2023年监理工程师之合同管理能力检测试卷B卷附答案

2023年监理工程师之合同管理能力检测试卷B卷附答案单选题（共100题）1、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效，但无需发送给其他投标人C.应发送给全体投标人，并说明问题来源D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源【答案】D2、设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】B3、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用【答案】C4、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】B5、蛋类一般每天不超过（）个为好。A.4B.3C.2D.1【答案】D6、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。A.审查程序B.审查因素C.合格者数量限制D.审查标准【答案】C7、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】B8、婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（）。A.营养良好B.营养不良C.骨骼发育不良D.智力障碍【答案】B9、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）A.20%B.30%C.50%D.60%【答案】D10、招标采购和合同管理工作的关键是（）。A.合同参建各方合同界面管理B.开展项目招标采购的总体策划C.适合项目特点的合同计价方式D.编制的招标文件和合同文件【答案】C11、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】B12、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用【答案】C13、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。A.向发包人索赔B.向乙施工单位索赔C.向监理单位索赔D.自行承担【答案】A14、成本加酬金合同还可分为的形式不包括（）A.成本加固定酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加可变酬金合同D.固定总价合同【答案】D15、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】A16、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.雷电引起火灾B.洪灾引起的沉降C.台风导致脚手架坍塌D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏【答案】D17、投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的()。A.2％B.3％C.4％D.5％【答案】A18、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）。A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》D.双方可协商约定专用条款【答案】D19、《简明标准施工招标文件》共分（）章。A.六B.七C.八D.九【答案】C20、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是()。A.发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】C21、某施工项目适用简明施工合同，关于该合同价格的说法正确的是（）。A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价B.考虑法律政策、规范标准的变化对合同价格的调整C.考虑物价浮动对合同价格的调整D.基准日期即为投标截止日【答案】B22、根据九部委发布的《标准勘察合同》，履约担保有效期（）。A.自勘察人签订勘察合同至勘察工作质量保修期结束后的14或15天失效B.自勘察人开始勘察工作至勘察工作完成失效C.自勘察人签订勘察合同至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效D.自勘察人开始勘察工作至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效【答案】C23、下列食物中脂肪含量较低的是（）。A.坚果B.水果C.淀粉D.菌藻类E.谷类【答案】B24、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。抵押权自（）时设立。A.抵押合同生效B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【答案】A25、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【答案】A26、关于分包工程施工的管理职责，下列说法正确的是（）。A.业主派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调B.分包商使用的材料.施工工艺.工程质量由承包商进行监督管理C.分包合同的当事人是业主和分包商D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任【答案】D27、保修期自（）起算。A.开工日B.约定竣工日C.缺陷责任期D.实际竣工日【答案】D28、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。A.工程师与承包人共同检验B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验【答案】C29、在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包工作需要征得发包人同意C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】C30、勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。A.投标截止时间之前B.开标现场C.开标完成后3内D.开示完成后10日内【答案】B31、AIA系列合同条件中，C系列是（）。A.业主与建筑师之间的标准合同文件B.合同和办公管理中使用的文件C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件D.建筑师行业内部使用的文件【答案】C32、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，继续提供履约担保所需的费用应当由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.导致延期的责任方【答案】D33、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元【答案】B34、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，监理人又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为（）。A.补偿费用，不顺延合同工期B.顺延合同工期，不补偿费用C.费用和工期损失均给予补偿D.费用和工期损失均不补偿【答案】D35、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是()。A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】A36、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖【答案】B37、以下关于留置担保的说法中，正确的是（）A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提【答案】B38、设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。A.施工文件B.采购文件C.分包文件D.设计文件【答案】D39、影响人体健康最重要的因素是（）。A.医疗条件B.遗传因素C.个人生活方式D.