某工业性试验项目土建及安装施工合同

xxxxxxxxxxxx工业性试验项目土建及安装施工合同合同编号：xxxxxxxxxxxxxxxxx工程名称：xxxxxxxxxxxx工业性试验项目土建及安装施工发包人：xxxxxxxxxxxx有限责任公司承包人：xxxxxxxxxxxx有限公司二○○九年三月第一部分协议书发包人（全称）：xxxxxxxxxxxx有限责任公司(甲方)承包人（全称）：xxxxxxxxxxxx有限公司（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：xxxxxxxxxxxx工业性试验项目土建及安装施工。工程地点：位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州境内，塔里木盆地东部的罗布泊干盐湖东北部，其行政区划属若羌县。工程内容：xxxxxxxxxxxx工业性试验项目土建及安装施工。资金来源：自筹及银行贷款。二、工程承包范围：工程承包范围：xxxxxxxxxxxx工业性试验项目建筑工程施工、钢结构（含钢平台）制作安装、非标设备制作安装、机电设备安装。三、本工程计划开工与计划竣工时间为：计划开工时间：2009年3月20日；计划竣工时间：2009年10月30日。四、质量标准：工程质量标准：全部工程内容合格。五、合同价款的结算：5.1本合同价款暂定为人民币33，900，000元整（大写：=33900000\*CHINESENUM2叁仟叁佰玖拾万元整）。结算采用《全国统一建筑工程基础定额》、《新疆维吾尔自治区建筑工程补充预算定额》和配套的2005年《哈密区域单位估价汇总表》、《全国统一安装工程预算定额》和配套的2004年《乌鲁木齐地区单位估价汇总表》及《全统建筑工程取费表(三类工程)》（表5）、《全统安装工程取费表（三类工程）》（表6）计算。费率执行中选费率；其中，人工费、材料差价调整执行哈密地区定额站发布的同期调差文件，即：当季完成的工程量执行当季哈密地区定额站发布的调差文件，如当季哈密地区定额站未出调差文件，属于上半年完成的工程量执行上半年哈密地区定额站发布的调差文件，属于下半年完成的工程量执行下半年哈密地区定额站发布的调差文件。5.2没有的定额子目，应套用相似相近定额子目，如再无合适的定额子目，双方编制单位估价表，再结算。5.3钢结构工程：《钢结构工程报价表》（表7）中的综合单价包含材料费、各种除锈防腐制作费、安装费、材料运至施工现场的运输费以及各项取费、劳动保险费（3.2%）、各种风险费、税金（3.345%）等完成本成品所需的一切费用，不再因任何原因而调整。钢结构工程的结算执行中选后的综合单价，不再另行调整，计量按构件完成成品量计算。5.4施工现场用电：施工用电由承包人负责从本项目施工现场范围以外50m处接头并安计量表，按实际用量扣除，电价按1.5元/度计算。施工现场用水：施工用水由承包人负责从本项目施工现场范围以外50m处接头并安计量表，按实际用量扣除，定额内施工用水按定额内价格结算，生活用水及超过定额用量的施工用水按35元/m3成本价结算。5.5冬雨季施工方案在报价时作好施工组织设计，中选费率（包括冬雨季施工费）不因任何原因而作调整。5.6定额内乙供主材的运费按56.8元/吨计算，辅材运费执行哈地建字（2008）62号文件规定。运费不参与取费(只计税金)。若运费调整，需得到发包人认可。罗中到施工现场的运费，由承包人自行承担（包括甲供主材、设备）。5.7因施工图纸不能到位影响施工的只做工期顺延，其他不做任何调整。5.8劳动保险费由发包人扣缴，定额测定费按国家规定取消，不计取。5.9降水费用已含在合同总价中，发生时不再另行计取。5.10若就地取用材料，其运距以发包人指定的料场进行计量，不计材料费。运距超过5km(不含5km)另行签订合同，同等条件下优先考虑本合同承包人。5.11最终的结算以施工蓝图、发包人现场代表和监理工程师签认变更通知单和签证进行计算。六、履约保证金本合同价款暂定价为：人民币33，900，000元，（大写：=33900000\*CHINESENUM2叁仟叁佰玖拾万元整）。承包人在签订合同后五日内，向发包人交纳履约保证金，金额为合同暂定价的10%，即人民币3390，000元，（大写：=3390000\*CHINESENUM2叁佰叁拾玖万元整）。履约保证金返还：待工程竣工验收合格后14日内一次性返还（不计息）。发生以下情况发包人不予返还此履约保证金。（1）因承包人原因不能按期履行合同，影响交付使用的或不能履行合同而被发包人终止合同的或部分内容被切除的。（2）若承包人不能按时支付民工工资，造成民工闹事事件的。七、组成合同的文件：组成合同的文件包括：本合同协议书；中选通知书；比选文件及比选报价书、答疑文件；本合同专用条款；《全统建筑工程取费表(三类工程)》（表5）；《全统安装工程取费表（三类工程）》（表6）；《钢结构工程报价表》（表7）；《主要设备制作安装报价一览表》（表8）《钢结构工程综合单价表》（表9）《发包人供应材料一览表》（表4）；本合同通用条款；标准、规范和有关技术资料；图纸；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十一、合同生效合同订立时间：合同订立地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx本合同双方约定：双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章，承包人向发包人交纳履约保证金后生效。发包人：xxxxxxxxxxxx承包人：xxxxxxxxxxxx有限（公章）有限责任公司（公章）公司住所：xxxxxxxxxxxxxx住所：法人代表：xxx法人代表：委托代理人：委托代理人：电话：xxxxxxxxxxxx电话：传真：xxxxxxxxxxxx传真：开户名称：xxxxxxxxxxxxxxx有限责任公司开户银行：xxxxxxxxxxxxxxx开户银行：石油支行营业室帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxx帐号：第二部分通用条款本合同“通用条款”，执行GF—1999—0201《建设工程施工合同》的“通用条款”。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义1.1发包人：xxxxxxxxxxxx有限责任公司1.2承包人：xxxxxxxxxxxx有限公司1.7监理单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司1.10工程名称：xxxxxxxxxxxx工业性试验项目土建及安装施工。1.14开竣工日期：2009年3月20日；计划竣工时间：2009年10月30日。2.合同文件组成及解释顺序：本合同协议书；中选通知书；比选文件及比选报价书、答疑文件；本合同专用条款；《全统建筑工程取费表(三类工程)》（表5）；《全统安装工程取费表（三类工程）》（表6）；《钢结构工程报价表》（表7）；《主要设备制作安装报价一览表》（表8）；《钢结构工程综合单价表》（表9）；《发包人供应材料一览表》（表4）；本合同通用条款；标准、规范和有关技术资料；图纸；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。3.合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。3.1合同语言：汉语3.2适用法律和规范需要明示的法律、行政规范：国家及新疆颁布的现行有关建筑工程法律法规以及《中华人民共和国合同法》及其相关的法律解释。