2022年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案

2022年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案单选题（共100题）1、验收合格后，移交后的单位工程由()负责照管。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【答案】A2、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】B3、卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（）。A.迟延交付违约金以天为单位计算B.每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%D.支付迟延交货违约金后，卖方可以不再交付合同材料【答案】A4、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。A.乙，5950万元B.乙，6200万元C.丙，5950万元D.丙，6050万元【答案】B5、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()A.全部消灭B.还有100万元C.还有150万元D.还有180万元【答案】D6、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间【答案】D7、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【答案】D8、关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（）。A.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准【答案】D9、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B.投标文件载明的交货期满足**要求的，***C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行**计算【答案】A10、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。A.三分之一B.四分之一C.五分之一D.六分之一【答案】C11、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】C12、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。A.采用不可替代的专利或者专有技术的B.建设单位承诺能够自行设计的C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的【答案】B13、工程总承包合同履行中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权()A.要求赔偿B.变更合同C.延期开工D.解除合同【答案】D14、招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.2B.5C.10D.15【答案】D15、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()A.2万元B.2.5万元C.3万元D.3.5万元【答案】B16、关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】D17、（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】B18、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。A.10B.14C.16D.24【答案】A19、依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰【答案】C20、设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。A.承包人建议书B.设计文件C.价格清单D.投标函【答案】B21、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（）。A.根据标准文本编制招标文件和合同条件B.组织做好合同评审工作C.制定完善的合同管理制度和实施计划D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏【答案】A22、授予代理权的形式（）。A.可以用书面形式，也可以用口头形式B.可以用书面形式，不可以用口头形式C.不可以用书面形式，但可以用口头形式D.不可以用书面形式，也不可以用口头形式【答案】A23、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】C24、施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()A.需经工程师认可，费用由承包人承担B.需经工程师认可，费用由发包人承担C.不经工程师认可，费用由承包人承担D.不经工程师认可，费用由发包人承担【答案】B25、营养标签管理规范规定，营养素含量标示使用每（）食品或每份来标识。A.10g或10mLB.100g或100mLC.g或mLD.1000g或1000mL【答案】B26、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】D27、建设工程合同管理的法律基础是（）。A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任【答案】C28、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】D29、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小【答案】C30、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】A31、下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是()。A.可以减少设计变更B.增加承包人的索赔C.合同责任单一，责任明确D.固定工期、固定费用【答案】B32、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是（）。A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式C.CM承包商可以负责设计工作D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施【答案】B33、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。A.不宜将交货期作为评标内容B.宜将报价最低者作为中标人C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D.宜采用综合评估法【答案】C34、当事人以正在建造建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A.抵押合同生效B.登记C.获得贷款D.债务人签字【答案】B35、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D36、根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.监理人【答案】B37、属于数值变量资料的是（）。A.身高B.体重C.血型D.年龄【答案】C38、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。A.全部消灭B.还有75万元C.还有125万元D.还有160万元【答案】D39、蛋白质氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式较接近的是（）。A.虫草B.植物C.藻类D.动物【答案】D40、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。相关知识点新教材已删除】A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时【答案】A41、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【答案】D42、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同【答案】C43、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）．