安装劳务分包合同

合同编号：示例：建设工程施工劳务分包合同（安装劳务分包）总包人：分包人：第一部分协议书总包人（全称）：（以下简称甲方）分包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），甲乙双方就劳务分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程概况及范围工程名称：（与总包合同中的工程名称一致）工程地点：（与总包合同中的工程地点一致）分包工程承包范围：图纸范围内的安装劳务施工，甲方可根据工程实际需要调整乙方施工范围，乙方不因施工范围调整而提出任何索赔。二、分包方式：劳务分包，实物量综合单价包干。三、分包合同价款金额：人民币大写（暂定）：元【实际金额依据本合同有关条款办理的结算值为准】，小写：元；其中，不含税价款暂定为元，增值税暂定为元，税率为3%或10%。【税率根据项目实际情况在招标时确定】四、工期开工日期： 年月日开工（暂定，以实际开工日期为准）；竣工日期：年月日竣工；总日历天数为：天。五、工程质量标准质量等级：符合国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）和相关专业工程施工质量验收规范的规定，一次性验收合格。预留预埋工程质量不得影响土建结构评奖评优，否者所发生土建及安装的整改费用及其他一切费用由乙方承担。质量奖项：达到“”【创奖要求根据总包合同填写】六、安全文明与绿色施工标准按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），做好施工现场的安全生产、文明施工和环境管理工作，达到创建省（市）安全文明示范工地和中建CI金奖标准要求（根据现场及甲方要求填写）。七、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、乙方向甲方承诺：1、履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并按照本合同约定的工期、质量和安全等要求，完成本协议书第一条约定的工程施工内容（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。2、未经甲方书面同意，乙方不得将其债权及合同义务一并或分别转让给第三人，否则，由此给甲方带来损失，由乙方承担。3、乙方将甲方支付乙方的款项优先支付劳务工人的工资。4、函件等书面资料及司法文书送达确认地址:【必须填】甲方向该确认地址邮寄资料均视为向乙方送达。九、甲方向乙方承诺：按照合同约定的期限和方式，向乙方支付分包工程劳务费以及其他应当支付的款项。十、合同的生效与终止合同订立时间：年月日；合同订立地点：杭州市萧山区民和路501号联合中心C座合同双方约定：1.双方代表签字并盖章；2.乙方提交履约保证金【如有】；3.总包合同生效；满足上述三个条件后本合同生效；合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。甲方：（公章）乙方：（公章）住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦26F住所：法定代表人：或委托代理人：法定代表人：或委托代理人：电话电话资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：营业执照号码：安全生产许可证号码：安全生产许可证有效期：第二部分通用条款1、一般约定1.1词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1.1建设单位：整体工程开发单位。1.1.2监理：指建设单位聘请的整体工程的监理单位。1.1.3工程甲方（甲方）：指在主合同中约定，被建设单位接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.4劳务乙方（乙方）：指在本合同中约定，被甲方接受的具有工程施工劳务承包主体资格的当事人。1.1.5总包合同：甲方与建设单位签订的整体工程总承包合同。1.1.6整体工程：总包合同约定的承包范围内的所有工程。1.1.7整体工程质量奖项：总包合同中约定整体工程需取得的质量奖项。1.1.8实际开工日期：甲方发出开工通知中记载的日期。1.1.9实际完工日期：完工验收报告中记载的完工日期。1.1.10现场现有的垂直运输设施及脚手架：指甲方为实施其整体工程租赁、搭设的垂直运输设施及脚手架，且搭设时间仅限于甲方为完成主体工程所需时间或总包合同中约定的时间。1.1.11合同价款：指本合同协议书中约定并依本合同约定调整后的价格。1.1.12罚款：本合同中所称“罚款”，性质皆属“违约责任”。1.1.13日、天：本文所述之“日”、“天”均指日历日。1.1.14项目经理：指甲方派驻工地负责工程管理和履行合同的代表。1.1.15乙方现场代表：指乙方派驻工地负责工程管理和履行合同的代表。1.1.16项目部：指甲方在此分包合同所涉项目设置的项目经理部，是甲方委派的在授权范围内管理本项目的临时管理机构。1.1.17过程计量：指根据本合同具体规定，由乙方提出并经甲方审核认可的月度或节点已完工程量。过程计量只是过程付款的凭据，不作为双方本合同最终结算的依据。1.1.18最终结算：指乙方完成本合同约定的工程内容后，按本合同约定方式确定乙方最终工程价款的书面凭证。1.1.19违约金:当合同任何一方完全不履行或不适当履行合同义务时，必须按合同约定给付对方的一定数额的金钱或者金钱以外的其他财产。1.2.合同文件的解释顺序“合同文件”是指甲方与乙方之间签署的表示双方合同关系的法律文件，包括合同协议条款、通用条款、补充协议、工程量清单及合同履行过程中有关确定和变更合同实质性条件的会议纪要、往来信函、进场计划等。组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除双方在协议条款另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）甲乙双方协商一致并加盖公章的补充协议文件；（2）本合同的协议条款；（3）已标价工程量清单或预算书；（4）甲乙双方代表签字的议标记录；（5）甲方招标文件、询标记录及答疑文件；（6）本合同的通用条款；（7）本合同的其他附件；（8）技术标准和要求；（9）图纸；（10）乙方的投标文件及回复意见。上述各项合同文件包括甲乙双方就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类的合同文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与本合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。1.3图纸1.3.1甲方按照本合同协议条款约定的日期和套数，向乙方提供图纸，必要时组织设计交底和图纸会审。1.3.2乙方负责本分包工程范围内必要的深化设计，并给甲方提供2套经设计单位和甲方批准且能保证施工要求的蓝图和电子版，相关费用已包含在本合同单价中。1.3.3若甲方同时提供图纸和技术说明时，二者之间出现歧义的，则按以下标准执行：（1）图纸作为对数量和位置的正确性解释依据；（2）技术说明作为对质量和工作内容解释依据。任何合同文件之间的歧义，均不能影响合同价格，合同价格应该是按照质量最高的价格组合形式考虑的。如果乙方施工中采用了较低价格的施工方案，则节省的费用将属于甲方所有。1.3.4除本合同协议条款另有约定外，甲方向乙方提供1套工程图纸；分包工程完工后，乙方应将全部工程图纸交还甲方。如乙方要求额外提供图纸的，乙方向甲方提出申请后，由甲方复制，费用由乙方承担。1.3.5乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其它合同文件资料和信息。