




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设经营合同(12份范本)名目第1篇集体经营性建设用地出让合同第2篇托付经营建设问题分析询问合同第3篇建设工程承包经营合同第4篇农村集体经营性建设用地租赁合同第5篇内部承包经营合同书(道路建设项目)第6篇内部承包经营合同(道路建设项目)第7篇三方建设合作经营契约书第8篇内部承包经营合同(道路建设项目)第9篇经营工程建设合同第10篇工程建设经营合同范本第11篇经营合同:企业网站建设合同书第12篇工程建设经营合同
【第1篇】集体经营性建设用地出让合同
转让方(以下简称甲方):
受让方(以下简称乙方):
依据《中华人民共和国民法典》(自2023年1月1日起施行)及相关法律法规,经甲乙双方协商全都,现就甲方集体全部的土地及地上附着物使用权转让于乙方有关事宜订立如下协议:
第一条:甲方将位于________________________,面积为______________平方米,地上附着物为_________________________________的甲方集体全部的闲置非农用土地及地上附着物经民主决议通过受让于乙方使用。
其次条:乙方支付甲方转让费共__________元(大写______________元),支付方式为_____________________________。
第三条:甲方权利义务
2、如因不行抗力缘由给乙方造成损失甲方不予赔偿。
3、如因乙方不按时交纳转让费,经甲方向乙方书面催款通知30日后,甲方有权单方解除合同并要求乙方支付违约金______元。
4、不因国家法律、行政法规调整或政府行为,甲乙双方可协议解除本合同,转让费据实结算,甲方不行单方无故解除合同。
第四条:乙方权利义务
1、乙方依据需要在办理相关许可证件后有权在受让土地上搭建建筑物及修建附属设施,甲方不得干涉。
2、合同有效期内,乙方搭建的建筑物及修建的附属设施由乙方占有、使用、受益、处分,甲方无权干涉,合同期满后,乙方同等条件下有续订合同的优先权。
3、乙方有权转让受让的土地及地上附着物使用权
4、因国家法律、行政法规调整或政府行为征用、甲方单方收回使用权、合同期满后,乙方建筑物或设施仍能够使用,甲方应折价补偿乙方经济损失_________元。
5、乙方可与甲方协议解除合同,转让费据实结算,解除合同乙方应提前30日书面通知甲方,乙方向甲方书面通知60日后合同自动终止。
第五条:本合同一式三份,甲乙双方各执一份,交土地管理部门留档备查一份。
第六条:本合同自双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
【第2篇】托付经营建设问题分析询问合同
2023托付经营建设问题分析询问甲方(托付方):
乙方(受托方):
为使甲方规范经营、科学管理,甲方托付乙方进行询问服务。甲方认为乙方的询问服务符合甲方和合同的要求,保障了甲方的利益,现双方就询问费支付等相关事项达成如下协议,由双方共同恪守。
第一条询问内容
乙方依据甲方托付,对甲方在经营、建设中的相关的问题进行可行性分析,并提出专业看法及合理化建议。
其次条询问期限
询问期限为:
第三条权利义务
1、甲方的权利义务:
(1)甲方有权利监督乙方的询问活动;
(2)甲方根据合同商定支付询问服务。
2、乙方的权利义务:
(1)乙方就询问事项在甲方指定期间内予以答复;
(2)乙方应当派遣1-2名专业人员到现场进行专业询问服务。
第四条询问费用
本合同总价为:元(大写:),在本合同生效之日起日内一次性支付。
第五条违约责任
1、甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付询问费,拖延一天,按拖延交付款额支付违约金元。
2、乙方所供应的技术询问服务,因过错给甲方造成经济损失的乙方应负责赔偿。
第六条其他
本合同履行过程中发生争议,双方应友好协商,协商不成的,双方都有权向甲方所在地人民法院起诉。
本合同正本一式两份,合同双方各执一份,自双方法定代表人签字并加盖公章后生效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人:法定代表人:
时间:时间:
【第3篇】建设工程承包经营合同
2023建设工程承包经营甲方:
乙方:
为了规范工程项目的承包经营及保障公司和股东的合法权益,结合公司的实际状况,依据我国《中华人民共和国民法典》及建设行政部门的相关规定。在遵循自愿、公正、协商全都的原则下,双方就本建设工程项目承包经营事项和安全生产责任的管理达成如下合同内容:
一、承包经营的工程项目概况、经营方式
(一)、工程项目概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程规模:①结构②层数③面积㎡
4、工程造价:
5、开工时间:_____年_____月_____日
6、竣工时间:_____年_____月_____日