A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书【答案】B44、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【答案】C45、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失【答案】C46、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师【答案】B47、某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（）。A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延【答案】A48、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【答案】A49、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.投标竞争不激烈【答案】D50、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保【答案】D51、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应的民事行为D.一般民事行为【答案】C52、膳食调查数据库建立对变量设定的要求正确的是（）。A.被调查者编码变量的长度至少设定为3位B.食物编码的变量长度为6位C.食物的重量的变量长度为6位D.进餐时间的变量长度为1位E.进餐地点的变量长度为2位【答案】B53、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】B54、下列关于连带责任保证的说法，正确的是()。A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】B55、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】D56、在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件【答案】A57、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。A.应事先征得发包人同意，并通知监理人B.应事先征得监理人同意，并通知发包人C.直接与保险人协商一致后，通知发包人D.直接与保险人协商一致后，通过监理人【答案】A58、（2017年真题）建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险【答案】B59、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。A.30B.60C.90D.120【答案】C60、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B61、下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。?A.变更B.价款调整C.索赔D.暂估价【答案】D62、膳食调查数据库建立对变量设定的要求正确的是（）。A.被调查者编码变量的长度至少设定为3位B.食物编码的变量长度为6位C.食物的重量的变量长度为6位D.进餐时间的变量长度为1位E.进餐地点的变量长度为2位【答案】B63、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。A.40%B.50%C.60%D.70%【答案】C64、ECC合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由（）记录在案。A.雇主B.监理工程师C.项目经理D.承包商【答案】C65、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。A.7B.14C.21D.28【答案】D66、因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的()条款仍对双方具有约束力。A.质量B.工期C.解决争议D.结算【答案】D67、下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提【答案】B68、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（）。A.必须具备工程施工类注册执业资格B.必须具备工程设计类注册执业资格C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质【答案】D69、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是（）。A.地下和水文条件B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件【答案】B70、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D.洪灾引起的沉降【答案】C71、（）是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。A.事件B.行为C.权利D.义务【答案】A72、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】B73、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，下列对运营费用这一评审要素进行折价并对投标报价作价格调整不正确的是（）。A.应当计算的费用包括评审寿命期内所需的燃料消耗费、备件及维修费用以及寿命期末设备残值B.评审寿命期内所需的燃料消耗费、备件及维修费用，按预定的方法折算后，增加投标价C.评审寿命期末设备残值，按预定的方法折算后，增加投标价D.计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴现率折算成净现值【答案】C74、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。A.人员成本B.材料成本C.设备成本D.分包成本【答案】A75、ECC共同预警的最重要的机制是（）A.早期警告B.补偿事件C.激励事件D.协调沟通【答案】A76、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为()A.全部归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元【答案】B77、建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调整不正确的是（）。A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标优惠C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人带来的经济利益按预定的方法折算后，增加投标价D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价【答案】C78、根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务C.延迟交付设备金额每周为0.08%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】C79、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（）。A.总承包合同的承包人应是是独立承包人B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人【答案】D80、出现（）情况时，勘察合同不可以延长合同工期。A.发包人提出变更B.发包人要求工作量变化C.不可抗力影响D.勘察人原因造成的停工、窝工【答案】D81、建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并表明排列顺序。A.1-2B.1-3C.2-4D.2-5【答案】B82、招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定。的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是()A.返还所有投标人的投标保函B.要求所有投标人延长投标保函有效期C.要求评标报告推荐的选中标人延长投标保函有效期D.要求评标报告中推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期【答案】B83、14.