如根据总包合同要求，甲方对工程图纸负有保密义务的，乙方应负责分包工程范围内图纸的保密工作，乙方的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。1.4标准和规范适用标准、规范：现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程施工质量评价标准》、现行建筑工程施工质量验收规范、施工技术标准及规范及总包合同中约定的其它标准及规范。本分包工程没有相应标准、规范的，由甲方向乙方提出施工技术要求，乙方按约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方书面认可后执行，乙方应对其提出的施工工艺承担全部责任。1.5文件正确性与完整性乙方在收到包括工程图纸、技术规范、工程量清单及设计修改通知等任何性质的合同文件时，应仔细研读。如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊的，乙方应在收到后3日内书面通知甲方，以便甲方更正、报批或确认。如乙方未能在上述时限内通知甲方，则乙方丧失就该合同文件的任何错误、遗漏、矛盾或模糊情形向甲方索赔的权利。如果分包合同中的任何部分已经付诸实施，即被认为乙方已对其正确性和完整性进行了确认，则乙方丧失就该合同文件的任何错误、遗漏、矛盾或模糊情形向甲方索赔的权利，由此引起的任何损失和责任由乙方承担。业主、监理和甲方对乙方设计的图纸进行的批准并不能解除乙方应承担的责任。1.6联络1.6.1本合同有关的通知或指令文件，甲方可通过邮件、信函和直接送达等方式送达。1.6.2本合同中由乙方提供的电子邮箱须真实有效并能正常使用，若甲方使用电子邮件等数据电文形式的，此数据电文进入乙方提供的电子邮箱运营商服务器即视为收到。1.6.3乙方在本合同中注明的电子邮箱、通讯地址或法定代表人如有变动，应提前3天以书面形式通知甲方。否则，甲方给乙方合同约定的地址（或邮箱）发出的任何函件将视为收到和认可。1.6.4甲方对乙方发出的有关函件或工作联系单等，乙方不得拒收，乙方有拒收行为的，每发生一次，处以1000元违约金；如果乙方在收到甲方发送的相关函件后48小时内不提出书面异议，即视为认可其内容。2.工作内容具体见合同协议书及附件综合单价表中所述。3.合同工期3.1开工3.1.1本工程开工时间由甲乙双方在合同协议书中约定。3.1.2工程实际开工日期如与协议书约定的开工日期不一致，乙方已经在投标中考虑相应的风险，不得再就此向甲方提出任何索赔。如果工程建设过程中发生停建、缓建的，双方另行协商解决。3.2阶段工期3.2.1乙方须在本合同签订后五日内报送本分包工程进度计划，该计划应满足甲方整体工程总体进度计划要求。该计划经甲方审核确认后，作为合同附件，具备合同约束力，乙方必须遵守该计划中关于本分包工程的阶段工期及完工日期的要求。除专用条件另有约定之外，甲方无义务对乙方工期提前的行为予以奖励或支付任何补偿。3.2.2乙方应根据甲方要求，每月25日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划。乙方应按甲方要求提交阶段、时段施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。但甲方对月及阶段、时段等过程中施工计划的任何批准不视为允许改变总工期，不得作为乙方提出工期延长及追加合同价款的依据。3.3工程完工及延期3.3.1乙方应在本合同约定完工日期或依合同顺延后的完工日期前完成本合同约定范围内工程的施工，并通过验收。3.3.2因甲方原因或建设单位原因引起的设计变更，导致工程延期开工或造成关键线路工程的工期延误，乙方须在事件发生后7天内以书面形式报告甲方，并附上相应的证据资料。经甲方审核确认后，按甲方批准时间顺延阶段工期或完工工期，但乙方无权要求因工期延长引起的合同价款的增加及经济损失或经济索赔。若本条所述审核需建设单位审批的，则以建设单位审核结果为准。3.3.3除本条所述原因外其他情况导致的工期延误，及乙方未在上述规定期限内向甲方提出书面报告的，视为不影响分包工程工期，也不涉及任何费用及利润的增加。3.4工期责任3.4.1在施工期间，若甲方认为乙方进度不能满足本合同约定，乙方应按甲方要求安排赶工，除专用条件另有约定外，由此发生的费用由乙方自行承担。3.4.2甲方认为乙方施工能力不能满足甲方工期要求的，甲方可单方面减少乙方施工范围或工作内容，另行雇用第三方实施，相关工程量仍计入乙方产值，但发生的全部费用直接从应付乙方工程款中扣除且不须征得乙方同意。3.4.3甲方认为乙方施工能力严重不能满足甲方工期要求的,甲方可以单方面解除合同，乙方须在接到甲方发出书面通知后7天内,全部撤离现场。4.质量标准4.1质量标准及奖项4.1.1乙方应建立有效的质量管理体系，配置专职的质量管理人员，同时作为甲方质量管理体系的一部分，严格按照甲方项目部技术质量管理制度和要求落实乙方技术质量管理责任。4.1.2严格按照施工图纸、设计变更文件、技术方案和技术交底和施工规范进行施工，分部分项工程施工前要仔细核对施工图纸，乙方有责任发现图纸存在的问题并及时以书面形式向甲方项目部提出，且这些问题得到解决后方可组织进行施工。4.1.3工程质量标准要满足合同协议书第五条的规定，另外，在重要分部分项工程施工前必须按照甲方项目部的规定先组织进行质量样板施工，样板经甲方验收通过并由甲乙双方共同组织进行质量标准交底后，方可组织进行大面积施工。4.2返工、修理及整改4.2.1无论乙方施工工程是否已通过验收，当甲方、监理或建设单位发现乙方施工质量不符合本合同约定，甲方、监理或建设单位均可要求乙方返工，乙方应无条件按照要求及时返工，并承担由此发生的一切费用（除非乙方在接到返工要求后24小时内举证证明并非乙方原因造成），同时工期不予顺延，如因返工不及时造成甲方工期或其他方面的损失由乙方全部承担。4.2.2乙方确认在投标过程中已知悉总包合同质量标准，因乙方原因导致甲方未达到总包合同所规定的整体工程质量标准及质量奖项（除非乙方举证证明此类影响并非乙方原因造成）时，乙方应负责其承包工程的返工、修理和整改，并承担因此而发生的费用和违约金。4.3违约责任4.3.1若甲方通知乙方后24小时内，乙方不能及时对缺陷进行返工、修理或整改，或乙方返工、修理或整改后仍不能达到相应的质量要求，甲方可在发出通知24小时后雇用第三方进行修补，由此发生的费用甲方有权直接从乙方的应付工程款或保修金中扣除，不足时由乙方另行支付，且无须征得乙方同意。如甲方雇用第三方进行修补，甲方可向乙方另行收取修补费用的20%的管理费用。4.3.2因乙方原因造成施工中出现影响结构、使用功能等重大质量事故时，乙方必须承担事故处理所发生的所有费用。同时，甲方可无条件终止本合同，并要求乙方按本合同第17条规定承担违约责任。5．指令和决定5.1甲方指令甲方随时可以根据分包合同向乙方发出指令，乙方应遵照执行，否则，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用无需征得乙方同意，可按合同单价另加20%从乙方的合同价款中扣除，无合同价的按甲方另行分包价再加20%从乙方的合同价款中扣除。5.2发包人或工程师指令就分包工程范围内的有关工作，乙方应执行经甲方确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定6.甲方权利及义务6.1甲方现场代表甲方现场代表有权代表甲方行使本合同约定的权利与义务，代表甲方行使项目管理权。甲方现场代表必须有甲方书面授权方可行使合同约定的相关权利与义务，合同、协议的签署权限均归甲方公司所有，甲方现场代表及其他人员未经过甲方授权，私自与乙方签署的合同、协议等均属无效。甲方现场代表易人，甲方应书面通知乙方，后任继续前任应负的责任。