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行相关国家标准、规范和行业标准、规范及工程所在地方标准、规范。3.4适用标准、规范的编号及名称如下：详见《工程建设标准及技术要求》。4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订日陆续提交，施工图2套。4.2发包人对图纸的保密要求：（1）图纸未经发包人允许不得转借它人，不得私自复印，否则造成发包人损失由承包人承担赔偿。（2）承包人需增加图纸可向发包人提出，费用由承包人负担。二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：黎云飞职务：总监发包人委托的职权：本工程相关的质量、进度、安全文明施工的控制和现场的协调工作，承包人报送已完工程量的审核等。需要取得发包人批准才能行使的职权：有关投资控制、施工组织设计、技术方案及技术变更、工期更改和相关的现场验收、签证。6.发包人派驻的工程师姓名：雷光元职务：经理职权：行使发包人委托的职权。7.项目经理姓名：朱兴宇职务：项目经理8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备开工条件的要求及完成时间：合同签订后五天。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：见协议书5.3条。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：施工进场后3天内。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：已完成。（6）水准点与坐标控制点交验要求：施工进场后3天内。（7）图纸会审和设计交底时间：图纸提交3天内进行。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款8.1条（8）款执行。各自承担责任范围内的所有费用。（9）双方约定发包人应做的其他工作：发生时另行约定。8.2发包人委托承包人办理的工作：发生时另行约定。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）承包人在签订合同后五日内，向发包人交纳履约保证金，金额为合同暂定价的10%，即人民币3390，000元，（大写：=3390000\*CHINESENUM2叁佰叁拾玖万元整）。（2）需有设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。（3）应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人进场，图纸会审交底后七日内向发包人提供总进度计划、施工组织设计一式叁份；每月10日提供当月实际完成工程量报表及次月形象进度计划一式叁份。（4）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款9.1条第（3）款执行。（5）向发包人提供的办公和生活房屋及设施要求：无。（6）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：无。（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：所有已完工程成品在竣工验收合格、发包人接收前的保护均由承包人负责并承担相应费用，发包人接收后费用由发包人负责。（8）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按通用条款执行。（9）施工场地清洁卫生的要求：符合工程施工环境卫生管理的有关规定，施工中所产生的建筑垃圾承包人应按发包人指定的地点倾倒，所产生的费用由承包人承担。（10）双方约定承包人应做的其他工作：无。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：施工组织设计（方案）在承包人进场、图纸会审交底后七日内提供；月进度计划每月10日提供；周进度计划每周六提供。工程师确认时间：：施工组织设设计在接到后后3日内；月进进度计划在接接到后2日内；周进进度计划在接接到后第1天。10.2群体工程程中有关进度度计划的要求求：为确保其其它工程的顺顺利开展，承承包人应服从从发包人的安安排、协调。10.3对月计划划完成情况的的约定：执行通用条条款10.3条。13、工期延误13.1双方约定定工期顺延的的其他情况：：按通用条款款划分延误原原因，因乙方方原因造成的的工期延误，每每延误一天罚罚乙方人民币币5000元，最高限限额为合同结结算价的5%；若承包人人按发包人的的要求，总工工期提前且各各分项工程（不不含造粒）竣竣工时间未超超出规定的时时间，每提前前一天奖励承承包人人民币币5000元。四、质量与验收15.工程质量增加以下3款：15.3承包包人必须根据据技术规范和和图纸的要求求严格管理，精精心施工，确确保工程质量量。承包人是是工程质量的的直接责任人人，监理工程程师对工程材材料和施工工工艺的认可或或者对工程进进行了验收和和计量支付，并并不免除承包包人对这些工工程的合同责责任。承包人人不但应对质质量缺陷或质质量事故进行行自费修复或或返工，还应应承担由此带带来的损失。15.4承包人人必须建立完完善的质量自自检体系，对对完成的工程程质量进行严严格的自检，只只有自检合格格的工程才能能向监理工程程师提出验收收、计量和支支付的申请。监监理工程师在在收到验收申申请后的48小时内对工工程进行抽检检和验收，对对抽检不合格格的工程由承承包人自费修修复或返工。15.5在工程程经过验收并并已计量之后后的任何时候候，因任何方方式（包括政政府质量监督督部门、业主主或工程师的的各类检查）发发现的关键工工程质量不合合格造成质量量隐患，承包包人应自费负负责返工。17、隐蔽工程和中间间验收17.1双方约定定中间验收部部位和时间：：按发包人批批准的施工组组织设计（方方案）和有关关计划报表中中规定的时间间执行。17.2质量验验收：在建设设行政主管部部门的监督下下进行五方验验收：主管部部门、质检方方、设计方、监监理方、建设设使用方。五、安全文明施工工：应认真贯彻执行国国务院颁发的的《建设工程程安全生产管管理条例》，并并按照《建筑施工工安全检查标标准》JGJ59—99严格进行检检查，达到合合格标准。六、合同价款的结结算与支付23、合同价款的结算算23.1本合同价价款暂定为人人民币33，900，000元整（大写写：=33900000\*CHINESENUM2叁仟叁佰佰玖拾万元整整）。结算采用《全国统统一建筑工程程基础定额》、《新新疆维吾尔自自治区建筑工工程补充预算算定额》和配配套的2005年《哈密区区域单位估价价汇总表》、《全全国统一安装装工程预算定定额》和配套套的2004年《乌鲁木木齐地区单位位估价汇总表表》及《全统统建筑工程取取费表(三类工程)》（表5）、《全统安安装工程取费费表（三类工工程）》（表6）计算。费率率执行中选费率；其中中，人工费、材材料差价调整整执行哈密地地区定额站发发布的同期调调差文件，即即：当季完成成的工程量执执行当季哈密密地区定额站站发布的调差差文件，如当当季哈密地区区定额站未出出调差文件，属属于上半年完完成的工程量量执行上半年年哈密地区定定额站发布的的调差文件，属属于下半年完完成的工程量量执行下半年年哈密地区定定额站发布的的调差文件。23.2没有的定定额子目，应应套用相似相相近定额子目目，如再无合合适的定额子子目，双方编编制单位估价价表，再结算算。