下列符合合同变更条件的是（）。A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续B.变更应经授权人签字且盖章后实施C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限【答案】A84、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()A.颁发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.承包商提交结清单日D.结清单生效日【答案】D85、（2017年真题）大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。A.申请设备使用许可B.设备的技术指标改进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管【答案】C86、关于设计招标的说法，正确的是()A.招标文件中应有具体的工作量B.评标时不考虑设计资历C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较D.开标时应按报价高低排定标价次序【答案】C87、关于违约金的说法，正确的是()A.约定违约金必须明确具体的数额B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少【答案】B88、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？()A.B.C.D.【答案】C89、关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。A.合同买受人只能是承包人B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益【答案】B90、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效【答案】A91、关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【答案】B92、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B93、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】C94、供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。A.15B.20C.21D.28【答案】A95、关于《标准施工招标文件》合同专用条款的说法，正确的是（）。A.专用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的合同责任和履行管理程序B.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款C.具体招标工程在编制合同时，应针对项目的特点、招标人的要求，在专用条款内针对通用条款涉及的内容进行补充、细化D.专用条款需要补充细化的内容不应与通用条款的条或款的序号一致【答案】C96、根据《标准施工合同》，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。A.日拖期赔偿额和最低限额B.最高限额和最低限额C.计算方法和最低限额D.计算方法和最高限额【答案】D97、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。A.有效合同B.无效合同C.可变更合同D.效力待定合同【答案】B98、根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。A.工程缺陷责任期届满B.工程竣工C.工程竣工验收合格D.工程最终结算【答案】B99、(2019年真题)下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】C100、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由()进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【答案】C多选题（共50题）1、卖方按合同约定交付全部合同设备后，应当同时提交的其他资料包括（）。A.卖方出具的交货清单正本一份B.买方签署的收货清单正本一份C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份E.设备材料的组成清单【答案】ABCD2、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验【答案】CD3、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有（）。A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻B.设计人在合同约定的时间内未能获得发包人按合同约定应支付的设计费用C.发包人未按合同约定对设计人提出的确认事项进行答复导致设计滞后D.设计文件标注的质量标准不符合工程建设强制性标准规定E.设计人所提供设计文件的设计深度不符合设计合同约定【答案】BC4、发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的有（）。A.提供的设计有缺陷B.提供的建筑材料不符合强制性标准C.同意总承包人选择分包人分包专业工程D.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准E.直接指定分包人分包专业工程【答案】ABD5、建设工程项目设备材料采购招标，下列选项中，综合评标法需要考虑的因素有（）。A.设备性能B.交货期C.付款条件D.寿命残值E.投标价【答案】ABC6、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，以下有关分包的说法，正确的是（）。A.承包商不得将整个工程分包出去B.只有在专用合同条件中没有限制分包的部分，承包商才能分包C.承包商应对任何分包商及其人员的行为承担连带责任D.银皮书比新红皮书中承包商选择分包商的权力小E.承包商需在向业主通知分包商情况【答案】ABC7、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验D.重新检验由监理人单独进行E.重新试验结果证明质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担【答案】AC8、根据《标准施工招标资格预审文件》，不能作为资格预审申请人的单位有（）。A.本项目的代建人B.为本项目前期提供咨询服务的单位C.为本项目提供招标代理服务的单位D.法定代表人与建设单位职工存在亲戚关系的单位E.在资格预审过程中行贿的单位【答案】ABC9、下列关于工程总承包招标中编制价格清单的说法中正确的有（）。A.包括勘察设计清单B.包括工程设备清单C.包括必备的备品备件清单D.包括进口材料设备清单E.包括工器具费用清单【答案】ABC10、以下对索赔的表述中，正确的是（）。A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定【答案】ACD11、邀请招标的缺点是（）。A.投标人及投标人的数量事先难以预计B.可能漏掉更具优势的单位C.评标工作量大D.招标人不熟悉某些投标人的情况E.不能实现充分竞争【答案】B12、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下属于发包人义务的是（）。A.遵守法律B.依法纳税C.设计缺陷整改D.办理证件的批件E.支付合同价款【答案】AD13、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A.签约合同价B.合同工期C.双方义务D.质量标准E.项目经理人选【答案】ABD14、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押权自登记之日起设立的包括（）等抵押合同。A.正在建造的船舶B.正在建造的建筑物C.交通运输工具D.土地使用权E.土地所有权【答案】BD15、根据《施工合同标准文本》规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商可以要求发包人补偿费用并顺延工期的包括（）。A.基准资料有误引起的损失及拖延B.隐蔽工程重新检验质量合格C.发包人订购的设备提前交货D.法规变化引起的价格调整E.不可抗力不能按期竣工【答案】AB16、根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有()。A.污染物的影响B.不利于施工的气候条件C.