(建设工程法规及相关知识)真题及答案

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档(建设工程法规及相关知识)真题及答案目录：1、(建设工程法规及相关知识)真题及答案2、(建设工程法规及相关知识)试题及答案2007年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每个备选项中，只有1个最符合题意。）1、（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。a、质量事故处理制度b、质量事故统计报告制度c、安全生产责任制度d、安全生产监督制度2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）。a、群防群治制度b、伤亡事故处理报告制度c、事故预防制度d、安全责任追究制度3、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。a、30日b、60日c、15日d、90日4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。a、建设单位b、有关主管部门c、建设行政部门d、当地人民政府5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。a、各自相应的责任b、连带责任c、按份责任d、补充责任6、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。a、全部责任b、次要责任c、主要责任d、同等责任7、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。a、施工单位b、责任方c、建设单位d、暂停决定方8、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合（）。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。本题前后括号的搭配为（）a、安全性要求，卫生标准b、强制性标准，生活标准c、建设单位要求，规定标准d、安全标准，最低标准9、《建设工程安全生产管理条例》第30条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（）措施。a、特殊防护b、专项防护c、强制性保护d、法定保护10、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由（）支付。a、施工单位b、建设单位c、总承包单位d、用工单位11、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。a、施工结束b、竣工验收合格c、工程投入使用d、工程保修期结束12、《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。a、检测合格证明b、生产（制造）许可证明c、产品合格证明d、建筑机械使用许可证明13建设工程质量必须实行（）监督管理。a、建设单位b、建立单位c、工商行政管理部门d、政府14、政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性标准为依据，以（）为主要内容。a、工程建设各方主体的质量行为b、主体结构c、地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为d、环境质量15、政府对工程质量的监督管理主要以（）为主要手段。a、行政审批b、施工许可制度和竣工验收备案制度c、竣工验收d、质量考核与抽查16、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。a.15天b.30天c.45天d.60天17、《建设工程安全生产管理条例》第21条规定，（）依法对本单位的安全生产工作全面负责。a.建设单位的负责人b.施工单位主要负责人c.施工单位的专职生产管理人员d.建设单位的专职生产管理人员18、自工程竣工验收合格之日起（）内未办理工程竣工验收备案，由建设行政主管部门或者其他有关部门按照有关规定予以行政处罚。a.10天b.15天c.20天d.30天19、建设工程发生质量事故后，有关单位应当（）向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。a.立即b.在12小时内c.在24小时内d.在48小时内20、建设单位在（）之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。a.组织竣工验收b.工程建设完成c.订立施工监理合同d.领取施工许可证或者开工报告21、《建设工程质量管理条例》规定，对于涉及（）的装修工程，建设单位要有设计方案。a.变更工程竣工日期b.建筑主体和承重结构变动c.增加工程造价总额d.改变建筑工程一般结构22、根据《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，（）应当在设计文件上签字，对设计文件负责。a.单位负责人b.勘察人、设计人c.注册执业人员d.项目负责人23、《建设工程质量管理条例》规定，除（）外，设计单位不得指定生产厂、供应商。a.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等b.建设单位有特殊要求的c.建设单位申请使用的d.施工单位申请使用且质量合乎要求的24、建设工程的保修期，自（）起计算。a.工程竣工b.竣工验收合格之日c.投入使用d.合同约定25、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由（）承担。a.质量缺陷的责任方b.施工单位c.建设单位d.修理方26、对于工程质量的监督管理，我国实行（）统一监督管理。a.国务院b.国家发改委c.国务院建设行政主管部门d.国务院质量技术监督部门27、下列不属于工程建设的强制性标准的是（）。a.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准b.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准c.工程建设的特殊技术术语d.工程建设重要的通用的信息技术标准28、（）对设计、施工人员来说，是设计和施工时必须绝对遵守的技术法规；对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容；对政府监督人来说，是重要的、可操作的处罚依据。a.工程建设通用标准b.《工程建设标准强制性条文》c.《工程建设强制标准》d.《工程建设标准实用指南》29、按属性分类，工程建设标准不包括（）。a.技术标准b.工作标准c.建设定额d.管理标准30、对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（），对产生的环境影响进行分析或者专项评价。a.环境影响报告书b.环境影响报告单c.环境影响登记表d.环境影响报告表31、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水行政主管部门审查同意的（）。a.水土保持方案b.水土安全规划c.水利用方案d.水土利用标准32、从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得（国务院环境保护行政主管部门）颁发的资格证书，按照资格证书规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作，并对评价结论负责。（）。a.国务院建设行政主管部门b.国务院发展与改革委员会c.省级环境保护行政主管部门d.国务院环境保护行政主管部门33、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（）内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。