版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
通用项目委托合同范本甲方(委托人):乙方(检测机构):根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。第一条:工程概况1.1工程名称:大唐丘北赶马路风电场道路工程1.2工程地点:丘北县舍得乡1.3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位:中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部1.5开工日期:20_____11.6其它:第二条:检测项目甲方委托乙方的检测项目:原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验其它:第九条争议的解决方式双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。甲方(公章):__________乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):______________年____月____日____年____月____日通用项目委托合同范本(二)委托单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)甲方近期施工任务重,无法及时完成施工临时用电工程电气工作,特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方充分协商,同意签订本合同。第一条:工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程内容:4.工程工期:本工程定第二条:工程承包范围及决算依据1.工作范围:电压等级为____kV以上及____kV以下,高压开关柜、变压器、电缆等配电设施2.工程结算依据:(1)本工程预算、结算根据:费用构成及计算标准:①闽建筑〔20x〕____号关于颁发《全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表》(20x版)____通知;②建设工程人工预算单价:根据闽建筑[20x]____号文件《关于调整建设工程人工预算单价____通知》;③定额采用:《第二册·电气设备安装工程》、《福建省建筑安装工程费用定额》(20x版)及闽建筑〔20x〕____号文件福建省建设____关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》(20x版)安全文明施工取费标准和使用方法____通知。3、决算方式:采取以预算代结算方式结算。第三条:工程款拨付及结算1、在合同签订之日起的二天内,甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整(小写)¥:___元,一次性付清。2、乙方收到测试费及甲方提供了具备试验条件并书面通知乙方后,在七个工作日内完成试验。3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验配合工作。第四条:纠纷解决办法本合同未尽之处,可参照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时,可向合同签订人民法院提请讼诉。第五条:本合同壹式肆份,甲方持壹份,乙方持叁份。甲方(公章):__________乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):______________年____月____日____年____月____日通用项目委托合同范本(三)甲方:乙方:x公司(以下简称“甲方”)为合法的药品生产企业。x有限公司(以下简称“乙方”)为合法的药品临床试验验证代理公司。依据《中华人民共和国合同法》、就甲方委托乙方完成x中药保护延长保护期的临床试验研究、临床试验组织,临床试验资料完善整理、临床试验总结提供相关的技术服务,双方经过平等协商,在真实、充分表达意愿的基础上,达成以下协议,并由双方共同恪守。一、双方承担的责任和义务:(一)甲方责任和义务:1、在本合同签订后一周内,向乙方提供开展临床试验工作必须提供的甲方营业执照、生产许可证、GMP证书、药品批件、质量标准、药品说明书、产品物价单、药品检验报告共____个文件,并保证以上资料的真实性,且符合国家中保审评要求。2、根据临床试验方案向乙方(按照方案规定数量)无偿提供合格的临床试验用药品3、按合同规定的付款方式,向乙方支付研究经费。4、根据临床试验进度,甲方定期向乙方派出监察员监察临床相关工作。5、甲方保存抗感胶囊中药保护延长保护期的临床研究相关资料以及临床研究所有的合法文件和原始记录。(二)乙方责任和义务:根据《药物临床试验质量管理规范》(GCP)、《中药品种保护条例》及国家食品药品监督管理局中药保护品种首保和续保的有关规定,在规定的临床试验期限内完成临床试验的组织、协调、监查、数据管理与统计、提交临床研究资料等临床研究工作;完成该品种临床试验相对应的适应症和病例数并符合国家食品药品监督管理局颁布的该品种续保的有关临床研究的要求。具体如下:1、向甲方提供乙方相应的合法资质,包括营业执照、组织机构代码及税务登记证(盖乙方鲜章)。2、负责确定临床试验参加医院和牵头单位,与医院方面签订临床研究合同,支付研究费用。本次组织参与试验的临床医院应符合新的“中药品种审评技术指导原则”的规定。临床试验负责单位应为国家药物临床试验机构,参与临床试验工作的医院资质均为三级甲等医院。2、负责向甲方提供临床试验医院的相关资质和临床试验方案。3、负责制订、印刷临床研究方案、病例报告表、知情同意书。4、负责任命经GCP培训的监查员对临床研究进行定期的监查;确保临床试验遵守临床试验方案和相关法规要求;确保试验资料完整、规范并可溯源。5、在甲方保证提供给乙方的该药品的质量标准和说明书符合国家中保审评要求的前提下,确保该临床研究资料能通过国家中药品种保护审评委员会及有关主管部门对中药保护品种临床试验审评和临床现场核查。6.负责协调中保办和中保审评专家的政府事务,确保甲方取得中保证书。7、对合作过程中了解或知悉的甲方技术秘密与商业秘密承担保密义务,对抗感胶囊临床研究资料及有关数据承担保密义务,如有泄露甲方有权要求乙方承担因此造成的一切损失。8、如果试验过程中有严重不良事件,乙方应及时配合医院处理,并及时(含观察不超过____小时)报告甲方,同时协助处理相关事项。9、负责申报资料有关临床研究部分的补充、修改、完善,且甲方不再另行支付费用。10、向甲方提供临床研究全套申报资料及其相应的电子文件,包括牵头单位及参加医院资质证明、临床试验方案、各医院小结表、统计分析报告、临床试验总结报告,以上资料一式六份,并加盖临床研究单位公章,且临床研究资料应有主要研究者和研究负责人的亲笔签名。11、向甲方提供临床研究所有的合法文件原件和原始记录,主要包括编盲记录、盲态审核报告、揭盲记录、临床监察报告、知情同意书、病例报告表、发药登记表、各医院仪测仪器及正常检测值范围表、受试者入选登记表、主要研究者签名样张等,以供主管部门的临床现场核查及甲方存档。