社会条件【答案】C40、因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（）。A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任【答案】D41、关于工程设计招标，通常采用的评标方法是（）。A.设计费比选法B.综合评估法C.最低评标价法D.经评审的最低投标价法【答案】B42、针对锌缺乏，膳食干预中应多补充（）。A.动物内脏B.黄绿色蔬菜C.奶类、豆类及其制品D.红肉E.贝类【答案】A43、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价【答案】D44、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。A.监理委托函B.工程变更申请书C.监理合同专用条件D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】B45、根据美国AIA标准合同文本，CM承包商提出GMP，GMP的含义是（）。A.管理承包B.合同承包总价C.风险型CM模式D.保证工程最大费用【答案】D46、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B47、工程实践中，勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内，则环境保护的具体要求和气象资料由（）收集，地形、水文、地质资料由（）探明。A.发包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，承包人D.承包人，发包人【答案】C48、以下勘察设计资质符合要求的是（）。A.工程勘察综合乙级资质B.工程勘察劳务甲级资质C.工程设计综合乙级资质D.工程设计专业乙级资质【答案】D49、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。A.1个月B.6个月C.1年D.2年【答案】B50、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有【答案】B51、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()A.施工合同的发包人B.施工会同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】A52、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、工程量清单【答案】D53、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。A.缺陷责任期届满，14天B.缺陷责任期届满，28天C.质量保证期届满，14天D.质量保证期届满，28天【答案】D54、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】C55、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】C56、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A57、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让【答案】A58、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算B.赔偿总额不得超过合同中规定的最高限额C.除误期赔偿费以外，业主还可要求承包商为延误竣工支付违约金D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】B59、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）A.质押担保B.抵押担保C.保证担保D.留置担保【答案】C60、蛋白质氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式较接近的是（）。A.虫草B.植物C.藻类D.动物【答案】D61、甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价100万元的合同，该合同的效力为（）。A.有效B.无效C.可撤销D.待定【答案】A62、对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D63、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于（）天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。A.7B.14C.24D.48【答案】B64、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程施工【答案】D65、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。A.招标选择供货商B.询价选择供货商C.直接向供货商订购D.服务采购【答案】C66、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D67、（2018年真题）某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元【答案】B68、标准施工合同中的（）包括合同协议书、履约保函、预付款保函三个文件。A.通用合同条款B.常用合同条款C.专用合同条款D.合同附件格式【答案】D69、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】B70、关于分包的说法错误的是（）。A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定C.接受分包的人就分包项目承担连带责任D.分包人应当就分包项目向招标人负责【答案】D71、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同有效期内【答案】C72、设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。A.价格清单B.工程量清单C.合同协议书D.承包人建议书【答案】A73、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（）。A.对招标文件实质性要求存在偏差B.对招标文件非实质性要求存在偏差C.对招标文件非实质性要求的偏差未超出允许的偏差范围D.对招标文件非实质性要求的偏差超出允许的偏差范围【答案】C74、依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人按比例【答案】A75、采用设计施工总承包，工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()的日期。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提交竣工验收报告C.最终验收合格D.办理竣工验收手续【答案】B76、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是()。A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令【答案】C77、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】C78、关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。A.设计招标文件无法提出技术经济指标B.设计投标文件应按工程量清单填报报价C.设计评标应按投标报价高低排定次序D.设计评标时主要关注设计方案优劣【答案】D79、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务【答案】C80、儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括（）。A.腹泻B.易激惹C.呕吐D.体重增加【答案】D81、根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是（）。