a.10日b.15日c.30日d.90日34、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。a.一个月b.二个月c.三个月d.六个月35、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当（）验收。a.分期b.最终一次性c.同时d.分阶段36、环境保护行政主管部门应当自收到（）之日起30日内，完成验收。a.竣工结论b.环境保护设施竣工验收申请c.竣工验收申请d.建设项目竣工验收合格证书37、建筑工程一切险承保的内容不包括（）。a.临时工程，如引水、保护堤b.脚手架c.租赁物资d.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失38、按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括（)。a.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失b.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失c.一般性盗窃和抢劫d.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失39、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外的情形（）。a.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失b.灭火或其他救助所造成的损失c.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失d.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失40、建筑工程一切险自（）开始生效。a.开工之日b.卸载工程物料c.工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日，两者以先发生者为准d.交清保费41、建筑工程一切险的保险终止日应为（）。a.工程竣工验收之日b.工程验收合格之日c.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日d.合同双方约定的终止日42、保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（）限额。a.最低b.实际损失c.损失后评估d.最高43、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分（）。a.减法b.无效c.收归国家所有d.限额赔付44、由（）承担的损失额为免赔额。a.被保险人b.投保人c.施工单位d.损害责任人45、对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%——2%，但（）没有免赔额。a.人身伤害b.搬运损失c.抢劫受损d.意外损害转46、建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立即交纳第一期，而最后一笔保费必须在（）交清。a.一年内b.两年内c.三年内d.工程完工前半年47、如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保须（）。a.降低投保限额b.提前交纳保费c.交纳补充保险费d.重填保单48、劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过（）。a.3个月b.6个月c.12个月d.18个月49、劳动者解除劳动合同，应当提前（）以书面形式通知用人单位。a.7日b.10日c.30日d.60日50、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（）的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。a.移入地b.移出地c.途经地d.接受地51、《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。a.无害化b.减轻污染的c.再生利用d.消除污染的52、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工（）以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。a.10天b.15天c.20天d.30天53、按照《国家工程建筑消防技术标准》需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照《国家工程建筑消防技术标准》进行设计，（）应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。a.设计单位b.建设单位c.施工企业d.承包单位54、根据《建设工程勘察设计管理条例》规定，下列说法不正确的是（）。a.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位。b.建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。但经发包方书面同意，可将除建设工程主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。c.县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。d.国务院对全国的建设工程勘察、设计活动实施统一监督管理。55、合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人（）分配和分担。a.按照出资比例b.重新协议c.请求法院d.平均56、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局（分局）批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过（）。a.1个月b.3个月c.6个月d.12个月57、仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。a.作出b.送达双方当事人c.双方当事人签收d.双方当事人同意执行58、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时（）。a.仲裁委员会可以强制执行b.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁c.另一方当事人可以向法院提起诉讼d.另一方当事人可以向法院申请强制执行59、某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司，承揽了a集团公司办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而给a集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（）承担。a.甲公司b.乙公司c.甲公司和乙公司连带d.甲公司和乙公司按资产比例60、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成（）。a.串通投标罪b.合同诈骗罪c.侵犯商业秘密罪d.受贿罪二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）1、建造师的执业范围包括（）。a.担任建设工程项目施工的项目经理b.从事其他施工活动的管理工作c.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务d.以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标e.