中海油天然气分包合同

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档中海油天然气分包合同目录：1、中海油天然气分包合同2、沙阎路水稳基层分包合同土石方工程分包合同甲方：（发包方）江西省机械施工公司乙方：（承包方）信宜市东镇建筑工程公司

根据工程施工需要，现甲方委托乙方对珠海高栏港经济区中海油天然气陆上终端平基工程施工。为明确工程内容、工程质量及合同双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用和平等互利的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条

工程概况

（一）

工程名称：珠海高栏港经济区中海油天然气陆上终端平基工程

（二）

工程地点：珠海高栏港经济区第二条工程范围及工程内容（一）工程范围：①中海油南海天然气陆上终端项目平基工程需用地总面积：153.5万m2，其中：标高为6m填海面积约618527m2，标高为50m平台面积：720049.3m2，（含停车场），终帮平面投影面积104794m2，西北部高填土边坡平面投影面积55673m2。乙方承包范围按上述工程范围扣除甲、乙双方确认已完成的范围确定。（二）工程内容：1、以开山削坡为主，根据施工图设计，50米平台部分将标高超出50米的山体采用普通爆破及控制爆破、开挖、修坡、整平等方式达到所需要的50米标高。将山体中不足50米标高的部分填至50米高。上边坡修至设计坡度，除掉松散石块，保证边坡安全稳定，并砌筑截水沟、急流槽和碎落台挡墙；下边坡修至设计坡度，砌筑第一级挡土墙；下边坡填筑时在原坡面上开挖宽高比不大于1：2的台阶，分层全宽范围填筑、压实，层厚不超过80cm。2、余土运至施工图规定的填海区和发包人指定的填海区，填海标高为+6.0米。3、围堰施工：先用大石块（≥500kg）填E6—F1边外堤，再填E6、F1、G1、H1围成的区域，F1-G1-H1边填土加宽50-100米，外侧再抛大石块（≥500kg）临时护面。4、配合强夯施工工作面：平台填方区域+41米标高夯实一次，+50米标高夯实一次；填海区域+2米标高夯实一次，+6米标高夯实一次。或根据发包人指令调整。

第三条工程造价（一）工程数量：按合同规定乙方承包范围及内容，经甲、乙双方确定，乙方最终完成工程量为：16124622_立方米，该工程量为乙方完成承包范围及内容的最终数量。

（二）

工程总造价（大写）：贰亿玖仟柒佰万玖仟肆佰肆拾肆元（其中包含预留金壹仟伍佰万）。（小写）：297009444元（其中含预留金15000000）。（三）承包方式：乙方承包范围和承包内容内的工程采用总价包干承包方式，即包人工、包机械、包施工材料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包交通疏导、包施工围蔽、包对外协调、包临水临电以及临时驻地建设、包竣工资料、包试验检测、包竣工验收等。上述乙方承包单价和总价是乙方完成承包范围和承包内容内的所用工程费用的总和，包含了除不可抗拒的重大自然灾害、战争外的一切风险的费用的总和，施工过程中不作任何调整。

第四条

工期

（一）合同工期总日历天数：200天。上述施工工期是指除发生了不可预见或不可抗力外，乙方完成按本合同承包范围内所有工程的时间，包括节假日及天气影响的时间总和。（二）工期目标：1、2009年12月31日前平台部分交地50万平方米。如不能完成，罚款100万元；提前完成，每提前完成一天奖励10万元，最多奖励100万元。2、2010年3月31日前工程全部交地，如不能完成，罚款100万元。3、合同签订后第1天内必须马上组织施工设备、人员进场，同时乙方向甲方提交施工组织设计，第7天内施工设备、人员达到施工组织设计要求，并完备相关手续，进入正常施工阶段。4、自合同工期计算之日起进入正常施工阶段后（不可抗力因素除外），平均每日挖方量不得少于3万立方米。如连续5个工作日日挖方量达不到该要求，或连续一周无挖方施工，发现一次罚款100万元，从工程款中扣除，并采取延期支付当月进度款。连续一个月未达到日平均工程量的50%，甲方有权中止合同，要求乙方立即无条件退场，并承担由此造成的一切损失。

第五条

质量标准1、乙方施工中必须按照现行的国家有关技术标准、建设工程施工质量验收标准、设计图纸、施工说明书、设计变更（通知）等技术文件，以及业主结合工程需要所拟定的技术规范内容进行施工。2、本工程质量目标：合格。3、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计、质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验评定标准以及设计要求组织施工。第六条

计量与支付1、工程进度款按实际完成工程量每月计量，以业主给与甲方支付进度款时进行支付。2、乙方每月15日和30日报工程进度报表给甲方；每次按乙方当次所完成工程价款的50%支付；工程全部完工、分部工程验收通过并甲方的结算经业主审核后，按乙方结算工程造价款累计支付至90%；剩余10%待工程缺陷保修期满后，认为无质量遗留问题并在甲方收到业主支付保留金后无息支付给乙方。第七条

变更1、在组织施工中，要坚持“按图施工”，乙方不得擅自变更设计。凡未经设计、审核、技术负责人签字及设计单位盖章的图纸和未经甲方、监理工程师及业主审查签认的，均属手续不全，一概无效。由于乙方按无效图纸施工造成的一切损失，均由乙方承担。2、除业主或设计单位签发变更外，本工程不发生任何变更。3、由业主或设计单位签发变更，导致工程量增减，增减工程造价按乙方承包项目单价计算；属于新增项目，甲、乙双方商议确认造价。第八条

结算工程全部完工、并经业主、监理等有关部门验收通过后，乙方向甲方提交竣工结算。如无发生变更，乙方承包的工程总造价即为乙方的结算造价；发生变更时，按变更有关条款计算结算造价。

第九条

双方责任

（一）

甲方责任

1、负责提供完整的施工设计图纸（包括设计变更），交2份给乙方。2、负责在开工前，组织项目部各部门向乙方进行技术、安全、文明施工交底。3、负责提供乙方可施工的工作场面。4、负责对乙方进行施工技术、施工进度、施工质量、施工安全等全过程进行指导、检查、管理和监督、验收。5、负责乙方与现场监理的协调工作。6、负责按合同规定拔付工程款。（二）

