2023年一级造价师之建设工程计价高分通关题型题库附解析答案

2023年一级造价师之建设工程计价高分通关题型题库附解析答案单选题（共100题）1、民用建筑设计评价指标中的户型比是指()之比。A.各类户型居住面积与建筑总面积B.各类户型使用面积与建筑总面积C.各类户型建筑面积与建筑总面积D.不同居室数的户数与总户数【答案】D2、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，其中主要材料水泥费用占20％、沥青占10％，钢筋占20％、人工费占15％，其他费用占35％，该公路工程预付款起扣点为2538万元，则工程预付款为总价款额的（）。A.7.7％B.15％C.12.5％D.25％【答案】A3、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法，正确的是（）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】B4、下列各项中按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（）。A.施工过程中耗费的原材料B.施工过程中耗费的辅助材料C.施工过程中耗费的半成品D.施工过程中耗费的专用工具【答案】D5、（2018年真题）某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8【答案】C6、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号），下列措施项目中，应列入文明施工与环境保护项目的是()。A.现场防火B.现场办公生活设施C.施工现场临时用电接地保护装置D.高空作业防护【答案】A7、（2016年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费【答案】B8、关于招标控制价的编制，论述正确的是（）。A.招标控制价中的暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算B.非竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定C.招标控制价如果超过批准的概算，则应重新编制D.当招标控制价的误差>±2%时，应责成招标人改正【答案】B9、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.暂估价依据询价情况填报D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D10、根据计时观测资料得知：每m2标准砖墙勾缝时间为15min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为7%、3%、15%。则每立方米砌体1标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（）m3/工日。A.9.621B.8.772C.6.174D.5.464【答案】D11、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017）,关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。A.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】D12、（2020年真题）承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（）颁发前发生的工程变更。A.合同工程接收证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】A13、（2011年真题）《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（）的顺序码。A.分项工程B.扩大分项工程C.分部工程D.专业工程【答案】C14、（2021年真题）发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。A.清单内但是质检资料不全B.合同外工程量C.监理再次检验质量合格的挖土方工程D.恶劣气候导致的临时措施加固【答案】C15、工程总承包中，关于签约合同价和合同价格的说法，正确的是（）。A.签约合同价即指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂估价的合同总金额B.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，但不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整C.合同价格指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，不包括暂列金额.暂估价的合同总金额D.签约合同价=合同价格±按照合同约定进行的调整【答案】A16、下列投资估算方法中，属于以设备费为基础估算建设项目固定资产投资的方法是（）。A.生产能力指数法B.朗格系数法C.指标估算法D.定额估算法【答案】B17、（2014年真题）单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算【答案】B18、在编制规费、税金项目清单时，出现计价规范中未列的项目，应（）。A.根据需要自行列项B.根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项C.上报省级政府或省级有关权力部门审批后列项D.不列项【答案】B19、关于建设期利息的说法，正确的是()。A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后的借款利息C.建设期利息不包括国外借贷银行以年利率方式收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费【答案】A20、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，技术服务费5000万元，市政公用设施建设费2000万元，土地使用权费200万元。商誉费100万元，生产准备费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9200万元、100万元、500万元D.9000万元、300万元，500万元【答案】D21、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元知200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.1OB.12C.50D.60【答案】A22、基本预备费的计取基础是（）A.建设投资+建设期利息B.固定资产投资+流动资产投资C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用+流动资产投资【答案】C23、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】C24、某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8【答案】C25、有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（）A.发包人应当承担基准日之前发生的.作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险B.如果有关价格（如人工.材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整C.对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28天作为基准日D.承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律.行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整【答案】B26、当现场签证的工作没有相应的计日工单价时，应当在现场签证报告中列明的内容是（）。A.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量B.