(二)、经营方式:根据甲方与建设单位签订的施工合同,乙方以自己组织调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素完成工程,并以自负盈亏的方式独立经营。
二、双方商定甲方的管理费及工商、税务、建设等部门的税费和支付方式
1、乙方给付甲方管理费按工程造价%元,乙方确定在签订本合同时一次付清甲方管理费或分期付清的详细时间。
2、乙方担当本建设工程项目应向工商、税务、建设等部门缴纳的全部税费;乙方根据整个工程需缴(交)纳数额,在规定的时间内直接向工商、税务、建设等部门按期全额交清。工商、税务、建设等部门开具收款的票据和缴纳税款的税票、原始凭据交由甲方公司财务。
3、乙方按工程总造价的5%购置施工机械设备的原始发票,必需交甲方公司财务入账,送交的机械设备原始发票未达到规定的比例标准,甲方按乙方欠交的发票金额换算增加收取上交管理费。
三、甲、乙双方的权利和义务
(一)、甲方的权利、义务:
1、甲方对乙方的财务、固定资产及合同履行进行审查、监督。
2、甲方对建设单位拨付的工程款实施审查管理并监督乙方的正确使用。
3、甲方帮助乙方处理在工程项目生产经营中遇到的疑难问题和纠纷。在乙方按时履行合同义务符合商定的状况下,办理应为乙方出具的各种手续或证件。
(一)、乙方的权利、义务:
1、乙方在工程项目生产经营中,自己组织调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素,以自负盈亏的方式独立经营。
2、乙方必需将建设方工程款拨入甲方账户,每月末将建设方拨款对账单加盖建设方财务章送交甲方。
3、乙方必需按时足额上交甲方管理费和缴纳工商、税务、建设等部门的税费。按时履行因建设工程项目承包经营中的各项应付款的清偿及给付民工工资。因拖欠造成的损失由乙方担当全部赔偿责任及法律责任。
四、安全生产责任及承包经营的管理
1、乙方在工程项目承包经营中必需遵守法律、法规的规定,遵守执行甲方的各项管理制度,自觉接受上级监督并听从管理。根据甲方与建设单位签订的施工合同,必需履行施工合同中的各项条款,对工程项目施工执行有关技术规范和标准,确保工程质量和工期,严格安全生产管理,对建设单位交付的工程担当全部的法律后果。
2、乙方在承包经营中必需加强自身及其员工对《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规的培训、学习和教育,增加法律意识,提高安全生产管理。
3、乙方必需加强对安全生产的管理,乙方为安全生产管理的直接负责人,也是主要负责人。乙方必需为自己工程项目内的员工供应安全防护用具,并供应安全保障设施,为员工办理安全生产意外损害保险。发生安全事故由乙方负责施救,造成经济损失由乙方负责全部赔偿。
4、乙方不得在工程建设中违规操作及有损于甲方及其建设单位财产和他人人身安全的违法行为,对乙方违规操作及其违法行为甲方有权责令其停止生产并解除承包经营。
5、乙方无权以甲方的名义在外借款、赊购各种材料及商品,由此产生的后果由乙方个人担当,与甲方无关。
6、乙方的一切经营活动,由乙方直接对外担当民事责任,担当因自己所涉及的一切经济等法律责任。
五、违约责任及处理方式
1、一方不履行合同或履行合同不符合商定等缘由,给另一方造成经济损失的,由违约方向另一方赔偿因此受到的全部损失。
2、发生合同纠纷双方应协商解决,协商不成的可以诉至甲方公司注册地法院受理解决。
六、合同份数、生效形式及期限
1、本合同内容一式两份,甲、乙双方各执一份。
2、本合同经双方签字或盖章后生效,至乙方承包经营的工程项目全部经发包方(建设单位)验收合格和全部合同义务履行完毕后终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【第4篇】农村集体经营性建设用地租赁合同
2023农村集体经营性建设用地租赁出租方:___________(以下简称甲方)
承租方:___________(以下简称乙方)
为了农业科学技术的推广,转变传统陈旧的农业耕作形式,甲方将各人全部的农用耕地租给乙方,用于农业科技的开发应用。依据《中华人民共和国土地管理法》、《民法典》及相关法律、法规和政策规定,甲乙双方本着公平、自愿、有偿的原则,签订本合同,共同信守。
1、土地的面积、位置
甲方自愿将位于_______________乡____________村面积_________亩(详细面积、位置以合同附图为准)农用耕地承租给乙方使用。土地方位东起_______________,西至_______________,北至_________,南至_______________。附图已经甲乙双方签字确认。____________
2、土地用途及承租形式
1)土地用途为农业科技园艺开发、推广、培训、服务及农业种植和养殖。
2)承租形式:个人承租经营。
3、土地的承租经营期限
该地承租经营期限为__________年,自___________年__________月__________日至___________年__________月_________日止。
4、地上物的处置