乙方责任

1、合同签定后，乙方负责根据甲方要求的开工时间进场进行施工，并严格按照设计图纸、现行规范、技术标准、甲方要求进行施工，保证施工质量和进度。2、乙方必须按照甲方的工期要求，精心组织足够的人员、机械设备等进行施工，并满足甲方的工期要求；同时乙方必须按照业主的要求完成本工程工期，乙方必须无条件执行，并不得向甲方要求增加费用。3、乙方必须精心组织施工，避免在深夜进行施工扰民，如招人投诉受到有关部门的罚款等处理，一切责任由乙方负责。4、乙方必须保证施工现场文明施工符合有关规定，否则，要承担因违反有关规定所造成的损失和罚款。5、由于工程施工范围内埋设有许多地下管线和构筑物，乙方必须对施工范围的地下管线和构筑物进行提前排查，在施工过程中细心观察，不得野蛮施工，如因乙方施工原因造成损坏，一切责任由乙方负责。甲方有权视情节的严重性进行罚款，同时有权解除合同，安排其它施工队伍进场施工。由此造成的损失一切由乙方负责。6、乙方必须保证施工现场安全设施、安全施工符合有关规定，不得出现任何安全事故，否则，一切责任由乙方负责。甲方有权视情节的严重性进行罚款，同时有权解除合同，安排其它施工队伍进场施工。由此造成的损失一切由乙方负责。7、乙方必须保证施工现场的交通围蔽及交通疏解符合有关部门的要求，否则，要承担因违反有关规定所造成的损失和罚款。8、负责对自己的施工人员做好安全管理工作，服从甲方人员的监督管理。施工期间，因乙方原因出现打架、斗殴及意外伤亡事故，所造成的损失一切由乙方负责，甲方有权视情节的严重性进行罚款。9、乙方必须对其现场施工人员、设备及财产的安全负责，乙方在施工现场内的一切安全责任事故均由乙方负责。10、制定妥善的工程质量和安全保证措施，非甲方或业主(或总承包方)原因造成工程质量及进度达不到有关规范验收标准及合同要求的，所造成的一切损失责任由乙方承担；11、保证以自有足够的人员和设备履行本合同，非经甲方同意，合同项下的任何工作不得转让给第三者来完成；12、进场设备必须具有产品合格证和特种设备使用许可证；乙方全部施工人员必须持有效的“三证”（身份证、流动人口婚育证明和外出人员劳动就业登记卡），特种作业人员必须具有有效的特种作业操作证，乙方应将上述证件复印件提交甲方，经确认合格登记后进场施工；13.乙方必须及时到当地劳动部门办理用工审批手续，办理工人暂住证等，一切费用由乙方负责；14.乙方应到当地劳动和社会保险部门办理施工人员的劳动、社会保险和人身保险并将有关手续的复印件交甲方，否则因此造成的一切后果由乙方负责；15、乙方应按照《广东省人口与计划生育条例》的规定管理好乙方工作人员，认真履行双方签订的《人口与计划生育责任书》，并应认真接受甲方的检查和监督；16、在施工过程中，乙方必须积极主动地配合甲方及有关人员对乙方工作进行监督、检查和验收；乙方应认真做好自检工作，工程经甲方及监理验收合格后方可进行下一道工序，否则，乙方应无条件返工并承担因此产生的费用。第十条工程质量保修期1、本工程的缺陷维修责任期为一年，以工程竣工验收合格并取得竣工验收鉴定书的当天算起。2、在缺陷维修责任期内，确因施工责任造成的质量缺陷，应由乙方负责维修，乙方接到甲方修理通知之日后15天内应派人修理，否则，甲方可自行组织力量修理，因此发生的费用由乙方先在保留金中扣除，不足部分乙方应负责支付，业主或甲方并保留追诉的权利；同时，也不解除乙方对完工工程质量应负的全部责任和义务。第十一条税费本合同中乙方施工的工程，按照国家现行税法和有关部门现行规定虚缴纳的一切税费由乙方负责，乙方必须办理外经证。第十二条违约1、由于乙方原因无法继续进行施工并退场，甲方视乙方自愿提前终止合同，甲方将扣除乙方已完成工程造价的10%作为赔偿金，并承担由此造成的一切损失。2、由于乙方施工无法满足合同的施工进度、施工质量、施工安全、文明施工，甲方有权解除合同，同时安排其它施工队伍进场施工，同时扣除乙方已完成工程造价的10%作为赔偿金，并承担由此造成的一切损失。第十三条合同份数本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。第十四条合同有效期本合同自双方签章后生效。在本工程交工验收并经最后竣工验收合格，在缺陷维修责任期满并工程通过了最终验收，无遗留问题并结算完毕后失效。第十五条争议解决条款甲、乙双方在合同的解释或履行时发生争议，首先通过甲、乙双方友好协商或协调解决，如协商或协调未能解决问题，可由任一方提交工程所在当地仲裁委员会或经济法庭仲裁，仲裁费按仲裁裁决执行。第十六条、合同补充条款本合同条款未尽事宜，按甲方与业主签定的《广东省建设工程施工合同》“高栏港合施字2009第056号”中相应条款执行。双方也可根据具体问题结合有关规定拟定补充条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。第十七条合同附件：1、施工安全生产管理协议书2、施工环保承诺书发包方:(章)江西省机械施工公司

