如：电钳、管钳、安全帽、安全绳、直板、靠尺、质检工具等，但不限于此)一律自备费用自理，如需向总包方领用须由指定负责人办理费用转帐手续，工程施工结束在工程款中扣除。7．3分包方须提供施工中所需各种加工机具(必须是国家家正规厂家产品)，且保证性能良好，符合总包方的安全要求及政府的有关规定。7．4分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方安全部验收。但不免除分包方之责任。7．5分包方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。7．6如果核本分包合同协议条款规定，应由分包方应当提供的各种资源或服务，但分包方没有能力或其自有的资源不符合分包合同的要求时，分包方优先租赁或使用总包方提供的资源或服务，费用按总包的有关规定执行，并在工程进度款中扣除。7．7分包方提供的各种施工设备及工具一旦进入本工程施工现场，在分包工程的实施过程中应当视为本工程财产。未经总包方书面许可，分包方不得自行运出施工现场，但该施工设备或工具在施工中确实闲置，在征得总包方书面同意后，包办可以将其运出施工现场。第八条图纸8．1图纸提供日期：施工前提供分包方承包范围内的所有施工图纸。8.2图纸提供套数：总包方向分包方提供施工图直接若分包方需超此数(竣工图除)，费用由分包方自行承担。8.3工程竣工验收时，分包方同时向总包方提供竣工资料及竣工图或配合总方完成此工作，要求竣工资料和竣工图符合上海市政府档案馆和上海市技术资管理的要求。第九条总包方驻工地代表9．1总包方指定洪建、张忠宏为驻工地代表，总包方代表行使合同约定购权利，行合同约定的义务。有关总包方指令、通知由总包方代表签字生效。第十条分包方驻工地代表10．1分包方指定缪金明为驻工地代表，分包方代表行使合同约定的权利，履合同约定的义务。10。2分包方驻工地代表的权限：10．2．1负贸向总包方提供施工组织设计和施工总进度计划；负责组织参与隐蔽工验收；10．2．2分包方驻工地代表工作职责：按总包方审批确认的加工组织设计、工控制目标、材料消耗控制指标、低值易耗品消耗控制指标、质量目标、现场安文明施工目标和总包方代表依据本工程实际情况发出的指令、总包方代表批准施工作业计划施工，履行本合同规定的其他权利和义务。10．2．3负责组织协调本工程的施工：10．2．4负责安全生产及文明施工。10．2．5负责本工程工程款的结算。第十一条总包方权利与义务11．1负责提供总包方现场管理人员名单，如有变动，提前一周通知分包方。11．2提供大门警卫及公共区域、业主／监理／总包方办公室的保卫工作，分包方的材料和设备保管、生活区及自身作业范围内的保卫等由分包方自身负11．3提供现场大门、业主／监理／总包方办公室等的照明，工作面的照明分包方负责：11.4负责组织图纸会审和技术交底，确认分包方编制的施工组织设计及总的工期控制目标，审查分包方编制的详细施工作业计划．11．5定期组织召开生产例会。1I．6根据项目实际情况，总包方可为分包方提供用膳条件，相应费用由分包方承担。11．7总包方视实际情况为分包方提供施工现场内的现场办公室、工人宿舍、食堂，分包方必须按照总包方的现场管理规章制度合理使用总包方提供的临建设施，分包方完工后须将临建设施整理并修复完好至令总包方满意，并移交总包方。分包方现场工人生活区、办公室的管理由分包方自行负责，分包方生活区的管理须符合政府相关法律法规的要求、总包方的各项要求(包括Cl标准以及ISO14001环境管理体系的要求等)，符合上海市安全文明工地的标准。11．8总包方视现场内的实际情况给分包方提供材料堆放、加工场地，分包方须在总包方协调管理的条件下合理使用，分包方须负责上述使用场地的加工棚、库房的搭设。11．9根据现场实际情况划分区域以储存分包方按施工总体进度计划运到现场的材料设备，但若该材料设备的位置影响工程施工时或不符合标准时，总包方有权根据施工需要提前通知分包方调整或转移该材料设备：11．10负责提供分包方本工程施工所需的水源接口、电源驳接端。11．11总包方免费为分包方提供现场已有的可利用的垂直的垂直运输工具,但分包方必须在总包方协调管理的条件下合理使用。11．12负责提供工程定位、轴线控制点及水准点：11．13负责与业主和政府有关部门的一切联系工作：11．14负责组织对分包方施工的隐蔽和预检分项工程的验收，对分包方施工的质量、进度、材料消耗、安全和文明施工进行监督。11．15负责组织分部工程和工程竣工验收工作。11．16本工程水电费由总包方负责交纳。分包方必须严格执行总包方的现场用水用电管理制度，分包方人员如有违规行为，总包方将予以处罚，并将在分包方工程进度款中扣除11．17负责各分项工程的进度控制，协调组织同一现场分包方之间的穿插配合;协助分包方解决施工难题，配合协调好分包方与其他分包方的关系，确保工程顺利进行。11．18负责在合同规定的时间内审核分包方的工程量和工作状态；11，19督促分包方按上海市竣工工程的有关规定编制、整理竣工图及资料，并负责收集、审核分包方提交的竣工图及资料，汇总成整体工程的竣工图：11。20实行标识管理，现场内采用符合统一的安全、质量、材料标识，未经批准分包方不得以任何方式于现场建筑物外树立任何标牌、标识。11．21合同签订后，在合同期内如果分包方失去相应的法律行为能力，总包方有权终止合同。11．22总包方若发现分包方在施工过程中材料消耗、质量、进度、安全、文明施工及其他方面存在问题，总包方有权责令分包方采取相应措施，分包方必须无条件服从，情况严重时，总包方有权终止合同，消退队伍，由此造成的损失由分包方承担。