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量及应支付的总价C.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量及其单价D.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量、单价及应支付的总价【答案】C27、下列工程造价指数，既属于总指数又可用于综合指数形式表示的是（）。A.设备、工器具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数【答案】A28、（2018年真题）反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是（）。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【答案】B29、根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.建设投资+预备费+建设期利息C.工程费用+工程建设其他费用+预备费D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息【答案】D30、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】D31、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月【答案】C32、其挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A.71.8B.80.0C.89.1D.132.7【答案】C33、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述【答案】C34、采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是()。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款-存货+现金C.应付账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货【答案】D35、在投标报价过程中，汇总分部分项工程和措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表以及规费税金项目计价表，可得到（）。A.工程项目投标总价汇总表B.单项工程投标报价汇总表C.单位工程投标报价汇总表D.投标总价【答案】C36、国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】A37、在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是()。A.对没有市场价格的产出物的正面效果、已支付意愿原则计算其影子价格B.对没有市场价格的产出物的负面效果、已受偿意愿原则计算其影子价格C.提出财务现金流量表中的通货膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量D.对于外部效果，应当货币化并计入经济效益费用流量【答案】D38、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】B39、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.100B.125C.250D.200【答案】C40、（2015年真题）当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（）。A.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级B.单位工程概算和单项工程综合概算二级C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级D.单位工程概算和建设项目总概算二级【答案】D41、为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是（）。A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以估算B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险D.在计算工、料、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响【答案】A42、工程量清单计价的基础公式正确的是（）。A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量*相应分部分项综合单价）B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费C.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费D.建设项目总报价=∑单位工程报价【答案】A43、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】D44、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（）。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.保险费，按当地工人保险费标准计算C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费【答案】D45、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（）。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.保险费，按当地工人保险费标准计算C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费【答案】D46、下列关于法规变化类合同价款的调整的说法中正确的是（）。A.对于基准日之前发生的法律法规变化，应由发包人承担B.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价增加的，合同价款不予调整C.因国家政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日【答案】B47、某公路工程合同价为500万元，其中人工费为50万元，水泥费为100万元，钢筋费为200万元，其他费用为150万元，结算时，人工费、水泥费、钢筋费价格指数分别增长了0.25、0.25、0.3，则该工程实际结算款额为（）万元。A.620B.597.5C.530D.470【答案】B48、根据现行建设项目投资相关规定，为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和是指（）。A.建设项目总投资B.固定资产投资C.工程造价D.建设投资【答案】A49、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中不正确的是（）A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费【答案】B50、建设工程评标过程中遇下列情形，评标委员会可直接否决投标文件的是（）。A.投标文件中的大、小写金额不一致B.未按施工组织设计方案进行报价C.投标联合体没有提交共同投标协议D.投标报价中采用了不平衡报价【答案】C51、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是()。A.临时公共设施及场地的维持费B.建设保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案】C52、某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（通用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，该材料的预算单价（不含税）为（）元/t。A.480.93B.488.94C.551.36D.632.17【答案】B53、下列不属于进度款支付申请的内容的是（）。