承包方:(章)信宜市东镇建筑工程公司

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

邮政编码：

邮政编码：

签约时间：

年

月

日

签约时间：

年

月

日施工安全生产管理协议书甲方：江西省机械施工公司乙方：信宜市东镇建筑工程公司工程合同名称：土石方工程分包合同为了全面履行甲、乙方签订的工程施工合同，进一步明确甲、乙双方在施工中各自的安全生产责任，防止工伤事故的发生，根据国家和地方政府的有关安全生产法律、法规的规定，甲乙双方在签订工程施工合同的同时，签订《施工安全生产管理协议书》(以下称“协议书”)。本“协议书”是工程施工合同中有关安全生产的补充条款，具有同等法律效力，双方必须认真履行。一、甲乙双方共同遵守的条款1.认真贯彻执行国家和地方政府颁发的有关安全生产的法律、法规和规定。2.坚持“安全第一、预防为主”的方针。认真做好安全生产教育，严格管理，不违章指挥、不违章作业，做到文明施工，禁止野蛮作业。3.发生事故，立即采取有效措施，保护现场；并分别按事故报告规定上报各自上级主管部门及当地政府有关部门。处理事故，要坚持“四不放过”的原则。二、甲方应履行的条款1.负责对乙方进场人员进行有关施工安全生产知识，管理规章制度和施工安全注意事项的教育。保存安全生产教育内容资料和乙方参加安全教育人员的签认记录。2.负责对乙方所承担工程项目进行安全技术交底，双方在安全技术交底书上签字，并在实施过程中进行监督检查。3.对乙方特种作业人员的资格进行验证，禁止无证人员从事特种作业。4.向乙方提供的施工设备、工具、电气设备等，必须符合安全技术要求，并监督乙方在施工中正确使用。5.对乙方在施工中的安全生产情况进行监督检查，发现违章行为和安全隐患，下令限期整改，有权制止或下令停工整顿。三、乙方应履行的条款1.严格遵守甲方统一的安全生产管理规章制度，接受甲方安全生产监督检查。2.明确主管安全生产的负责人和专(兼)职安全技术管理人员，制定本单位安全生产管理规章制度并报甲方备案。若更换责任人，须重报甲方审批同意，其后任必须全面继续承担前任应履行的义务和责任。3.对本单位施工作业人员坚持进行安全生产教育。保证安全管理人员和特种作业人员持证上岗，禁止无证人员从事特种作业。4.对本单位的施工人员应登记造册报甲方，接受甲方的入场安全教育，人员调整应如实报告，保证新入场施工作业人员必须进行安全教育，未经安全教育者不得安排施工作业。所有费用自理，违章处罚。5.坚持班前安全活动，在分配施工任务的同时，应进行有针对性的安全技术交底或施工安全注意事项。督促施工作业人员按规定正确使用劳动防护用品，遵章守纪，不违章作业。6.对甲方下令整改的安全隐患，必须按期认真落实整改。7.不得擅自动用甲方的施工机具、设备、设施、消防器材，不得私自搭设临时电气线路和损坏安全设施，否则，发生事故除自负责任外，还应赔偿甲方经济损失。8.在施工中因乙方人员违章指挥、违章作业或违反劳动纪律而发生的伤亡事故，其责任和经济损失由乙方负责。9.乙方进场的特种设备，必须持有效特种设备检验合格证。10、乙方在实施特种作业（爆破、脚手架搭拆等工程）时，必须制定专项施工方案报甲方、监理、业主审批许可，并严格执行专项施工方案，保证施工安全。四、附则本“协议书”一式三份，具有同等效力。甲乙双方各执一份，报甲方公司安全部门核备一份。本“协议书”自签订之日生效，工程结束，人员退场后失效。发包方:(章)江西省机械施工公司

承包方:(章)信宜市东镇建筑工程公司

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：邮政编码：

邮政编码：

签约时间：

年

月

日

签约时间：

年

月

日施工环保承诺书为确保在所承担工程任务施工过程中对环境不造成负面的影响，本承包人（以下简称：乙方）向甲方做出以下承诺：一旦由乙方承担广州南沙开发区虎门渡口污水泵站工程的泵站、变电所主体结构及附属工程施工任务，在乙方承担的施工范围内将严格执行国家、地方、设计、业主、监理、甲方提出的环境保护的相关的规定，采取有效的措施，以满足以下环保要求：1、水污染防治a、有效地利用水资源，制定污水管理措施，坚决杜绝乱排乱放污水，禁止利用渗坑、渗井、裂隙排放、倾倒污水。在施工现场设置排水沟及沉淀池，施工污水经沉淀后再排入市政污水管网或河流。b、禁止向水体排放生活垃圾、废渣、废油、酸碱液及其它有毒废液；禁止在水体中清洗被油类或其它有毒物污染的容器。在生活区放置垃圾桶，垃圾桶中的垃圾定时清理运送至垃圾场；施工现场不定期清理，以防止废渣、废油造成水污染。c、顶管工程施工产生泥浆，先租用地方鱼塘集中放置，待施工完成后集中清理。2、大气污染防治a、砂石料加工及拌和供需必须采取防尘措施，防止污染环境；施工人员必须佩带防尘口罩等劳保用品，以防危害人员健康。b、水泥、砂石料装运必须覆盖封闭，以防止运输扬尘污染和物料滑落伤人。为防止公路二级扬尘污染，各施工场内路面必须定期洒水。c、水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料密闭保存或采取覆盖等措施。现场袋装水泥有专用水泥仓库，折装倾卸使用时要设防尘设施。d、施工现场的机械设备、车辆的尾气排放符合国家环保排放标准的要求。e、施工现场严禁焚烧各类废弃物，违者罚款200元/次。f、爆破特种作业时，必须严格按照有关爆破作业规范操作，并采取防尘措施，防止污染环境。3、弃土和固体废弃物处置a、施工弃土和固体废弃物必须送到设计和合同要求指定或经甲方认可的弃土场堆放，不准随意堆放。b、设置临时垃圾贮存设施，防止流失，并定期把垃圾送到当地规定的垃圾弃置场。c、禁止将含有毒成分的废渣随意倾倒或直接埋入地下。4、公众健康a、所有施工人员入场前应到环管办认可的卫生防疫部门进行传染病检查，不合格者不得入场。b、做好灭鼠、灭蚊虫工作，预防鼠害、虫害，定期对居住和工作环境设施进行消毒和卫生清扫。c、生活用水水源，必要时进行净化处理。5、土地利用、水土保持a、施工期间砍伐树木和清除地面余土时不得超出设计范围，否则，一切责任自负。b、不得随意倾倒施工废土及建筑垃圾，防止造成施工区域内的河、沟、渠等水道堵塞，如因违反相关要求所发生的一切后果自负。c、所承包的工程完工后，无条件地按规划设计要求对施工区土场及临设用地进行平整绿化或复耕。6、施工现场的噪声控制a、在沿线民居附近施工时，严格控制人为噪声，最大限度地减少噪声扰民。b、凡在人口密集区进行强噪声作业时，注意与周边居民沟通，严格控制作业时间，确保对居民生活造成影响。c、对因生产工艺要求或其他特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前向有关部门提出申请，经批准后方可组织夜间施工。d、运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。同时，乙方承诺，如因乙方疏忽、措施不当等无法满足以上要求或造成后果的，甲方有权代为整改，相关费用在乙方工程计量款中等额扣除。 发包方:(章)江西省机械施工公司