并不能提出任何索赔。11．23总包方随时有权对分包方的工作进行监督、检查、控制，如由于分包方履约不力时(如分包方不具备工程之施工条件或出于工程进度、质量、劳动力资源、技术等级等方面考虑，其中有一项达不到要求的)，不能达到业主或总包方要求时，总包方可另行分包该承包范围内的部分或全部或终止本合同，另行分包的费用由总包方经谈判后确定，无须征求分包方意见，发生费用从分包方费用中扣除并追加索赔(包括工期、费用等)。11．24根据工程的进展及现场的而要，总包方在本工程的履约过程中，有权将本分包工程招标范围中的任何工作内容另行分包给第三方，分包方须承诺在本分包工程的履约过程中不得为此而向总包方索赔工期方面及经济方面的任何索赔；第十二条分包方权利与义务12．1合同一经签定，就已视为分包方己全面接受现场及工程目前的现状，不能以不了解为由提出任何条件。l2．2分包方应对总包方提供的施工图纸就分包方施工范围内的施工图纸内容、图纸设计质量、图纸设计深度进行审查，提出可能引起设计变更、工程洽商的问题。总包方将就这些问题向工程业生、设计单位提出建议。12．3分包方须按总包方的通知准时退场施工，并在两日内具备施条件。并根据总包方指定的加工范围和本工程的具体情况，合理科学地编制施工组织设计，依据合同工期编制总进度计划，编制机械设备、劳动力、材料、低值易耗品及中间产品的进场计划。12．4分包方须为满足总包方施工进度、质量、安全、文明标化管理、材料消耗指标、低值易耗品消耗指标等要求，会随时按总包方指令无条件追加现场使用的设备、机具、安全设施及人员投入，以确保达到施工进度、质量、安全、治安、消防、文明施工、材料油轮控制、低值易耗品消托控制等目标要求；为达到上述要求，分包方采取各种措施的费用己包含于合同单价中，不再增加任何费用。分包方应设专职文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作。在工程施工过程中，承包方不得随意抽调管理人员；对分包方的管理人员，若不能尽到管理责任,分包方应及时予以更换12.5分包方负责自身的人身保险施工设备保险，分包方负责保管自有及总包方方移交、委托分包方管理、使用材料、机具、设备等，并保证其完好无缺。12。6负责施工界区内施工水电的连接；配合总包方做好与监理、业主、设计院等部门联系工作，接受管理部门的管理督导；在施工过程中，分包方必须遵纪守法，必须遵守总包方的各项规章制度，并接受总包方各方面的监督和检查。12．7分包方在施工中必须满足总包方关于CI工作的要求，完成总包方关于企业形象宣传要求的有关工作，相应费用由分包方承担。自备符合总包方cI工作及安全要求的安全帽、安全带、绝缘手套等所有防护用品。分包方不得在施工场张贴、悬挂、书写任何反映其身份的标语、条幅、文字。12．8分包方须完善施工图达到顺利施工的目的；执行总包方的施工组织设计，并按要求编制详细的施工方案报总包方审批，只有经总包方审批后的施工方案方可正式使用，但这种审批并不免除分包方的责任，报总包方审批后贯彻执行。12．9严格按照本工程设计要求、设计变更通知单和国家现行建筑工程验收规范进行施工。12．10分包方需配合总包方进行竣工资料的整理及竣工资料(包括竣工图)的制作，并承诺在施工过程中必须按总包方要求填报各种技术及商务资料并达到总包方及上海市的有关要求；所有获得总包方审批的文件、资料、材料、设备等，并不能免除分包方之所有责任。12．11负责所承包工程现场成品的保护工作，并保证不损坏其它施工方的已完项目，如有损坏，分包方自费予以修复：负责对施工现场临设，建筑物及测绘制桩的保护工作：12.12分包方应负责本工程的施工中所产生的垃圾的清洁工作及生活区的环境卫生工作，由此引起的一切费用由分包方承担：分包方应负资本工程所用的材料、半成品、成品等一切施工所需的搬运及装卸车工作，其费用己包含在合同价格中。12。13分包方的施工现场必须达到上海市文明工地的标准：按施工安全规范规定，做好预防事故的各项安全措施，确保施工安全和第三者的安全，如因分包方原因发生的工伤、火灾事故由分包方承担全部责任，并按规定书面报告总包方和主管单位备案；分包方必须加强施工组织管理，保证现场整洁文明，做到文明施工，减少施工噪声对周围居民的干扰，否则,由出此引起的一切罚款由分包方承担。12．14分包方应按照IS09002质量体系对工程进行质量的管理和控制，分包方在合同签订后所编制的质量保证体系、质量计划文件，经总包方审批后方可贯彻实行，以确保完善该质量体系，如在施工过程中出现质量问题，总包方将向分包方索赔所有的经济上及工其地上的损失。12，15分包方应按照总包方的《IS014001环境管理手册91《IS014001环境管理程序文件》体系运作方式运行，满足环保要求。12，16本工程正常的扰民协调工作由总包方和业主负责。分包方承担因其自身施工不当或违反操作规程等自身原因引起扰民及民抗造成分包方自己、总包方方、其他所有参与本工程的分包商的所有责任和经济损失(包括调解民抗的费用支出)，确保总包方或其他分包方免负由分包方引致的所有责任和损失。12．17施工中由于发生临时停水、停电，分包方应采取补救措施保证按计划完成施工，且不得要求索要任何费用。12．18分包方必须有相当的资金筹措实力，工程进度款若因业主原因末支付给总包方，分包方需要筹措资金保证本分包工程的按期施工，不得借故停工，不得对总包方进行工期、费用等方面的索赔。12．19本工程的加工所需的机械设备(除总包方可提供的以外)以及工具由分包方自行负责。