2022年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案

2022年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题（共100题）1、根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间（）日前召开。A.5B.7C.10D.15【答案】D2、菌落总数是（）的指标。A.食品腐败变质B.食品清洁状态C.肠道致病菌污染D.食品被粪便污染【答案】B3、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（）。A.来自蔬菜、水果B.有利于排便C.能被人体消化酶所水解D.减轻毒物对机体的损害作用【答案】C4、当事人以正在建造的建筑物抵押的，抵押合同自（）之日起生效。A.签订B.登记C.履行D.主合同生效【答案】B5、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。A.1个月B.15日C.5日D.3日【答案】C6、预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至()止。A.竣工验收之日B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C.签发工程移交证书日D.缺陷责任期止之日【答案】B7、在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。A.解决施工中出现的设计问题B.提供现场开展工作的必要条件C.负责工程项目外部协调工作D.支付设计合同的定金【答案】A8、材料采购合同中，买方选择的检验方式不包括（）。A.由买方进行检验B.由卖方进行检验C.有资质的第三方进行检验D.专用合同约定的其他检验方式【答案】B9、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中()。A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】C10、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】C11、下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（）。A.发电机B.发动机C.塔式起重机D.钢【答案】D12、在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是（）。A.资格审查分为资格预审和资格后审两种B.对于公开招标的项目，实行资格预审C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法【答案】D13、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法正确的是（）。A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时一致，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认，但卖方此后仍承担质量保证责任【答案】C14、缺铁性贫血的病因包括（）。A.铁消耗增加B.膳食铁摄入不足C.铁吸收少D.运动量大E.膳食铁摄入不足【答案】A15、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应（）。A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行【答案】C16、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。A.在到货5天前进行通知承包人B.承包人会同监理人共同进行验收C.要求提前交货时，承包人可以拒绝D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担【答案】B17、招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申投标指的是（）。A.邀请投标B.公开招标C.公开投标D.邀请招标【答案】B18、（2012年真题）某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。A.该施工企业B.该外地的分公司C.项目经理部D.项目经理【答案】A19、关于合同效力的说法，正确的是()A.合同无效但仲裁条款可以有效B.当事人不能通过约定让合同生效C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【答案】A20、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】C21、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】C22、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理C.投标保证金有效期应当长于投标有效期D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金【答案】B23、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标【答案】B24、关于勘察成果的说法，错误的是（）。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准确D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【答案】D25、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】A26、施工合同中的履约担保期限为（）。A.自进入投标有效期之日起，至提交竣工验收报告之日至B.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发缺陷责任期终止证书日止C.自进入投标有效期之日起，至签发工程移交证书日止D.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止【答案】D27、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()A.合同关系主体为业主和指定分包商B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任D.由工程师负责协调管理【答案】B28、建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为（）。A.组建评标委员会B.投标文件的编制与提交C.开标D.踏勘现场【答案】B29、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】B30、勘察设计招标的标的物是智力成果，即（）A.专利权B.施工方案C.施工组织设计D.建设项目勘察、设计方案【答案】D31、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】B32、对逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予受理。招标人应合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。A.1B.2C.3D.5【答案】D33、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。A.14B.21C.28D.30【答案】A34、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】B35、工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。A.分包人B.承包人C.监理人D.发包人【答案】D36、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】B37、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】D38、关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】B39、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，下列对运营费用这一评审要素进行折价并对投标报价作价格调整不正确的是（）。