A.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款【答案】D54、已知砖墙的砂浆损耗率为2%，则1m3标准砖（灰缝为10mm）的砂浆总消耗量为（）m3。A.0.231B.0.241C.0.226D.0.236【答案】A55、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划【答案】A56、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2,每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（）元/m2。A.322B.378C.350D.400【答案】B57、关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中正确的是(）。A.不可抗力造成的缺陷，发包人负责维修，从质量保证金中扣除费用B.承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，可免除对工程的—般损失赔偿责任C.发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量监督机构的鉴定结论，由责任方承担维修费，另一方承担鉴定费D.承包人造成工程无法使用而需要再次检验、修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期【答案】D58、生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（）万元。A.19000B.20000C.25000D.20500【答案】B59、在确定材料消耗量的基本方法中，（）不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法【答案】C60、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价【答案】C61、当初步设计较深，有详细的设备清单时，可采用的设备安装工程概算编制方法是（）。A.扩大单价法B.预算单价法C.综合吨位指标法D.安装设备百分比法【答案】B62、在国外建筑安装工程费用中，属于单项工程开办费的项目是（）。A.业务资料费B.代理人的费用与佣金C.工人的招雇解雇费D.恶劣气候条件下的工程防护费【答案】D63、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】B64、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下的工作的时间【答案】B65、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比为40%，合同中约定的工程预付款为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）万元。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】D66、（2021年真题）与其他工程总承包方式相比，交钥匙总承包的优越性体现在（）。A.承包人承担的风险比较小B.业主可以深度介入项目管理中C.能满足业主的某些特殊要求D.更能提高工程设计质量【答案】C67、确定材料定额消耗量的基本方法中，（）用于编制材料净用量定额。A.观测法B.实验室试验法C.现场技术测定法D.现场统计法【答案】B68、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）。A.商誉B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备费【答案】C69、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】C70、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（）。A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项的工料单价）B.措施项目费=∑（措施项目工程量×相应的工料单价）C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】D71、在项目总成本费用估算中，下列费用项目中，属于制造费用的是()。A.生产单位管理人员工资B.行政管理用房折旧费C.其他资产摊销费D.研究与开发费【答案】A72、在国外建筑安装工程费用中，属于开办费的项目是（）。A.业务所需手续费B.业务资料费C.代理人的费用与佣金D.恶劣气候条件下的工程防护措施费【答案】D73、下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是(）。A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同D.合同签订后5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金【答案】D74、施工机械耐用总台班数，指机械从投入使用至（）前的总台班数。A.大修B.报废C.项目工程竣工D.满5年【答案】B75、下列关于合同价格与签约合同价的说法，错误的是（）。A.签约合同价是指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的金额B.签约合同价包括暂列金额.暂估价C.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额D.合同价格不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整【答案】D76、（2021年真题）某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为50%。合同约定的工程预付款为3600万元，进度款支付比例为85%。按起扣点计算的预付款起扣点为（）万元。A.7200B.6120C.3000D.4800【答案】D77、（2016年真题）建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。A.⑤③①②④B.①②④⑤③C.③①②④⑤D.①③②⑤④【答案】A78、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（）填写“暂估单价”。A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人【答案】C79、对于多层厂房，在其结构形式一定的条件下，若厂房宽度和长度越大，则经济层数和单方造价的变化趋势是（）。A.经济层数降低，单方造价随之相应增高B.经济层数增高，单方造价随之相应降低C.经济层数降低，单方造价随之相应降低D.经济层数增高，，单方造价随之相应增高【答案】B80、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于（）元。A.60B.65C.100D.150【答案】B81、招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A.材料材质B.结构部位C.工程内容D.规格尺寸【答案】C82、投标人编制投标文件时，应以（）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据A.企业定额B.施工定额C.预算定额D.概算定额【答案】A83、（2013年真题）工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案【答案】A84、某工程水泥从两个地方供货，甲地供货200t，原价为240元/t;乙地供货300t,原价为250元/t。甲、乙运杂费分别为20元/t、25元/t，运输损耗率均为2%。采购及保管费率均为3%，则该工程水泥的材料基价为（）元/t。A.281.04B.282.45C.282.61D.287.89【答案】C85、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费【答案】B86、关于概算指标的组成内容和表现形式，下列表述中正确的是（）。A.建筑工程的综合指标形式主要有“元／m3”、“元／m2”和“元／m”B.