承包方:(章)信宜市东镇建筑工程公司

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：邮政编码：

邮政编码：

签约时间：

年

月

日

签约时间：

年

月

日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档沙阎路改造水稳基层工程分包合同第一部分协议书总包方（全称）：（以下简称总包方）分包方（全称）：江西赣粤高速公路工程有限责任公司（以下简称分包方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于江西赣粤高速公路工程有限责任公司（以下简称为“业主”）与总包方已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），总包方和分包方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称：九江长江公路大桥A2标——沙阎路水稳基层路面分包工程地点：九江县二、分包工程承包范围：1、K0+000~K1+307.9；2、K0+000~K0+412.6；3、K0+000~K0+404.1。三、分包合同价款15cm水泥稳定碎石元/T；10cm开级配水泥稳定碎石元/T。四、工期开工日期：本分包工程定于2011年月日开工；竣工日期：本分包工程定于2011年月日竣工；合同工期总日历天数为：天。五、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004，达到合格。六、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、分包方的报价书；3、本合同第三部分；4、本合同第二部分；5、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；6、合同履行过程中，总包方和分包方协商一致的其它书面文件；7、合同的附件。七、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《第二部分》中分别赋予它们的定义相同。八、分包方向总包方承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程，并在质量保修期内承担保修责任。九、总包方向分包方承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款，以及其他应当支付的款项。十、分包方向总包方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的总包方的所有义务，并与总包方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。十一、合同的生效合同订立时间：2011年月日；合同订立地点：江西省九江市九江县本合同双方约定双方签字后生效。总包方：（公章）分包方：（公章）住所：住所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除第三部分另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1第二部分：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。1.2第三部分：是总包方与分包方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对第二部分的具体化、补充或修改。1.3总包合同：指业主与总包方之间签订的施工总承包合同。2、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同第三部分另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）、本合同协议书；（2）、分包方的报价书；（3）、本合同第三部分；（4）、本合同第二部分；（5）、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；（6）、合同履行过程中，总包方和分包方协商一致的其它书面文件；（7）、合同的附件。2.2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包方和总包方协商解决。双方协商不成时，按本合同第二部分第23.3条关于争议的约定处理。3、适用法律、行政法规及工程建设标准3.1适用法律和行政法规除本合同第三部分中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。3.2适用工程建设标准双方在本合同第三部分内约定适用的工程建设标准的名称；本合同第三部分没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。本合同中没有相应工程建设标准的，应由总包方按照本合同第三部分约定的时间向分包方提出施工技术要求，分包方按约定的时间和要求提出施工工艺，经总包方确认后执行。4、图纸4.1总包方应按照本合同第三部分约定的日期和套数，向分包方提供图纸。分包方需要增加约定以外图纸套数的，总包方应代为复制，复制费用由分包方承担。4.2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且总包方委托分包方进行深化施工图设计的，分包方应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包方的深化设计须经过总包方确认后方可进行施工。分包方应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。若总包方委托分包方进行深化施工图设计的工作及发生的费用，双方应在第三部分中约定。二、双方一般权利和义务5、总包合同5.1分包方对总包合同的了解总包方应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供分包方查阅。当分包方要求时，总包方应向分包方提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容除外）的副本或复印件。分包方应当全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。5.2分包方对有关分包工程的责任除本合同条款另有约定，分包方应履行并承担总包合同中与分包工程有关的总包方的所有义务与责任，同时应避免因分包方自身行为或疏漏造成总包方违反总包合同中约定的总包方义务的情况发生。5.3分包方与业主的关系分包方须服从总包方转发的业主或监理单位与分包工程有关的指令。未经总包方允许，分包方不得以任何理由与业主或监理单位发生直接工作联系，分包方不得直接致函业主或监理单位，也不得直接接受业主或监理单位的指令。6、指令和决定6.1总包方指令就分包工程范围内的有关工作，总包方随时可以向分包方发出指令，分包方应执行总包方根据分包合同所发出的所有指令。分包方拒不执行指令，总包方可委托第三方完成该指令事项，发生的费用从应付给分包方的相应款项中扣除，金额按照总包方委托第三方完成该项内容约定的价格的1.5倍执行。6.2业主或监理单位指令就分包工程范围内的有关工作，分包方应执行经总包方确认和转发的业主或监理单位发出的所有指令和决定。7、项目经理7.1项目经理的姓名、职称在本合同第三部分内写明。7.2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应通知分包方，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。7.3总包方如需更换项目经理，应通知分包方，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。