该地上有________________________,在合同有效期内,由乙方无偿使用并加以维护;待合同期满或解除时,按使用的实际状况与所承租的土地一并归还甲方。
5、承租金及交付方式
1)该土地的承租金为每亩每年人民币__________元,承租金每年共计人民币___________元。
2)每年_____月___日前,乙方向甲方全额交纳本年度的承租金。
6、甲乙双方的权利和义务
7、合同的转租
8、合同的变更和解除
9、违约责任
10、合同纠纷的解决方法
本合同履行中如发生纠纷,由争议双方协商解决;协商不成,双方同意向_____________________仲裁委员会申请仲裁。
11、本合同经甲乙双方签章后生效。
12、本合同未尽事宜,可由双方商定后作为补充协议,补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。
13、本合同一式_____份,甲乙双方各_____份。
出租方:(签字)_____________
承租方:(签字)_____________
法定代表人:(签字)_________
签约日期:_______年___月___日
签约地点:______________________
【第5篇】内部承包经营合同书(道路建设项目)
甲方:×××有限公司
乙方:
双方就甲方取得的×××村村里道路建设项目,经协商确定本内部承包经营合同,共同遵照执行:
一、承包项目、承包期限、承包金
1.甲方将依法取得的×××村村里道路建设项目,承包给乙方负责承建经营。
2.承包期限自支付承包金之日起至该村道路交付使用之日止。
3.承包金为万元人民币。
4.支付方式:在本合同签字生效,并在乙方取得甲方与业主签订的就该项目的承包合同后,一次性向甲方支付。
二、双方的责任和义务
甲方:
1.甲方应向乙方供应其与业主签订的就该项目的承包合同。
2.甲方应确保该项目系合法取得,并保证乙方的承包权具有排他性。
乙方:
1.乙方享有承包期限内的一切经营管理权,产生的债权债务自行负责。
2.乙方在承包经营期间,担当经营活动所产生的一切运营费用。
三、违约责任
本合同双方在谅解、诚信的基础上制订,应充分履行各自的权利和义务,若一方违约,应向另一方支付万元人民币违约金。
四、未尽事宜,经双方友好协商,签订本合同附件备忘录,该附件备忘录与本合同是有同等效力。乙方须有四人同时签字有效。
五、本合同一式五份,甲方执一份,乙方每人执一份,自双方签章生效。
甲方:乙方:
年月日年月日
【第6篇】内部承包经营合同(道路建设项目)
甲方:×××有限公司
乙方:
双方就甲方取得的×××村村里道路建设项目,经协商确定本内部承包经营合同,共同遵照执行:
一、承包项目、承包期限、承包金
1.甲方将依法取得的×××村村里道路建设项目,承包给乙方负责承建经营。
2.承包期限自支付承包金之日起至该村道路交付使用之日止。
3.承包金为万元人民币。
4.支付方式:在本合同签字生效,并在乙方取得甲方与业主签订的就该项目的承包合同后,一次性向甲方支付。
二、双方的责任和义务
甲方:1.甲方应向乙方供应其与业主签订的就该项目的承包合同。
2.甲方应确保该项目系合法取得,并保证乙方的承包权具有排他性。
乙方:1.乙方享有承包期限内的一切经营管理权,产生的债权债务自行负责。
2.乙方在承包经营期间,担当经营活动所产生的一切运营费用。
三、违约责任
本合同双方在谅解、诚信的基础上制订,应充分履行各自的权利和义务,若一方违约,应向另一方支付万元人民币违约金。
四、未尽事宜,经双方友好协商,签订本合同附件备忘录,该附件备忘录与本合同是有同等效力。乙方须有四人同时签字有效。
五、本合同一式五份,甲方执一份,乙方每人执一份,自双方签章生效。
甲方:乙方:
年月日年月日
【第7篇】三方建设合作经营契约书
建设方:
总包方:
分包方:
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商全都,订立本协议。
一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围:无锡交通世茂项目地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。
本工程不设预付款。
保留金的5%,待保修期满后14个日历天内支付。
四、建设方责任
负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
负责准时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、协作、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
负责现场临时水电的统一管理。
在不阻碍承包人优先使用的前提下,合理支配分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
对工程进度、质量、安全、环保文明施工等担当全部责任。