单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍C.在安装工程中，工艺管道一般以“m”为计算单位D.概算指标的内容一般分为总说明和分册说明两部分【答案】B87、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（）。A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.履约保证金不得超过中标合同金额的5％C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人【答案】D88、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元知200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.1OB.12C.50D.60【答案】A89、关于建筑安装企业采用一般计税法计算增值税，下列说法中错误的是（）。A.建筑业增值税率为3%B.增值税=税前造价×使用的增值税税率C.各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算D.税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和【答案】A90、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于()的一致性。A.工程量计算规则B.项目划分单元C.单价与报价构成D.从下而上分部组合计价方法【答案】D91、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检验鉴定损耗D.施工加工损耗【答案】D92、（2016年真题）投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。A.承包人任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整【答案】B93、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】A94、（2021年真题）某工程基准单价1600元/平米，其中人材机占比分别为0.15、0.6、0.1，建设期人材机的造价指数分别为1.1、1.25、0.95，假如综合费率取为人材机总价的25%，那么该工程的综合单价为（）。A.1856B.1932C.2020D.2320【答案】C95、（2019年真题）在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（）。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目交付使用该资产明细表【答案】B96、未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。A.工程建设其他费B.建筑安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费【答案】C97、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比为40%，合同中约定的工程预付款为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）万元。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】D98、国外建筑工程造价构成中，（）用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】C99、为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天C.施工合同签订前第28天D.施工合同签订前第42天【答案】A100、按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于企业管理费的说法正确的是（）。A.包括企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具费B.当采用一般计税方法时，检验试验费中增值税进项税额以9%的税率扣减C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D.企业管理费中的税金包括营业税、城市维护建设税【答案】A多选题（共50题）1、下列关于预付款担保的说法中，正确的是()。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E:在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应与预付款金额一致。【答案】ACD2、根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF201-0216）下列关于预付款的说法正确的有（）。A.合同约定预付款保函的，发包人在收到预付款保函后7天内向承包人支付预付款金额B.预付款的抵扣方式、抵扣比例等，由合同双方在专用条款中约定C.预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函D.合同解除时预付款尚未扣完的，发包人应直接从预付款保函中扣除尚未扣完的款项E.合同未约定承包人提交保函的，尚未扣回的预付款应直接从履约保函中扣回【答案】BC3、下列情形中，视为投标人相互串通投标的情形有()A.投标人之间协商投标报价等投标文件实质性内容B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出E.不同投标人的投标文件相互混装【答案】BCD4、计算设备进口环节增值税时，作为计算基数的计税价格包括（）。A.外贸手续费B.到岸价C.设备运杂费D.关税E.消费税【答案】BD5、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B.施工单项合同估算价在200万元人民币以上C.施工单项合同估算价在100万元人民币以上D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上E:重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上【答案】ABD6、关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有()。A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B.当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类贷款利率的应予支持C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E:建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日【答案】ACD7、根据我国现行施工招标投标管理规定，投标有效期的确定一般应考虑的因素有（）。A.投标报价需要的时间B.组织评标需要的时间C.确定中标人需要的时间D.签订合同需要的时间E.提交履约保证金需要的时间【答案】BCD8、采用装运港船上交货价，下列属于卖方的责任有（）。A.在规定的期限内，负责租船并在合同规定的装运港口将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.支付运费D.负担货物在装运港装上船为止的一切费用和风险E.办理运输途中最低级别的保险，并支付保险费【答案】BD9、机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间，内容包括（）。A.在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇B.检查工程质量影响机械操作的时间C.气候条件引起的机械停工D.工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间E.施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间【答案】ABD10、（2014年真题）关于履约担保，下列说法中正确的有（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%C.