某体育馆绿化设计合同

合同编号：xxxxxx体育馆绿化设计合同发包人：沈阳xxxxxx有限公司设计人：沈阳xxxxxx设计院建设工程设计合同工程名称：xxxxxx体育馆绿化工程工程地点：设计证书等级：市政公用行业（风景园林）甲级发包人：沈阳xxxxxx有限公司法定代表人：地址：联系方式：设计人：沈阳xxxxxx设计院法定代表人：地址：联系方式：发包人就委托设计人沈阳xxxxxx设计院承担xxxxxx体育馆绿化工程设计事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》、《建设工程质量管理条例》等法律法规。1.2国家、辽宁省、沈阳市有关工程设计管理的规章、规范、标准、规程。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人提交的基础资料。2.2国家相关法律、法规和相关的工程设计技术规范、标准和规定。第三条合同文件的组成本合同的文件可视为是能互相说明的，构成本合同的文件包括但不限于3.1合同书。3.2招标文件(包括招标文件的补遗或澄清)。3.3投标文件（全面响应招标文件）。3.4中标通知书。第四条本合同项目的名称、设计内容4.1本项目：指xxxxxx体育馆。4.2设计内容：绿化工程方案设计与修改、施工图设计及编制工程量清单（按国标GB50500-2003标准要求编制）。第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间5.1发包人向设计人提供以下资料及文件：立项批准文件。可行性研究报告。批准的扩初设计文件。发包人在获得上述资料后向设计人提供，但技术上不影响设计工作的，设计人不得延误、中止设计。5.2设计人如需发包人提供其它基础资料，由设计人提出，发包人确认后提供。5.3以上资料的提供时间，由设计人提出，发包人确认。第六条设计人向发包人交付设计文件的份数、地点及设计周期6.1设计人向发包人义务提供完整的设计文件共计20套图纸，底图两份，电子文件两份。如发包人额外需要上述资料，设计人应提供，费用按实际工本费支付。6.2交付地点：沈阳市浑南新区浑南中路30号。6.3设计周期：设计周期为自本合同签订之日起25天。其中，方案设计与修改为10天；施工图设计及工程量清单编制为15天。设计人应在上述设计周期内完成设计工作并向发包人提交完整的设计文件。第七条设计服务费7.1本合同的设计服务费为人民币肆万伍仟元整（￥45,000.00元）。7.2本合同设计服务费计价方法：本合同设计服务费为固定总价。该价款包括方案设计、方案修改及施工图设计等设计人履行合同项下所有义务所发生的一切费用，现场服务和后续服务等费用等已包含在合同价款中。7.3合同履行期间，邮寄、运输、电传设计文件、资料、模型等所需费用由设计人承担。第八条设计服务费支付方式8.1发包人按下列比例和时间向设计人支付设计服务费付费次序金额（万元）比例付费时间第一次0.920％方案确定之日起220日内第二次2.760％提交完整的施工图图后20日内第三次0.920％绿化工程竣工验收收合格后20日内8.2设计服务费支付采用银行转帐方式，相关手续费用由设计人承担。8.3设计人开户行名称及帐号开户行名称：帐号：第九条双方责任9.1发包人责任发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人逾期提交上述资料及文件达15日（含15日）以下，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；逾期达15日以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。（发包人提供资料的时间由设计人在中标文件中明确，对于发包人不能按设计人明确的时间提交的资料，由双方协商确定提交时间。）合同履行期间，发包人擅自解除合同的，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已支付的设计服务费，同时发包人向设计人支付本合同设计服务费10%的违约金。发包人应按合同规定的金额和日期向设计人支付设计服务费。9.2设计人责任设计人应按国家规定和合同约定的技术范围、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，设计文件应与上一阶段设计批准文件相衔接，并对交付的设计文件的质量负责。在设计及施工阶段，设计人应根据发包人的意见，对不超出委托范围的内容在三日内作出修改、完善，如未能及时完成，设计人应按照本合同9.2.5条的约定向发包人承担违约责任。设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量或安全事故发生并造成损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计服务费，并根据行政处罚最高额度向发包人支付违约金。如设计人未受到行政处罚，则设计人应向发包人支付5千元至2万元的违约金，具体数额由发包人根据实际情况而确定。如设计中采用国际先进的设计技术规范、标准，设计人应与发包人协商，并将所采用的技术规范、标准提供给发包人。由于设计人原因，未能在本合同约定的出图时间提交设计成果，每延误一日，应按本合同设计服务费的千分之五向发包人支付违约金；延误达15日（含15日）以上，发包人有权解除本合同，另行委托设计单位。设计人应向发包人支付设计服务费10％的违约金，同时另行委托产生的一切费用包括但不限于设计服务费等由设计人承担。合同履行期间设计人擅自解除合同的，设计人应退还发包人已支付的设计服务费，并支付本合同设计服务费10%的违约金。设计人交付设计文件后，按规定参加相关部门的设计审查等，并根据审查结论负责对不超出项目范围的内容做相应的调整，以满足审查结论要求，并在三日内完成设计修改文件，如未能及时完成，设计人应按照本合同9.2.5条的约定向发包人承担违约责任。设计人按合同规定时限交付设计文件后，尚应承担以下服务义务：包括向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和竣工验收工作及施工过程中的技术服务与支持、竣工验收后后续服务期内的技术服务与支持等。设计人应派员到现场提供上述约定的服务。现场服务人员应具备相应的专业背景、资格条件和工作业绩。现场服务的时间为合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止；后续服务的时间为工程竣工验收合格之日起一年。设计人派驻现场人员名单详见本合同附件二。未经发包人同意，设计人对发包人交付的资料及文件除用于本合同项目外，不得擅自修改、复制，亦不得将资料及文件向他方转让或用于本合同项目以外的其他项目，否则，发包人有权向设计人索赔。第十条知识产权10.1本项工程的设计署名权归设计人享有，发包人享有除署名权以外的其他知识产权。10.2本合同各方均应保护各方的知识产权，未经同意，任何一方不得将资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目，否则视为侵权；侵权方必须向被侵权方赔偿由此而引起一切损失，并承担相应的法律责任。10.3设计人承诺自本合同签订之日起，为本项工程所做的全部工作即设计文件、资料等不再用于其他任何项目的设计，否则发包人有权向设计人追究法律责任。10.4设计人保证在本项设计服务过程中的设计文件（资料）等均未侵犯其他方的知识产权，否则设计人必须承担由此而引起的全部法律责任。第十一条争议解决本合同在履行过程中发生的争议，应协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向沈阳市有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同生效及其他12.1本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂商或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工定货时，所需费用由发包人承担。12.2本合同一式十一份，发包人八份，设计人三份；合同封面以发包人提供的样本为准。12.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方