遵守总包方施工现场各项管理制度,听从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
准时向建设方、总包方供应工程进度方案及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
自行组织和协作与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,供应满意专项验收要求的全部技术资料。
严格根据施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
负责对已完工程的成品爱护工作,根据国家的相关规定对工程质量负责。
根据规范及无锡市档案馆要求准时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)准时、完整的供应给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、牢靠性负责。
七、工程质量
分包单位就该项分包的工程质量向建设方担当直接责任。
任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应担当全部责任。
八、违约责任
分包单位不协作总包管理,不听从总包方现场的领导造成的后果自行担当。
造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应根据损坏的实际损失如数进行赔偿。
供应总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。
分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章):法人代表(或授权托付人):
总包方(签章):法人代表(或授权托付人):
分包方(签章):法人代表(或授权托付人):
签署时间:_____年_____月_____日
【第8篇】内部承包经营合同(道路建设项目)
甲方:____________有限公司
乙方:____________________
双方就甲方取得的__________村村里道路建设项目,经协商确定本内部承包经营合同,共同遵照执行:
一、承包项目、承包期限、承包金
1.甲方将依法取得的__________村村里道路建设项目,承包给乙方负责承建经营。
2.承包期限自支付承包金之日起至该村道路交付使用之日止。
3.承包金为__________万元人民币。
4.支付方式:在本合同签字生效,并在乙方取得甲方与业主签订的就该项目的承包合同后,一次性向甲方支付。
二、双方的责任和义务
甲方:1.甲方应向乙方供应其与业主签订的就该项目的承包合同。
2.甲方应确保该项目系合法取得,并保证乙方的承包权具有排他性。
乙方:1.乙方享有承包期限内的一切经营管理权,产生的债权债务自行负责。
2.乙方在承包经营期间,担当经营活动所产生的一切运营费用。
三、违约责任
本合同双方在谅解、诚信的基础上制订,应充分履行各自的权利和义务,若一方违约,应向另一方支付_________万元人民币违约金。
四、未尽事宜,经双方友好协商,签订本合同附件备忘录,该附件备忘录与本合同是有同等效力。乙方须有四人同时签字有效。
五、本合同一式五份,甲方执一份,乙方每人执一份,自双方签章生效。
甲方:____________________
_______年_______月______日
乙方:____________________
_______年_______月______日
【第9篇】经营工程建设合同
2023经营工程建设甲方:______________________
乙方:______________________
住宅地:____________________
经甲、乙双方友好协商,并依据、《建筑法》等相关法律法规之规定,就乙方负责经营工程建设事项达成如下全都合同,望双方共同遵守。
一、经营内容
1.工程名称:______________________
2.工程内容:______________________
3.工程价款:______________________
二、经营方式
乙方负责全部本合同项下工程所需的人工、材料及设备的费用。
三、经营期限
为_______天,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
四、经营指标
1.工程质量:本工程要求达到优良等级。
2.安全指标:本工程要求按工程所在地文明及安全达标,事故频率掌握在_______%以内,歇工率掌握在_______%以内,不允许有重大伤亡事故发生。
五、管理费及税金
1.管理费:乙方应按本合同项下工程价款的_______%作为管理费及税金支付给甲方。
支付时间:甲方有权直接在每一期工程进度款中扣除,最终管理费及税金按工程最终竣工验收后结算的工程款的数额准时间结算。
2.税金及其支付:____________________________
六、甲方的权利义务