中标人不按期提交履约担保的视为废标D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E.履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时【答案】BD11、下列与施工机械工作相关的时间中，应包括在预算定额机械台班消耗量中，但不包括在施工定额中的有（）。A.低负荷下工作时间B.正常施工时机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作量不饱满所损失的时间E.不可避免的中断时间【答案】BCD12、关于设备运杂费，下列说法中正确的有()A.进口设备的运费和装卸费是指由装运港口起至工地仓库止所发生的费用B.国产设备的运费和装卸费是指由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的费用C.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资D.在设备原价中没有包含的，为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费E.设备供销部门的手续费按设备采购单位自定费率计算【答案】BD13、在编制建设投资估算表时，按形成资产法分类，下列费用属于建设投资组成部分的有()。A.固定资产费用B.无形资产费用C.其他资产费用D.工程费用E:预备费【答案】ABC14、关于预算定额编制的说法，正确的有()。A.预算定额的计量单位一般按工序或施工工程确定B.在综合施工定额的过程中要增加两种定额间的水平差C.人工工日消耗量等于基本用工、辅助用工和人工幅度差之和D.材料消耗量包含净用量和以净用量为基数计算的损耗量E:以小组产量计算机械台班产量的，不再计算机械幅度差【答案】BD15、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15％，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】ACD16、下列内容中，属于工业项目建设标准的有()。A.建设条件B.工程定额C.项目构成D.建设用地E:劳动定员【答案】ACD17、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.施工排水降水【答案】AB18、关于履约担保，下列说法中正确的有()。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%C.中标人不按期提交履约担保的视为废标D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E:履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时【答案】BD19、下列各类时间中属于工序作业时间的有（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.不可避免的中断时间E.休息时间【答案】AB20、下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（）。A.土地补偿费B.安置补助费C.搬迁补助费D.土地管理费E.土地转让金【答案】ABD21、下列内容中，属于工业项目建设标准的有()。A.建设条件B.工程定额C.项目构成D.建设用地E:劳动定员【答案】ACD22、（2019年真题）以下属于流动资产的是（）A.存货B.库存现金C.应收账款D.应付账款E.预付账款【答案】ABC23、工业项目总平面设计的评价指标有()。A.永久性堆场占地面积B.绿化系数C.经营费用D.建筑物层高E:柱网布置【答案】AB24、下列关于新增固定资产价值确定方法的描述，正确的是（）。A.新增固定资产价值计算的对象是独立发挥生产能力的单位工程B.在建的附属辅助工程，交付使用后计入新增固定资产价值C.独立发挥效益的非生产性项目，建成后计入新增固定资产价值D.属于新增固定资产价值的其他投资应随受益工程交付使用的同时一并计入E.凡购置达到固定资产标准不需要安装的工器具不应计入新增固定资产价值【答案】BD25、依据《建设项目工程总承包合同示范文本》，下列属于工程总承包合同设计变更范围的有（）。A.对区域内基准控制点的调整B.发包人要求改变实验地点C.对设备规格和数量的调整D.对生产工艺流程的调整E.发包人要求增减合同中约定的专用工具的采购数量【答案】ACD26、下列属于预算定额机械台班消耗量中机械幅度差的是（）。A.施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间B.机械维修引起的停歇时间C.工程收尾时工作量不饱满造成的机械停歇时间D.在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇时间E.运输车辆在装货和卸货时的停车时间【答案】ABCD27、按照《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），以下情形中，应对合同价款进行调整的有（）。A.合同变更B.法律法规变化影响的合同价格增减C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减D.一周内监理人原因停水、停电等造成累计停工超过10小时E.设计人批准的变更估算的增减【答案】BCD28、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】ABD29、施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料，在确定材料定额消耗量时，必需消耗的材料包括（）。A.非实体性材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的施工废料D.不可避免的仓储损耗材料E.不可避免的施工操作中损耗材料【答案】C30、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013），关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有（）。A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起的措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【答案】ABCD31、下列费用中，属于设备运杂费的有()。A.国际运费B.运输损耗费C.供销部门手续费D.采购费E:仓库保管费【答案】CD32、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B.施工单项合同估算价在200万元人民币以上C.施工单项合同估算价在100万元人民币以上D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上E:重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上【答案】ABD33、在计日工表的编制过程中，应由招标人填写的是（）。A.项目名称B.实际数量C.综合单价D.暂定合价E.暂定数量【答案】A34、关于新增固定资产价值的确定，下列表述中正确的有（）。A.新增固定资产价值的计算是以单项工程为对象的B.计算新增固定资产价值，应在生产和使用的工程全部交付后进行C.建设单位管理费按单项工程的建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额的比例分摊D.土地征用费、勘察设计费用按单项工程的建筑、安装工程造价总额比例分摊E.运输设备及其他不需安装设备不计人分摊的“待摊投资”【答案】AC35、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价，以下各项中属于国有资金投资项目的是（）。A.各级财政预算资金的项目B.使用国家政策性贷款的项目C.国家特许的融资项目D.使用国有企事业单位借入资金的项目E.国有资金（含国家融资资金）占投资总额不足50％但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目【答案】AB