A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩【答案】A82、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C83、（2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】C84、关于《简明标准施工招标文件》适用项目，正确的是（）。A.工期不超过24个月的项目B.一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担C.技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标D.EPC项目【答案】C85、如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C86、下列关于学校营养配餐原则的叙述，正确的是（）。A.如果仅提供午餐，则供给的营养素和能量应达到一天推荐摄入量的60%B.保证营养平衡，膳食既能满足就餐者的需要又要防止过量C.食物搭配要合理D.各营养素的比例要适宜E.饮食习惯、经济条件和季节市场供应情况也要考虑【答案】B87、下列关于工程勘察设计招标方式的说法，正确的有（）。A.公开招标邀请的是特定的法人或组织投标B.邀请招标至少邀请6个以上的法人或组织投标C.单项合同估算价90万的勘察合同必须进行招标D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的可以邀请招标【答案】D88、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。A.业主B.承包商C.工程师D.善意第三方【答案】B89、招标采购和合同管理工作的关键是（）。A.合同参建各方合同界面管理B.开展项目招标采购的总体策划C.适合项目特点的合同计价方式D.编制的招标文件和合同文件【答案】C90、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量【答案】C91、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.应当根据物保是否由债务人提供确定【答案】D92、每百克某品牌奶粉的蛋白质含量为22g，则500g该奶粉折合成鲜奶的量是（）g(每百克鲜奶中蛋白质的含量为3g)。A.3667B.4210C.5120D.6550【答案】A93、在大型工程设备的采购招标招标文件中，针对标准文本，提出本次招标项目的具体要求的文件是（）。A.投标资料表B.合同条款资料表C.货物需求一览表D.投标邀请【答案】B94、采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（）。A.营业执照B.安全生产许可证C.业绩D.法人资格【答案】D95、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】B96、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算【答案】A97、关于采暖居住建筑的热工设计，下列哪条符合采暖住宅建筑节能设计有关标准规定？()A.外廊式住宅的外廊可不设外窗B.除共用楼梯间的集合式住宅外，住宅的楼梯间在底层出入口处均应设外门C.消防车道穿过住宅建筑的下部时，消防车道上面的住宅地板应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体，可不再采取保温措施D.住宅下部为不采暖的商场时，其地板也应采取保温措施【答案】D98、(2014年真题)根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件【答案】D99、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（）。A.勘察单位必须具备法人资格B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质【答案】B100、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。A.签订合同买方B.签订合同卖方C.交付买方D.交付卖方【答案】D多选题（共50题）1、依据FIDIC的《施工合同条件》规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有()A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.施工遇到文物和古迹D.后续法规的调整E.不可抗力事件造成的损害【答案】BCD2、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，不正确的是（）。A.项目经理不得向承包商通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿C.为消除歧义和矛盾而变更承包商提供的工程信息所发的指令不属于补偿事件D.若变更由业主提供的工程信息，则按对业主最有利的解释进行计价E.通过补偿事件明确了业主和承包商的风险划分【答案】ABCD3、根据标准施工合同通用条款的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（）。A.物价浮动引起的价格调整B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.法规变化引起的价格调整E.施工中受到其他承包商的干扰【答案】BC4、依据《担保法》，关于保证责任的表述中，正确的是（）。A.保证合同生效后，保证人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任B.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用C.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，无需取得保证人的书面同意D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月E.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任【答案】ABD5、建设工程施工招标公告的内容包（）。A.建设资金来源B.招标人的名称C.项目概况D.投标人的资格要求E.评标办法【答案】BCD6、施工合同中，监理人职责中关于开工通知，说法正确的是（）A.当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人接专用条款约定的时间向承包人发出开工通知B.如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，则合同工期不予顺延C.如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。D.监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知E.监理工程师发出开工通知后，合同工期自合同规定的开工日起计算【答案】ACD7、关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有（）。A.当事人意思表示一致时合同成立B.材料交付时合同成立C.是单务合同D.是买卖合同E.是无偿合同【答案】AD8、建筑工程一切险的保险期终止时间可以是（）日。A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.施工合同约定的竣工E.设备运抵工地【答案】BC9、取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接（）等工程勘察劳务业务。A.岩土工程治理B.工程钻探C.凿井D.各等级的工程勘察业务E.各专业(海洋工程勘察除外)的工程勘察业务【答案】ABC10、缺陷责任期内最终结清的程序包括（）。A.承包人提交最终结清申请单B.签发最终结清证书C.竣工验收D.结清单生效E.最终支付【答案】ABD11、下列选择中，有关机电设备采购招标范围的伴随服务内容中包括（）。A.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册B.提供货物组装和维修所需的工具C.负责所供货的设备监造D.实施或监督所供货物的现场组装和试运行E.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责【答案】ABD12、以下（）属于招标公告的内容。A.项目概况B.投标人资格要求C.评标办法D.通用条款E.