6.2总包管理职责、权限甲方负责工程施工指导和管理工作，行使总承包管理职责，对乙方施工的进度、质量、安全、文明施工进行监督和管理，协调乙方同其他施工方的配合关系。对乙方不服从现场管理的行为，甲方有追究其违约责任和终止本合同的权利。6.3现场施工条件的提供6.3.1若甲方需提供垂直运输设施及周转架料，则甲方仅负责提供在其整体工程工期计划注明或现场现有的垂直运输设施及周转架料。6.3.2考虑到需配合其他分包工程施工，甲方不承诺专为乙方提供任何设备及周转架料，乙方不得因自身施工便利要求甲方延长垂直运输设施及脚手架的搭设或使用时间。也不得因甲方不能完全满足乙方关于垂直运输设施及周转架料的要求，而提出任何工期及费用赔偿。6.3.3甲方提供现场道路、场地平整及材料堆场的临时堆放地点。6.3.4若因甲方提供工作面不及时导致乙方施工进度受到影响，乙方可按本合同第4.3.2条约定办理工期顺延，但不得就此提出任何经济索赔或费用补偿。6.3.5本项目除技术专用章外无其他印章，乙方已经明晰甲方的技术专用章只用于技术性资料和送政府有关部门备案的资料，不得用于任何经济性资料，由此章加盖的任何经济性资料及相关资料均属无效，甲方均不承但任何责任。6.4其他6.4.1甲方提供1套施工图给乙方，若乙方另需增加图纸，甲方可代为复印，费用乙方自理，乙方不能将甲方提供的图纸挪作与本工程无关的用途。6.4.2甲方向乙方提供施工用水、用电接口，临时用电到二级箱，二级电箱以外的施工用电设备及设施由乙方自行处理，费用由乙方承担。6.4.3乙方进场时甲方提供标高、定位的基准点、线，并向乙方进行图纸及技术交底，乙方自行复核甲方提供数据的准确性后进行定位、放线。6.4.4工地出入口的使用、标志的安置、场地的布置及门卫由甲方安排，乙方须遵从有关安排。6.4.5甲方提供办公用房（办公用具等由乙方自理）、生活用房（生活用具等由乙方自理）及床。乙方需自费负责临时设施使用期间的维修工作。生产设施（包括但不仅限于钢筋棚、木工棚、加工场地地坪等）材料甲供，乙方按甲方要求自行搭设，费用已含在乙方综合单价内，乙方需自费负责临时设施使用期间的维修工作，乙方退场时，向甲方交付其使用过的生活用房及相关设施供甲方验收，对房间及设施损坏且没有维修到位的，甲方有权开出罚款单用以赔偿甲方损失，直接从工程款中扣除。7.乙方权利及义务7.1乙方派驻现场代表及管理人员7.1.1乙方授权现场代表，代表乙方履行合同义务。7.1.2乙方现场代表全权负责乙方施工现场管理，代表乙方行使与本合同有关的权利和义务，并与甲方保持通畅的通讯联系和现场配合，乙方对该现场代表所有基于履行本合同约定的行为承担全部法律责任。乙方派驻现场的项目经理必须具备注册建造师资格，且注册单位应与乙方单位一致。项目经理、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人必须与乙方有真实、有效的劳动合同关系，工资和养老保险应由乙方缴纳，在政府部门相关检查时，乙方应能够提供相关资料，如无法提供，造成的一切后果均由乙方承担。乙方派驻现场的上述人员必须在现场履职。7.1.3乙方应就现场代表向甲方出具授权委托书(应写明委托内容和权限),乙方驻现场代表在合同履行期间所签署的资料(包括但不限于补充协议、签收领料单、罚款单等)均视作乙方认同有效。乙方必须配备包括专职安全管理员、质量管理员、劳务管理员及现场翻样人员等在内的现场管理人员。乙方代表及管理人员易人须提前5天向甲方提出申请，并提交拟任命的管理人员的详细资料,经甲方审批并经甲方代表书面同意后方可更换。未经甲方代表书面准许,乙方不得擅自更换现场主要管理人员,若乙方强行更换,应承担伍万元/人/次的违约金,并且甲方有权单方面解除与乙方的劳务合同，由此引起的一切经济损失由乙方承担。乙方管理人员出勤率每月不少于25天，低于25天的，处乙方每缺一人每月3000元违约金。甲方项目将对乙方管理人员进行考勤，缺岗的对乙方单位每月每岗罚款3000元，并立即将缺岗人员调整到位；将对每月相关人员出勤率不到25天的进行每岗每天100元的处罚。7.1.4如果在履约过程中，甲方认为乙方的管理人员不能胜任其工作，则有权要求乙方更换，乙方应在3天内提交拟任命的管理人员的详细资料，经甲方批准后更换。如乙方在3天内未提交出新的人选，或两次提出的人选都不能令甲方满意，将被视为乙方违约，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。7.2工程施工7.2.1乙方需服从甲方现场管理，做到安全、文明施工，遵守甲方公司及项目部管理制度，按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。7.2.2乙方施工范围内道路必须保持干净整洁，总包给各分包划分红线，各分包红线范围内保洁由分包自己负责，总包进行检查。清理楼层及外架需及时，务必做到安全文明施工，做到工完场清。如果现场出现材料混乱、不整齐，则停工整理，整理费用等由乙方自行负责，同时因停工发生的一切其他后果也均由乙方负责。7.2.3乙方应于本合同签订后七天内报送劳动力安排计划，并按本合同约定的阶段工程分别注明各工种最低人员数量。该计划一经甲方审批确认，即成为具备合同效力的文件。若乙方怠于报送该计划，甲方可单方通知或分阶段通知乙方其关于劳动力数量的要求，通知送达后，该要求即对乙方具备约束力。7.2.4乙方连续三十天不能满足7.2.3款约定的要求时，甲方可单方解除本合同，并要求其按本合同第18条约定承担违约责任。7.2.5乙方须按照批准的施工方案做好应对各种气候的施工防护措施。7.2.6乙方应及时将其施工生产或丢弃的垃圾清理至甲方指定堆放地点，不得随意堆放影响现场道路畅通。7.2.7乙方应按照甲方协调的工作面按工序进行施工，不得在施工中损坏其他乙方的工作成果，否则需按甲方与其他乙方签订的合同价格予以赔偿，且甲方有权直接从乙方应得工程款中扣除。7.2.8乙方工作应满足甲方或施工场地内第三方工作中的相关要求，如与其他分部分项（专业）工程施工相关的留孔、补洞、预埋、修补等以及为其提供便利条件等施工时，乙方应按甲方的指令予以配合。本合同单价或合价中已包括此类的交叉、配合工作内容及其费用，并且因配合工作对施工工期的影响也已包括在本合同约定的分包工作期限内，不会因此顺延工期。7.2.9乙方应严格依照本合同及甲方指令施工，未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位、监理及有关部门建立工作联系。若建设单位、监理及有关部门直接向乙方发布指令，乙方应立即报告甲方，经甲方审批后方可实施，否则不予调整合同价款，不计任何费用，且不顺延工期。7.3成品保护在本分包工程通过完工验收前，乙方对自己完成的工作有责任做好成品保护工作，如发生成品损坏，其责任和修复费用由乙方承担，工期不予顺延。7.4临近建筑物、地下构筑物的保护乙方须认真做好施工现场责任范围内的地下管线、临近建筑物、设备、构筑物及交通要道、人行道等的保护工作。若此类建筑、设备、管线及道路发生了损坏，除非乙方举证证明其已尽到保护义务，否则因修复损坏及因此发生的赔偿等一切责任均由乙方承担。7.5人员7.5.1乙方应遵从甲方的现场、生活区管理制度和各项规定。7.5.2乙方应在施工前与其使用的工人签订劳动合同，并及时把原件报送甲方存档，且保证工人持有上岗证件，不得违反相关法律规定。特殊工种必须保证100%持证上岗，一般工种持证率不得低于60%。乙方应当按照法律和地方性法规规定为工人缴纳社会保险，并将社会保障费缴纳凭证上报甲方备案，若乙方违反法律规定不予缴纳或不足额缴纳，应自行承担因此导致工人提出的赔偿，及因此导致的法律责任。因此造成甲方损失，甲方可直接从应付工程款中予以扣除，扣除金额为甲方实际支出金额，无须征得乙方同意。