二、临床试验期限:乙方应在该合同签订后并在首款(合同签订的七个工作日内)和试验药物(合同签订后的十个工作日内)及其相关资质材料全部到位之日起,于____年____月____日前完成临床试验研究,并将抗感胶囊中药保护延长保护期的临床试验资料(参加医院资质证明、临床试验方案、各医院小结表、统计分析报告、临床试验总结报告一式六份)交与甲方。三、合同费用、支付时间和方式:甲方付给乙方技术服务费总金额为:x万元(人民币x)。具体支付方式如下:1、在合同签订七个工作日内,甲方向乙方支付临床试验费总额的___%,x万元(x)人民币的前期工作费用;2、在乙方向甲方提供甲方、乙方、医院签定的三方协议和临床试验方案后的五个工作日内,甲方向乙方支付临床试验总费用的____%,x万元(x元)人民币;(累积为总费用____%);3、乙方将全套临床试验申报资料提供给甲方并经中保办受理后的五个工作日内,甲方向乙方支付临床试验总费用的____%,x万元(x元)人民币,(累积为总费用的____%);4、在乙方通过宁夏区药监局的临床试验现场核查后的五个工作日内,甲方向乙方支付临床试验总费用的____%,____万元(壹拾贰万伍仟贰佰元)人民币,(累积为总费用的____%);5、甲方收到中药保护证书后七个工作日内支付剩余的乙方临床试验总费用的__%,x万元(x元)人民币。甲方支付每一笔款后,乙方应在一个月内向甲方出据金额相等的发票。四、合同执行与赔偿:1、由于乙方提供的临床研究申报资料不能通过中药保护品种审评,导致甲方抗感胶囊中药保护续保申请失败,乙方应承担全部责任,并按合同总金额赔偿甲方(将甲方支付给乙方的所有临床费用退还给甲方)。2、中药保护品种评审中如发生补充临床研究资料的情况,乙方在相关部门要求补充资料期限的时间内完成临床资料补充的工作。3、乙方临床试验研究时间若超过临床研究完成时限,其超出时间按每天20x元向甲方支付违约金,违约金可在未支付的尾款中扣除。4、在临床试验中,如果出现严重不良反应,乙方应及时报告申办方(含观察时间____小时内),由研究方和甲乙双方协商解决不良反应的问题,费用由甲方承担。五、临床试验研究资料及成果的所有权归属全部归甲方所有,乙方不得私藏,如有发现,甲方有权要求赔偿。六、合同的终至合同执行期间遇国家政策调整和不可抗力因素影响,双方协商终至合同执行。本合同所指不可抗力因素,除法律规定情形之外,还包括以下情形:如国家政策、法规调整、重大突发流行疾病发生等原因影响医院不能正常开展的临床研究工作;国家政策、瘟疫、毁灭性地震、重大台风水灾的发生和影响,乙方为此不承担相关过错责任或赔偿责任。七、经双方协商订立的附加条款将作为本协议的组成部分,具有同等的法律效力。八、争议的解决办法:本合同条款和未及条款如发生争议,双方友好协商解决,如协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。九、其他:本合同一式肆份,用中文书写,甲方执贰份,乙方执贰份,经双方单位和其法定代表人盖章签字后即生效,且每份具有同等的法律效力,自双方签字盖章之日起生效。甲方(公章):__________乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):______________年____月____日____年____月____日通用项目委托合同范本(四)委托方(甲方):受托方(乙方):温州灿坤投资顾问有限公司甲乙双方本着真诚平等、互惠互利之原则,就甲方投资开发的项目委托乙方独家代理销售之事宜订立如下约定,供双方共同遵照执行。一、委托期限、委托标的物及委托销售价委托期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。委托标的物:总计约平方米,具体数据以实际可售面积为准。委托销售价:二、甲方基本义务1、负责提供本项目合法销售的相关文件资料,即国家规定的商品房合法销售的“五证一照”,并向乙方出具项目销售授权书;2、全力支持乙方的销售工作,根据销售情况指定专人为购买人办理好财务收款、合同签章、银行按揭贷款及产权等相关事宜;3、委托期间,甲方未经乙方同意不得再委托其它机构或个人从事本合同所约定的各项工作;4、负责承担销售推广过程中所需的相关费用,如:宣传品制作,媒体广告、售楼处布置、展销会、促销礼品及活动等相关费用;5、按照合同条款,根据销售业绩定期及时与乙方结算并发放销售佣金与溢价部份分成;6、为有利于本项目的顺利销售,积极有效的开展招商工作。三、乙方基本义务1、负责销售团队的组建、培训与管理,确保项目销售推广正常高效地进行;2、制订本项目可行性销售策划方案,积极开展销售推广工作;3、经甲方同意,乙方可以甲方的名义与购买人签定本项目的《订购书》及《商品房买卖合同》,并协助甲方为购买人办理银行按揭贷款的相关手续;4、乙方应严格甲方所确定的委托销售价格(即基价),未经甲方准许,不得擅自给购买人低于委托销售价格出售,特殊情况,乙方应经甲方同意后办理;5、承担在本项目销售人员的工资提成、水电、通讯等一切相关费用;6、承担浙江,上海等区域的推广费用及考察团的招待差旅费用。四、双方共同义务甲乙双方应共同遵守本合同之所有条款,恪守信用,双方的义务不仅体现在合同订立之时,而是贯穿整个合同的始终。五、合作模式1、营销策划费:乙方制订可行的营销策划方案,策划费人民币拾万元整,合同签定之日甲方支付万元,策划方案提交后三日内支付万元;2、销售佣金:根据销售业绩,乙方享有甲方委托销售价销售额的____%作为佣金报酬;3、溢价分成:委托销售期间,通过乙方倾力推广,超出甲方所确定的委托销售价的销售额部份为溢价收益,溢价收益部份甲乙双方平等分成,即甲方享有溢价部份的____%收益,乙方享有溢价部份的____%收益(税费双方各自承担)。六、结算方式1、佣金计提:次月____日前结算一次;2、甲方在结算之日起三日内支付乙方应得佣金之款项;七、其它约定1、在本项目范围内,购房人签订的认购书如遇购房者违约而放弃预付款或定金的,则由、乙双方按各得____%分成,经双方认可后,甲方须在购房者违约之日起三日内向乙方支付此项分成款项;2、如遇购房者签订《商品房买卖合同》后违约,则购房人所付的所有房款(包括定金)归甲方所有,甲方须向乙方结算并支付应得销售佣金;3、项目的实际情况与甲方提供的材料不符合或产权不清的,所发生的任何纠纷均由甲方负责,甲方须向乙方支付销售佣金和溢价分成部份款项;4、委托销售执行代理期间,不论通过何种销售方式完成的销售额均为乙方销售业绩,乙方享有本合同其它条款约定的相关权益。八、本合同未尽事宜双方在确保本项目正常运营的基础上,充分协商并另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。九、本合同发生异议,双方协商解决,协商不成向项目所在地法院提起诉讼。十、本合同一式两份,双方各持一份,签字盖章后生效。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________委托代表:电话:签定日期:年月日委托代表:电话:签定日期:____年____月____日通用项目委托合同范本(五)发包方:__________(以下简称甲方)身份证号:__________承包方:__________(以下简称乙方)身份证号:__________依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。