8、分包项目经理8.1分包项目经理的姓名、职称在本合同第三部分内写明；8.2分包方如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知总包方，并征得总包方同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。8.5总包方有权要求分包方更换认为不称职的分包项目经理。9、总包方的职责9.1总包方应按本合同第三部分约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：（1）向分包方提供根据总包合同由业主办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包方提供具备施工条件的施工场地，发生费用按合同价款约定执行，未另行约定的由总包方承担。（2）按本合同第三部分约定的时间，组织分包方参加业主组织的图纸会审，向分包方进行设计图纸交底。（3）为分包方提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通，发生费用按合同价款约定执行，未另行约定的由总包方承担。（4）负责整个施工场地的管理工作，协调分包方与同一施工场地的其它分包方之间的交叉配合，监督分包方按照经批准的施工组织设计进行施工。（5）遵守政府有关地方主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定及相应标准，按规定办理有关手续，并以书面形式通知分包方，由此发生的费用按照合同计价条款执行，如合同中未另行明确的由总包方承担；因总包方未按照国家及地方的相应管理制度执行，造成的罚款由总包方自行承担。（6）总包方应做的其他工作，双方在本合同第三部分内约定。9.2总包方不能履行上述9.1款约定某条款时，应及时通知分包方，以便分包方提前制定或采取相应的措施来弥补分包方可能因此造成的成本费用增加或工期延误。10、分包方的职责10.1分包方应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。分包方在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知总包方。10.2按照本合同第三部分约定的时间，完成规定的设计、施工内容，报总包方确认后方可在分包工程中使用。10.3在本合同第三部分约定的时间内，向总包方提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包方不能按总包方批准的进度计划施工时，应根据总包方的要求提交一份修订的进度计划和赶工的措施报总包方审批。10.4分包方应在第三部分约定的时间内，向总包方提交一份详细施工组织设计，总包方应在第三部分约定的时间内批准，分包方可执行。10.5已竣工工程未交付总包方之前，分包方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包方自费予以修复。已完工程成品保护的特殊要求及费用承担双方在第三部分中约定。10.6分包方人员必须严格履行总包合同中分包工程相对应总包方应承担的义务，并遵守总包方企业制定的各项现场管理规定和制度。10.7分包方在工程开工前，将分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、法人委托书、主要管理人员上岗证和特殊工种人员上岗证等证件复印件加盖分包方单位公章交总包方备案。10.8分包方现场项目经理全权代表分包方处理与本工程施工有关的一切事项。分包方代表必须常驻施工现场，离开现场必须征得总包方的同意。分包方必须派驻现场的专职质量、安全、技术人员各不得少于1名。10.9分包方应安排工程施工负责人及安全、质量专业人员在施工现场，且未经总包方同意不得更换。10.10分包方在施工中必须遵守当地的各项规定，如有违反，所发生的一切费用及损失（包括给总包方带来的损失）均由分包方承担。不得在现场打架闹事赌博等违法乱纪行为。10.11分包方应严格按施工规范标准组织施工和进行隐蔽工程施工。未经总包方及监理的批准，工程的任何部分不得覆盖、掩蔽或包装。否则，总包方有权要求打开这部分工程供检验，并由分包方自费恢复原状，且承担相关费用。10.12分包方承包范围内工程完工后总包方认为具备退场条件后，10天内分包方应清理现场，运走自有的机械设备、剩余材料、垃圾等，做到工完场清。否则每拖延一天违约金一万元。10.13分包方在施工中，若发生质量、安全、工期、文明施工及劳务费、材料费等付款拖延，造成向监理、业主及地方政府部门等的投诉，视情节轻重，总包方对分包方给予相应处罚。10.14如因分包方的原因造成监理、业主及地方政府部门向总包方进行罚款，主要责任由分包方负责。10.15分包方施工人员在行为、语言等方面必须维护总包方企业形象和信誉，不得影响总包方企业形象。10.16如发生分包方材料供应商或分包方工人向总包方索款的现象，分包方必须在总包方的监督下将情两日内妥善处理完毕，否则按分包方的供应商或工人索要额的5%的违约金支付给总包方，并由分包方承担相关的损失和费用。10.17在工程施工过程中，出现总包方项目部工作安排与分包方有异议情况时，分包方应在收到总包方安排后，在后续工序施工前及时以书面形式向总包方分公司主管领导如实反映情况，提出合理化建议，分包方未对总包方安排提出异议，由此造成的返工、返修费用由分包方自行承担。分包方不得以此为由向总包方提出有关的索赔要求。10.18分包方应做的其他工作，双方在本合同第三部分内约定。11、总包合同解除11.1分包方履行分包合同过程中，如总包合同解除，双方分包合同自行解除，分包方接到总包方解除通知后，应无条件尽快撤离现场。11.2因本合同第11.1款原因终止分包合同，总包方必须同分包方办理已完分包工程的结算。12、转包与再分包12.1分包方不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再违法分包给他人。三、工期13、开工与延期开工13.1分包方应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包方不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向总包方提出延期开工的理由。总包方应当在接到延期开工申请后以书面形式答复分包方。总包方不同意延期要求或分包方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。14、工期延误14.1分包工程工期延误，先经过业主书面认可，再经过总包方确认，工期方可相应顺延，否则工期不予顺延。14.2因分包方原因不能按期竣工，不得低于总包合同中关于工期违约责任，双方在合同的第三部分中约定。14.3分包方应编制施工组织设计并报总包方审核，总包方对照施工施工计划进行检查，对因分包方原因达不到节点计划进度的，每次扣除分包方工程进度款的1%（如总工期符合合同要求的，可以返还）。四、质量与安全15、质量与验收15.1分包工程质量应达到工程质量标准，不低于总包合同标准，双方在本合同的第三部分中约定。15.2因分包方原因工程质量达不到约定的质量标准，双方在本合同的第三部分中约定。15.3因分包方原因发生质量事故，由分包方负责承担事故所有费用损失，双方在本合同的第三部分中约定。16、安全施工16.1分包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。16．2在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包方应提出安全防护措施，经总包方批准后实施，发生的相应费用由分包方承担。如总包方、监理、总包方检查出安全隐患，指示分包方采取安全措施，分包方应当执行并承担该费用。16.3因分包方原因发生安全事故，由分包方负责承担事故所有费用损失，双方在本合同的第三部分中约定。