招标文件的获取方式【答案】AB13、下列财产不可以作为抵押物的有（）。A.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权B.以公开协商方式取得的荒地等土地承包经营权C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权D.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位E.依法被查封、扣押、监管的财产【答案】CD14、下列选项中属于合同法律关系主体的有（）。A.自然人B.非法人组织C.营利法人D.非营利法人E.企业法定代表人【答案】ABCD15、招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有()A.招标工作范围B.对投标人的资质要求C.招标公告D.资格预审条件E.招标项目的前期准备工作的完成情况【答案】AB16、在建设工程施工招投标过程中，投标保证可以采用的形式包括（）。A.现金B.支票C.保函D.预付款保函E.履约担保【答案】ABC17、根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，工程勘察设计可以不进行招标的情形有（）。A.建设单位依法能够自行勘察设计B.能满足技术条件的勘察设计单位少于3家C.抢险救灾情况紧急不适宜进行招标D.项目投资大、工期长，能胜任的勘察设计单位较少E.建设单位已有长期合作的勘察设计单位【答案】ABC18、（2019年真题）关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有（）。A.以取得材料所有权为目的B.以取得材料使用权为目的C.是双务合同D.是实践性合同E.是无偿合同【答案】AC19、在合同订立前，合同主体相关各方应组织进行合同评审，合同评审主要包括（）。A.合法性.合规性评审，保证合同条款不违反强制性规定和条文B.必要性.可行性评审，保证合同权利和义务公平合理，不存在重大误解.履行障碍C.准确性.完整性评审，保证与合同履行紧密关联的条件满足合同履行要求D.与产品或过程有关要求的评审，保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义.数据不全.条款冲突等情形E.合同风险评估，保证合同履行过程中可能出现的经营风险.法律风险处于可以接受的水平【答案】AD20、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为（）。A.发生与否的不确定性B.发生范围的不确定性C.发生原因的不确定性D.发生时间的不确定性E.发生后果的不确定性【答案】AD21、标底是建设工程项目招标人编制的文件，关于标底的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.一个招标项目只能有一个标底B.标底应在开标时公布C.标底应在评标时公布D.接近标底的投标报价应作为评标条件E.接近标底的投标报价不应作为评标条件【答案】AB22、某必须招标的施工项目，采用综合评分法评标。经详评，甲、乙两投标人的得分排名为第一、第二，评标报告中推荐了甲、乙为中标候选人。下列关于此次招标确定中标人的说法中，正确的有()。A.招标人应确定甲为中标人B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个为中标人C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人【答案】AC23、按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有（）。A.龙卷风导致吊车倒塌B.地震导致主体建筑物的开裂C.承包人管理不善导致的仓库爆炸D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱E.洪水导致主体结构受损【答案】AB24、设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()A.单机无负荷试车由发包人组织B.单机无负荷试车由承包人组织C.联动无负荷试车由发包人组织D.联动无负荷试车由承包人组织E.竣工后的试车由承包人组织【答案】BC25、下列属于工程项目总承包合同优点的是()。A.单一的合同责任B.固定工期、固定费用C.可以缩短建设周期D.减少设计变更E.设计方案能够达到最优【答案】ABCD26、依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.勘察合同B.设计合同C.监理合同D.施工合同E.设备采购合同【答案】ABD27、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有()A.汽车B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权【答案】D28、关于勘察人指派的项目负责人的说法，不正确的是（）。A.勘察人发出的函件应盖有勘察人单位章，或者由勘察人的项目负责人签字确认B.项目负责人不得授权其下属人员履行其某项职责C.项目负责人应在采取紧急措施后24小时内向勘察人提交书面报告D.项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得勘察人同意E.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】ABCD29、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有()A.汽车B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权【答案】D30、发生发包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是（）。A.承包人应向发包人发出通知要求纠正B.发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知D.发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人也可直接解除合同E.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利【答案】ABC31、下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令【答案】ACD32、对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括（）。A.总体布置的合理性B.设备选型的适用性C.造型是否美观大方D.“三废”治理方案是否有效E.投资是否超过限额【答案】ABCD33、下列合同法律关系主体中，属于法人的有（）。A.某商业银行北京分行B.某股份有限公司C.尚未完成改制的某国有企业D.某项目经理部E.某施工企业法定代表人【答案】BC34、设计施工总承包合同，发包人是否负责提供工程材料和设备，在通用条款中的规定包括（）。A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备B.发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式C.由承包人包工包料承包，发包人提供工程材料和设备D.发包人负责提供主材料和工程设备的包料承包方式E.承包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式【答案】AB35、设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A.发包人要求中引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某工程部分功能的要求E.承包人可以核实的数据【答案】ABCD36、英国NEC合同文本的主要选项条款包括（）。A.管理合同B.成本补偿合同C.带有工程量清单的目标合同D.误期损害赔偿E.关键业绩指标【答案】ABC37、资格审查报告一般包括（）。A.投标单位资质B.基本情况和数据表C.补正事项纪要D.评分比较一览表的排序E.资格审查委员会名单【答案】BCD38、关于违约金的说法，正确的有()A.当事人可以约定一定数额的违约金B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少【答案】AD39、工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供