12。20中产生的施工垃圾由分包方集中到总包方现场指定的堆放地点，由总包方负责将施工垃圾运出施工现场、消纳。12.21分包方承包范围内的脚手架由分包方负责租赁、搭设（除总包方可提供的以外），由分包方搭设的操作平台和脚手架可以免费供其它专业分包方进行交叉作业时使用。12.22分包方应严格执行总包方的现场管理制度及各项管理要求。12.23分包方应严格按照总包方的总体施工组织设计和方案进行施工，未经总包方代表同意，不得擅自更改施工方案。12.24总包方总体计划下按总包方要求的格式编制月度、周生产计划和材料需用计划，每月22日前上报次月施工进度计划及材料需用计划，每周三前上报本周五至下周四的施工进度计划；经总包方审批后的施工进度计划一旦下达，必须保证全面完成；为保障各项进度计划的顺利实施，分包方应按照总包方进度计划要求提前做好劳动力的组织工作，并根据总包方各阶段进度计划要求提供足够劳动力，如由于分包方劳动力阶段不足造成工期拖延而必须采取抢工措施，一切费用由分包方负责。12.25每月22日提供满足总包方要求的当月形象进度统计报表。12.26分包方须提供施工中所需的所有机械及随机所用的电线和配件（除总包方提供的机械以外）等，分包方须提供符合总包方现场安全规定的电箱及照明用灯具、电线等，负责自身所需供电、工作面照明及主干管以后的全部供水工作及费用。12.27分包方必须严格遵守总包方现场有关安全生产、文明施工、后勤卫生、消防、保卫的各项管理规定，如违反规定，由此造成的一切责任及损失均由分包方负担。12.28分包方须完成除总包方所负责的测量放线工作外的其他施工所必需的测量放线工作，并对其准确性负责。12.29分包方必须按总包方审核通过（或总包方制定）的冬雨季施工方案进行施工，负责冬雨季施工的防雨、防冻工作，其冬雨季施工的措施必须保证工程质量，冬雨季施工所需的措施费、人工费用（包含人工降效及抢工费等）由分包方负责，无论发生任何情况均不作调整。12.30分包方代表及施工管理人员应按总包方要求及时参加总包方组织召开的月度、周生产例会。12.31在任何情况下分包方不得以未满足商务条件为由而影响或拒绝工程的继续施工。12.32分包方除承担本合同规定的违约责任外，还应承担由于分包方的原因给其它第三方造成的损失的责任。12.33分包方应负责施工作业面工完场清工作，确保现场文明施工。并将施工作业区的垃圾清运至总民方指定的现场垃圾堆放点。确保现场文明施工。若分包方不能做到工完场清，则总包方有权令其它分包完成该项目工作，其费用由分包方承担。12.34分包方须负责自身生活区、办公区及自设仓库的保卫、安全。12.35若因现场条件限制，由分包方自行解决就餐问题，分包方的施工人员必须在总包方划分的现场区域内就餐，餐后立即清扫本区域的卫生，分包方不得使用上海市文明规定禁用的塑料袋和包装袋，防止白色污染；分包方应对自身员工的膳食住宿卫生和劳动保护负责。12.36需使用总包方现场已有的垂直运输机械时，须提前24小时提供给总包方详细使用计划，说明使用的起始时间、材料品种、规格和最大重量，由总包方统一协调安排后方可使用。12.27进场10天前向总包方提供企业的营业照、进沪许可证、企业资质等级、管理人员和工人的上岗证、花名册、三证等相关资料2套，总包方认可后，方可办理进场手续，进场后7天内配合总包方办理施工人员就业证、暂住证、安全教育上岗证、特种作业操作证、出入证、健康证、管理者安全生产资格证、专业安全员资格证。以上相关费用由分包方自行承担。12.38凡图上注明或从施工考虑，所有须预留的孔、洞、槽等均由分包方负责；由于其它分包方的施工错误需要重新修改洞口，分包方应为其进行修改。12.39负责已完工项目在竣工验收合格前的保管工作，在竣工验收合格移交前清理完施工现场。第十三条分包方工作人员13.1必因为分包方工人自身证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由分包方承担，因此造成的总包方的经济损失由分包方承担。13.2分包方所指派的常任管理干部必须是精通技术并善于管理人中，否则总包方有权建议更换，分包方应按此分包合同文件的有关规定向总包方提交班长以上管理人员名单接受总包方审查，审查合格后方可录用，未经总包方批准，施工中不得随意更换。如分我方未经总包方批准私瞬息万变调整更换人员，亦视为分包方违约。13.3分包方应保证所选派的工人必须从事本工种龄3年以上，有20%的工人达到4级以上的技术水平，有40%的工人达到3级以上技术水平，有20%的工人达到2级以上技术水平。分包方应保持人员的相对稳定，人员不得随意更换，如分包方未经总包方同意擅自更换人员，总包方有权给予相尖的经济处罚，并不再办理各种手续。13.4任何时候，总包方均有权责成分包方开除其任何人员。第十四条暂停施工14.1总包方代表在确有必要时，可要求分包方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见，分包主按总包方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施总包方代表处理意见后向其提出复工要求，总包方代表批准后继续施工。停工责任在总包方，相应顺延工期。停工责任在分包方，由分包方承担发生的费用。第十五条工程停建或缓建15.1由于政策变化或不可抗力（以及甲乙双方之外）原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，分包方应妥善做好已完工程，已购材料、设备的保护和移交工作，接总包方要求将自身机械设备和人员撤出施工现场，总包方应为分包方撤出提供必要条件。