A.应当计算的费用包括评审寿命期内所需的燃料消耗费、备件及维修费用以及寿命期末设备残值B.评审寿命期内所需的燃料消耗费、备件及维修费用，按预定的方法折算后，增加投标价C.评审寿命期末设备残值，按预定的方法折算后，增加投标价D.计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴现率折算成净现值【答案】C40、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。A.开始进行竣工检验日B.发包人组织竣工验收日C.验收组通过竣工验收日D.承包人提交竣工验收报告日【答案】D41、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()A.合同责任单一，责任明确B.建设周期长C.可以减少设计变更D.可以减少承包人的索赔【答案】B42、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。A.投标人的投标报价明显低于其实际成本B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求【答案】C43、（2020年真题）招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.2B.5C.10D.15【答案】D44、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是（）。A.标的物交付B.当事人之间意思表示一致C.货款支付D.材料设备所有权转移【答案】B45、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【答案】C46、某设备制造订购合同，約定订购方先支付合同总价的“10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的()A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.合同中止履行的权利【答案】C47、下列属于限制民事行为能力人的是（）。A.十八周岁以上的自然人B.十六周岁以上的未成年人C.八周岁以上不满十八周岁的未成年人D.不满八周岁的未成年人【答案】C48、监理公司取得法人资格的时间为()日。A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书【答案】C49、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】C50、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【答案】C51、关于人身保险合同的说法，正确的是（）A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B.被保险人不能是受益人C.受益人可以由被保险人指定D.投保人不能是被保险人【答案】C52、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()A.签发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效日D.签发最终支付证书日【答案】C53、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。A.定金或预付款应专用与本工程的设计B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】C54、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。A.全部消灭B.还有75万元C.还有125万元D.还有160万元【答案】D55、根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()A.政策汇率调整B.世界金融危机C.政府投资政策变化D.局部武装暴动【答案】D56、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付【答案】D57、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。A.各自承担自己的损失B.分别赔偿对方的损失C.供应方赔偿购买方1万元损失D.供应方赔偿购买方2万元损失【答案】C58、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。A.7B.14C.21D.28【答案】A59、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（）。A.按份责任B.共同责任C.连带责任D.均等责任【答案】C60、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是()。A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令【答案】C61、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是()。A.行为B.事件C.客观事实D.法律事实【答案】D62、某工程项目，发包人将主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当()承担。A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师【答案】B63、施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】B64、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A.招标文件B.投标企业定额标准C.委托监理协议书D.投标函及投标函附录【答案】D65、每百克某品牌奶粉的蛋白质含量为22g，则500g该奶粉折合成鲜奶的量是（）g(每百克鲜奶中蛋白质的含量为3g)。A.3667B.4210C.5120D.6550【答案】A66、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。A.合同工期B.竣工日期C.施工期D.合同有效期【答案】A67、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体B.被保险人的年龄在16-65周岁之间C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】D68、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。A.7B.14C.28D.42【答案】C69、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。A.30万元B.25万元C.20万元D.55万元【答案】C70、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力【答案】B71、下列属于响应性评审内容的是（）。A.投标人的资质B.财务状况C.类似项目业绩D.投标保证金【答案】D72、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】B73、某建设项目进行设计招标，设计估算费用为600万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为16万元，某投标人只提交投标保证金14万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。A.16B.14C.12D.10【答案】D74、关于钢销式(干挂石材技术之一)石材幕墙的设计，下列表述中哪条不符合规范的强制性条文？()A.可在8度抗震设防区适用B.高度不宜大于20mC.石板面积不宜大于1㎡，厚度不应小于25mmD.钢销与连接板应采用不锈钢【答案】A75、某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2013年2月5日开始动工。2013年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人的施工期应为()。