23.3钢结构工工程：《钢结结构工程报价价表》（表77）中的综合合单价包含材材料费、各种种除锈防腐制制作费、安装装费、材料运运至施工现场场的运输费以以及各项取费费、劳动保险险费（3.2%）、各种风风险费、税金金（3.3455%）等完成本本成品所需的的一切费用，不不再因任何原原因而调整。钢钢结构工程的的结算执行中中选后的综合单单价，不再另另行调整，计计量按构件完完成成品量计计算。23.4施工现场场用电：施工工用电由承包包人负责从本本项目施工现现场范围以外外50m处接头头并安计量表表，按实际用用量扣除，电电价按1.5元/度计算。施工现场用水：施施工用水由承承包人负责从从本项目施工工现场范围以以外50m处接头头并安计量表表，按实际用用量扣除，定定额内施工用用水按定额内内价格结算，生生活用水及超超过定额用量量的施工用水水按35元/m3成本价结算算。23.5冬雨季施施工方案在报报价时作好施施工组织设计计，中选费率（包包括冬雨季施施工费）不因因任何原因而而作调整。23.6定额内乙乙供主材的运运费按56.8元/吨计算，辅辅材运费执行行哈地建字（2008）62号文件规定定。运费不参参与取费(只计税金)。若运费调调整，需得到到发包人认可可。罗中到施施工现场的运运费，由承包包人自行承担担（包括甲供供主材、设备备）。23.7因施工图图纸不能到位位影响施工的的只做工期顺顺延，其他不不做任何调整整。23.8劳动保险险费由发包人人扣缴，定额额测定费按国国家规定取消消，不计取。23.9降水费用用已含在合同同总价中，发发生时不再另另行计取。23.10若就地地取用材料，其其运距以发包包人指定的料料场进行计量量，不计材料料费。运距超超过5km(不含5km)另行签订合合同，同等条条件下优先考考虑本合同承包人人。23.10最终的的结算以施工工蓝图、发包包人现场代表表和监理工程程师签认变更更通知单和签签证进行计算算。23.12发包人人在工程量计计量前24小时通知承承包人，承包包人为计量提提供便利条件件并派人员参参加，承包人人不参与计量量，发包人自自行进行计量量，计量结果果有效，作为为结算依据。发发包人在计量量前24小时未通知知承包人参加加计量，计量量结果无效。23.13双方约约定的合同价价款的其他调调整因素：无。24、工程预付款24.1发包人向向承包人预付付工程款的时时间和金额或或占合同暂定定价款总额的的比例：工程程开工前一周周承包人向发发包人开具合合同暂定价总总额的20%的工程预付付款收据，并并凭承包人已已交纳合同暂暂定价总额10%的履约保证证金收据复印印件，发包人人在七日内向向承包人支付付20%的工程预付付款，即人民民币：6，780，000元（大写：=6780000\*CHINESENUM2陆佰柒拾捌捌万元）。工程的基础础完成后、钢钢结构进场60%后，发包人人再向承包人人支付合同暂暂定价总额的的10%的工程预付付款。即人民民币：3，390，000元（大写：=3390000\*CHINESENUM2叁佰叁拾玖玖万元）。进度款款只支付进度度报表中钢结结构安装完成成的工作量，基基础部分的进进度款在工程程收尾时支付付。扣回预付工程款的的时间、比例例：工程进度度款支付到合合同暂定价的的30%时开始回扣预预付款，每月月按累计已完完工程量占合合同暂定价的的同比例扣回回预付款，当当工程进度款款累计支付到到合同暂定价价款的80%时，一次性性扣完工程预预付款。24.2工程预付付款应仅用于于本工程的备备料，承包方方必须做到专专款专用。发发包人有权对对预付款的使使用情况进行行监督。在任任何时候应发发包人的要求求，承包方应应立即向发包包人提供真实实完整的资金金使用相关证证明材料；如如发包人认为必必要，可随时时要求查阅承承包方主要开开支的详细情情况。在监督督过程中若发发生将工程预预付款挪作它它用时，应于于发生后5日内改正，逾逾期不改的每每发生一次扣扣罚履约保证证金总额的10%。若15日内仍未改改正的视为承承包方严重违违约，发包人人有权解除本本合同，结算算款按85%支付。25、工程量的确认25.1承包人向向监理工程师师提交已完工工程量报告的的时间：承包包人每月10日提交当月月已完工程量量和金额报告告。26、工程款（进度款款）支付本合同价款暂定为为人民币33，900，000元整（大写写：=33900000\*CHINESENUM2叁仟叁佰佰玖拾万元整整）。待最终终施工图出完完后10日内，承包包人按施工图图报完整的工工程预算，经经发包人审核核后的工程预预算作为本合合同的暂控价；如果承承包人不按时时报预算，则则发包人的预预算作为本合合同暂控价进行工程程款支付，到到结算时进行行调整。双方约定的工程款款〈进度款〉〉支付的方式式和时间：工工程进度款每每月支付一次次，通过发包包人和监理工工程师验收合合格的工程量量是计算完成成工程量的依依据，每次支支付审定已完完工程进度款款的85%，该款项自自发包人收到到经监理工程程师认定的承承包人报送工工程量文件30日内审核完完毕后立即支支付，支付方方法按下列公公式计算：进度款支付=审定定的工程进度度款×85%-预付款（按按比例计算）整个工程竣工验收收合格后，发发包人自收到到承包人报送送工程结算文文件90日内审核完完毕后10日内支付至至审核结算价价的90%；发包人收收到审核后的的竣工结算书书经中介机构构审计后，30日内支付至至总结算额的的95%给承包人，留留5%的质保金。26.2工程款款应仅用于本本工程的支付付，承包方必必须做到专款款专用，承包包方每月随工工程进度向发发包人上报工工程款的使用用情况，发包包人有权对工工程款的使用用情况进行监监督。在任何何时候应发包包人的要求，承承包方应立即即向发包人提供真真实完整的资资金使用相关关证明材料；；如发包人认为必必要，可随时时要求查阅承承包方主要开开支的详细情情况。在监督督过程中若发发生将工程款款挪作它用时时，应于发生生后5日内改正，逾逾期不改的，每发生一次次扣罚本合同同暂定价的1%。若15日内仍未改改正的，视为承包方方严重违约，发包人有权解除本合同。解除合同后履约保证金不退还，工程结算按85%支付。承包人应每月及时时支付民工或或劳务人员工工资，每月进进度款申请时时要有专项说说明，发包人人有权监督支支付。七、材料供应27、发包人供应材料料27.4发包人人供应的材料料：发包人根根据工程进度度按承包人上上月计划供应应砂、石料、施施工用水、电电及安装用主主材、设备等，见见发包人供应应材料一览表表。27.6发包人人供应材料的的结算方法：：砂、石、施施工用水用量量在定额内的的按预算价定定额量结算，超超出定额部分分的按成本价价收取；发包包人供应材料料款项在当月月工程款中扣扣除。27.7甲供材料料不予退库。承承包人按图纸纸进度提交材材料供应计划划，按经审核核后的材料计计划在约定时时间内领取材材料。27.8到货设备备经发包人、承承包人、监理理单位初步验验收合格后由由承包人负责责保管，若发发生缺失、损损坏由承包人人负责。28、承包人采购材料料设备28.1承包人采采购的设备和和材料的约定定：除27.4条规定的内内容为发包人人采购的材料料外，其余材材料由承包人人自行采购。且且承包人采购购的材料，由由业主、监理理、承包人三三方共同确定定质量标准、认认定品牌，由由承包人进行行采购。定额额内的材料不不进行询价，定定额中没有价价格的材料由由业主、监理理询价确认价价格，确认后后的价格进入入结算，认价价确认的材料料只计采保费费(材料费+采保费)。28.2采购材料料设备及验收收执行通用条条款：28..1条、28.2条、28.3条、28.4条、28.5条。八、工程变更：按按照通用条款款29、30、31条执行。九、竣工验收与结结算工程竣工验收按通通用条款第32条执行。