开展建设项目施工管理的培训工作2、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是（）a.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同b.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同c.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益d.普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同e.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同3、下列法律事实，应当属于不当得利的是（）a.公民甲从路上检到一个钱包b.司机乙驾车撞倒一名老人，但老人并未向乙要求赔偿c.学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金d.农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊e.教师戊购买的一张彩票中了大奖4、下列法律事实中，不属于无因管理的是（）a.船工张某冒险救人而损坏了船浆b.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾c.警察钱某勇往直前，生擒了小偷d.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿e.台风将至，市民李某拿自家物料加固朋友的房屋5、著作权的主体包括（）a.作者b.著作权人c.职务作品的著作权人d.作者工作的辅助人e.出版社6、专利权的客体包括（）a.技术秘密b.计算机软件c.发明d.实用新型e.外观设计7、发明和实用新型取得专利权的条件是（）a.具有经济价值b.创造性c.实用性d.新颖性e.先进性8、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施（）。a.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料b.进入被检查单位的施工现场进行检查c.发现有影响工程质量的问题时，责令改正d.发现质量问题时，查封被检查单位的文件和资料e.对发现质量问题的现场进行查封检查9、有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人（）。a.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由人单位另行安排工作的b.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的c.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的d.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的e.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的10、下列选项中，属于可变更、可撤销民事行为的是（）a.甲误将一幅赝品字画当作真品购买b.甲公司入户推销笔记本电脑，不懂计算机市场行情的老李以3万元购买了一台市值仅2000元的笔记本电脑c.甲在以500元价格向乙推销价值仅30元的手表，甲的朋友丙明知此表不值500元却在一边说此表是外国名牌，价值千元以上，乙误信丙的话为真，购买了3块d.甲在仔细研究了乙公司的经营状况、财务状况后，在证券公司以每股15元的价格购买了乙公司的股份5000股，但第二天乙公司的股票却跌至每股10元以下e.甲公司与乙建筑企业签订了一份施工合同，由乙企业承建其一栋办公楼。但履行过程中，建筑材料价格大幅下降11、限制民事行为能力人订立的以下合同是有效的（）。a.买卖合同b.无偿合同c.经过法定代理人追认的合同d.纯获利益的合同e.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同12、建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列条件（）。a.有仲裁协议b.有和解协议c.有具体的仲裁请求、事实和理由d.属于仲裁委员会的受理范围e.得到法院的许可13、下列情形中，可以视为撤回仲裁申请的是（）。a.仲裁申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭b.被申请人与申请人达成调解协议c.仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭d.被申请人与申请人自行和解e.申请人无理取闹，扰乱仲裁秩序的14、人民法院审理民事案件，除（）以外，应当公开进行。a.离婚案件b.涉及国家秘密的案件c.涉及个人隐私的案件d.当事人申请再审的案件e.涉及商业秘密的案件15、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，（）a.只能向原审法院申请再审b.只能向上一级法院申请再审c.可以向原审法院申请再审d.可以向上一级法院申请再审e.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审16、有下列情形中（）的，法院应当裁定中止执行。a.申请人表示可以延期执行b.申请人撤销申请的c.案外人对执行标的提出确有理由的异议的d.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的e.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的17、建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括（）a、因承包商资质不够导致的纠纷b、因无权代理与表见代理导致的纠纷c、因联合体承包导致的纠纷d、因“挂靠”问题而产生的纠纷e、因履约范围不清而产生的纠纷18、下列行为中，导致中标无效的有（）。a、招标代理机构与招标人、投标人串通b、招标人限制投标人之间的竞争c、以他人名义进行投标、骗取中标的d、对于依法必须进行招标的项目，招标人与投标人进行实质性谈判e、在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人19、未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的，（）。a、责令停止违法行为b、没收违法所得c、处违法所得2倍以上5倍以下罚款d、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任e、追究刑事责任20、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件（）。a、取得建造师执业资格证书b、无犯罪记录c、无行政处罚记录d、身体健康，能坚持在建造师岗位上工作e、经所在单位考核合格参考答案一、单项选择题1c；2c；3c；4b；5b6c；7b；8a；9b；10.a11b；12a；13d；14c；15b；16a；17；b18b；19c；20d；21b；22c；23a；24b；25a；26c；27c；28b；29c；30d；31a；32d；33a；34c；35a；36b；37d；38c；39a；40c；41c；42d；43b；44a；45a；46d；47c；48b；49c；50b；51d；52b；53b；54d；55d；56b；57a；58d；59c；60b二、多项选择题1.abc2.abe3.ad4.cd5.abc6.cde7.bcd8.abc9.abd10.abc11.cde12.acd13.ac14.bc15.cd16.acde17.abcd18.acde19.abcd20.abde精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1国家—级建造师执业资格的注册管理机构是（