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】A76、根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.战争B.地震C.台风D.水文条件【答案】D77、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师【答案】B78、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）。A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》D.双方可协商约定专用条款【答案】D79、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B80、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。A.抵押合同成立B.建筑工程竣工C.抵押合同生效D.抵押登记【答案】D81、下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。A.投标人须知B.联合体协议书C.投标保证金D.资格审查资料【答案】A82、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C83、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.承包人提交竣工验收申请报告后第28天C.承包人提交竣工验收申请报告后第56天D.工程接收证书颁发日【答案】A84、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%C.为该批次合同材料的合同价格的95%D.卖方提交的单据包括合同价格95%金额的增值税发票正本一份【答案】A85、刘某一天摄入的蛋白质为50.6g，脂肪为65.0g，碳水化合物为220.3g，则刘某的全天总的能量摄入量为（）kcal。A.1560B.1669C.1788D.1789【答案】B86、关于工程设计招标评标原则的表述中，不正确的是（）。A.评标时过分追求投标价的高低B.评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性C.评标时评标委员更多关注于所达到的技术指标、方案的合理性D.评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素【答案】A87、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是()。A.发包人支付最终支付款时结清单生效B.结清单生效即表明合同终止C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔【答案】A88、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D89、设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即()A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计B.由原设计合同承包人完成设计修改C.发包人经审批机关批准后，自行修改D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批【答案】D90、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务C.延迟交付材料金额每周为0.5%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】C91、关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】D92、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后【答案】C93、根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是（）。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效【答案】D94、按（）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。A.计价方式B.计价范围C.计价目的D.计价规定【答案】A95、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。A.7B.14C.28D.30【答案】C96、根据NEC《工程施工合同》，关于“早期警告”的说法，不正确的是（）。A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商【答案】C97、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】B98、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。A.10B.20C.30D.40【答案】C99、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.材料交付日B.材料价款支付日C.采购合同备案日D.合同当事人签字日【答案】A100、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】B多选题（共50题）1、根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（）。A.签约合同价不包括承包人利润B.签约合同价即为中标价C.签约合同价包含暂列金额、暂估价D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款E.签约合同价应在合同协议书中写明【答案】BC2、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有（）。A.工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止B.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C.工程提前竣工，工程竣工验收日为保险责任终止日D.被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响E.被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日【答案】AC3、卖方按合同约定交付全部合同设备后，应当同时提交的其他资料包括（）。A.卖方出具的交货清单正本一份B.买方签署的收货清单正本一份C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份E.设备材料的组成清单【答案】ABCD4、根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构的评审内容包括（）。A.施工方案的技术措施B.质量、安全、环境保护管理体系与措施C.工程进度计划、资源配置计划D.技术负责人及主要管理人员配置E.工程投资绩效评审方案【答案】ABC5、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有()。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协调分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【答案】BD6、施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，正确的有()。A.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商可以要求建设单位付款E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任【答案】D7、机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）A.负责所供货的设备监造B.提供货物组装和维修所需的专用工具C.提供详细的操作和维护手册D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责E.对买方的维修、运行和管理人员进行培训【答案】BC8、下列有关格式条款的表述中，错误的有()。