7.5.3乙方应确保工人工资的按期足额发放，如因拖欠工人工资导致工人讨薪、聚众扰民事件，或乙方的任何人员（包括其雇用人员）未经甲方的同意，以索要工资、工程价款等名义，擅自进入建设单位、监理、甲方办公区或工程现场、政府部门妨碍建设单位、监理、甲方工作人员正常办公，或影响正常施工，或做出任何影响甲方和建设单位声誉的行为出现时，甲方无须通知乙方或征得乙方的同意，可按工人提出的拖欠工资额直接向其支付工资，并从乙方工程款中扣除，同时根据情节轻重，每次对乙方处以50000元违约金，到政府部门索要的，根据情节轻重，每次处以乙方合同额10%的违约金。7.5.4乙方所有参与本工程作业的人员包括施工管理人员，在进场前，须向甲方出示并递交进场人员的花名册及其身份证、特殊岗位操作（合格）证、体检健康证明（不能提供的，进场前必须到三级甲等医院进行体检并提交体检报告，费用由乙方自理）及入场申请表，及按照建设当地有关政府部门的要求须出示的其它相关证件的原件，并向甲方递交相应的复印件。每月3日还须提供上月的乙方盖章确认的花名册、考勤表及工资单。若不按本条约定提供相应花名册、考勤表及工资单，甲方可拒付当期工程款直至乙方补足相应资料。7.5.5乙方严禁雇用未成年人、残疾人及年满55岁及以上的现场作业人员，每发现一例对乙方处以10000元违约金。若因乙方隐瞒甲方雇用未成年人、残疾人及年满55岁及以上的现场作业人员，导致出现生产安全责任事故，则乙方应承担责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。7.5.6乙方负责对进场工人要进行三级安全教育、岗前安全教育和班前安全教育，接受甲方的安全技术交底。7.6免除甲方责任乙方应在履行本合同项下约定义务时保证，甲方在本合同约定的分包工程的实施、完工以及保修过程中免于承担（由于乙方原因造成的）与下述事项有关的任何责任、费用、索赔和诉讼：(1)任何人员的伤亡；(2)任何财产的损失或损害；(3)由于乙方的疏忽、过失导致的连带责任。如乙方在分包工程中造成以上事项或导致甲方因以上事项承担相关责任，乙方自愿承担因上述事项导致的任何责任、费用、索赔和诉讼，并赔偿甲方因此所受的一切损失，如赔偿金、诉讼费、差旅费等，相关费用甲方有权不经乙方同意，直接在乙方工程款中扣除。7.7禁止转包乙方严禁将工程转包或再分包，否则甲方有权单方终止合同并根据乙方提供的履约担保索取赔偿，担保金额不足以承担甲方损失时，乙方应向甲方支付不足部分。7.8其他7.8.1合同签订前，乙方必须提供以下证件原件（留加盖乙方公章的复印件存档）：有效的企业法人营业执照、一般纳税人认定证明、建筑企业资质证书、企业安全生产许可证、三类人员（企业经理、项目经理、安全员）的《三类人员安全生产考核合格证书》、合同法人授权委托书。7.8.2乙方必须确保提交的安全施工许可证及相关资质证照在施工期间内有效，如在此期间相关证照失效或无法通过年检的，甲方有权单方面解除合同，并依照本合同第18条规定向甲方承担违约责任。8.环境保护及安全文明施工8.1编制安全文明施工方案乙方应严格遵守甲方安全生产管理体系和本项目各阶段安全生产、文明施工要求方案，编制专项安全施工组织设计并在合同签订后三日内取得甲方审批同意。8.2安全教育及事故处理乙方应按照《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》和甲方要求做好安全教育工作，对新进场工人必须坚持接受“三级安全教育”后方能上岗，从事特种作业人员，必须经过专门培训，取得行业主管部门颁发的特种作业资格证书后，才能上岗，保证施工安全和人身安全。8.3安全生产8.3.1乙方必须与甲方签订《建设工程总分包安全管理协议》（作为本合同附件），并遵守工程建设职业健康、环境保护、安全生产以及文明施工有关管理规定，严格按标准进行施工。除非乙方举证证明其已按规定实施了防（保）护措施，否则所有有关职工健康、污染环境、安全事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。8.3.2乙方在施工过程中必须遵守工程所在地有关消防、安全文明施工、环境管理等规定和甲方管理要求，办理相关手续，承担由此发生的费用。凡因违反政府有关规定的引起的所有责任，均由乙方承担。8.3.3若甲方授权人员要求乙方违反安全管理的规定进行施工时，应予以拒绝，并书面通知甲方。乙方明知或应当知道，甲方授权人员的要求或甲方提供的有关设施不符合安全生产管理规定，却不予拒绝，导致安全事故的，由乙方承担责任及因此发生的费用。8.3.4乙方必须按照国家规定的《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备方法》（建质[2008]91号）设置安全管理机构和配备安全管理人员驻现场进行安全管理；安全管理人员必须持证上岗，并且是队伍中最先进场和最后退场的人员。8.4安全设备及要求8.4.1乙方应为工人配备符合国家规范的安全设备及劳保用品，配备的安全设备及劳保用品应通过安全防护性能测试，符合有关规定，否则不得使用。未按约定配备安全设备及劳保用品的，乙方除按规定及时配备齐全外，每发现一例，应承担合同额1%的罚款。8.4.2乙方进入施工现场作业，必须严格按照甲方要求提供符合国家安全质量规定，且符合中建CI规范《企业形象视觉识别规范手册》要求的安全设施和个人防护用品（安全帽等）；乙方不得擅自配备个人防护用品，须在进场前向甲方申报个人防护用品使用计划，由甲方同意后统一负责采购并下发给乙方现场负责人。8.4.3乙方在施工全过程应严格按照安全生产操作规程组织施工，进入现场的人员一律佩戴安全帽，遵守甲方施工现场安全管理规定，如有违反，按照甲方管理制度处理；因施工违章造成的人员伤亡，其责任和由此发生的费用由乙方全部承担。8.4.4乙方人员在进行高空施工时应注意做好防护措施及人身保护措施，遇有同一作业面上立体交叉时，作业人员在垂直方向不得交叉作业。如有发生此类安全事故，乙方应承担违约责任，并承担因此发生的所有赔偿责任。8.4.5乙方建立本单位的安全检查制度：每天对施工场所进行安全巡查，发现安全隐患，要立即进行整改，若有重大安全隐患，必须立即停止施工，采取整改措施，并向甲方报告；参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查，负责对甲方整改通知单上提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求的时间向甲方反馈整改情况。甲方认为乙方工作中安全措施不力或安全设施不足,可要求乙方限期改正,若仍不能满足安全要求,甲方有权自行安排,所发生的费用由乙方承担。8.4.6乙方自带的各类施工机械设备，必须符合甲方和建设行政主管部门相关规定，满足合同签订设备技术要求，且具有相关合格证书，机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。8.5噪声及扬尘8.5.1工程实施全过程，要节约资源、爱护环境、保护环境并满足社会的环保要求，避免噪声扰民并严格控制粉尘污染，如有社会投诉或因为粉尘污染受到相关部门处罚，乙方应承担相应违约责任。8.5.2乙方在施工过程中应最大限度的控制扰民，并负责解决出现的扰民及民扰问题，并承担相应的费用。若乙方不能平息事件，则由甲方解决，由此产生的经济支出由乙方承担（非乙方原因造成的扰民事件除外）。8.6排污乙方因生产、生活造成的废弃物、污水等应按照甲方要求的指定地点堆、排放，如有违反，按甲方现场管理制度执行。8.7防火、防电8.7.1在施工过程中，乙方人员在施工过程中要注意电源、电线的摆放与连接安全，严防发生火灾、触电事故。施工现场严禁有明火，现场施工人员不准吸烟，避免明火。如需明火施工，需提前到甲方处办理动火证。施工现场要消除一切火灾隐患，并备有灭火工具。若乙方于本分包工程范围内发生一切火灾事故，应赔偿造成的所有损失及政府的处罚，并承担相应违约责任。8.7.2乙方的电气设备必须做到“一机、一闸、一漏、一箱”，凡因乙方使用不合格电箱、电气线路、电气设备和灯具或因乱接线行为发生触电伤亡事故或电气火灾事故的，其责任和一切经济损失一律由乙方承担。