15.2若业主与总包方本工程合同关系终止，本合同视为同时终止，已完成工作量的结算事宜由合同双方另行协商解决。第十六条安全施工16.1根据谁施工谁负责安全的原则，分包方作为分包必须全面负责施工过程中的安全生产，总包方有负责监督检查的权利。16.2分包方按有关规定及总包方要求严格执行施工现场安全标准管理，采取严格的保护措施，承担由于安全措施不力所造成的责任和费用。16.3分包方应贯彻文明施工原则，在施工过程中遵守总包方、质监、安全、环保等部门的有关规定。16.4加强现场安全、消防、保卫制度，确保安全施工：加强防盗，防破坏巡逻等安全保卫工作。16.5安全施工详见本合同附件一之第四章《安全生产管理协议》。第十七条保修17.1本工程保修期：分包方须承诺项目竣工后，保修期按照总包方与业主签订的合同中规定的期限执行，且保修服务期满后，并不免除其自身施工质量责任。17.2保修范围同工程承包范围，因分包方之外的原因造成返修的经济支出，由合同双方另行协商解决。17.3在保修修期内，分包包方在接到通通知后24小时内派人人修理，否则则总包方可委委托其他单位位或人员修理理，费用由分分包方无条件件承担或由总总包方直接从从保修金中扣扣除。保修金金待保修期潢潢后一次性结结清。第十八条工程分分包18．．1本工程分包方不得得另行分包、转转包，若有此此发生，一经经发现，总包包方有权单方方面随时终止止本合同，分分包方必须无无条件接受，同同时分包方必必须承担一切切法律责任，并并赔偿由此给给总包方造成成的一切损失失。第十九条新工艺艺的应用19．1总包方所采用的新新工艺、新技技术分包方必必须积极配合合实施，分包包方须为总包包方提供的先先进工艺及技技术保密。新新工艺和新技技术在实施前前总包方对分分包方进行书书面交底．第二十条特别条条款20．1为确保本工程的工工期和质量，分分包方应保证证按照总包方方的施工组织织设计、总进进度计划和质质量要求精心心的组织施工工，保证施工工人员的技术术水平和数量量，所有施工工人员必须是是分包方自有有工人，分包包方在现场配配备施工管理理人员，对施施工过程把关关，服从总包包方的监督检检查。20．2在履行过程中，若若分包方施工工进度和施工工质量明显不不符合工期及及质量要求，总总包方有权指指令分包方限限期在3天内，采取取赶工措施或或质量改进措措施。若分包包方在限期内内仍未取得明明显的效果，不不能令总包方方代表满意，则则总包方有权权解除合同，同同时应赔偿总总包方的损失失。20．3分包方须服从总包包方及总包方方转发工程业业主及监理单单位的指令，未未经总包方同同意；分包方方不得以任何何理由与工程程业主及监理理发生任何工工作关系，分分包方不得直直接致函工程程业主方或监监理方，也不不得直接接受受工程业主方方或监理方的的指令，如分分包方违反此此规定，则总总包方将视为为分包方违约约，并按分包包方违约给予予处罚：20．4分包方应保陈总包包方免于承担担山于分包方方或其工人误误用总包方提提供的临时工工程、总包方方的设备和其其它设施造成成的损害而引引致的一切索索赔、诉讼、损损害赔偿费、诉诉讼贺、指控控费和其它开开支。20．5如分包方有任何违违反分包合同同的违约行为为，分包方应应保障总包方方免于承担由由此违约造成成的根据总包包方与业主的的合同总包方方将负责的任任何损害的赔赔偿费，在此此情况下，总总包方可从本本应支付给分分包方的金额额中扣除此笔笔赔偿费，但但不排除采用用其它赔偿办办法。20．7分包方应有承担一一定风险的能能力，当总包包方资金出现现短缺暂不到到位时，分包包方应给予充充分理解，接接受总包方工工程款延迟支支付的要求，并并妥善安排工工作，保证所所属工人不干干扰总包方的的工作。对于于分包方己完完成工程的工工程款，如业业主方尚未向向总包方支付付此部分工程程的工程进度度款，总包方方可以延缓支支付上述工程程款的全部或或部分金额。20．8在总包方与分包方方的合同关系系解除或分包包工程完工或或双方未能就就本分包工程程的后续工程程达成协议后后，分包方在在接到总包方方的退场通知知后3天内应将其其在施工现场场的所有雇员员及财产全部部撤出施工现现场。分包方方承诺无条件件接受并不得得借任何理由由延期退场或或不退场。分分包方在退场场过程当中应应保证总包方方及其他分包包方的财产及及已完工程免免于遭受任何何损失。对于于分包方被施施工过程中搭搭没的临时设设施，如总包包方要求拆除除，分包方应应按总包方的的要求予以拆拆除，并将现现场清理干净净直至令总包包方满意为止止。分包方拖拖延退场，每每逾期壹日须须向总包方支支付壹万元：：逾期退场达达10天，总包方方强制分包方方退出施工现现场，由此引引致的一切损损失和责任均均由分包方承承担。第二十一条争议议21.1甲、分分包方双方因因合同发生争争议，以协商为主主，协商不能能取得一致的的，可由有关关部门予以调调解或仲裁。合合同双方都有有权向有管辖辖权的法院提提出诉讼。21.2争议发发生后，陈出出现下列情况况，双方都应应履行合同，保保持连续施工工，保护已完完工程。2I.2.1合合同确己无法法履行。调解要求停止施工工，且为甲乙乙双方接受。仲裁机关要求停止止施工.法院要求停止施工工。第二十二条违约约责任22.1因总包包方原因不按按合同约定履履行自己的各各项义务，应应承担违约责责任，工期相相应顺延。22.2下列情情况之一者属属于分包方违违约：施工质量未达到要要求或施工过过程中总包方方认为施工质质量存在问题题。未按合同约定完成成自己的工作作和责任。