第一条、工程项目1.工程名称:__________2.工程地点:__________3.工程编号:__________4.工程范围和内容:全部工程建筑面积____平方米。5.工程造价:全部工程施工图预算造价人民币____元,其中:人工费____元。(各单项工程详见工程项目一览表)第二条、工程期限1.开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自____年____月____日开工,至____年____月____日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成。3.在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。(1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;(2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。第三条、物资供应1.全部工程所需的物资按下列第(____)项供应方式办理。(1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。(2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。(3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。(4)其他方式:__________2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议。4.工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。5.凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。6.由甲方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担。第四条、工程款结算1.全部工程造价的结算方式按下列第(____)项规定办理。(1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。(2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。(3)按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。(4)包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。(5)招标的工程,按中标的价款结算。2.工程款拨付与结算办法,按现行规定办理(详见附件)第五条、施工与设计变更1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部达到合格。2.要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担。(1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。(2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。(3)在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。(4)在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担。4.甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办银行,做为结算工程款之依据。第六条、竣工验收、结算与保修1.乙方在单项工程竣工前____日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。2.竣工工程验收合格,从验收之日起____天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。3.某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。4.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之____的逾期违约金。5.工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。6.竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前____天向甲方提供以下文件:(1)增减变更文件和其他洽商记录;(2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;(3)工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。7.乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后____天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后____天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设____天内,工业建设____天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。8.工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修____年(采暖工程在第一暖期内)在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按____各有关主管部门的特殊规定办理。)9.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。第七条、违约责任和仲裁1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期____天,应偿付给甲方按预算造价万分之____的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期____天,应偿付给甲方按预算人工费千分之____的逾期违约金。2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议。4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者直接向人民法院起诉。第八条、附则1.预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。