）

A.省级建设行政主管部门

B.人事部或其授权机构

C.建设行业协会

D.建设部或其授权机构

2国家一级建造师的主要执业范围是（）

A.担任建设工程项目施工的项目经理

B.担任建设工程项目评估人员

C.从事建设工程项目咨询工作

D.从事建设工程项目预算工作

3民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人（）

A.言行要有法律根据

B.作出承诺

C.语言规范

D.表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致

4以下关于时效中止的正确表述是（）

A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止

B.因原告起诉，诉讼时效中止

C.因被告应诉，诉讼时效中止

D.因证人要求，诉讼时效中止

5大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按（）顺序办理相应手续。

A.工程发包——报建登记——签订施工承包合同——申领施工许可证

B.报建登记——申领施工许可证——工程发包——签订施工承包合同

C.申领施工许可证——工程发包——签订施工承包合同——报建登记

D.报建登记——工程发包——签订施工承包合同——申领施工许可证

6.从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（）

A.注册资本.专业技术人员和技术装备

B.流动资金.专业技术人员和突出业绩

C.注册资本.专业管理人员并依法设立

D.流动资金.专业管理人员和资格证书

7．施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（）。

A．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任

B．分包单位可以不承担法律责任

C．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任

D

总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

8．下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（

）。

A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务

B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改

C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改

D．工程监理单位可以转让工程监理业务

9．建设工程实施监理前，（

）应当将委托的工程监理单位.监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。

A.

建设行政主管部门

B．行业协会

C．监理单位

D．建设单位

10．依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（

）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。

A.

50

B．100

C．200

D．50O

11．招标投标活动应当遵循的原则是（

）。

A.

公开、公平.公正和最低价中标

B.

自愿、公平、公正和等价有偿

C．公开.公平.公正和诚实信用

D．自愿.公平.等价有偿和诚实信用

12．招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于（

）的规定。

A．招标人

B．投标人

C．评标人

D．招标人和投标人

13．《招标投标法》规定的招标方式是（

）。

A．公开招标.邀请招标和议标

B．公开招标和议标

C．邀请招标和议标

D．公开招标和邀请招标

14．投标人应当具备（

）的能力。

A.

编制标底

B．组织评标

C．承担招标项目

D．融资

15．同一专业的单位组成联合体投标，按照（

）单位确定资质等级。

A

资质等级较高的

B．资质等级较低的

C．联合体主办者的

D．承担主要任务的

16．某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）。

A．有效

B．无效

C.

经澄清说明后有效

D.

在招标人同意接受的情况下有效

17.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（

）进行。

A．当天公开

B．当天不公开

C．同—时间公开

D．同一时间不公开

18．安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（）。

A．同时设计，同时施工，同时竣工验收

B．同时设计，同时施工，同时投入使用

C．同时论证，同时评价，同时投资

D．同时投资，同时施工，同时评价

19．生产经营单位使用涉及生命安全.危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。

A.

专业检测机构检测合格，取得安全标志

B.

专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C．专业检验机构检验合格，申请安全使用证

D．健立专门安全管理制度，定期检测评估

20．安全生产监督检查人员的职权之一是（

）。

A．财务报表审查权

B．责令紧急避险权

C．现场调解裁决权

D．设备物资检验权

21．建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（

）的应急救援人员。

A．专职

B．兼职

C．专职和兼职相结合

D．消防单位

22．《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（

）。

A.

编制安全技术措施及专项施工方案

B．审查安全技术措施及专项施工方案

C．报告安全生产事故隐患

D．承担建设工程安全生产监理责任

23．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（

）分开设置，并保持安全距离。

A．办公区与生活区

B．备料区与作业区

C．办公、生活区与备料区

D．办公、生活区与作业区

24．施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（

）安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A．l次

B．2次

C．3次

D.