五、合同价款与支付17、合同价款及调整17.1双方可在本合同第三部分内约定采用其中一种：（1）固定合同总价。合同价款不得调整。（2）固定合同总价（可签证）。分包方承包范围内合同价固定包干，设计变更和签证另行调整合同价。双方在本合同第三部分中约定设计变更和签证的调整方法。（3）固定综合单价合同。结算时综合单价不变，工程量按实结算；工程量的计算规则双方在本合同第三部分中约定。（4）上交管理费的合同。分包方向总包方上缴合同结算价款的固定比例的管理费，合同中约定的分包方上缴管理费费率不因合同价款的调整而改变。其中包括两种方式，本合同选择具体的方式在第三部分中约定：A、分包方上交总包方管理费的基数以甲乙双方确认的含税含业主供应材料款的最终结算价为准，分包方的最终结算价为甲乙双方确认的最终金额扣除上交总包方的管理费和其它应扣各项费用后的结算金额。B、分包方上交总包方管理费的基数以总包方跟业主确认的对应工作内容的含税含业主供应材料款最终结算价为准，分包方的最终结算价为总包方跟业主确认的对应工作内容的最终结算价扣除上交总包方管理费和其它各项费用的结算金额。17．2上述合同价款中必须明确包括但不限于除总包方供应材料和设备外的为完成合同范围内的工程所需的全部人工、其它材料、机械、措施费、土石方堆场处理费、取土回填购土费、燃动费、大型设备的进出场费、设备闲置费、安拆费、降排水费、物价上涨、各种规费、临建费、水电费、管理费、养路费、修理费、住宿费、维护费、利润、各类税金、风险、垂直运输、场地内水平运输、二次搬运、安全施工、文明施工、材料保管和堆放、成品保护费、测量放线、材料上下车费、扰民调停费、赶工费、窝工费、竣工清理费、环境保护、缺陷修理、保障保险费、检验试验费、保险费、配合业主或总包方另行分包的项目所需的配合服务费用，以及为完成本合同承包范围由总包方安排的其它工作和合同明示或暗示的风险、责任和义务等，如未明确由分包方来承担。17．3合同价款中必须明确合同总价中的已包括安全文明施工专项资金，专项资金暂定为合同价的2%，多退少补。即为确保本工程安全和文明施工所需投入的费用，该专项资金由总包方在支付工程进度款时暂为扣除，如分包方安全文明施工均达到要求，则总包方适时办理安全文明施工费用的结算后，返还给分包方此安全文明施工专项资金，如分包方没有在规定的时间内未按总包方和有关规定进度安全文明施工，则总包方组织其他的人员来进实施，其费用按市场价的2倍由分包方来承担。18、工程中间结算和竣工结算18.1中间结算和竣工结算流程:A总包方的项目部工长开具的形象进度证工单;B质量员、安全员、材料员等签字C项目部的预算员办理结算单D项目部主管生产经理审核E商务经理审核F项目经理审核G分公司部门审核H分公司主管领导审核I分公司经理审定J递交给分包方K分公司财务部挂帐L返回给项目部和分公司相关部门（中间结算不做为结算竣工结算依据，办理的中间结算只能作为总包方内部记帐和办理分包方进度付款的依据，仅作为本合同最终结算的参考，以双方办理完的竣工结算为准）。18．2上述结算流程由总包方的项目部派专人办理，在七个工作日内完成，不得由分包方人员全程追踪。18.3对分包方自行超出设计图纸范围和因分包方原因造成返工的工程量，总包方不予计量。18.4施工中若出现工程变更，分包方必须在收到经总包方确认的工程变更、洽商单后方可按变更内容施工。对于需要确定施工造价的变更、洽商需在施工前由总包方配合分包方向业主和监理办理有关签证资料及认价工作，业主及监理确认后，在办理整体工程结算时将经业主及监理确认的变更、签证内容汇总到向业主报送的结算中；若最终结算中，业主不予确认变更、签证部分的相关费用，则该部分工作内容所发生的全部费用由分包方自行承担。19、合同价款的支付19.1实行工程预付款的，双方应在本合同第三部分内约定总包方向分包方预付工程款的时间和数额，分包方向总包方提供同等数额的预付款担保，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。19.2在确认中间结算和竣工结算后，总包方应按本合同的第三部分约定的时间和方式，向分包方支付工程款（进度款）。19.3分包方确保上期工程款按时足额支付民工工资、支付材料费和机械费等。分包方出具上期工程款支付明细，总包方项目部商务经理、项目经理负责核实资金流向。若分包方一经核实存在与明细有明显不符的现象，总包方有权拒付本期工程款，并由分包方承担相关责任。六、工程变更20、工程变更20.1分包方应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：（1）业主根据总包合同作出的变更指令。该变更指令业主作出并经总包方确认后通知分包方；（2）除上述（1）项以外的总包方作出的变更指令。20.2本分包工程所有的设计变更、现场签证以业主认可为准，否则总包方不予认可。七、工程竣工验收21、工程竣工验收21.1由总包方负责收集、整理并填写完整的竣工验收资料；。21.2总包方应负责向业主提供竣工验收报告并邀请业主进行验收，分包方应配合总包方进行验收，并为验收创造条件。根据总包合同无需由业主验收的部分，总包方应按照总包合同约定的验收程序自行验收。21.4分包工程竣工验收未能通过且属于分包方原因的，分包方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。22、质量保修22.1保修期自总包工程整体竣工之日开始计算，保修期与总包合同规定一致。八、争议、保险、担保23、争议23.1如因分包方劳务作业层或现场施工组织管理的原因造成工程不能顺利进行，在不免除分包方的相关责任前提下，总包方另行组织有关人员进行施工，但由此造成的相关费用增加由分包方全额承担，分包方另按合同价的3%的违约金支付给总包方。23.2如因分包方的原因造成工程停工或工期、质量根本无望达到合同的要求，则分包方无条件地在一周内将分包方所有人员和材料退场，不得影响总包方另行组织人员继续施工。否则每拖延一天按合同价千分之一向总包方支付违约金，并由分包方承担相关责任和费用，退场后方可办理双方中间结算。结算和付款时间为：结算为已完工的产品或半成品按合同的相关工程造价程序规定计算。付款时间为业主支付总包方全部工程款后一个月内。23.3总包方分包方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同第三部分内约定以下一种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。23．4发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；（2）调解要求停止施工，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止施工；（4）法院要求停止施工。24、保险24.1总包方可以为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。业主已经办理的保险视为总包方办理的保险。24.2分包方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。24.3保险事故发生时，总包方分包方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。24.4具体投保内容和相关责任，总包方分包方在本合同第三部分内约定。九、其他26、材料设备供应26.1有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中业主与总包方的有关约定履行。26.2总包合同约定就分包工程部分由业主供应的材料设备，视为总包方供应的材料设备。26.3除26.2款和总包方采购的供应材料设备外的工程所需材料设备应由分包方自行采购，但必须提供产品合格证明和复检报告，以确保材料、设备的合格。