A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释【答案】AD9、施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，发包人要()。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验【答案】CD10、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就()发布变更指令。A.缩短合同约定的工期B.改变合同中任何工作的数量C.删减任何合同约定的工作内容D.改变原定的施工顺序E.变更任何工作的质量要求【答案】BCD11、设计施工总承包合同订立时需要明确的内容有（）。A.承包人文件B.暂列金额C.“发包人要求”中出现错误D.履约担保E.材料和工程设备【答案】ABC12、建设工程设备采购评标中，经常采用的评标法有（）。A.最低评标价法B.综合评估法C.合格制法D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法E.方案评审法【答案】ABD13、设备招标工作中，有关招标人编制技术性能指标的相关注意事项的说法正确的有（）。A.技术性能指标应规定明确、全面B.技术性能指标应具有适当的广泛性C.技术性能指标可对潜在的具有较丰富类似项目经验的投标人倾斜D.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性E.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术【答案】ABD14、当评标专家为以下（）情况时，根据《标准施工招标文件》的规定需要回避。A.招标人或者招标人主要负责人的近亲属B.投标人或者投标人主要负责人的近亲属C.项目主管部门或者行政监督部门的人员D.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的E.受过行政处罚或刑事处罚的【答案】BCD15、国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有（）。A.排名第一的中标候选人放弃中标B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同C.招标人认为排名第一的中标候选人价格偏高D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短设计周期的要求【答案】ABD16、除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括的内容有（）。A.踏勘现场的费用B.进行设计、评估的费用C.发包人要求设计人进行试验检测的费用D.发包人要求设计人进行专项咨询的费用E.施工配合的费用【答案】AB17、项目建设需要大量建筑材料和设备，应综合考虑（），合理安排分阶段分批次采购招标工作。A.工程实际需要的时间B.市场价格变动趋势C.市场供应情况D.建设资金到位和周转计划E.不利物质条件与不可抗力的影响【答案】ABCD18、根据建设工程施工合同示范文本的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（）。A.工程本身的损失B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失C.工程的人员伤亡损失D.工程停工损失E.承包人的施工机械损失【答案】AB19、根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有()。A.污染物的影响B.不利于施工的气候条件C.实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致D.施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍E.与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰【答案】CD20、某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有（）。A.超负荷原因造成的设备损失B.地面下陷造成的损失C.维修保养的费用支出D.机械装置失灵造成的本体损失E.水灾造成的设备损失【答案】B21、项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有（）。A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件B.承包人在施工过程中毁约C.发生不可抗力导致合同无法履行D.承包人破产、倒闭使合同不能履行E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间【答案】BD22、下列情况中，()的合同属于效力待定合同。A.无处分权人处分他人财产B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立D.限制民事行为能力人订立E.表见代理人订立【答案】AD23、履约保证的形式有（）。A.履约担保金B.履约保证金C.履约银行保函D.履约商业保函E.履约担保书【答案】ABC24、IPD合同中，将整个项目实施过程分为8个阶段，以下属于项目划分阶段的有（）。A.概念阶段B.采购分包阶段C.准备阶段D.施工阶段E.机构审查阶段【答案】ABD25、在AIAC191合同中，附件内容包括（）。A.专用条款B.通用条款C.项目法律描述D.业主标准E.目标标准修正案【答案】BCD26、招标备案文件应说明（）。A.自行招标还是委托代理招标B.计划工期C.招标工程量清单D.招标方式E.投标人的资质要求【答案】ABD27、标准施工合同文件中的投标函附录是投标函内承诺部分主要内容的细化，包括（）A.项目经理的人选B.工期C.缺陷责任期D.承包的工程部位E.公式法调价的基数和系数【答案】ABC28、（2014年真题）根据《担保法》，不得抵押的财产有（）。A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.宅基地的土地使用权D.原材料E.公立学校的教育设施【答案】C29、在施工合同中，发包人的义务通常包括()A.平整施工场地B.确保施工所需水、电供应C.提供工程进度计划D.负责施工现场的安全保卫E.办理施工临时用地的批准手续【答案】AB30、根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但可以邀请招标的情况有（）。A.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制B.技术简单、无特殊要求C.只有少量潜在投标人可供选择D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例很小E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大【答案】AC31、合同法律关系的客体，包括（）。A.提供一定劳务B.限制流通物C.禁止流通物D.智力成果E.完成一定的工作【答案】ABD32、（2020年真题）投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（）。A.投保人B.投保内容C.保险金额D.保险费率E.保险期限【答案】BCD33、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列工作，属于发包人义务的有()A.办理施工许可B.办理施工临时用地手续C.施工用电接入现场D.做好施工现场邻近建筑物的保护措施E.提供施工现场的安全防护设施【答案】ABC34、工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（）。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程款垫支保证【答案】ABD35、根据《标准施工合同》，下列不属于承包人的施工安全责任有（）。A.编制施工安全措施计划B.严格按国家安全标准制定施工安全操作规程C.配备必要的安全生产和劳动保护措施D.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失E.赔偿工程对土地占有所造成的第三者财产损失【答案】D36、关于施工招标中开标工作的说法，正确的有（）。A.开标时应宣布投标人姓名B.开标时应宣布投标人报价C.设有标底的，开标时应公布标底D.开标时应对投标报价进行排序E.开标时应宣布评标委员会成员选取办法【答