实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致D.施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍E.与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰【答案】CD17、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的（）。A.重心B.合同号C.目的港D.起吊点E.发货标记【答案】BC18、按照《合同法》的分类，材料采购合同属于买卖合同，下列关于买卖合同的特点说法正确的有（）。A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的B.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价C.买卖合同是双务.有偿合同D.买卖合同是诺成合同E.买卖合同是实践合同【答案】ABCD19、工程总承包合同履行过程中的变更，可能涉及（）三种情况。A.发包人要求变更B.监理人发给承包人文件中的内容构成变更C.发包人接受承包人提出的合理化建议D.分包单位要求变更E.分包单位发给发包人文件中的内容构成变更【答案】ABC20、有关材料采购合同，合同价款支付的说法，正确的有（）。A.合同生效后，买方在收到卖方开具的财务收据正本份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款B.买方在收到卖方提交的相关单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款C.买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结清款D.卖方按合同约定交付全部材料后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后日内，向卖方支付合同价格的60%E.买方在收到卖方提交的买卖双方签署的质量保证期届满证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%【答案】ABC21、以下属于资质预审审查报告内容的是（）。A.评标方法B.资格审查委员会名单C.澄清、说明、补正事项纪要等D.评分比较一览表的排序E.投标文件格式要求【答案】BCD22、（2020年真题）建设工程合同相关各方编制的合同实施计划应包括的内容有（）。A.合同文体比选B.合同实施总体安排C.合同分解与管理策划D.合同实施保证体系的建立E.合同索赔结果分析【答案】BCD23、某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应()A.及时通知委托人变动后果B.延长完成监理任务的时间C.终止监理合同中增加内容的执行D.追索委托人的违约金E.申请支付附加工作的报酬【答案】AB24、工程项目监理评标时，需要保密的内容包括()A.投标报价B.评标过程C.评标专家名单D.评标标准E.评标方法【答案】BC25、下列各项中，关于担保的表述中，正确的是()。A.担保合同是被担保合同的从合同B.主合同无效，从合同有效C.担保通常由当事人双方订立担保合同D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则E.我国担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金【答案】ACD26、建设工程设计如果委托监理，监理人的（）应在专用合同条款中指明。A.监理单位名称B.监理范围C.职责权限D.专业监理工程师信息E.总监理工程师信息【答案】BC27、关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有()A.勘察人需对发包人提供的文件资料进行核查，并对其准确性负责B.对工程的勘察许可应由勘察人提供C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D.拆除地上障碍物应由发包人完成E.拆除地下障碍物应由承包人完成【答案】CD28、根据《标准设备采购合同》的规定，如专用条款无特别约定，则以下有关设备监造的说法，正确的是（）。A.设备生产应当由买方进行监造B.买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担C.买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，买方可以解除合同D.如买方人员对设备生产进行了监造，则不必再对设备进行发货前检验E.交货前检验的有关费用由卖方承担【答案】B29、某设备采购合同专用条款约定买方对合同设备进行监造，下列说法不正确的是（）。A.只能对合同设备非关键部件的生产制造进行监造B.监造人员如发现合同设备不符合合同约定的标准，有权暂停生产制造C.监造人员未按通知出席，则无权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录D.不视为对合同设备质量的确认，卖方交货后买方仍有权对合同设备提出质量异议或退货E.卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，并承担交通、食宿费用【答案】ABC30、根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中的通用合同条款，勘察和设计合同价格应包括的内容有（）。A.收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作的费用B.工程施工期间配合及现场服务的费用C.工程勘察和设计服务应缴纳的增值税税金D.发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测的费用E.发包人未按期支付费用导致的逾期付款违约金【答案】ABC31、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有（）。A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻B.设计人在合同约定的时间内未能获得发包人按合同约定应支付的设计费用C.发包人未按合同约定对设计人提出的确认事项进行答复导致设计滞后D.设计文件标注的质量标准不符合工程建设强制性标准规定E.设计人所提供设计文件的设计深度不符合设计合同约定【答案】BC32、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括()A.没有按照招标文件要求提供担保B.报价金额的大小写不一致C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致D.货物包装方式高于招标文件要求E.货物检验标准低于招标文件要求【答案】BCD33、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（）。A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.承包方造成的人员伤亡损失E.承包人施工机械的停工损失【答案】ABC34、标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，合同附件格式包括（）三个文件A.合同协议书B.履约担保C.预付款担保D.通用条款E.专用条款【答案】ABC35、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害时，正确做法有（）。A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失B.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责补偿C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担D.已完工工程损失由承包人承担E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担【答案】BC36、关于监理人指示，下列表述正确的是（）。A.监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行B.监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，由发包人负责赔偿C.监理人无权免除合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任D.监理人有权变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任E.合同约定应由承包人承担的义务和责任不因监理人对承包人提交文件的审查或批准而减轻或解除