8.7.3生活区内照明必须采用36V安全电压，住宿人员必须遵守生活区、宿舍的消防管理规定，不准私自乱接、乱拉电线和违章使用大功率电器。8.7.4在动火作业时，必须到甲方开动火证，严格执行动火审批制度，并采取有效的防护措施。8.8体检乙方对进入施工现场的作业人员要在年龄、身体健康等方面把关，进场施工人员须按照甲方要求进行身体体检，确保身体健康，无突发性及传染性病史。杜绝未成年、超龄等不具备施工现场作业条件的人员进行施工，否则，因此导致的职工健康、安全或疾病事故等责任均由乙方承担。8.9其他若专用条件或甲方现场管理制度有更为详细的规定，乙方应遵照执行。8.10奖罚乙方由于项目安全管理存在的问题和隐患，按照甲方管理要求必须无条件接受甲方约谈和整改，且接受甲方相关处罚。9.材料及设备管理9.1辅材及中小型机具9.1.1乙方自行提供的材料详见专用条款约定。9.1.2乙方自行提供的设备及工具详见专用条款约定。9.1.3材料、设备进场的时间及程序乙方应及时组织符合本合同约定、施工生产需要及国家相关规范要求工程需要的材料进场，乙方应遵守甲方材料进出场规定和其他材料的相关制度。原材料购买前七天及时向甲方提供样品，并按经甲方确认的样品采购材料。9.1.4提供材料的产品资料乙方应随进场材料向甲方提供产品合格证书、检测报告等资料，否则，甲方将拒绝材料进入现场。9.1.5材料的质量与检测9.1.5.1乙方采购的材料应按工程所在地的检验试验规定自行对材料进行见证取样，并承担材料检验、试验的全部费用。检验、试验报告收集整理后，随完工资料移交给甲方。9.1.5.2由乙方提供的材料必须与整体工程所用材料的材质、颜色、外观、性能配套。9.1.5.3不论乙方提供的材料是否经过甲方检验，均不减轻乙方的责任，甲方也不对其检验结果承担任何责任。9.1.6违约责任乙方在施工过程中未经甲方书面许可，不得擅自更换材料用于本分包工程施工。否则，甲方将视为乙方擅自降低材料标准而违约，乙方将为此承担相应的违约责任。甲方要求改正的，应立即改正，并承担因此发生的费用。若因此造成甲方损失，乙方应负责赔偿。9.2甲方供应材料9.2.1计划9.2.1.1乙方应在本合同签订后七日内报送材料需求计划给甲方，甲方审核后仅按该计划的材料种类及数量提供，但该计划并不作为乙方完成实物工程数量的依据。设计变更所需甲供材在甲方通知乙方后三日内报送需求计划。9.2.1.2乙方在材料使用前十五天报送详细的需求报告，以确保甲方及时供货给乙方使用。因乙方计划或报告提供不及时导致甲供材不及时，由乙方承担相应的工期责任及相关损失。9.2.2使用9.2.2.1在施工过程中，甲供材料及甲供设备到场后即由乙方专职材料人员负责验收，承担保管、二次倒运、保养、维护等责任。发生的卸车、清点、保管、二次倒运、保养、及维护费用均已包含在本合同价款内。9.2.2.2甲方对现场使用的甲供材料及甲供设备有优先的占有控制、管理权，如发现乙方浪费材料、损坏设备，乙方应按照甲方现场管理规定支付违约金。现场剩余的材料及废料由乙方负责及时清理运回现场材料仓库，并及时办理相应手续，不得乱放乱弃。9.2.2.3若乙方使用甲方供应的材料超过图纸合理用量，其超过部分由乙方自行采购，且采购的品牌、质量、颜色、外观应与甲方供应的材料及设备保持一致，或由甲方供应，按甲方采购价（依甲方采购合同确定）从乙方工程款中扣除。9.2.2.4乙方严禁擅自使用甲方物资，同时应严格遵守甲方各项物资管理制度，进出场物资必须先向甲方申报，待甲方书面认可后方可进场或退场。擅自使用甲方物资给甲方造成损失的，由乙方全部赔偿。9.2.3甲方供应的材料种类，详见专用条款。9.3甲方供应设备9.3.1乙方为完成本合同施工任务，需要甲方提供专用设备的，提供的设备名称和种类在专用条款中约定。9.3.2乙方在使用完毕后，应立即将甲供设备退还给甲方，并办理退还手续。因乙方保管、使用不善造成的丢失、损坏的，由乙方按照设备的原价值赔偿。9.4对甲方供应材料的加工、剩余材料退还9.4.1甲方供应材料需要乙方二次加工时，乙方应编制材料加工方案，计算材料需求数量及可退还材料数量，经甲方核实后，该加工方案、需求数量及退还数量成为本合同文件的一部分。9.4.2乙方在退还甲供材料时，应与甲方核对退还数量及质量后，完成退还工作。若退还材料少于约定退还数量时，由乙方负责按甲方采购价格的原值赔偿，或由甲方在应付工程款中扣除。10.质量自检和验收10.1.1乙方必须在每个分部分项工程质量样板、每个检验批施工完成后，认真组织进行质量自检工作，确认符合规范及施工质量验收规范合格标准后，及时书面通知甲方组织进行质量验收，在监理（建设单位）质量验收通过后，方可进行下一道工序的施工。10.1.2质量验收未通过时，乙方必须及时按照甲方和监理意见认真组织进行质量整改工作，由此造成的甲方损失由乙方全部承担，工期损失视作乙方原因造成的工期延误，乙方必须在后续施工中采取必要的赶工措施并承担由此引起的一切费用。10.1.3当乙方拒不整改或整改时间超过24小时但仍未达到合同约定标准时，甲方有权在书面或口头通知乙方情况下，单方面对乙方处以10000元/次至20000元/次的处罚，甲方还有权请其他人员进场进行质量整改工作，由此造成的一切费用由乙方承担，并且甲方有权直接从乙方工程款中予以扣除。10.1.4当建设单位、监理工程师、甲方对已经隐蔽的工程质量有怀疑，要求重新检验时，乙方应无条件按要求的部位进行剥离和开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格后，由发出重新检验指令一方承担由此发生的全部费用，并相应顺延工期。检验不合格且乙方不能证明非乙方原因造成的，乙方承担检验、返工、修理发生的全部费用，工期不顺延。11.工程保修11.1保修期保修期双方在专用条件中约定。11.2保修责任11.2.1保修期内，乙方在收到甲方保修通知后24小时内派人修理，如乙方不在规定的期限内派人修理,甲方可委托其它单位或人员修理，无论是否为乙方过错，费用均由乙方支付。若乙方按甲方要求进行维修后，认为保修事项非因乙方原因造成，在乙方出示可证明责任人的当地质量检测部门的检测报告后，甲方协助乙方向责任人追偿。11.2.2如发生需要乙方紧急抢修的事故,乙方应在接到甲方通知后12个小时内到达事故现场抢修。11.3保修金比例及返还时间见专用条件约定。12.合同价格12.1合同价格模式下列合同价款的方式，甲、乙双方在本工程分包合同中约定采用其中的一种：(1)固定合同总价；(2)实物量综合单价，结算时综合单价不变，工程量计算和变更价款的调整依据本合同第12.4条及专用条件的约定执行；(3)建筑面积综合单价，结算时综合单价不变，工程量计算和变更价款的调整依据本合同第12.4条及专用条件的约定执行；(4)约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算；(5)其他方式。12.2合同价格内包括的风险及费用12.2.1通用条款12.1条第（1）种计价方式的合同总价款和第（2）/（3）种计价方式的单价，除本合同另有约定外，均为一次性含增值税税金包干价，乙方不得以低于成本、出现亏损等任何原因要求调高价款。合同附件综合单价表中的不含税综合单价包含但不限于：①人工费、材料费(甲供材除外)、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次倒运费用、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如预埋预留、垃圾清运、现场搭拆施工用架子、后期服务等费用）、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费；③外经证办理费用、进入工程所在地备案费用、所有保险费、扰民或民扰费用、材料检测费、检验试验费、第三方检测费、试运行费、验收费、安全监督费用、地下障碍物清除费用、交通费、保洁费、风险费用、协调及完成本分包工作内容的安全费用、技术费用、措施费用、乙方自有人员（包括管理人员及劳务工人）的养老保险、工伤保险、医疗保险、危险作业意外伤害保险及当地政府部门规定的其他险种等与完成本分包工程相关的全部费用。