整个个工程竣工验验收合格后，发发包人自收到到承包人报送送工程结算文文件90日内审核完完毕后10日内支付至至审核结算价价的90%；发包人收收到审核后的的竣工结算书书经中介机构构审计后，30日内支付至至总结算额的的95%给承包人，留留5%的质保金待待竣工验收合合格质保期满满一年无质量问问题后14日内付清。32、竣工验收32.1承包人提提供竣工图的的约定：工程程竣工、验收收合格后30天内提供给给发包人竣工工图及完整竣竣工资料捌套套。32.6中间交工工工程的范围围和竣工时间间：按发包人人批准的施工工组织设计（方方案）和有关关计划报表中中规定的时间间执行。十、违约、索赔和和争议35、违约35.1本合同中中关于发包人人违约的具体体责任如下：：本合同通用条款第第24条约定发包包人违约应承承担的违约责责任：无。本合同通用条款第第26.4条约定发包包人违约应承承担的违约责责任：按通用用条款执行。本合同通用条款第第33.3条约定发包包人违约应承承担的违约责责任：按通用用条款执行，利利率约定为月月利率：6‰。双方约定的发包人人其他违约责责任：发生时时双方另行约约定。35.2本合同关关于承包人违违约的具体责责任如下：本合同通用条款第第14.2款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：罚元/天，最高限限额为合同结结算价的5%。如果达到到此限额，发发包人可考虑虑终止合同。本合同通用条款第第15.1款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：如果工程不不合格是由于于承包人偷工工减料或故意意采取欺瞒手手段所致，每每项抽检不合合格的工程应应承担人民币币200，000元罚款。若承包人忽忽视质量，累累计发生三次次工程质量事事故，发包人人有权中止其其承包合同，结结算按85%支付。双方约定的承包人人其他违约责责任：承包人人有下列情况况之一时，发发包人有权调调整承包人的的工作内容直直至解除本合合同，发包人人因此所遭受受的一切损失失，承包人应应承担全部赔赔偿责任：ａ、承包人假借他他人公司名义义承接本工程程，或未经发发包人同意擅擅自将本工程程的一部分或或全部分包或或转包给其他他承包商施工工；ｂ、承包人施工进进度比经发包包人和工程师师批准的预定定计划严重拖拖后，显然不不能按照合同同约定的工期期完工；ｃ、承包人无正当当理由全面停停工达三日；；ｄ、承包人发生重重大安全质量量事故的；ｅ、若发包人发现现承包人将工工程转包给其其他人或违法法分包（未经经发包人同意意，总承包不不能将工程的的任何部分予予以分解）；；ｆ、工作草率，不不听从发包人人的指令或拒拒绝改正。承包人如因上述情情况之一而遭遭发包人解除除合同时，应应立即停工，负负责遣散工人人并将现场施施工材料、工工程用机器和和设备等转交交由发包人全全权使用。无无论发包人自自理或改由其其他承包商施施工，发包人人与承包人在在全部工程完完成后进行结结算，并解除除合同，但发发生其他赔偿偿事件，发包包人仍依法向向承包人要求求赔（补）偿偿而不受上述述约束。37、争议本合同在履行过程程中发生的争争议，由双方方当事人协商商解决，协商不成的的按下列第（二）种方式解解决：（一）提交新疆乌乌鲁木齐仲裁裁委员会哈密密分会仲裁；；（二）依法向人民民法院起诉。十一、其他38、工程分包、转包包38.1本工程发发包人同意承承包人分包的的工程：本工工程施工项目目必须由中选选人自行完成成，部分专业业工程允许分分包，但必须须征得招标人人的同意；否否则，发包人人有权终止合合同，承包方方除赔偿因此此给发包人造成的的实际损失外外，双倍返还还本合同预付付款并没收承承包方履约保保证金。39、不可抗力39.1双方关于于不可抗力的的约定：执行行通用条款。40、保险40.6本工程双双方约定投保保内容如下：：（1）发包人投保内容容：无。发包人委托承包人人办理的保险险事项：无。（2）承包人投保内容容：执行通用用条款第40.4款。41、担保41.3本工程双双方约定担保保事项如下：：（1）发包人向承包人人提供履约担担保，担保方方式为：无。（2）承包人向发包人人提供履约担担保，担保方方式为：签约时以银银行电汇形式式向发包人提提交合同暂定定价的10%，作为承包包人履行该工工程合同的履履约担保，工工程完工承包包人无实质性性违约，发包包人如数退还还，不计利息息。（3）双方约定的其他他担保事项：：无。46、合同份数46.1双方约定定合同副本份份数：正本2份，双方各各执1份；副本10份，甲方执7份，乙方执3份。附加条款：1、承包人严格按照照比选文件派驻驻项目经理和和项目班子成成员，如需更更换人员，必必须征得发包包人同意。发发包人对承包包人进场项目目班子八大员员持证上岗情情况以及主要要施工机械设设备配备情况况进行查验，如如与比选文件件内容不符，每每变更一项处处罚壹拾万元元。如承包人人擅自变更项项目经理或3名以上项目目班子成员变变更，发包人人有权终止合合同且履约保保证金不予退退还。2、因承包人派驻现现场的项目经经理、技术负负责人或其他他相关人员不不能满足本工工程质量、进进度要求时，发发包人有权要要求承包人更更换该人员，且且更换人员须须达到被更换换人同等专业业职称及资历历以上。3、承包人指派的项项目经理驻施施工现场的时时间不得少于于施工总工期期的90%，如承包人人指派的项目目经理驻施工工现场时间少少于施工总工工期的90%或项目班子子成员驻施工工现场时间和和人数未能满满足本工程施施工进度、工工期需求和发发包人要求，发发包人有权终终止合同且履履约保证金不不予退还。4、承包人派驻本工工程施工的项项目经理或项项目班子成员员不得擅自离离开施工现场场，如遇特殊殊原因需经发发包人现场代代表同意后方方可离岗；如如项目经理或或项目班子成成员擅自离开开施工现场的的，按人民币20，000元/人.天进行处罚，因因此给本工程程造成损失的的，损失从承承包人履约保保证金中扣除除。5、承包人取得的工工程进度款项项，应首先保保证劳务人员员工资，否则则由此引起的的一切后果，由由承包方负责责。6、承包人如发生以以下情况，发发包人有权将将合同中某单单位工程或单单项工程的剩剩余工程转包包给其他合格格的有能力按按时完成的承承包方。（1）依据承包方被认认可的施工进进度计划考核核实际进度，若若实际进度连连续三个月内内因承包方的的原因（累积积）滞后超过30天；（2）工程质量连续两两周在发包人人和监理的合合理要求下，无无明显好转的的。7、为满足本工程总总工期需要，发发包人在项目目实施时有权权对本工程施施工内容和工工期作局部调调整，以保证证施工进度满满足需要。8、承包人必须严格格执行国家法法律法规、有有关安全规范范及上级的有有关规定，由由承包人造成成的安全责任任和因此发生生的费用，由由承包人承担担。二、房屋建筑工程程质量保修书书发包人（全称）：：xxxxxxxxxxxxxx有限责责任公司承包人（全称）：：xxxxxxxxxxxxxx有限公公司为保证xxxxxxxxxxxxxx工业性性试验项目土土建及安装在在合理使用期期限内正常使使用，发包人人与承包人协协商一致签订订工程质量保保修书。承包包人在质量保保修期内按照照有关管理规规定及双方约约定承担工程程质量保修责责任。一、工程质量保修修范围和内容容承包人在质量保修修期内，按照有关法法律、法规、规规章的管理规规定和双方约约定，承担本本工程质量保保修责任。质量保修范围包括括建筑工程、钢钢结构主体工工程、屋面防防水工程、围围护结构和双双方约定的其其他钢结构工工程等项目。具具体保修的内内容，双方约约定如下：承承包人承包范范围内所有工工程内容均属属于保修范围围，但是，非非承包人原因因造成的建筑筑物损坏影响响使用,产生质量缺缺陷，承包人人不承担保修修费用,但应及时派派人维修并做做好回访。