26.4总包方负责供应的材料、设备结算方法：（1）甲供材料设备供应的清单在第三部分中约定，甲供材料或设备采购计划分包方必须提前十五天向总包方提供需求量计划，并对计划的准确性负责；（2）分包方无条件的配合甲供材料、设备的到场验收工作，分包方负责上下车并在指定的区域堆码整齐、存放、保管；对设备需进行开箱验收的，分包方必须派专业人参加，并签收验收结果、办理三方移交手续，移交后的材料、设备出现破损或丢失由分包方承担责任。（3）分包方不得将甲供的材料、设备私自运出施工现场。（4）提供的每种材料或设备总量计划必须准确，不得超过双方约定的总量，超出部分按采购价的1.5倍作为总包方的供应给分包方的材料料价或设备价；节约量的利润分配双方在第三部分中约定。（5）如总包方提供的材料设备，分包方在验收过程中发现有质量缺陷，分包方有权拒绝使用。27、文物27.1总包方根据总包合同，应将涉及分包方施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包方，分包方在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由分包方承担所需费用。27.2分包方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告总包方。28、不可抗力28.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。28.2不可抗力事件发生涉及分包方施工场地的，分包方应立即通知总包方，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。28.3分包方承担自身的人员和财产的损失。28.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。29、合同生效与终止29.1总包方分包方在本合同协议书中约定合同生效方式。29.2总包方分包方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。29.3分包合同的权利义务终止后，总包方分包方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。30、合同份数30.1本合同正本两份，具有同等效力，由总包方分包方分别保存一份。30.2本合同副本份数，由双方根据需要在本合同第三部分内约定。31、补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同第二部分内容具体化、补充和完善。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、图纸1.1总包方向分包方提供图纸的日期：施工现场双方协商确定；总包方向分包方提供图纸的套数：施工现场双方协商确定；施工图纸费用承担的约定：无。1.2总包方委托分包方进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：无；4.3复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担无；4.4关于使用国外图纸的要求及费用承担：无。二、双方一般权利和义务2、项目经理姓名：职务项目经理。3、分包项目经理姓名：职务项目经理。4、总包方的职责4.1总包方应完成下列工作：（1）向分包方提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间： 施工现场双方协商确定；（2）组织分包方参加业主会审图纸的时间：施工现场双方协商确定；向分包方进行设计图纸交底的时间：施工现场双方协商确定；（3）总包方为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担： 无 ；（5）、双方约定总包方应做的其它工作：无。 5、分包方的职责5.1分包方应完成下列工作：（1）需完成的设计内容和提交时间： 应甲方要求进行图纸的深化设计，时间满足现场施工需要；10.3分包方应在本合同签订生效后 2天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。分包方向总包方提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为： 无；总包方批准工程进度计划的时间：收到工程进度计划后2日内。10.4向总包方提交施工组织设计的时间：开工前5日内；总包方批准施工组织设计的时间：收到施工组织设计后2日内。10.5各种规费的承担约定：按合同中的相应条款执行。10.6已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：未移交后续施工单位使用前，对已完工工程的保护工作及费用均由分包人负责，发生损坏的由分包人自费按相关质量标准予以修复；移交后续施工单位使用后，对已完工工程的保护工作及费用均由后续施工单位负责，发生损坏由后续施工单位自费按相关质量标准予以修复。10.21双方约定分包方应做的其它工作：无偿配合甲方测量放线。三、工期14、工期延误14.1双方约定工期顺延的其他情况：因下雨及其他非承包人原因导致工程无法施工的，工期可顺延，以现场签证认可为准。14.2因分包方原因不能按期竣工，工期违约责任的约定：每延误一天罚款1000元。四、质量与安全15、质量检查与验收15.1双方关于分包工程质量标准的约定：达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准。15.2因分包方原因工程质量达不到约定的质量标准，双方约定违约责任分包方承担一切相关经济损失。15.3因分包方原因发生质量事故，并由分包方负责承担事故所有费用损失。15.3因分包方原因发生安全事故，由分包方负责承担事故所有费用损失，双方约定违约责任在分包安全管理协议书中另行约定。五、合同价款与支付17、合同价款及其调整17.1本合同价款采用（3）种方式确定。 （1）采用固定合同总价格的，合同价款包括的本合同规定的各种费用，无论发生（除不可抗力外）任何风险不再调整合同总价；（2）采用固定合同总价的（签证可调整），设计变更和签证等调整合同价的约定：不采用。（3）采用固定综合单价合同的，工程量的计算规则的约定：以双方签认的实际到场铺筑的混合料重量计算（乙方运水泥稳定碎石混合料车辆从搅拌站出场时的过磅单）。（4）A、采用上交固定管理费的合同A，合同价款的调整方法：不采用B、采用上交固定管理费的合同B，合同价款的调整方法：不采用。17.2双方约定合同价款包括的各项费用范围：（1）费用：包含人工费、材料费、机械费和3.43%的税金。（2）以上综合单价不因材料涨价和工期等风险因素而调整。19、合同价款的支付19.1总包方向分包方预付工程款的时间和数额： 50万元；19.2总包方向分包方支付工程款（进度款）的时间和方式： 分包工程结束后乙方凭双方签认后的运料车辆过磅单立即办理结算。结算单经双方现场施工技术人员及其它相关部门人员核实签字后报甲方项目部领导审批后并及时向乙方支付所有工程款，支付期限为十天，如甲方不能及时支付，乙方将向甲方按同期银行贷款利率收取延期付款利息。七、工程竣工验收21、竣工验收21.1总包方负责工程竣工图、质量保证资料的编制，费用由总包方承担， 按甲方与业主签订的主合同中相关规定执行；八、争议、保险、担保23、争议23．3双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第2种方式解决争议：（1）将争议提交/ 仲裁委员会申请仲裁；（2）依法向有管辖的人民法院提起诉讼。24、保险24.4投保内容、相关责任及费用承担：按规定分包人自行缴纳。25、合同履约保证金25.1本合同的分包方向总包方提供的履约担保形式：无。26、材料设备供应26.4（1）由总包方采购材料设备的清单： 无；26.4（4）总包方的供料或设备，分包方节约量后双方的利润分配约定：无。