4次

25《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（

），并在进入施工现场前进行查验。

A．使用许可证和产品合格证

B．产品许可证

C．生产许可证

D．生产许可证和产品合格证

26．建设工程质量，（

）实行政府监督管理。

A．可以

B.必须

C．不必要

D．不需要

27．建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时,应当向建设单位出具（

）。

A．质量保证书

B.咨询评估书

C．使用说明书

D．质量保修书

28．《建设工程质量管理条例》规定，（

）对分包工程的质量承担连带责任。

A．监理单位与分包单位

B．建设单位与分包单位

C．总承包单位与分包单位

D．设计单位与分包单位

29．《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限应当由（

）。

A．法律直接规定

B．发包人与承包人自主决定

C．法律规定和发承包人双方约定

D．发包人规定

30．《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（

）。

A．2年和3年

B．5年和合理使用年限

C．2年和5年

D．2年和合理使用年限

31．工程建设标准是指建设工程设计.施工方法和安全保护的（

）及有关工程建设的技术术语.符号.代号.制图方法的一般原则。

A．常用的技术规定

B．特殊的技术要求

C．统—的技术要求

D．强制的技术要求

32．涉及保障人体健康.人身财产安全的标准应当是（

）。

A．国家标准

B．行业标准

C．强制性标准

D．推荐性标准

33．《环境影响评价法》规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（

），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

A.2年

B．3年

C．4年

D．5年

34．环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（

）进行。

A．分别

B．同时

C．交叉

D．顺序

35．建设工程一切险保险合同于

2004年

3月

1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为

2004年

3月

20日。为保证工程如期开工，承包人于

2004年

3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。

A.

2004年3月1日

B.

2004年3月20日

C．2004年3月10日

D．2004年3月18日

36．下列各项，属安装工程一切险除外责任的是（

）造成损失。

A．电路短路.过电压

B．离心力引起的结构断裂

C．结构缺陷及合同罚款

D．一般性盗窃

37．某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（

）通知用人单位。

A．10日

B．20日

C.

15日以书面形式

D．30日以书面形式

38．安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（

）。

A.

执行国家劳动安全卫生规程和标准

B．为劳动者办理意外伤害保险

C．对劳动者进行劳动安全卫生教育

D．对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

39．对《环境保护法》关于污染者付费的不正确理解是（

）。

A.

谁污染，谁治理

B．付费即可免责

C．谁开发，谁保护

D.

污染者必须承担治理污染.保护环境的责任

40．下列各项，《水污染防治法》未作禁止规定的是（

）。

A.

向水体排放和倾倒工业废渣.城市垃圾和其他废弃物

B．向水体排放油类.酸液.碱液或者剧毒废物

C．向水体排放热水

D．向水体排放.倾倒放射性固体废物

41．下列各项，《固体废物污染环境防治法》未作禁止规定的是（

）。

A．境外废物进境倾倒.堆放.处置

B．进口不能用做原料的固体废物

C．进口可以用做原料的废物

D．经中国境内转移危险废物

42．在城市市区噪声动感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（

）。

A．经附近居民所在单位的同意

B．在居民小区代表监视下施工

C．公告附近居民

D．经居民小区业主委员会同意

43．《消防法》未作持证上岗要本的人员是（

）。

A．电焊作业人员

B.

气焊作业人员

C.

消防器材经销人员

D．自动消防系统操作人员

44.《消防法》未作禁止性规定的是（

）。

A.

携带火种进人生产.储存易燃易爆危险物品的场所

B．使用明火作业

C．销售未经合法检验机构检验的消防产品

D.

使用不符合标准的消防器材

45．《建设工程勘察设计管理条例》规定，（

）未经县级以上建设行政主管部门或者交通.水利等有关部门审查批准的，不得使用。

A.

勘察文件

B.

设计方案

C.

施工图设计文件

D．施工组织设计文件

46．企业的设立.变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下不属于办理登记的是（

）。

A

企业分立

B.

法定代表人更换

C．对外投资

D．公司破产

47.有限责任公司经营规模较大的，设立监事会，其成员最低为（

）。

A.

3人

B．5人

C．7人

D．9人

48．纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外。从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（

）的滞纳金。

A．千分之三

B．千分之五

C．万分之三

D．万分之五

49．承诺对要约内容的非实质性变更指的是（

）。

A．受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

B.

承诺中增加的建议性条款

C．承诺中要求增加价款

D.

受要约人对合同履行方式提出独立的主张

50．《合同法》规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人（

）。

A．可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权

B.

可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权

C.

可以向仲裁机构以债务人的名义行使债务人的债权

D．行使代位权的必要费用，由债权人负担

51．《合同法》规定，先履行一方行使抗辩权的做法是（

）。

A.

有权中止合同的履行

B．有权终止合同的履行

C.

无权中止履行合同

D．有权变更合同的履行

52．甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。

A．视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿

B.

视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿

C．视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿

D.

直接要求甲承包人赔偿

53.《合同法》规定，违约责任除另有规定外，实行（

）原则。

A.