二、质量保修期双方根据《建设工工程质量管理理条例》及国国家、新疆自自治区其他有有关规定，约定本工程程的质量保修修期如下：1、地基基础工程和和主体结构工工程为设计文文件规定的该该工程合理使使用年限；2、屋面防水工程、有有防水要求的的卫生间、房房间和外墙面面的防渗漏为为五年；3、装修工程为二二年；4、电气管线、给排排水管道、设设备安装工程程为二年；5、供热与供冷系统统为二个采暖期、供供冷期；6、住宅小区内的给给排水设施、道道路等配套工工程为一年；7、采购的设备质量量为一年；8、防腐工程，为五年；9、以上质量保修期期，如果与国国家有关规定定相抵触，以以国家有关规规定为准。10、其他项目保修期期限约定如下下：其它按国国家相关质量量保修期规定定。质量保修期自工程程竣工验收合合格之日起计计算。三、质量保修责任任1、属于保修范围、内内容的项目，承承包人应当在在接到保修通通知之日起7天内派人保保修。承包人人不在约定期期限内派人保保修的，发包包人可以委托托他人修理，其其费用从质保保金中扣除。2、发生紧急抢修事事故的，承包包人在接到事事故通知后，应应当立即到达达事故现场抢抢修。3、对于涉及结构安安全的质量问问题，应当按按照《房屋建建筑工程质量量保修办法》的的规定，立即即向当地建设设行政主管部部门报告，采采取安全防范范措施；由原原设计单位或或者具有相应应资质等级的的设计单位提提出保修方案案，承包人实实施保修。4、质量保修完成后后，由发包人人组织验收。四、质保金及保修修费用xxxxxxxxxxxxx有有限公司质保保金为所承担担工程结算造造价的5%，质保期内内质保金不计计利息，质保保期从工程竣竣工验收合格格日起计算，质质保期按国家家规定的期限限执行，质保保期满后无质质量问题14日内返还。保保修期内保修修费用由造成成质量缺陷的的责任方承担担。五、其它双方约定的其他工工程质量保修修事项：无。本工程质量保修书书，由施工合合同发包人、承承包人双方在在竣工验收前前共同签署，作作为施工合同同附件，其有有效期限至保保修期满。发包人（公章）：：xxxxxxxxxxxxxx有限责责任公司发包人代表人（签签字）：承包人（公章）：：xxxxxxxxxxxxxx有限公公司承包人代表人（签签字）：2009年月日表1：项目管理机构配备备情况表职务姓名职称执业或职业资格证证明已承担在建工程情况证书名称级别证号专业原服务单位项目数主要项目名称项目经理朱兴宇工程师建造师注册证壹级000851333建筑工程十五冶1国投新疆罗钾项目目项目技术负责人石永芳工程师职称证中级4200510883工民建十五冶//项目副经理杨启胜工程师职称证中级4200519442工民建十五冶//计划管理徐汉良经济师造价员资格证中级鄂080B000995建筑工程十五冶1国投新疆罗钾项目目施工管理王伟工程师上岗证中级7615091006工民建十五冶1国投新疆罗钾项目目质量管理张成贤工程师上岗证中级205050工民建十五冶1国投新疆罗钾项目目安全管理童红光工程师上岗证中级7615028447工民建十五冶1国投新疆罗钾项目目材料管理周迪钢经济师上岗证中级705011物资管理十五冶1国投新疆罗钾项目目财务管理吴美善会计师资格证中级4202010000046661会计十五冶1国投新疆罗钾项目目承包人保证证并配备上述述项目管理机机构。上述填填报内容真实实，若不真实实，愿按有关关规定接受处处理。表2：主要施工机械设备备表序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（kw）生产能力用于施工部位备注全站仪TC-16101台日本2003年±2mm/km测量仪器数字经纬仪ET-021台广州2002年2″测量仪器精密经纬仪010B2台德国2002年2″测量仪器精密水准仪Koni0071台德国2002年±1mm/km测量仪器水准仪C321台日本2004年±2mm/km测量仪器反铲挖掘机EX-201LCC-52台日本2001年1701m3土方设备自卸汽车QD3518辆青岛2000年2027t土方设备推土机T801台洛阳2000年6080hp土方设备振动压路机YZT1181台武汉2002年9618t土方设备振动平板夯WGYZH-Ⅱ8台天津2001年3击振力98kN土方设备立式打夯机HW28012台徐州2000年3土方设备混凝土搅拌机JS10001台江苏2004年3750m3/h混凝土设备装载机ZL501台厦门2004年1543t混凝土设备砼搅拌运输车JQC6022辆上海2004年1886m3混凝土设备混凝土拖式泵HBT601台湖北2002年6570m3/h混凝土设备砂浆搅拌机UJ2-2002台浙江2003年3.53.6m3/h混凝土设备钢筋调直机TQ4-141台沈阳2001年7.5Φ4~14mm钢筋设备钢筋切断机GJ5Y-402台始光2000年5.5Φ6~40mm钢筋设备砂轮切割机CGT1-302台上海2004年3.5Φ6~40mm钢筋设备钢筋弯曲机GJ7-402台合肥2002年3.5Φ6~40mm钢筋设备电渣压力焊机HZ-5002台无锡2003年38Φ8~40mm钢筋设备钢筋对焊机UN1-1001台武汉2000年10020~30次/h钢筋设备木工加工设备成套2套西安2003年6.1木工设备载重汽车EQ1444辆十堰1999年121.48t运输设备平板拖车J9156辆日本2000年15415t运输设备平板拖车CWS0GTL4辆日本2000年15425t运输设备履带吊71501台日本2004年242150t起重设备汽车式起重机QY162台徐州2002年12216t起重设备汽车式起重机TL-2522台日本1999年16525t起重设备汽车式起重机NK4502台日本2000年23145t起重设备卷扬机JJM36台浙江2002年7.53t起重设备卷扬机DJ2/2t2台浙江2002年5.52t起重设备卷扬机JK1/1t2台浙江2002年2.51t起重设备设机移动式数控钻床0机002AS-00焊R00焊接滚轮架平板机20压力机钻床Z30251台沙市2001年6Φ25焊氩弧焊机ZX7-4004台成都2000年13.5交流电焊机BX3-500--16台株州2002年22交流电焊机BX3-3002台株州2004年15直流电焊机AX-3205台株州2002年18碳弧气刨13G38A2把上海2005年1.5焊条烘烤箱ZYH-1002台温州2005年3焊条保温箱202-42台成都2001年0.3油漆喷涂设备CTQ9C1套成都2005年2.5喷砂机ACR-3CP1台成都2004年2半自动切割机CG1-303台成都2004年1.5多头直条切割机CG150001台江苏2004年3.5空压机V-6/83台柳州2005年33.6翼缘矫正机XH-402台自制1998年15型材切割机JC-4004台武汉2000年2檩条机3台无锡2004年12檩条加工彩板生产线YS35-80002套无锡2004年22彩板加工X光探伤仪XXG-250552台丹东2002年检测设备里氏硬度计HL-802台北京2001年检测设备看谱镜WK32台湖州2003年检测设备超声测厚仪S-432台北京2003年检测设备手拉链条葫芦10t2只河北2001年10t手拉链条葫芦5t2只河北2003年5t同上手拉链条葫芦3t2只河北2000年3t同上手拉链条葫芦2t2只河北2005年2t同上手拉链条葫芦1t4只河北2002年1t同上螺旋千斤顶32t2台柳州2000年32t同上螺旋千手顶16t2台柳州2001年16t同上单门滑车5t2只徐州2000年5t同上单门滑车10t2只徐州2000年10t同上冲击钻2把上海2003年同上磁座钻32mm1把上海2004年Φ32mm同上角向砂轮机Φ10010把浙江2004年Φ100同上手提电钻2把上海2004年同上电动扳手2把上海2003年同上高强螺栓扳手M24M204把武汉2000年同上力矩