30、合同份数30.2双方约定本合同5份，其中，总包方3份，分包方2份。附件1质量保证承诺书（包括质量缺陷处罚标准）要求：分包方同意将总包方提出的“质量缺陷处罚标准”作为合同补充条款执行。质量缺陷处罚标准工程项目名称具体质量缺陷一般缺陷处罚标准严重缺陷处罚标准按合同条款中约定执行3、以上违约金在分包方当期工程款中扣除。附件2不拖欠民工工资承诺书致：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家省市关于安全生产的有关法规规章的要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证总包合同正常履约，确保实现工程质量和工期目标，我司特向贵司承诺：1.我司保证每月及时足额支付施工人员（包括农民工）当月工资，不以任何借口拖延，并接受贵司的监督和检查。2.贵司一经发现我司存在拖欠参加本工程项目施工的民工工资的行为，我司保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受贵司的任何针对性的惩罚措施。3.我司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我司将无条件接受贵司代扣本工程项目的进度款直接支付给民工的权力，并对由此造成的一切后果承担全部责任。4.本承诺书自法定代表人签字并加盖公章后生效，总包合同有效期满结束。承诺人：法定代表人：委托代理人：日期：2011年月日附件3廉洁协议书为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据有关建设工程承发包和廉政建设的各种规定，结合工作建设特点，特订立本协议如下：双方应当自觉遵守国家关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。总包方及其工作人员不得以任何形式向分包方索要和收受回扣等好处费。总包方工作人员应当保持与分包方的正常业务交往，不得、收受分包方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在分包方报销任何应由个人工支付的费用。总包方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。总包方工作人员不得要求或者接受分包方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。总包方工作人员不得向分包方介绍家属或者亲友从事与总包方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。分包方应当通过正常途径开展相应业务工作，不得为获取某些不正当利益而向总包方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。分包方不得为谋取私利擅自与总包方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。分包方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请总包方工作人员外出旅游和进入高档娱乐场所。分包方不得为总包方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。分包方如发现总包方工作人员有违反上述协议者，应向总包方领导或者上级单位汇报。总包方不得找任何借口对分包方进行报复，总包方对举报属实和严格遵守廉洁协议的分包方，要同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。总包方发现分包方在违反本协议或者采用不正当的手段行贿总包方工作人员，总包方根据具体情节和造成的后果追究分包方工程合同造价的1-5%的违约金。由此给总包方单位造成的损失均由分包方承担，分包方用不正当手段获取的非法所得由总包方单位予以追缴。本廉洁协议与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。总包方：分包方：法定代表人：法定代表人：附件4：关于对施工现场作业队伍管理实施奖罚的有关规定为加强施工现场的管理，促进施工现场管理规范化、标准化，按照文明施工现场的管理规定及政府的有关要求，参照劳务、分包合同、消防治安责任状、安全及劳务管理有关规定，特制定本奖罚措施来严肃施工现场的管理。一、安全管理：1.1凡进入施工现场的人员必须戴好安全帽，不戴安全帽进入施工现场者每人次罚款100元；戴安全帽但未系带子的罚款50元。1.2凡穿“三鞋”（高跟鞋、硬底鞋、拖鞋）进入施工现场者，每人／次罚款50元。1.3凡高处作业不系安全带者，每人／次罚款200元。1.4凡在高空向下乱扔材料、垃圾、物品等，每次罚款500元。1.5凡违章攀登脚手架者，每人／次罚款100元。1.6私自拆除外架的拉结点、临边防护等安全防护设施的，每次罚款500元。由此引发安全事故的将加重处罚，情结严重的清退出场并追究刑事责任。1.7特殊工种必须持证上岗，无证上岗者每人次罚款50元。二、人员管理2.1施工队伍进场时必须向总包方提供本队人员花名册、务工人员劳动合同、身份证复印件，每缺一项罚款500元。项目统一为农民工办理胸卡（注明姓名、工种、身份证号及编号等），若有人员变动，施工队必须将人员花名册，身份证复印件，劳动合同重新上报一次给项目，若不及时上报，给施工队处以每月罚款200元直到上报为止。2.3每月必须向总包方提供有工人签字的工资发放表。否则，罚款500元。2.4凡在工地打架斗殴者，对相关的施工队伍各罚款5000元，再视责任与情况予以追加处罚。2.5凡在现场酗酒者每人次罚款200元，不穿上衣或只穿内裤在施工现场和生活区公共场所者，每人次罚款100元，对所在施工队补罚500元。2.6分包方必须参加总包方召开的所有会议，如分包方未按时参加、迟到一次罚款50元；如缺席一次罚款100元；罚款以现金形式交付项目，如不按时交付的则由总包方直接从当月分包方结帐中双倍扣除。三、材料管理：所有进场施工队伍必须节约使用总包方提供材料，严禁浪费材料。在施工时需要锯木枋或模板时，必须书面请示项目，经项目同意后方可锯木枋或模板；否则，每锯一根木枋，罚款100元，每锯一块模板，罚款200元。四、生活区管理：4.1所有承包工程任务的施工作业队伍，必须服从项目总包的统一协调管理，严格按房间设置的人数足额住满，若不住满，每空缺一位，每月每位罚款200元。4.2房间内必须严格执行“三线一净”制度（毛巾一条线、被褥一条线、安全帽一条线，房间干净整洁），不乱拉乱接乱改电源电线，否则罚款200元。照明灯泡不得超过60W，超过60W，发现一次收缴灯泡并罚款50元。4.3严禁在宿舍内私烧电炉、水乌龟，每发现一次处以200元罚款。4.4严禁职工在宿舍内卧床吸烟，发现一次处罚50元。4.5每间住房内由施工队自行购置一个水桶装水放置烟头，严防火灾事故发生，若宿舍内不放置装水的烟桶处以200元罚款。4.6住房内工人乱扔、乱倒脏水、赃物等，不放到指定位置，发现一次处以30元罚款。4.7住房内工人不讲究道德文明观念，在房前屋后随地大小便，发现一次处罚100元。4.8室内被褥叠放整齐，床单拉直，鞋子摆放整齐，生活用品必须干净整洁摆放有序，脏衣、脏物当天更洗，不得乱扔乱挂，干净衣物必须叠放整齐，统一放在枕头边用枕巾搭盖。每月由项目部检查、考核评比，若施工队不按规定执行，我行我素，乱堆、乱放、乱扔，一经查处后，每间房按每项50元处罚。对执行较好的施工队，每月给予施工队奖励1000元。厕所及公共场所每天由保洁员清理干净，每周进行一次消毒。五、食堂管理：5.1各项目食堂（含劳务分包食堂）必须持有卫生许可证，并将食堂卫生管理制度、卫生许可证及炊事员健康证复印件统一上墙，要求张贴整齐规范，劳务队食堂卫生许可证由项目牵头办理，费用由劳务队自行承担。5.2食堂工作人员必须持卫生健康证才能上岗，无健康证者严禁上岗，发现无证上岗者，每人每次处100元罚款。5.3食堂