因分包方原因不能能按工期完工工，包括达不不到总包方阶阶段性工期目目标：施工质质量达不到规规范要求或分分包方单方面面毁约，分包包方应按合同同处罚条款承承担责任。分包方未按本合同同规定承担责责任，而给工工程造成隐患患时，应承担担违约责任。以及其他总包方认认为分包方违违约的，分包包方都应无条条件接受，并并承担相应违违约责任。第二十三条索赔赔23.1总包方方不按约定履履行合同造成成工程延误，工工期相应顺延延。23.2分包方方不按约定履履行合同，造造成的工程延延期和损失均均由分包方承承担，并应赔赔偿给总包方方造成的损失失。23.3工期：：分包方根据据总包方下达达的总工期目目标和阶段性性工期目标，非2.3条款的原因，经总包方考核验收，如果由于分包方原因未达到进度目标要求或工程不能按合同工期按期竣工时，分包方每延期壹天，分包方须向总包方支付违约金伍仟元/每个日历天直至相应工程竣工验收合格之日止。（此违约金总包方有权直接从工程款中扣除）23.4质量：：如因分包方方的致使整个个工程未数“上海市优良良工程”。则总包方方对该分包处处以结算总价价的20%的罚款。为为达到上述标标准，分包方方采取各种措措施的费用已已包含于结算算总价中，不不再增加任何何费用。若分分包方所施工工工程若未通通过质监部门门验收合格，总总包方有权拒拒绝结算，分分包方须向总总包方支付由由此原因给总总包方造成的的一切经济损损失并无条件件返还总包方方已经支付的的工程款及其其相应利息；；经修复通过过验收合格分包方必须支支付违约金3元/定额工日。23.5安全的的违约责任由由双方在合同同附件第四章章《安全生产产管理协议书书》中明确。第二十四条附则则24.1经总包包方确认的施施工方案作为为为本合同的的附件与本合合同具有同等等法律效力。24.2经合同同双方协商签签订的工程分分包管理协议议作为本合同同的附件与本本合同具有同同等法律效力力，若工程分分包管理协议议书与本合同同有相抵触之之处按本合同同条款执行。24.3本合同同经双方签字字盖章后即生生效，待保修修期满价款结结清后失效。24.4本合同同正本一式两两份，合同双双方各执一份份，副本两份份，合同双方方各执一份。24.5本合同同其他未尽事事宜可另订补补充合同。（以以下无正文）总包方（甲方）：：分包方（乙乙方）：法定代表人：法法定代表人：：委托代理人：委委托代理人：：合同签订时间：年月日合同签订地点：合同附件（一）工程分包管理协议议总包方：（以下下简称甲方）分包方：（以下下简称乙方）第一章：防火安全全管理协议为认真贯彻《上海海市消防条件件》，切实加加强防火安全全管理，预防防和减少火灾灾事故，确保保施工现场、生生活设施和职职工人身财产产的安全，经经双方协商，特特签订如下协协议，共同遵遵守执行。1、按照防火工作“谁负责、谁谁负责”的原则，双双方的法定代代表人或主要要委托负责人人全面负责防防火安全。2、分包方应按执行行总包方制定定的十项防火火制度，经常常对职工开展展遵章守纪教教育。3、分包方动用明火火应向总包方方办理动火施施工许可证手手续，经总包包方批准后方方可动火。4、分包方动火时应应指定防火监监护人员并配配备消防器材材进行监护，对对监护和施工工人员要签发发工作交底书书。5、宿舍和施工现场场严禁使用电电炉或碘钨灯灯取暖、烘烤烤衣服，严禁禁自砌土灶烧烧煮食物。6、宿舍内不准私自自拉接电线、插插座，不准躺躺在床上吸烟烟。严禁使用用电锅、电炒炒锅、电炉、电电取暖器及易易燃液化器具具。7、分包方对总包方方设置的灭火火机、消防箱箱、消防水带带、消火栓等等器材设备应应加强管理爱爱护。不得随随意拆卸、移移动、损坏或或偷盗。8、施工现场除办公公室或施工现现场指定的吸吸烟室以外严严禁职工吸烟烟，分包方不不得私办职工工或管理人员员小食堂，加加工现场内严严禁放鞭炮。9、对违反上述规定定的，总包方方有权对肇事事人员按情节节轻重分别给给予50-10000元的经济处处罚或清退处处分，罚金从从分包方工程程款中直接扣扣除，情节恶恶劣并造成严严重后果的将将报请公安、消消防部门处理理直至追究刑刑事责任。10、分包方须明确兼兼职或专职人人员具体负责责施工现场防防火管理工作作并及时书面面上报，无兼兼职或专职人人员管理时总总包方每月向向分包方代取取代管费1000元。第二章：文明施工工标化管理协协议分包方应严格遵守守政府、行业业和总包方有有关施工现场场文明施工标标化管理规定定，施工时做做到文明施工工标化管理。分分包方进入施施工现场后必必须自觉执行行有关规定无无条件服从项项目部的各项项文明施工和和标化管理确确保各项管理理指标达标，如如因分包方不不能满足本协协议要求时总总包方有权对对分包方作出出经济罚款、停停工、直至退退场处理。1、分包方必须确保保自身施工区区域内落手清清工作，做到到工作面工完完料清，施工工过程中发生生的建筑垃圾圾当班必须清清理驳运至总总包方指定的的地面垃圾堆堆放区域，作作业时应根据据工作量和定定额配置建筑筑材料严禁多多估冒领，对对由于特殊情情况造成过剩剩材料应妥善善处理合理利利用，严禁浪浪费。2、分包方使用的施施工机具、电电器必须符合合安全有关规规定，施工中中正确使用、文文明操作、妥妥善保管如发发现故意违章章或野蛮操作作造成损坏或或丢失照价赔赔偿。3、分包方必须指定定专职人员具具体负责项目目文明施工管管理工作，人人员进出施工工现一律持证证出入，特殊殊工种必须持持证上岗。分分包方施工人人员进场后24小时内必凭凭身份证、居居住证、务工工证到总包方方综治办办理理施工人员暂暂住手续、操操作证和出入入证并缴纳出出入证工木费费5元／人，无无出入证不得得进入加工现现场。