该综合单价不因任何原因进行调整。12.2.2除非专用条件另有约定，否则下述风险及费用已含在本合同价款内，不予调整：(1)乙方完成的实际工程量与乙方标价的清单内工程量的差异（仅为固定合同总价包括的风险范围）；(2)经过乙方报价的工程量清单（或乙方投标报价）各分项工程、各子目中的计算、价格错误及组价的漏项；(3)乙方为完成本合同所述工作范围内及相关的所有工作内容发生的费用；(4)乙方施工范围或施工工程量的增加或减少导致价格的变化；(5)材料价格及人工价格上涨或下跌；(6)税率及费率的变化；(7)国家法律、法规、政策的变化；(8)当地工程造价管理部门公布的各种价格调整；(9)其他。12.3工时或工程量的计算12.3.1乙方应于每月的20日按照甲方要求的格式提出进度报量申报表及计算资料（含经过甲方上级部门审批的经济签证、计算底稿）一式五份，甲方商务经理接到报告后7天内按施工图纸计量，经甲方项目部有关人员会审，并经项目经理签字后上报其上级商务部门审批；甲方在复核前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加；乙方收到通知后不参加计量，以甲方的计量结果为准，作为工程进度款支付的依据；甲方不按约定时间通知乙方，致使乙方未能参加计量，乙方可对计量结果提出异议，经过核对确有差异的，甲方次月给予调整。12.3.2乙方未按本合同约定的时间向甲方提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合甲方要求且未整改的，甲方不予计量、不予支付当期进度款，乙方不得以此为由暂停施工或消极怠工，乙方也不得以计量存在争议为由暂停施工或消极怠工，否则，导致的损失均由乙方承担。12.3.3对乙方自行超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量，费用和一切损失由乙方承担。12.4合同价格的调整12.4.1价格调整的程序若发生影响本合同价款的事由，乙方需在七天内向甲方提出调整本合同价款的请求并附所有证明资料。若乙方未按本条所述时限和方式提出合同价款调整的请求，则甲方有权单方面确认调整金额，乙方不得再行提出任何异议。12.4.2价格调整的计算方式因设计变更发生的价格调整，清单中已有相同项目的，按照已有项目填报单价调整；清单中有类似项目的，参照类似项目填报单价调整；清单中没有相同或类似项目的，由双方协商确定。13.合同价款的支付乙方必须指派专人到甲方收款，在第一次收款时，必须持与乙方名称一致的收款授权委托书交甲方财务部门备案，填报《分包报量审核报告》（详见附件），经甲方相关人员办理完手续后方可支付；若乙方收款人有变动，则由乙方重新开具收款授权委托书报甲方备案，否则，延期支付的责任由乙方承担。13.1工程款支付【具体支付比例详见专用条款】13.2支付方式：以银行转账或银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、信用证等方式，不直接以现金方式支付合同价款。13.3支付条件：（1）乙方提出支付申请书，同时施工项目经验收符合约定质量、工期等要求。（2）乙方确保每月工人工资及时足额发放，乙方支付给工人的上月工资结算清单（有全部工人的亲笔签名）是支付当月工程进度款的前提，乙方不能事前提供已支付工人的上月工资结算清单，甲方可不支付当月款项，且每次付款，乙方须按照专用条款约定的开票信息提供增值税专用发票（根据国家规定提供，且发票加盖乙方发票专用章），凭发票和收款收据到甲方财务部门办理工程款支付手续，乙方确保发票真实、合法、当期，发票公章与乙方公章一致，否则甲方拒绝支付工程款。如乙方向甲方出具虚假发票，一经发现即对乙方处以虚假发票票面金额的10%的违约金（违约金金额不足5000元的按5000元计算）；同时，乙方须按税法规定予以更换虚假发票，在更换虚假发票前，甲方对乙方停止所有款项的支付。乙方因发票违法行为造成甲方的一切损失，均由乙方承担，乙方提供虚假发票行为构成犯罪的，移交司法机关处理。工程结算完毕后提供结算额100%发票。乙方提供发票的同时，需提供项目所在地税务局的增值税预缴税收缴款书。（乙方项目所在地与机构所在地在一地的除外）。（3）进度报量已审定，分包结算已办理完毕，如工程完工后结算未按本合同约定办理完毕之前，不予支付工程款。（4）主材用量节超已经对量、签字完毕。（5）乙方提供收款账号的开户公司名称必须与乙方公司名称一致，付款单位的名称须与甲方全称一致，否则甲方将不予支付工程款，所有责任及损失均由乙方承担。13.4分包工程变更调整的合同价款、甲方认可的索赔费用以及其他约定的追加合同价款是否同期支付，与总包合同约定一致。13.5乙方未按本合同约定的时限和方式向甲方提交已完工程量报告，或其所提交的报告未按甲方要求进行整改的，甲方不予计量，并视为乙方放弃当期支付请求。13.6甲方依本条约定确认的工程进度款仅为中期付款依据，对双方不产生任何合同价款确认方面的约束力，且并不视为对因变更调整的合同价款、索赔的款或费用以及其他约定的追加合同价款的确认。13.7若乙方由一般纳税身份变为小规模纳税人身份的、计税方法发生变化的，或政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。13.8若甲方从工程款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，乙方应按扣除前的工程款金额开具增值税发票。本合同中约定的甲方向乙方支付的违约金均为含税金额，在甲方支付违约金前，乙方应按本合同约定的增值税税率向甲方开具增值税专用发票。13.9因变更调整的合同价款、索赔价款或费用及其他依本合同约定追加的合同价款由双方确认后在最终结算时一并支付。14.变更14.1变更的范围和内容在履行本合同时发生以下情形之一，可按照本条规定进行变更：（1）增减乙方工作范围或工作量；（2）改变合同中任何一项工作的质量标准或特性。14.2变更的计价和对工期的影响14.2.1发生工程变更后，按本合同第12.4条及专用条件的约定调整合同价格。14.2.2变更工作影响工期的，按本合同第4.3.3条约定办理。14.2.3因乙方自身原因导致的变更，乙方无权要求追加合同价款及顺延工期。15.索赔与签证15.1协助索赔在分包工程实施过程中，如果按总包合同可进行索赔时，则乙方应以书面形式提供分包工程方面的相关情况或其它资料，出示同期施工记录等有效证据，协助甲方索赔成功。任何此类乙方索赔的款项均应在甲方业已从建设单位取得相关索赔款项的前提下支付，且索赔额度不超过建设单位批准索赔额中劳务费用额度。若因乙方原因导致甲方索赔不成功，甲方有权不批准乙方的该项索赔，且造成甲方的全部损失由乙方承担。15.2索赔的程序乙方应在索赔事件发生后7天内，将索赔数额和索赔依据上报甲方。若乙方未按时报送索赔事项，视为乙方放弃其索赔权利，在此时间后提交的任何补充索赔请求甲方均不予受理。15.3现场签证15.3.1工程签证单应按甲方提供的统一表格填写，字迹清楚工整，签证单须有甲方项目经理、项目商务经理、现场工程师三人签字、日期齐全且按甲方相关流程办理。对签证事由和内容的描述必须详尽，必要时应附上图示及工程量计算式。签证事由应注明发生时间、地点和工作部位（层次、轴线编号、构件名称等）。15.3.2下列签证单属无效签证单：（1）未按甲方规定表格形式办理的签证或直接用业主签证代替分包签证；（2）未按表格内容填写，或未按要求填写的签证；（3）单张超过5000元且未经甲方三级单位总经济师签字认可的签证；（4）任何形式的补贴、补偿费用的签证；（5)内容不实的签证；（6）已过签证时效和竣工突击补签的签证；（7）未经甲方项目经理、商务经理及现场工程师共同签字确认的签证。15.3.3只有有效签证单才能计入结算，无效签证单不能计入结算，对已在甲方项目部结算的无效签证单，甲方复核部门在复核时将予以扣除。