过错责任

B．严格责任

C．损害赔偿

D．公平合理

54.当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（

）。

A．只能采用违约金

B．由违约一方选择采用违约金或定金

C．由非违约方选择采用违约金或定金

D．同时采用违约金和定金

55．一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。

A.

5

B.

6

C.

7

D.

8

56．依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（

）。

A.

建设资金未能按计划到位的施工暂停

B．发包人改变项目建设方案的工程停建

C．传染病流行导致施工暂停

D．征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误

57．合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从（

）之日开始。

A．合同订立

B．合同开始履行

C．一方向仲裁机构申请撤销合同

D．仲裁机构裁定为可撤销合同

58．担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（

）。

A．保证

B．抵押

C．留置

D．定金

59．甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。

A．甲方未将变更事项通知动，损失由甲乙双方承担

B．甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半

C．丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任

D．甲方未将变更事项据知丙方，两方对该部分损失不承担保证责任

60．按照《担保法》的规定，出质人可以提供（

）办理质押担保。

A．建筑物

B．构筑物

C．依法可以转让的股票

D．土地

61．下列选项，属债权合同的是（

）。

A．监护合同

B．买卖合同

C．行政合同

D．劳动合同

62．以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（

）。

A.

仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员

B．由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员

C．仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名

D．仲裁庭由当事人各方选定。名仲裁员组成

63．当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（

）。

A．鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的

B，鉴定程序严重违法的

C．鉴定结论经过质证认定的

D．鉴定结论明显依据不足的

64．合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（

）。

A．可以委托工商行政管理部门执行

B．不可以强制执行

C．授权人民法院强制执行

D．移交检察机关强制执行

65．中国仲裁协会是（

）。

A．国家行政机关的组成部分

B．国家司法机关的组成部分

C．国家事业单位的组成部分

D．依法成立的社团法人

66．以下各项，施工合同质量纠纷成因表述错误的是（

）。

A.

建筑材料没有注册商标

B．监理制度不严格

C．建设单位不顾实际地降低造价，缩短工期

D．施工单位在施工过程中偷工减料

67．《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（

）。

A．情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告

B．处中标项目金额5％以上10％以下的罚款

C．对单位直接负责人处单位罚款金额1％以上5％以下的罚款

D．情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照

68．行政处分的方式是（

）。

A．没收非法财产

B．吊销营业执照

C．行政拘留

D．记过.撤职.开除等

69．下列各项，属于刑事责任的承担方式是（

）。

A．有期徒刑

B．警告

C．没收违法所得

D．拘留

70．下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（

）。

A．有损害事实发生

B．违反职业道德规范

C．存在违法或损害行为

D．违法行为与损害事实有因果关系

二.多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71．以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（

）。

A.

合同

B.

志愿服务

C.

行为

D．不当得利

E.

无因管理

72.工程建设法律关系的构成要素是指（

）。

A.

主体

B.

形式

C．客体

D.

内容

E．目标

73.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（

）等。

A.

著作权

B.

专利权

C．商标权

D.

商业秘密

E.

肖像权

74．实用新型取得专利权的条件包括（

）。

A.

新颖性

B.

竞争性

C.

创造性

D.

垄断性

E.

实用性

75.建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（

）。

A．将建筑工程肢解发包

B.

承包人将其承包的建筑工程分包他人

C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

D.

分包人将其承包的工程再分包

E.

两个不同资质等级的单位联合共同承包

76.《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，己经（

）。

A．取得建设工程规划许可证

B．确定建筑施工企业

C.

已签订委托监理合同

D.

办理工程质量.安全监督手续

E．审查通过施工图设计文件

77．《招标投标法》规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（

）。

A.

逾期送达的

B.

未送达指定地点的

C.

未按规定格式填写的

D.

无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的

E.

未按招标文件要求密封的

78.下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（

）。

A.

投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价

B.

投标者之间相互约定，在招标项目中*流以低价位中标

C.

两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标

D.

投标者借用其他企业的资质证书参加投标

E.

投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标

79.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括（

）的培训。

A．取得专业技术资格证书

B.

必要的安全生产知识

C.

有关的安全生产规章制度

D.

岗位的安全生产操作技能

E.

专业学历教育

80．从业人员在安全生产活动中的义务包括（

）。

A．正确佩戴和使用劳动防护用品

B.

掌握