2.在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。3.招标工程,按《____市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。4.双方商定的其他事项:__________第九条、合同份数及有效期限。____本合同一式____份。甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本,由甲方送经办银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。____本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方(发包方)(盖章):__________乙方(承包方)(盖章):__________代理人(签字):__________代理人(签字____工程负责人(签字):__________工程负责人(签字):__________单位地址:__________单位地址:__________开户银行:__________开户银行:__________帐号:__________帐号:__________电话:__________电话:__________日期:____年____月____日日期:____年____月____日签订地点:__________签订地点:__________通用项目委托合同范本(六)甲方:__________乙方:__________由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。一、工程地点及名称1.工程地点:__________2.工程名称:__________二、承包内容价款以及工期1.承包内容污水站全部土建工程2.工程造价____一次性包死。3.工程工期:自开工____内完成承包全部承包内容。三、付款及质量1.污水地底板验收合格后付____%,主体验收合格后付至____%,发包方进行竣工验收合格后付至____%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。2.工程质量:合格四、甲方责任帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方提供施工图纸并交底。五、乙方责任严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的责任和费用。六、保修期及质保金1.保修期:发包方竣工验收后日历____天共计____个月。2.质保金:承包总价的____%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。4.合同生效日期:合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。甲方:__________签字:__________乙方:__________签字:__________身份证号:__________身份证号:__________电话:__________电话:__________日期:____年____月____日日期:____年____月____日通用项目委托合同范本(七)户主方:__________(以下简称甲方)身份证号:__________承包方:__________(以下简称乙方)身份证号:__________甲方同意将自己私人住宅楼建筑工程承包给乙方施工,为了明确工程内容及双方的责任,本着互相协作、紧密配合,分工负责的原则,特商定如下条款,共同遵守。一、内容(一)工程名称:私人住宅地址:____市____区____街____号(二)建筑面积:约____平方米(按水平投影面积计算)。(三)工程造价:约____万元,经双方协商,每平方米造价____(工钱)按人民币计算,工程全部完工后按水平投影面积计算,此工程总造价____(工钱)乙方不包开发票。夹层按____层计算,窗飘板按上下计算,基础按一层计算。(四)结构形式:框架结构。外墙前左贴砖(纸皮砖),后右水泥油抹光,内墙和天花板批档打粗。天面水泥油光面。铺地板及脚线、厨房、厕所贴瓷片到顶。捣制基础、楼面时,甲方需提供混凝土泵车抽浆至楼面,楼顶层的栏围墙____米(超出部分甲方负责)。(五)承包范围:承包按本工程包工不包料,施工图纸的全部土建工程,不包排污管、铝窗及门制造安装、不包双飞及其它涂料;不包施工期间水电费;不包水电及防雷安装;不包大理石、水磨石及水池、天面防水层;不包灶台及外墙安、渣焊,不包排污、化粪池等工序。二、承包方式(一)乙方只包工和施工的工具(机械和模板、顶撑、手排、竹排、脚手架)。(二)如果甲方任何地方需要改动,超出部分由甲方自负。如确实要改动,应与乙方协商,额外补足工程款再行施工。三、施工期限本工程于____年____月____日开工,____年____月逾期后的费用____。四、双方责任(一)甲方责任:1.甲方负责办理报建手续,领取建筑施工许可证,搞好三通,并把电、水接到施工现场,安排并解决乙方人员的住处及水电等问题。2.甲方必须派人到现场监督工程质量、进度及处理图纸及其它不详尽的问题。3.在施工过程中,如遇到不能抗拒的自然灾害(如台风、水灾、龙卷风、地震等)造成的损失,均甲、乙双方分别负责;甲方损失由甲方负责,乙方损失由乙方负责。(二)乙方责任:乙方按施工图纸及国家现行的施工规范实行施工,做好施工过程的安全措施及责任。四、工程付款方式甲方预付____万元给乙方购买板,以后每完成一砼工程付____万元,完成每层红砖借支____万元,完成批档每层工钱借支____千元,每个月按工程进度付给____%给乙方,其余部分竣工验收后全部付清工程款,乙方负责施工过程的安全问题。六、本合同从双方签字盖章之日起生效,工程竣工交付使用,此合同自动失效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,共同执行本合同。甲方(公章):__________乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):__________联系电话:__________联系电话:__________日期:____年____月____日日期:____年____月____日通用项目委托合同范本(八)甲方:__________(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)乙方:__________(同上)(承包方)甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)第五条甲乙双方的基础工作第六条工程进度计划第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)第八条人事同价款及其调整第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间第十条工程验收第十一条决算第十二条保修第十三条争议处理第十四条违约责任第十五条双方约定的其他内容第十六条本合同一式____份,当事人各执____份。