15.3.4甲乙双方应对所有签证单按时间顺序予以登记、编号，并及时予以处理。15.3.5甲方项目商务部收取工程部提交的工程签证单,乙方需将签证内容实施完成后2日内将签证单交至工程部,并于每月20日前到商务部签字确认签证单数量，甲方将拒绝接收乙方未按此规定时间交纳的签证单，亦不认可往期未处理的签证单工作量。16竣工验收及结算16.1竣工验收16.1.1分包工程具备竣工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由乙方提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。16.1.2甲方应在收到乙方提供的竣工验收报告之日起5日内【总包合同有约定的按总包合同约定】通知发包人进行验收，乙方应积极配合甲方进行验收。根据总包合同无需发包人验收的部分，甲方自行组织验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的，甲方应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收。16.1.3分包工程竣工验收未能通过的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。16.1.4一次性验收合格的，以验收合格之日为竣工验收合格日期，经修复验收合格的，以提供修复后的竣工报告之日为竣工验收合格日。16.2竣工结算16.2.1分包工程竣工验收报告经甲方认可后2天内，乙方应向甲方项目部递交《分包结算条件会签单》（详见附件），会签单审批后5日内向甲方递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料【包括分包合同、分包签证、计算底稿、进退场记录、结算经办人授权委托书等结算资料原件】及双方签字认可的材料对账单一式五份，由甲方项目部有关人员会签、初审，最后甲方公司商务管理部复审，且经甲方总经济师审核同意并加盖甲方结算专用章后生效，审核定案后返回乙方1份；甲乙双方按照本合同约定的计价方式、实际完成的工程量等进行工程竣工结算；乙方需按合同约定提供完整结算资料，并及时配合甲方办理结算，甲方应于3个月内和乙方完成结算（乙方未按照上述要求提供完整结算资料或不配合结算审核对量的除外）；乙方竣工三个月内不提交结算书及完整的结算资料时，甲方有权根据本合同及乙方实际履约情况单方办理结算，并视为乙方无条件认可。乙方所报核减额在5%以内不算审价费，核减额超出5%以上部分，按照审减额5%以上额度的5%收取审价费，直接自乙方结算款中扣除。16.2.2甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后60天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。16.2.3配合甲方与建设单位的结算甲方若要求乙方就总包合同工程结算事宜，与工程监理、建设单位或建设单位委托的审查单位共同核实时，不论与乙方的结算价格是否直接相关，乙方均须按甲方的要求予以配合。若乙方未予以配合的，造成甲方与建设单位结算中未能获得相应价款的，乙方在本合同价款的结算中不得计取。17.违约17.1乙方违约责任17.1.1乙方未按甲方要求的节点本合同约定完工时间完工的，除本合同其他条款约定的违约责任外，还应按合同金额的10%支付违约金。17.1.2乙方施工质量不符合本合同约定标准的，乙方除按本合同约定进行修复外，还应按合同金额的20%承担违约金。17.1.3乙方违反工程管理要求使用甲方企业标志或以其他方式造成甲方知识产权损失、商誉受损，甲方有权单方面终止合同，并保留对乙方侵权行为的其他权利。17.1.4因乙方原因,发生其他有可能导致合同解除的情形,乙方应按甲方要求及时退场。乙方不得以任何理由(如工程款未结算)而拒绝或拖延撤离施工现场，如乙方不按期撤离现场，则甲方有权雇用其他单位将乙方撤离或提请有关部门采取必要的措施，使乙方撤离现场，因上述原因而发生的一切费用、责任和后果将由乙方承担；并且，每延误一日撤场，乙方按照误期损害赔偿费计算向甲方支付违约金。17.1.5如由于乙方违约引起的罚款甲方有权直接从每月分包付款或结算时扣除。17.1.6若因乙方施工质量不合格、延误工期、未按要求文明施工等原因致使建设单位或监理对甲方罚款，甲方亦将对乙方处罚相同金额的罚款，无论乙方是否在罚款单上签字。17.1.7乙方未能按甲方要求提供增值税发票的，乙方除重新提供等额合法的增值税发票外，还应承担合同金额（含增值税）10%的违约金。17.2甲方违约责任若乙方完全履行了本合同的所约定的责任和义务，而甲方应按本合同未尽支付价款义务时，乙方应以书面的形式,及时要求甲方支付，甲方在收到乙方的书面材料后，应积极安排付款。17.3违约金的扣除17.3.1甲方可直接依据本合同约定扣除违约金，而不需得到乙方的确认。17.3.2一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担违约责任后仍应继续履行本合同。18.合同的解除18.1有下列情形之一的，甲方有权解除合同：（1）若乙方再分包或转包其承包的工程或乙方连续两个月达不到质量、工期要求，视为乙方无能力履约，甲方有权解除合同，乙方接到通知后5日内无条件退场，并承担由此给甲方造成的损失及违约责任。（2）乙方不能按甲方要求或约定时间进场，甲方有权解除合同。（3）乙方施工人员围堵甲方（或业主）办公及施工区域或去政府有关部门闹事、上访的，甲方有权解除合同。18.2有下列情形之一的，双方可以解除合同：（1）双方协商一致的；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）导致合同无法履行；（4）因甲方与发包人解除合同的；18.3分包合同解除的善后处理按本合同相应条款履行。18.4分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。18.5合同解除后的移交和撤场本合同解除后48小时内，乙方应将已完工程和剩余材料、设备全部移交甲方，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，乙方无故不撤场，按照第17条约定处理。19.履约担保及保险19.1履约担保乙方自收到中标通知书当日起三个工作日内应向甲方提供专用条款约定的履约担保，履约担保有效期至整个工程竣工验收之日止。19.2保险19.2.1乙方应视其需要自行购买保险，保险费用已包含在本合同价款中。19.2.2若根据本合同约定，应由乙方承担工期延误责任时，因此导致保险期延长的损失，也应由乙方承担。20.争议如果在甲方和乙方之间产生由于分包工程的施工的任何争议，无论是在分包工程施工期间或竣工之后，也不论是在分包合同有效或终止分包合同之前或之后，甲方或乙方可就此类争议向另一方发出通知。在此情况下，双方应设法通过友好协商解决争议或由第三方进行调解；当协商不成或调解不成时，可在专用条款中约定的管辖权法院起诉。21.不可抗力21.1不可抗力事件范围不可抗力是指某种特殊事件或情况，可包括但不限于下列各种特殊事件或情况:(i)战争、敌对行为（无论宣战与否）、入侵、外敌行为；（ii）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权，或内战；（iii）战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染，但可能因甲方使用此类军火、炸药、辐射或放射性引起的除外，以及（ⅳ）自然灾害，如地震、飓风、台风或火山活动。不可抗力不包括任何恶劣天气，如大雨、大雾、雷暴、刮风、高温、严寒等，也不包括大、中、小学考试和传染病蔓延期间。