扳手QL1800QQL220002把武汉2003年同上呆扳手4把上海2004年同上活络扳手4套上海2004年同上水平尺L＝600mm2把北京2004年同上游标卡尺2把北京2003年同上塞尺6把北京2003年同上火焊切割器具5副成都2003年同上氩弧焊器具5副成都2003年同上焊接器具10副成都2003年同上钢卷尺30~50m6把上海2004年30~50m同上钢丝绳各种规格若干浙江2004年同上卸扣各种规格若干浙江2004年同上安全自锁器TPGS-120个江苏兴胜2005年安全用品速差自控器TXS-220个江苏兴胜2005年安全用品表3：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投投入劳动力情情况09.0309.0409.0509.0609.0709.0809.09木工4040403015100钢筋工252525201050混凝土工152020201553架子工20202015553起重工46121616106油漆工08101515106防腐工102020201064装饰工0101520201010铆工420202020155钳工210152020106焊工415102015106探伤工1244422土建其他工种40404040302015机务专业002040403025电气专业221520252020调试专业0000666热控专业001020202020合计=SUM(ABOOVE)182=SUM(ABOOVE)258=SUM(ABOOVE)316=SUM(ABOOVE)350=SUM(ABOOVE)292=SUM(ABOOVE)198=SUM(ABOOVE)137劳动力动态图表4：发包人供应材料一一览表序号材料名称单位定额内预算价（元元）超定额单价（元）供应地点1施工用水M32.09935罗中2生活用水M33535罗中3施工用电度1.51.5罗中4生活用电度1.51.5罗中5砂子M325.625140罗中6砾石M316.913170罗中7碎石M327.675170罗中8安装用主材罗中9安装用设备罗中表5全统建筑工程取费费表(三类工程)行号序号费用名称取费说明设定的数额

或指导导性费率（%）本次投标

费率%1一定额直接费定额直接费150015002其中：人工费人工费合计2702703其中：材料费材料费合计112511254其中：机械费机械费合计1051055二其它直接费[1]1.651.56三现场经费[1]5.585.587四直接工程费[1]+[5～66]1608.451606.28五间接费[7]8.357.69六劳动保险费[7]3.23.210七直接工程费与间接接费（劳动保保险费）之和和[7～9]1794.231779.6711八利润[10]3.3012九文明施工增加费[1]1.571.5713十远征工程增加费[1]1.2551.25514十一特殊地区增加费人工费合计+机械械费合计141415十二税金[10～14]3.3453.34516十三建筑工程造价[10～15]2013.491937.25表6：全统安装工程取费费表（三类工工程）行号序号费用名称取费说明设定的数额

或指导导性费率（%）本次投标

费率%1一定额直接费定额直接费(2++3+4)2592592其中：人工费人工费合计83833材料料费材料费合计1521524机械械费机械费合计24245二其它直接费[2]16.5916.596三现场经费[2]36.5536.557四直接工程费[1]+[5～66]303.11303.118五间接费[2]53.41229六劳动保险费[2]303010七直接工程费与间接接费（劳动保保险费）之和和[7～9]372.34346.2711八利润[2]40012九远征工程增加费[2]7.2288213十特殊地区增加费[2]+[4]141014十一二次搬运费[2]5515十二税金[10～14]3.3453.34516十三安装工程造价[10～15]445.08374.91表7：钢结构工程报价表表序号分部分项工程名称称单位设定的工程量综合单价综合合价备注1吊车梁T618980547780见技术要求2钢梁、柱T39884823375836见技术要求3型钢檩条T707058494060见技术要求4柱间支撑、屋面支支撑T717090503390见技术要求5钢爬梯、钢栏杆T2766415328见技术要求6钢平台（包括梁、板板、柱等全部部构件）T2486202068807屋面压型彩钢板复复合保温㎡3000204612000内、外板厚度为00.6㎜，产地宝钢钢。填充100㎜厚玻璃丝棉棉容重20㎞/m3，导热系数数不大于0.033。详见技术术要求8墙面彩钢板（双层层夹棉）㎡73002081518400内、外板厚度为00.6㎜，产地宝钢钢。填充1000㎜厚玻璃丝棉棉，容重200㎞/m3，导热系数数不大于0.033。详见技术术要求9雨蓬㎡103763760详见技术要求10彩钢夹芯板大门见技术要求11隔热铝合金中空玻玻璃上悬窗、铝铝合金上悬窗窗、铝合金圆圆形中悬窗㎡16006651064000详见技术要求12铝合金门102822820详见技术要求13屋面、墙面彩板（单单层板）元/㎡101291290板厚度为0.6㎜㎜，宝钢产，报报出综合单价价，作为评标标参考14防火涂料（钢材重重量）元/T二级：2005010000按防火等级二级、三三级、四级分分别报出综合合单价，作为为评标参考。详详见技术要求求三级：200408200四级：300351050015木门M24029911960详见技术要求16墙面彩钢板防火涂涂料（彩板压压形面积）元/㎡二级：100044000按防火等级二级、三三级、四级分分别报出综合合单价，作为为评标参考。详详见技术要求求三级：100033000四级：10002200017卷帘门（洞口面积积）M283763008详见技术要求18材料价格风险系数数5%承包人应根据自身身情况合理报报出材料价格格的风险幅度度，当主要材材料的价格波波动超过此风风险幅度时，给给予调整，否否则不予调整整，且根据风风险系数计算算出风险费计计入总价，参参与评比。合计(万元)849.16表8：主要设备制作安装装报价一览表表序号设备名称规格数量电机功率（kw）单质量（t）总质量（t）综合单价（元）综合合价（元）备注一上矿系统11#矿仓4500x45000x350001台552542925429非标制作,其中制制作4000安装112421#矿仓螺旋给矿机组组GX-500,GGX-40001组18.5+11xx32.52.537663766位于矿仓下部，含含螺旋组的制制作、安装，变变频调速31#原矿输送机DTⅡ-8050,v==1.25mm/sLnn=800001台7.56216621642#矿仓4500x45000x350001台55254292542952#矿仓螺旋给矿机组组GX-500,GGX-40001组18.5+11xx32.52.537663766位于矿仓下部，含含螺旋组的制制作、安装，变变频调速62#原矿输送机DTⅡ-8050,v==1.25mm/sLnn=800001台7.5621662167原矿胶带输送机DTⅡ-10063,vv=1.255m/sLLn=82mmB10001台7521609216098电磁除铁器B10001台32.52.55495499齿辊破碎机HL2PwG－110141台75+75222268886888磨矿厂房内高架二破碎、磨矿系统1球磨机MQY3245V=322m3１台800150150473794737910KV2分级旋流器给料泵泵池V=35m344500x44500x445001台2.52.527362736碳钢，防腐3分级旋流器组ф660x41组66178417