4、分包方使用的宿宿舍必须按总总包方要求管管理，不得随随意乱放生活活日用品、职职工生活日用用品如：毛巾巾、肥皂、脸脸盆、热水瓶瓶、衣物、鞋鞋帽、被单、皮皮相等物品应应按总包方规规定的式样和和位置摆设。不不得将施工工工具设备带入入宿舍保管，不不得乱例饭菜菜和生活垃圾圾，遵守作息息时间不影响响它人休息，遵遵守七不规范范，不损坏公公物，不私留留外入过宿，生生活区达到消消洁卫生和标标化管理标准准。5、分包方严禁私自自拆除或损坏坏总包方在施施工现场或生生活区内设置置的各种文明明施工和标化化管理设施。如如由于施工需需要领拆除时时分包方必须须事先打报告告申请经总包包方书面批准准同意后方可可实施，加工工结束后立即即将设施恢复复到位。6、分包方动用施工工现场公川建建筑材料、机机械、工具时时必须向总包包方提出书面面申请并办理理好一切批准准手续后方可可使用，严禁禁随意使用。7、分包方在施工现现场和生活区区内严禁赌博博、斗欧、偷偷窃或随意大大小便，建筑筑施工材料及及施工垃圾工工完料清，扫扫帚、焊条、钻钻头、切割片片、包装箱、筒筒、袋、彩条条布、元钉、螺螺丝、开关、插插座、铅丝、电电线等材料领领用一律自觉觉将废品带到到仓库以旧换换新，废品由由仓库统一处处理。8、分包方未经总包包方同意在施施工现场或生生活区内不得得私自开设小小卖部，宿舍舍内严禁私接接电风扇、音音响、电视机机、热水器及及各种电器插插座。9、切实做好自身工工具设备管理理和相邻单位位的施工成品品保护工作，贯贯彻谁损坏谁谁赔偿的原则则。元丁、螺螺丝等严格控控制定额损耗耗，损耗控制制在2％以内；回回形卡、扣件件、钢管、模模板应如数归归还。所有小小型施工设备备工具一律自自带、自用、自自管、自修，特特殊情况需领领用的凭颈料料单审批缴纳纳押金有偿领领用。l0、分包方必须向总总包方书面上上报管理人员员名单如：负负责人、综治治员、文施员员、安全员、材材料员、质捡捡员、施工员员等名单，每每周准时参加加项目部组织织的施工例会会，无故不得得缺席特殊情情况应事先中中请批难。ll、分包方如选反以以上条款时一一经发现除通通报批评外视视情节轻重处处以50—1000元经济罚款款。l2、分包方须明确兼兼职或专职人人员具体负责责施工现场文文明施工和标标化管理工作作，无兼职或或专职人员管管理时总包方方每月向分包包方收取代管管费1500元。第三章：治安管管理协议为了维护企业和项项目内部正常常施工管理秩秩序，加强项项目施工治安安管理工作确确保甲乙双方方“治安”管理目标的的实施，认真真贯彻执行上上海市建筑施施工企业《治治安管理处罚罚条例》和有有关法律法规规，经甲乙双双方友好协商商达成如下协协议条款，以以便共同遵照照执行。1、分包方承包总包包方或业主发发包的工程时时应在签订承承包合同时必必须同时签订订“项目施工治治安管理协议议条款”，作为签订订施工合同的的附件严格执执行。同时将将施工队伍组组织建制登记记表交总包方方保卫部门备备案。2、分包方必须严格格执行上海市市人民政府关关于《上游市市外来流动人人员管理条例例》(以下简称条条例)，需到所在在地公安派出出所办理申报报寄住证户口口登记手续申申请“上海市外来来人员暂住证证”。同时向发发证机关按时时缴纳城城市市建设费，总总包方保卫部部门和项目综综治员负责督督促检查并协协助办理。3、分包方在签订本本协议时，应应出示上海市市建筑企业管管理处核发的的“进沪施工许许可证”复印件，十十天内应将加加工人员名册册和身份证寄寄住证资质证证或务工证及及照片贰张，交交总包方保卫卫部门核验名名册办理注册册手续，核发发上岗证和施施工现场出入入证，严禁使使用无证盲流流人员。4、分包方应建立健健全严格的规规章制度，严严格执行“条例”各项规定，总总包方管理部部门和保卫部部门应加强检检查督促，凡凡查获有违反反“条例”规定的行为为将参照“条例”有关规定进进行行政和经经济处罚。5、总包方保卫、安安全部门必须须对分包方职职工进行进场场后法制、法法规和规章、纪纪律、安全“四防”教育。分包包方单位对所所属职工负责责日常教育，在在布置生产的的同时交底安安全、防火工工作，落实防防范措施。总总包方配合做做好分包方职职工法制教育育卡登记工作作，甲乙双方方必须健全内内部基础资料料结累，加强强行业管理。6、分包方应指定专专(兼)职治安管理理人员，五十十人以上的队队伍应健全相相应的治保组组织，生产班班组应指定一一名兼职治保保人员，治保保组织专(兼)职治安管理理人员负责本本单位人员治治安管理和安安全防范教育育，并组织定定期不定期检检查抽查，发发现安全和治治安方面的隐隐患和漏洞应应及时整改。7、甲乙双方互相配配合共同加强强内部治安管管理，落实防防范措施减少少案件发生，凡凡分包方内部部发生案件应应由分包方组组织力量侦破破总包方保卫卫部门配合，所所需办案经费费等必要开支支由分包方支支付。总包方方内部发生案案件由总包方方保卫部门组组织力量侦破破，分包方予予以配合。8、分包方单位职工工必须自觉遵遵守法律、法法规以及总包包方单位规定定的规章制度度和纪律，施施工人员携带带物品进出施施工现场应凭凭出入证经总总包方保安人人员验证后方方可带出，未未经批准外运运按偷盗论处处。9、分包方应加强职职工宿舍管理理，实行定人人定位挂牌管管理制度，落落实宿舍卫生生、环境保洁洁责任制度，杜杜绝脏乱差现现象。10、包方家属亲友不不得擅自到总总包方单位内内部（生活区区和施工现场场）住宿，有有特殊情况者者应书面申请请经总包方单单位保卫部同同意后办理暂暂住手续并登登记临时暂住住户口后方可可临时借住，时时间不得超过过3天。