1.甲方有权对乙方的经营活动进行定期或不定期的检查、监督、审计和指导。
2.依据乙方的需要,委派有关人员协作乙方的经营。
3.有权按本合同第五条规定收取管理费及税金。
4.如涉及工程设计变更等事宜,甲方必需予以协作。
5.甲方在收到每一期工程进度款并扣除相应管理费和税金后五个工作日内将余款支付给乙方。
七、乙方的权利义务
1.乙方不得违反国家的法令、政策,并遵守甲方的各项规章制度,严格按本合同的规定充分、全面地履行合同。
2.为切实牢靠地履行合同,乙方必需保证自己上岗率不低于______________%。
3.因经营过程中发生的全部违法、违约及伤亡事故而导致甲方受损的,均由乙方担当。
4.未经甲方书面同意(或甲方的授权人),除因工程建设与建设方发生关系外,乙方不得以甲方项目部的名义对外发生借款、贷款及有关经济业务,更不得擅自私刻项目部印章或财务专用章及一切与甲方有关的印章。
5.乙方保证其施工是连续的。
6.乙方必需按本合同第五条规定,准时支付管理费及税金。
7.担当因其经营活动而引起的经济风险。
8.乙方应在
(1)工程竣工验收后
或(2)本合同解除后
或(3)本合同终止后
准时将图纸、印鉴、技术材料、合同(合同)、往来信件、传真及一切与本工程有关的材料全部移交给甲方。
9.乙方不得将本合同项下的权利义务转让给第三人。
八、违约责任
1.若甲方未能按本合同第六条第5项准时足额拨付工程款,则每逾期一天,甲方应按未付部分的万分之二担当违约责任。
2.因甲方监管错误从而导致工程质量未达到合同商定的优良等级或延误工期的,乙方不担当法律责任。
3.如本工程的质量未阅历收通过,则乙方须向甲方赔偿______________万元。
4.乙方如未能按合同第四条第2项切实履行合同的,则每超过掌握指标_______%,应担当本合同项下工程价款_______%的违约责任。
九、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行协商。
十、在履行本合同期间如有纠纷,则首先由甲、乙双方友好协商,协商不成,则交由工程所在地人民法院以诉讼方式解决。
十一、本合同在甲、乙双方全都同意的前提下可解除。
十二、本合同一式贰份,双方各执壹份,并在双方盖章或签字后生效。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
签字地点:_________________
【第10篇】工程建设经营合同范本
甲方:______________________
乙方:______________________
住宅地:____________________
经甲、乙双方友好协商,并依据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规之规定,就乙方负责经营工程建设事项达成如下全都合同,望双方共同遵守。
一、经营内容
1.工程名称:______________________
2.工程内容:______________________
3.工程价款:______________________
二、经营方式
乙方负责全部本合同项下工程所需的人工、材料及设备的费用。
三、经营期限
为_______天,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
四、经营指标
1.工程质量:本工程要求达到优良等级。
2.安全指标:本工程要求按工程所在地文明及安全达标,事故频率掌握在_______%以内,歇工率掌握在_______%以内,不允许有重大伤亡事故发生。
五、管理费及税金
1.管理费:乙方应按本合同项下工程价款的_______%作为管理费及税金支付给甲方。
支付时间:甲方有权直接在每一期工程进度款中扣除,最终管理费及税金按工程最终竣工验收后结算的工程款的数额准时间结算。
2.税金及其支付:____________________________
六、甲方的权利义务
1.甲方有权对乙方的经营活动进行定期或不定期的检查、监督、审计和指导。
2.依据乙方的需要,委派有关人员协作乙方的经营。
3.有权按本合同第五条规定收取管理费及税金。
4.如涉及工程设计变更等事宜,甲方必需予以协作。
5.甲方在收到每一期工程进度款并扣除相应管理费和税金后五个工作日内将余款支付给乙方。
七、乙方的权利义务
1.乙方不得违反国家的法令、政策,并遵守甲方的各项规章制度,严格按本合同的规定充分、全面地履行合同。
2.为切实牢靠地履行合同,乙方必需保证自己上岗率不低于______________%。
3.因经营过程中发生的全部违法、违约及伤亡事故而导致甲方受损的,均由乙方担当。
4.未经甲方书面同意(或甲方的授权人),除因工程建设与建设方发生关系外,乙方不得以甲方项目部的名义对外发生借款、贷款及有关经济业务,更不得擅自私刻项目部印章或财务专用章及一切与甲方有关的印章。
5.乙方保证其施工是连续的。
6.乙方必需按本合同第五条规定,准时支付管理费及税金。
7.担当因其经营活动而引起的经济风险。