本合同自____年____月____日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。2.说明建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同,包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题,而且涉及的法律、法规也很多。因此,订立建筑工程承包合同,应当根据不同的情况作出具体规定,力求做到准确、明确和正确,确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同,因此,更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。一般来讲,下列三个方面的问题是应当注意的:(1)作为承包方为讲,首先要了解工程基本情况,包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应,则应当讲明,否则,应当承担相应的责任。(2)作为发包方,应当审查承包方的资质等级,是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方转包,应当事先在合同中讲明。(3)发包方应当加强对工程质量的监督检查,在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容;对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。通用项目委托合同范本(九)发包方:__________(以下简称甲方)身份证号:__________承包方:__________(以下简称乙方)身份证号:__________依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。第一条、工程项目1.工程名称:__________2.工程地点:__________3.工程编号:__________4.工程范围和内容:全部工程建筑面积____平方米。5.工程造价:全部工程施工图预算造价人民币____元,其中:人工费____元。(各单项工程详见工程项目一览表)第二条、工程期限1.开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自____年____月____日开工,至____年____月____日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成。3.在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。(1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;(2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。第三条、物资供应1.全部工程所需的物资按下列第(____)项供应方式办理。(1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。(2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。(3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。(4)其他方式:__________2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议。4.工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。5.凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。6.由甲方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担。第四条、工程款结算1.全部工程造价的结算方式按下列第(____)项规定办理。(1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。(2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。(3)按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。(4)包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。(5)招标的工程,按中标的价款结算。2.工程款拨付与结算办法,按现行规定办理(详见附件)第五条、施工与设计变更1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部达到合格。2.要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担。(1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。(2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。(3)在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。(4)在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担。4.甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办银行,做为结算工程款之依据。第六条、竣工验收、结算与保修1.乙方在单项工程竣工前____日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。2.竣工工程验收合格,从验收之日起____天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。3.某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。4.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之____的逾期违约金。5.工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。6.竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前____天向甲方提供以下文件:(1)增减变更文件和其他洽商记录;(2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;(3)工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。7.乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后____天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后____天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设____天内,工业建设____天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。8.工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修____年(采暖工程在第一暖期内)在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按____各有关主管部门的特殊规定办理。)9.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。第七条、违约责任和仲裁1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期____天,应偿付给甲方按预算造价万分之____的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期____天,应偿付给甲方按预算人工费千分之____的逾期违约金。2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议。4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者直接向人民法院起诉。第八条、附则1.预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。2.在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。3.招标工程,按《____市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。4.双方商定的其他事项:__________第九条、合同份数及有效期限。____本合同一式____份。甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本,由甲方送经办银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。____本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方(发包方)(盖章):__________乙方(承包方)(盖章):__________代理人(签字):__________代理人(签字____工程负责人(签字):__________工程负责人(签字):__________单位地址:__________单位地址:__________开户银行:__________开户银行:__________帐号:__________帐号:__________电话:__________电话:__________日期:____年____月____日日期:____年____月____日签订地点:__________签订地点:__________通用项目委托合同范本(十)甲方:__________乙方:__________由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。一、工程地点及名称1.工程地点:__________2.工程名称:__________二、承包内容价款以及工期1.承包内容污水站全部土建工程2.工程造价____一次性包死。3.工程工期:自开工____内完成承包全部承包内容。三、付款及质量1.污水地底板验收合格后付____%,主体验收合格后付至____%,发包方进行竣工验收合格后付至____%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。2.工程质量:合格四、甲方责任帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方提供施工图纸并交底。五、乙方责任严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的责任和费用。六、保修期及质保金1.保修期:发包方竣工验收后日历____天共计____个月。2.质保金:承包总价的____%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。4.合同生效日期:合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。甲方:__________签字:__________乙方:__________签字:__________身份证号:__________身份证号:__________电话:__________电话:__________日期:____年____月____日日期:____年____月____日通用项目委托合同范本(十一)户主方:__________(以下简称甲方)身份证号:__________承包方:__________(以下简称乙方)身份证号:__________甲方同意将自己私人住宅楼建筑工程承包给乙方施工,为了明确工程内容及双方的责任,本着互相协作、紧密配合,分工负责的原则,特商定如下条款,共同遵守。一、内容(一)工程名称:私人住宅地址:____市____区____街____号(二)建筑面积:约____平方米(按水平投影面积计算)。(三)工程造价:约____万元,经双方协商,每平方米造价____(工钱)按人民币计算,工程全部
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025塔机租赁合同(详细版)
- 2025车位买卖合同
- 2024年高纯超细氧化硅纤维项目资金需求报告代可行性研究报告
- 智慧医疗下的医院食堂智能点餐系统分析
- 2024年核酸疫苗项目资金筹措计划书代可行性研究报告
- 科技辅助下的小学数学自主学习能力培养
- 江苏省靖江市2024-2025学年七年级上学期1月期末道德与法治试题(含答案)
- 2025年外研衔接版九年级历史上册阶段测试试卷含答案
- 2025年华东师大版选修3物理下册阶段测试试卷含答案
- 2025年北师大新版九年级物理下册阶段测试试卷含答案
- 中医诊疗方案肾病科
- 人教版(2025新版)七年级下册数学第七章 相交线与平行线 单元测试卷(含答案)
- 完整2024年开工第一课课件
- 从跨文化交际的角度解析中西方酒文化(合集5篇)xiexiebang.com
- 中药饮片培训课件
- 医院护理培训课件:《早产儿姿势管理与摆位》
- 《论文的写作技巧》课件
- 空气自动站仪器运营维护项目操作说明以及简单故障处理
- 2022年12月Python-一级等级考试真题(附答案-解析)
- T-CHSA 020-2023 上颌骨缺损手术功能修复重建的专家共识
- Hypermesh lsdyna转动副连接课件完整版
评论
0/150
提交评论