11、严禁各种形式的的赌博、偷盗盗建筑材料和和施工工具设设备等行为，不不准用公物制制作私人用具具，凡发生偷偷盗行为并造造成财产损失失按原值1：10赔偿，并给给予必要处罚罚。12、施工现场和生活活区严禁打架架斗殴和聚众众闹事，分包包方内部打架架总包方有权权处罚1000元/次，分包方方之间打架总总包方有权处处罚2000元/次，严禁流流氓活动和其其他违法乱纪纪行为，不得得男女非法同同居和混居。13、治安联防费、暂暂住人口管理理费由分包方方承担，总包包方在分包方方施工人员进进埸时向分包包方收取50元／人的综综治管理保证证金，工程施施工结束无违违章违规处罚罚时全额退还还给分包方。14、分包方须明确兼兼职或专职人人员具体负责责施工现场文文明施工和标标化管理工作作，无兼职或或专职人员管管理时总包方方每月向分包包方收取代管管费1500元。凡有违违反上述规定定的行为发生生，总包方保保卫部门有权权对肇事者将将根据情节轻轻重经予教育育、50-10000元罚款，对对情节恶劣并并造成严重后后果者，将报报请有关部门门给予治安处处罚或追究刑刑事责任，对对屡犯经教育育处罚不改的的人员及时经经予清退。第四章：安全生产产管理协议为贯彻“安全第一一，预防为主主”的方针，根根据《上海市市招标、承包包工程安全管管理暂行规定定》和国家有有关法规，明明确双方的安安全生产责任任，确保施工工安全，经甲甲乙双方友好好协商达成如如下协议条款款，以便共遵遵照执行。1、分包方必须认真真贯彻国家、上上海市和上级级劳动保护、安安全生产主管管部门颁发的的有关安全生生产、消防工工作的方针、政政策、严格执执行有关劳动动保护法规、条条例、规定。2、分包方应建立健健全安全管理理组织体制，包包括抓安全生生产的领导，各各级专职和兼兼职的安全干干部，应有各各工种的安全全操作规程，特特种作业人员员的审证考核核制度及各级级安全生产岗岗位责任制和和定期安全检检查制度、安安全教育制度度等。3、分包方在施工前前人认真勘察察现场，并及及时主动参加加总包方组织织的新工人上上岗安全生产产三级教育培培训和考试，认认真填写有关关安全资料和和卡片，所有有施工人员考考试合格后方方可上峥嵘。4、总包方应认真编编制项目施工工组织总设计计，并制定有有针对性的安安全技术措施施计划。分包包方应严格按按施工组织设设计和有关安安全要求组织织施工。5、分包方应按总包包方的要求自自行编制分部部分项工程施施工组织设计计，并制定有有针对性的安安全技术措施施计划，严格格按施工组织织设计和有关关安全要求施施工分部项工工程。6、分包方的有关领领导必须认真真对本单位职职工进行安全全生产制度及及安全技术知知识教育，增增强法制观念念，提高职工工的安全生产产思想意识和和自我保护的的能力，督促促职工自觉遵遵守安全生产产纪律、制度度和法规。7、施工前总包方应应对分包方的的管理、施工工人员进行安安全生产进场场教育，介绍绍有关安全生生产管理制度度，规定和要要求，分包方方应组织召开开管理、施工工人员安全生生产教育会议议，并通知总总包方委托有有关人员出席席会议，介绍绍施工中有关关安全、防火火等规章制度度及要求。分分包方必须检检查督促施工工人员严格遵遵守、认真执执行。根据工工程项目内容容、特点、甲甲乙双方应做做好安全技术术交底，并有有交底书面材材料，交底材材料一式二份份，由甲乙双方各执一一份。8、施工期间，分包包方必须指派派专职人员负负责本工程项项目的有关安安全管理工作作，具体负责责制定项目安安全生产年度度、月度和周周安全工作计计划、检查督督促分包方安安全生产是否否符合施工安安全有关规范范和规定，定定期组织安全全生产检查，及及时掌握项目目施工安全生生产管理动态态，实施安全全生产全方位位、全过程的的动态管理。9、分包方在施工期期间必须严格格执行和遵守守总包方的安安全生产、防防火管理的各各项规定，接接受总包方的的督促、检查查和指导。总总包方有协助助分包方搞好好安全生产、防防火管理以及及督促检查的的义务，对于于总包方查出出的隐患分包包方必须限期期整改，对总总包方违反安安全生产规定定和制度等情情况分包方有有权要求总包包方整改。10、在生产操作过程程中的个人防防护用品，由由分包方自理理，甲乙双方方都应督促施施工现场人员员自觉穿戴防防护用品，施施工人员进入入施工现场必必须按规定穿穿好工作服、戴戴好安全帽，高高空及临边作作业必须系好好安全带。11、甲乙双方人员对对各自所在的的施工区域、作作业环境、操操作设施设备备、工具用具具等必须认真真检查、发现现隐患，立即即停止施工，井井由有关单位位落实整改后后方难施工。一一经施工就表表示分包方确确认施工场所所、作业环境境、设施、设设备、工具、用用具等符合安安全要求和处处于安全状态态，分包方应应对施工过程程中由于上述述因素不良而而导致的事故故后果负责。12、由总包方提供的的机械设备、脚脚手架练设施施，在格设安安装完毕提交交使用前，总总包方应会同同分包方共同同按规定验收收，井做好验验收及交付使使用的书面手手续，严禁在在未经验收或或验收不合格格的情况下投投入使用，在在使用过程中中分包方未经经总包方批服服不得擅自改改变设施工作作状态，否则则由此发生的的后果出擅自自使用方负责责：若未经验验收，分包方方提前使用，总总包方视之为为验收合格，由此引起的的责任由分包包方承担。13、分包方在施工期期间所使用的的各种设备以以及工具等均均由分包方自自备(此项条款以以主合同约定定为准)，如甲乙双双方需相互借借用或租赁，应应由甲乙双方方有关人员办办理借用或租租赁手续，制制订有关安全全使用和管理理制度。借出出方应保证借借出的设备和和工具完好并并符合安全要要求，借入方方必须进行认认真检验，井井做好书面记记录。