8.乙方应在
(1)工程竣工验收后
或(2)本合同解除后
或(3)本合同终止后
准时将图纸、印鉴、技术材料、合同(合同)、往来信件、传真及一切与本工程有关的材料全部移交给甲方。
9.乙方不得将本合同项下的权利义务转让给第三人。
八、违约责任
1.若甲方未能按本合同第六条第5项准时足额拨付工程款,则每逾期一天,甲方应按未付部分的万分之二担当违约责任。
2.因甲方监管错误从而导致工程质量未达到合同商定的优良等级或延误工期的,乙方不担当法律责任。
3.如本工程的质量未阅历收通过,则乙方须向甲方赔偿______________万元。
4.乙方如未能按合同第四条第2项切实履行合同的,则每超过掌握指标_______%,应担当本合同项下工程价款_______%的违约责任。
九、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行协商。
十、在履行本合同期间如有纠纷,则首先由甲、乙双方友好协商,协商不成,则交由工程所在地人民法院以诉讼方式解决。
十一、本合同在甲、乙双方全都同意的前提下可解除。
十二、本合同一式贰份,双方各执壹份,并在双方盖章或签字后生效。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
签字地点:_________________
签字时间:_________________
【第11篇】经营合同:企业网站建设合同书
经营合同范文:企业网站建设合同书
企业网站制作合同书
合同编号:xsjwl-168001
甲方:法人代表:
地址:邮编:464000
电话:传真:
乙方:
联络人:地址:邮编:电话:
签订地点:中国xxxx
签订日期:年月日
甲方为树立企业形象,扩大宣扬,拓宽销售渠道,甲方在此托付乙方设计、开发企业网站。为明确双方责任,经双方协商,依据中国法律,上述甲、乙双方就托付设计、制作网站达成如下协议并共同遵守。
除非有特殊的说明,本合同中'托付方'与'甲方'指同一主体;'受托方'与'乙方'系指同一主体。
第一条本合同项目的内容、工作进度与支配、数量、价款、交付和验收方式等由“附件一”载明。
其次条合同履行期限根据附件一的工作进度打算,经双方协商全都,可以延长该期限(以下统称合同期限)。
第三条甲方应向乙方供应必要的资料并派专人负责与乙方联络、协调与此合同有关的事宜。
第四条乙方在履行合同时不进行有损甲方形象、声誉等的行为。
第五条双方的基本权利和基本义务
5-1甲方的权利和义务
5-1-1供应有关甲方的材料及图片等,并保证材料完整、图片清楚。
5-1-2本合同标的的使用应当符合国家法律规定和社会公共利益。
5-1-3按本合同商定支付费用。
5-1-4依合同商定使用合同标的。
5-2乙方的权利和义务
5-2-1根据甲方供应的材料按时完成网站的开发制作。
5-2-2可以在主页中注明该网站由乙方供应技术支持。
5-2-3依合同收取费用。
第六条甲方同意按双方商定的付款方式和时间准时向乙方支付合同费用,以及供应其他必要的关心。
第七条工作完成后乙方根据甲方的要求将网站上传到乙方为甲方供应的网络服务器上。
第八条本合同标的在交付后三日内,乙方可以根据甲方的恳求进行修改。在上述期限内甲方未提出异议的,视为合格。
第九条在本合同签订后一内,甲方向乙方支付合同金额的50%,
计人民币____元整。
第十条甲方,向乙方供应的内容、资料等不会侵害任何第三方的权利;若发生侵害第三方的权利的情形,由甲方担当全部责任。因甲方在使用本合同标的时给第三人造成损害的,由甲方自行担当责任。
第十一条甲方同意,本合同的签署意味着甲方授权乙方在履行本合同时可以使用甲方的名称、商标、域名、企业标志等,但此等使用不能损害甲方的利益。
第十二条本合同标的及相关作品、程序、文件源码的版权属乙方全部,但乙方授予甲方排他的使用权。未经乙方许可,甲方不得公布文件源码,不得复制、传播、出售或者许可他人使用标的作品及其程序等。乙方可以在业务范围内使用这些作品。
第十三条甲方不能按时支付合同费用,导致的工期延误,其责任由甲方担当。
第十四条双方当事人应当保守在履行本合同过程中获知的对方商业隐秘。
第十五条双方应本着诚恳信用的原则履行本合同。任何一方在履行中采纳欺诈、胁迫或者暴力的手段,另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。
任何一方在履行中发觉或者有证据表明对方已经、正在或将要违约,可以中止履行本合同,但应准时通知对方。若对方连续不履行、履行不当或者违反本合同,该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。
第十六条本合同签订后,经双方当事人协商全都,可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署,即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。