844附操作平台15.5415.54218821885分级旋流器给料泵泵250ZBG-7740CQQ=630mm3/hH==38m2台280105321061开1备变频调速6吊钩桥式起重机32/5t（166.5米跨）17.5×2＋5＋＋45/16631.431.42552825528三浮选、过滤系统1钾盐镁矾浮选调浆浆槽BCFф3.5xx3.5VV=27.55m31台30773560135601非标制作40000、安装11242钾盐镁矾粗选浮选选机XCF-402台7518.837.61503730074刮板电机2.2kkw3钾盐镁矾粗选浮选选机KYF-406台5517.1102.61499789982刮板电机2.2kkw4钾盐镁矾精选浮选选机XCF-403台7518.856.41503745111刮板电机2.2kkw5钾盐镁矾精选浮选选机KYF-404台5517.168.41499759988刮板电机2.2kkw6鼓风机C130-1.552台15048146729341开1备7钾盐镁矾浮选尾矿矿槽V=10m31台1.51.5149114918浮选尾矿泵200ZBD-5530Q==450m3/hH==22m2台132176035201开1备变频调速9精矿泡沫泵150S-PMQ=1411m3/hH＝30m2台7567513501开1备10TA-52药剂给给药槽ф2500x25000V==11.2mm31台7.53.23.21627516275非标制作、安装11TA-52药剂配配药槽ф2500x25000V==11.2mm31台7.53.23.21627516275非标制作、安装12PA-11药剂配配药槽ф2500x25000V==11.2mm31台7.53.23.21627516275非标制作、安装13PA-11药剂给给药槽ф2500x25000V==11.2mm31台7.53.23.21627516275非标制作、安装14TA－52药剂计量泵GB-1800//0.32台1.5806161215PA－11药剂计量泵GB-1500//0.32台1.5678135616污水泵65QV-SPQ=33mm3/hH==28m2台18.51095219017污水泵65QV-SPQ=33mm3/hH==28m2台18.51095219018电动单梁桥式起重重机12.5t（255.5米跨）1台12.512.5205652056519尾矿浓缩机GZN-38DTT1台18.5+5.555555717497174920槽体30030034741042200槽体含制作、安装装21尾矿浓缩机底流泵泵125ZBG-7740Q==260m3/hH==90m2台315210642121开1备变频调速22母液池泵（以水道道专业为准）IS200Q==550～740mm3/hH==32m2台220121524301开1备变频调速四转化结晶系统1转化结晶器（变频频调速）Φ10×11.5mm，V=600mm31台475110110382131382131由业主设计，非标标制作、安装装2结晶器底流泵80ZBG-4885CQ==43m3/hH==26m2台300.5151310261开1备变频调速3细晶料浆泵Q=20m3/hhH=255m1台1111437243723开1备4附：搅拌器1台33416541655水力旋流器组ф150x41组1.121.12179717976钾镁肥离心机高位位槽Φ1500x150001台30.850.8544024402非标制作、安装7钾镁肥离心机P-85或HR88001台75+377.67.63865238652非标制作、安装8钾镁肥离心机滤液液槽Φ2000x20000,V=55.4m31台1.671.67723972399钾镁肥离心机滤液液泵65PV-SPQ=35mm3/hH==25m2台18.588317661开1备10湿钾镁肥胶带运输输机DTⅡ-6550vv=1.0mm/sLnn=5.5mm1台7.51285128511悬挂吊车Q=5t，L=77m，H=12m1台4.5+0.80.30.318561856五钾镁肥干燥系统1斗式提升机TD350HH=950001台11175917592转筒干燥机Φ3.2×20m，V=161mm31台13210010054114541143热风炉GRL-450（450万kCal//h）1台31035310354鼓风机4—72—10C1台222.562.56550655065引风机（暖通专业业设计范围）1台11220322036胶带运输机DTⅡ-6550v==1.0m/ssLn=114.m1台7.5253925397洗涤塔（暖通专业业设计范围）1台673667368循环泵（水道专业业设计范围）2台174534901开1备9洗水泵（水道专业业设计范围）2台263952781开1备六造粒及包装系统该系统设备待定1斗式提升机TD350HH=22.55m1台11349634962挤压料仓（附星形形给料器）1台55101049222492223挤压机GY1000-55001台31548.548.521920219204破碎机（对辊）2PG650×115001台37×2464627394273945转筒磨棱机GT12251台7.544230023006斗式提升机TD350HH=22.55m1台111.51.5349634967双层振动筛2ZKX184221台118.88.8346934698斗式提升机TD250HH=14.55m1台7.511255225529斗式提升机TD250HH=10.55m1台7.5111759175910包装料仓2台2.65.2285825716411包装机GDB—DL5002套101.531840368012附：缝包机2台4165833013附：网带运输机B=450，L==6m2台31017203414胶带运输机DTⅡ-6550vv=1.0mm/sLnn=35m1台7.53910391015电动单梁悬挂起重重机Q=2t，L=77m2台3.813.827.61413282616叉车CPCD2型1台总计2420147表9：钢结构工程综合单单价表行号分部分项工程名称称单位数量综合单价组成明细细综合单价费用材料费制作费安装费运输费间接费劳动保险费税金1吊车梁T61465827007006030226929189805477932钢梁、柱T3984658245050060285255275848233760013型钢檩条T70462012005006023721222870584940334柱间支撑、屋面支支撑T71439912007506023921322970905033685钢爬梯、钢栏杆T245691500800602582302487664153296钢平台（包括梁、板板、柱等全部部构件)T24473223007006029025927986202068757屋面压型彩钢板复复合保温㎡300014733057672046122878墙面彩钢板（双层层夹棉)㎡7300145335576720815181629雨蓬㎡102855455131112376376110彩钢夹芯板大门㎡140470804852220226679338611隔热铝合金中空玻玻璃上悬窗、铝铝合金上悬窗窗、铝合金圆圆形中悬窗㎡160050571205222022665106373112铝合金门、㎡1018050205989282282113屋面、墙面彩板（单单层板）元/㎡10802305444129128914防火涂料（钢材重重量）元/T二级20039051212509956三级20031051111408097四级2002605111135696915木门㎡402200455109102991194716墙面彩钢板防火涂涂料（彩板压压形面积）元/㎡二级1000301000044425三级1000201000033319四级100010100002221217卷帘门（洞口面积积）㎡82300100101311123763009工程建设条件、主主要技术规范范和规范性文文件、标准一、工程概况xxxxxxxxxxxxx有有限责任公司司年产10万吨钾镁肥肥项目（代号号xxxx）是一个工工业性试验项项目，由原矿矿仓、原矿转转运、矿石破破碎、磨矿、浮浮选、精矿带带机过滤、结结晶转化、产产品离心脱水水、干燥、造造粒、产品包包装、尾矿浓浓缩、尾矿输输送和相关的的公用工程辅辅助设施，如如供配电（包包括电厂至科科技公司厂区区的外部供电电线路）、给给排水、厂区区消防、换热热站、采暖通通风、宿舍楼楼、厂区道路路等。