借入使使用方一经接接收，设备和和工具的保管管、维修应由由借入使用方方负责，并严严格执行安全全操作规程。在在使用过程中中用于设备、工工具因素或使使用不当而造造成伤亡事故故或设备损坏由借入使用方负负责。14、分包方负责施工工作业的各类类安全防护设设施的搭设工工作，对施工工的现场脚手手架、各类安安全防护设施施、安全标志志和敬告牌不不得擅自拆除除、更动。如如确实而要拆拆除更动的，必必须书画申请请经工地施工工负责人批准准并得到甲分分包方指派的的安全管理人人员的同意，采采取必要、可可靠的安全措措施后方能拆拆除。任何一一方人员擅自自拆除所造成成的后果，均均由该方人员员及其单位负负责。15、特种作业必须执执行国家《特特种作业人员员安全技术培培训考核管理理规定》，经经省、市、地地区的特种作作业安全技术术考核站培训训后持证上岗岗。并按规定定定期审证，进进沪施工的外外省市特种作作业人员还须须经上海市有有关特种作业业考核站进行行审证教育：：中、小型机机械的操作人人员必须按规规定做到“定机定人”和有证操作作：起重用装装作业人员必必须避守“十不吊”规定，严禁禁违章、无证证操作；严禁禁不懂电器、机机械设备的人人擅自操作使用电器、机机械设备。16、甲乙双方必须严严格执行各类类防火防爆制制度，易燃易易爆场所严禁禁吸烟及动用用明火，消防防器材不准挪挪作他用。电电焊、气割作作业应按规定定办理动火审审批手续，严严格遵守“十不准”规定，严禁禁使用电炉。冬冬季施工如必必须采用明火火加热防冻措措施时，应取取得防火主管管人员同意落落实防火防中中毒措施，并并指派专人值值班。17、分包方需用总包包方提供的电电气设备在使使用前应先进进行检测并做做好检测记录录，如不符合合安全规定的的应及时向总总包方提出，总总包方应积极极整改合格后后方可准使用用如违反本规规定或不经总总包方许可擅擅自乱拉电气气线路造成后后要均由肇事事者单位负责责。18、甲乙双方在施工工中应注意地地下管线及高高压架空线路路的保护，总总包方对地下下管线和障碍碍物应详细交交底，分包方方应贯彻交底底要求如遇以以上情况应及及时向总包方方和有关部门门联系采取保保护措施。19、贯彻谁施工谁负负责安全的原原则，甲、分分包方人员在在施工期间造造成伤亡、火火警、火灾、机机械等重大事事故（包括甲甲、分包方责责任造成对方方人员、他方方人员、行人人伤亡等）双双方应协助全全力进行紧急急抢救伤员和和保护现场，按按国务院及上上海市有关事事故报告规定定在事故发生生后的二十四四小时内及时时报告各自的的上级主管部部门及市、区区（县）劳动动保护监察部部门等有关机机构。事故的的损失和善后后处理费用由由责任方承担担。20、本协议订的各项项规定适用于于立协单位双双方，如遇有有同国家和上上海市的有关关法规有争议议者按国家和和上海市的有有关规定执行行。21、本协议同工程合合同正本同日日生效，甲、乙乙双方必须严严格执行，由由于违反本协协议而造成的的伤亡事故，由由违约方承担担一切责任和和经济损失。22、分包方施工期间间如违反以上上安全管理条条款除承担有有关责任和经经济损失外，总总包方有权对对分包方由于于违反以上条条款处以50-10000元的安全违违章罚款。23、分包方须明确专专职安检人员员具体负责项项目施工安全全管理工作，未未配备专职安安检人员实施施项目施工安安全管理时总总包方有权每每月向分包方方收取安全代代管费2000元。第五章：成品保护护管理协议1、分包方必须严格格执行业和总总包方有关建建筑产品、成成品和半成品品保护制度及及奖罚细则，自自觉保护和维维护自身和他他人建筑成品品。2、分包方应根据总总包方对成品品保护方面的的要求制定适适合本部门和和本施工班组组的成品保护护制度，建立立健全成品保保护管理办法法和成品保护护领导小组实实施项目分项项施工全过程程控制。3、甲乙双方应承担担由于自身管管理不善或野野蛮施工对施施工现场建筑筑成品所造成成损坏的一切切责任和经济济赔偿。分包包方应设立专专项资金购置置成品保护材材料并加强成成品管理工作作。4、加强建筑成品管管理防范意识识努力做好自自身成品的自自我保护工作作，采取有效效的保护和监监控措施避免免他人对自身身成品的损坏坏。5、总包方有权对由由于分包方管管理不善或野野蛮施工对施施工现场建筑筑成品所造成成损坏除要求求分包方承担担一切责任和和经济赔偿外外以50-10000元的经济罚罚款。第六章：质量管理理协议1、分包方应根据总总包方质量管管理要求、标标准和目标制制定适应本工工程施工特点点的质量目标标管理实施办办法和管理措措施，层层分分解质量管理理目标，制定定切实可行的的质量控制办办法、奖罚手手段和管理职职责，确保质质量目标的有有效实施，该该项管理内容容分包方必须须以书面形式式在工程开工工前报分包方方审批。2、根据总包方分部部分项工程质质量交底要求求分包方必须须及时对施工工班级进行详详细技术交底底工作，并形形成完整有效效的技术质量量交底资料供供总包方定期期抽查。3、分包方必须加强强分部分项工工程的自检、互互检、抽检等等质量动态管管理资料供总总包方随时抽抽查。4、分包方必须严格格执行建筑施施工验收程序序，坚持分包包方自验、总总包主复验、监监理核验制度度，分包方无无自检资料或或报验手续不不全时总包方方不予复验，未未经总包方复复验、监理核核验签字合格格的分部分项项下道工序不不得施工，违违者除无条件件返工外分包包方应全额赔赔偿总包方有有关材料费间间接费并处以以500元经济罚款款。5、分包方报验总包包方复验二次次均未能验收收合格时分包包方除继续整整改直至复验验合格外还将将被处以每次次200元的复验费费罚款。多次次复验不合格格将责令停工工或清理队全