21.2减少不可抗力的损失21.2.1不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。若因乙方未能尽力挽救，导致损失扩大的，由乙方承担全部责任。21.2.2甲方项目经理认为乙方应当暂停工作的，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目部提交清理和修复费用的正式报告和有关资料，逾期不报，视为放弃。21.3不可抗力责任承担21.3.1本分包工程本身的损害、因不可抗力导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担。21.3.2甲乙双方人员伤亡引起的全部责任各自承担。21.3.3乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担。21.3.4停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担。21.3.5工程所需清理、修复费用，由甲方承担。21.3.6延误的工期相应顺延。22.文物和地下障碍物22.1在施工过程中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲乙双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。由此发生的费用和延误的工期，经甲方确认后，按专用条件约定处理。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。22.2施工过程中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方，同时提出处置方案，甲方收到处置方案后24小时内予以认可或提出修改方案，由此发生的费用和延误的工期，经甲方确认后，按专用条件约定处理。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。23.其他23.1禁止转让合同权利或义务本合同全部或部分债权不能转让，乙方单方转让无效。如遇特殊情况，需要转让时，需征得甲方的书面同意，并另向甲方支付合同价款20%的违约金。23.2合同备案本合同签订后15天内，乙方应负责至相关行政管理机关办理分包工程备案手续，甲方给予必要的协助。办理备案手续发生的费用由乙方承担，且未能办理备案前，甲方有权不支付任何合同价款。若本合同发生重大变更的，乙方应当自变更后7个工作日内，将变更协议送原备案机关备案完成后，变更协议生效。23.3其他相关要求23.3.1乙方同意按照本合同履行其合同责任和义务，保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效合作，以确保工程圆满竣工。23.3.2乙方确认在本合同签订前已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。23.3.3为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方另签《廉洁协议》（详见附件）。23.3.4出现以下情况时，可以认定为窝工：(1)甲方下达书面停工指令，明确窝工项目（或工作面）、窝工设备、窝工人员、窝工时段的具体状况明细。在此情况下，乙方凭停工指令获得窝工的有效签证；(2)施工期间由于技术间歇，各工种配合等原因所导致的单次停工超过15天以上的部分；(3)甲乙双方就窝工项目（或工作面）、窝工设备、窝工人员、窝工时段进行协商和谈判，最终就窝工事实达成协议或者会议纪要或者备忘录等形式，并以此对窝工事实进行确认。23.3.5针对上款认定为窝工的，窝工补偿费按照以下标准执行：(1)窝工天数5天内（含5天），30元/人日，窝工人数以甲方签字确认的考勤表为准；(2)窝工天数5天以上，25元/人日，窝工人数以甲方签字认可的考勤表为准；(3)如甲方要求乙方退场，给予乙方在场工人每人一次性退场费200元；(4)如甲方要求乙方复工，乙方须无条件在3日内组织满足施工所需的人员进场，甲方不再给予分包任何进场费。乙方无权就窝工事宜向甲方提出除支付人工费之外的任何补偿要求（包括但不限于提出要求支付任何有关材料和机械费等）。23.3.6乙方因履行本合同而对外发生的材料采购、设备租赁等经济活动，未经甲方授权，不得以甲方名义进行。乙方因以上经济活动引发的付款责任以及由此引起的违约责任、经济纠纷和司法诉讼等一切后果均由乙方承担，甲方不承担任何连带责任；因此给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。23.3.7在甲方按合同约定支付工程款的前提下，如果乙方不能及时支付工人工资、设备租赁费、材料费等费用，乙方提出书面申请后，甲方可同意或不同意直接预付以上费用，如果甲方代乙方支付，乙方按甲方代付金额另加收20%的管理费用支付给甲方。23.3.8乙方施工任务完成，退场前需配合甲方和后续施工单位办理工作面及材料、料具、机械设备的交接手续，并取得三方授权人员签字确认。如乙方不办理以上交接手续，后续施工单位提出的乙方遗留的质量或费用问题，甲方有权在应支付乙方的任何款项中扣除。23.3.9乙方承诺，在合同有效期间不会向劳务工人、管理人员和材料设备供应单位出具欠付工资、工程款和材料设备款的资料，若出现上述行为则与甲方无关，由乙方承担全部责任。23.3.10在本合同签订前，乙方必须提供以下证件原件（留加盖乙方公章的复印件存档）：有效的企业法人营业执照、一般纳税人认定证明、建筑企业资质证书、企业安全生产许可证、三类人员（企业经理、项目经理、安全员）的《三类人员安全生产考核合格证书》、法人授权委托书。23.3.11乙方必须确保其提交的安全施工许可证及相关资质证照在施工期间内有效，如在此期间相关证照失效或无法通过年检的，甲方有权单方面解除合同，并依照本合同规定向乙方追究违约责任。23.4合同生效与终止本合同自双方加盖公章后生效。在双方的结算办理完毕，乙方将工程交付给甲方，甲方支付约定的工程款后，除有关保修条款、争议解决等依其性质继续有效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款自行终止。在合同履行过程中任何有关合同性质的协议、经济往来函件（涉及工期延长、费用增加、质量降低等方面）必须加盖甲方公章或合同专用章方为有效，甲方项目部印章或项目管理人员个人签订的上述协议、函件等均无效。23.5合同份数23.5.1本合同正本两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份。23.5.2本合同副本四份，甲方三份，乙方一份。23.5.3正本和副本有不同并产生争执的时候，以正本为准。附件：附件1《授权委托书》附件2《建设工程总分包安全管理协议》附件3《建筑劳务企业规范用工承诺书》附件4《分包经济签证单》附件5《分包经济签证月结月清确认单》附件6《分包报量审核报告》附件7《分包结算条件会签单》附件8《分包结算审查会审会签表》附件9《安全文明施工措施》附件10《工程质量保修书》附件11《合同单价及其工作内容表》（如有）附件12《分包单位主要施工管理人员表》附件13《廉洁协议》第三部分专用条款1.一般约定1.3图纸1.3.1甲方向乙方提供图纸的日期：年月日；甲方向乙方提供图纸的套数：，边设计边施工的工程分期提供图纸；1.3.2甲方委托乙方进行深化施工图设计的委托范围及费用承担： 。3.合同工期3.4工期违约责任3.4.4若因乙方原因导致工期延误，各节点工期每延期一天，乙方应向甲方支付人民币10000元的违约金，从当月工程款中扣除。若下一节点总工期已经达到要求，所扣工期处罚予以返还。乙方应赔偿甲方由工期延误而产生的一切经济损失，总工期延误按一天20000元处罚。各节点工期的开始时间及完成时间由甲方书面通知及书面确认为准。【违约金标准按照总包合同约定执行】6.甲方权