1、工程性质：xxxxxxxxxxxxx有有限责任公司司10万吨钾镁肥肥工业性试验验项目。2、建／构筑物一览览表建／构筑物一览表表序号建、构筑物名称平面尺寸檐高建筑结构特征防腐等级耐火等级建筑面积建筑体积备注梁底标高(m)基础结构型式围护结构地面楼面屋面设备基础m2m311~2#给矿仓6.5×7.56.9钢筋砼整板钢筋砼竖壁钢筋砼竖壁钢筋砼中按技术要求48.75×2336.4×2地下1~2#值班室6.5×2.12.5砖混结构370厚增压灰砂砂砖墙钢筋砼钢筋砼中按技术要求13.7×234.1×22原矿上矿皮带廊44×32.2钢筋砼独基刚架结构100厚彩色夹芯芯板花纹钢板100厚彩色夹芯芯板中按技术要求13234×32.2钢筋砼整板钢筋砼竖壁钢筋砼竖壁钢筋砼钢筋砼中按技术要求102地下3磨矿厂房36.0×18..022.75钢筋砼独基刚架结构100厚彩色夹芯芯板砼花纹钢板100厚彩色夹芯芯板钢筋砼中按技术要求64814742地面及基础防腐浮选/带机脱卤厂房66.0×27..016.7钢筋砼独基刚架结构100厚彩色夹芯芯板砼花纹钢板100厚彩色夹芯芯板中按技术要求99016533地面及基础防腐配电室24.0×9.004.5钢筋砼独基钢筋砼框架370厚增压灰砂砂砖墙砼钢筋砼钢筋砼按技术要求2169725浮选尾矿浓密池φ38钢筋砼独基钢筋砼框架按技术要求6钾镁肥离心厂房12.0×9.0012钢筋砼独基门式刚架100厚彩色夹芯芯板砼花纹钢板100厚彩色夹芯芯板钢筋砼中按技术要求1081134地面及基础防腐7钾镁肥干燥厂房15.0×6.0014.5钢筋砼独基门式刚架100厚彩色夹芯芯板砼花纹钢板100厚彩色夹芯芯板钢筋砼中按技术要求901305地面及基础防腐8干燥产品皮带廊11.4×32.2钢筋砼独基刚架结构100厚彩色夹芯芯板钢筋砼花纹钢板100厚彩色夹芯芯板中按技术要求34.29挤压造粒厂房9.0×18.0028钢筋砼独基刚架结构100厚彩色夹芯芯板钢筋砼花纹钢板100厚彩色夹芯芯板钢筋砼中按技术要求1624536地面及基础防腐12.0×18..0122162592钢筋砼整板10宿舍(四层)46.8×15..614墙下条基砖混结构370厚增压灰砂砂砖墙砼钢筋砼钢筋砼按技术要求2920.310221.211设备转运站7×87.5钢筋砼独基钢筋砼框架370厚增压灰砂砂砖墙砼钢筋砼钢筋砼中按技术要求5642012生产、消防泵站15×77.5钢筋砼整板钢筋砼竖壁370厚增压灰砂砂砖墙钢筋砼钢筋砼中按技术要求105788地下-4.0配电、值班室4×73.5墙下条基砖混结构370厚增压灰砂砂砖墙砼钢筋砼中按技术要求289813综合加压泵站18.9×76钢筋砼整板钢筋砼竖壁370厚增压灰砂砂砖墙砼钢筋砼中按技术要求132.3793.8地下-2.0配电、值班室4×74墙下条基砖混结构370厚增压灰砂砂砖墙砼钢筋砼中按技术要求28116母液池15×152钢筋砼整板钢筋砼竖壁按技术要求地下、内衬钢板冷却水集水池6×42钢筋砼整板钢筋砼竖壁按技术要求地下、内衬钢板14维修车间36×94.5钢筋砼独基门式刚架100厚彩色夹芯芯板砼100厚彩色夹芯芯板中按技术要求32414581510kv高压开关关室48×94.5钢筋砼独基钢筋砼框架370厚增压灰砂砂砖墙砼钢筋砼钢筋砼按技术要求432194416换热站15×94.5钢筋砼独基钢筋砼框架370厚增压灰砂砂砖墙砼钢筋砼按技术要求141.8637.93、建筑面积：100386.88m²（包括括平台面积）。4、污水、尾矿排放：：排放至加工工厂东北约22.6公里处的氯化化钠接替盐池池。5、环境保护：制定定相应的治理理措施,按环保标准准保证污染物物达标排放。6、工程结构概括说说明6.1钢结构工工程本工程基础采用钢钢筋砼独立基基础或钢筋砼砼条形基础，基基础埋置深度度1.5-3..5m范围，设设备基础采用用砼大块基础础或钢筋砼基基础。基础以上〈±0..000米以上〉是是轻型房屋钢钢结构（包括括：H型钢门式钢钢架，钢楼梯梯、钢平台、轻轻钢围护结构构、墙、屋面面彩钢板、门门窗、檩条、支支撑、吊车梁梁及轨道、防防火涂料等内内容）。墙面系统采用C型型钢或轻型钢钢檩条，双层层压型彩钢板板复合保温体体系（离心超超细玻璃丝棉棉100厚，导热系系数小于0.0333w/m.kk）和彩钢夹夹芯板大门、节节能铝合金窗窗。屋盖系统采用C型型钢或轻型钢钢檩条，双层层压型彩钢板板复合保温体体系（离心超超细玻璃丝棉棉100厚，导热系系数不大于0.0333w/m.kk）和钢板内内天沟（Q235B，厚度3㎜）、￠500不锈钢自然然通风器。主钢构系统采用HH型钢门式钢钢架或钢框架架结构，梁柱柱为焊接H型钢，设型型钢交叉支撑撑（柱间支撑撑、屋面支撑撑），钢平台台、钢梯采用用型钢结构。钢结构厂房材料要要求⑴檩条采用Q3455外其余均采采用Q235，钢材抗拉拉强度、延长长率、屈服点点、冷弯性能能等力学性能能及化学成分分、Q235B应符合《碳碳素结构纲》（GB700-88）,Q345B应符合《低合金结构钢》（BF1591-99）的要求。⑵高强螺栓：100.9级。⑶普通螺栓：4.66级。⑷屋面板采用双层层彩钢屋面板板（产地宝钢钢），内外板板厚度为0.6㎜，填充100㎜厚离心超细细玻璃丝棉，容容重18～20㎏/m3，导热系数不不大于0.0333w/m.kk，屋面板板型型为YX35--125-7750（V125），屋面底底板板型为YX28--205-8800（V125）。⑸墙面板采用双层层彩钢屋面板板（产地宝钢钢），内外板板厚度为0.6㎜，填充100㎜厚离心超细细玻璃丝棉，容容重18～20㎏/m3，导热系数不不大于0.0333w/m.kk，墙面外板板板型为YX28--205-8800（V125），墙面内内板板型为YX28--205-8800（V125）。⑹门为彩钢夹芯板板平开门，厚厚度为75㎜，基板厚厚度不小于1.2㎜，窗为隔隔热铝合金中中空玻璃窗（单单框、上悬窗窗），铝合金金材料按90系列，玻璃璃厚度5+12A+5㎜。⑺防火等级以二级级为主，附属属建构筑物为为三级、四级级，采用薄涂涂型防火涂料料。6.2钢筋混凝凝土工程本地区场地地基土土类型：强盐盐渍土，地基基土的腐蚀性性等级为强腐腐蚀性。场地地地基土特殊殊性：溶陷性性土，地基土土具有盐胀性性。材料：混凝土：所有建、构构筑物地下部部分混凝土等等级采用C40，地上部分分混凝土等级级采用C30或C40。垫层为150厚碎石灌沥沥青。素混凝凝土等级采用用C20。地下部分分混凝土中水水泥采用抗硫硫酸盐水泥，最最小水泥用量量为340kkg/m3，最大水灰灰比0.4，最大氯离离子含量（水水泥用量百分分比）：0.0800%。混凝土中中加钢筋阻锈锈剂。钢筋：HPB2235;HRB3335；HRB4000.钢材：Q235B；Q345B。结构形式：主厂房为两跨的钢钢架结构，118米跨的钢架檐檐口标高为23.5000，27米跨的钢架结结构的