第十七条任意一方欲提前解除本合同,应提前一个月通知对方。甲方提前解除合同的,无权要求乙方返还第九条的费用并应对乙方患病的损失担当赔偿责任;乙方无故解除合同的,应双倍返还上述费用。本合同其他条款对合同的解除另有商定的,从其商定。
第十八条任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为实行任何行动,不应被视为是对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利,或放弃追究对方的任何过失,不应视为对任何其他权利或追究任何其他过失的放弃。
前款权利不因本合同的终止、撤消、无效而消逝。
第十九条任何一方违反本合同,给对方造成损失的,还应赔偿损失。在本合同其他条款对违约有详细商定时,从其商定。
其次十条因不行抗力或者其他意外大事,或者使得本合同的履行不行能、不必要或者无意义的,任一方均可以解除本合同。患病不行抗力、意外大事的一方全部或部分不能履行本合同、解除或拖延履行本合同的,应将大事状况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。
本合同所称不行抗力、意外大事是指不能预见、不能克服并不能避开且对一方当事人造成重大影响的客观大事,包括但不限于自然灾难(如洪水、地震、火灾和风暴等)、社会大事(如战斗、*、政府行为等)、电信部门线路故障。
其次十一条订立本合同所依据的客观状况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。
其次十二条一方变更通讯地址或者联系方式,应准时将变更后的地址、联系方式通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果担当责任。
其次十三条双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的,应友好协商解决;协商不成的,双方同意向有关仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规章。
本合同的终止、撤消、无效不应影响前款商定的效力。
其次十四条本合同的订立、解释、履行、效力和争议的解决等均适用中华人民共和国法律。对本合同的理解与解释应依据原意并结合本合同目的进行。
其次十五条假如本合同任何条款依据现行法律被确定为无效或无法实施,本合同的其他全部条款将连续有效。此种状况下,双方将以有效的商定替换该商定,且该有效商定应尽可能接近原商定和本合同相应的精神和宗旨。
其次十六条本合同经双方授权代表签字并盖章,自签订日起生效。。
其次十七条本合同一式两份,双方当事人各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章)乙方(盖章)
授权代表签字授权代表签字
联系方式联系方式
附件一工作进度与支配、数量、价款、交付和验收方式
一、合同金额及付款方式明细
1.合同金额
国际域名__个,____元;
虚拟主机空间__m,____元;
企业邮箱__个,每个10m,____元;
网页设计制作____页,____元;
其他服务:__________________________;
费用总计:人民币____元。
2.付款方式
本合同涉及总金额为人民币____元,合同签订后1日内,甲方支付合同金额的50%,即人民币______元;甲方制作完成,乙方验收之后1日内支付合同余款即人民币_____元。
3.网页制作及完成时间:
完成时间:乙方收到材料、图片及合同第九条的款项后___个工作日内制作完成。
二、验收标准和验收后修改补充
1.甲方可以通过任何与因特网进行网络连接的计算机扫瞄自己的主页。
2.主页无文字拼写及图片(以甲方供应的材料为标准)错误。
3.验收期限为5个工作日。
4.验收合格网上发布后,假如甲方需要修改主页,可依据改动状况酌情优待收取制作费。
三、合同期限本合同有效期为年月日至年月日。如若双方没有异议,本合同期限顺延。
四、关于网站长期维护:合同到期后,网站的维护费用依据当时实际状况由双方另行协商签定协议打算。如没有准时付款造成的损失由甲方负责。乙方在合同期间保证甲方的网站正常扫瞄(7x24)。保证所选方案所享有的权利。
甲方(盖章)乙方(盖章)
授权代表签字授权代表签字
【第12篇】工程建设经营合同
甲方:______________________
乙方:______________________
住宅地:_______________
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 代金券促销活动方案
- 以案释法普法活动方案
- 仪容仪表检查活动方案
- 企业包水饺活动方案
- 企业义诊帮扶活动方案
- 企业元旦欢乐跑活动方案
- 企业公司竞赛活动方案
- 企业创新活动方案
- 企业团队建设活动方案
- 企业孝心活动方案
- 刑事案件模拟法庭剧本完整版五篇
- 公司对项目部安全检查和整改记录表
- 小学心理健康教育-我会举手发言教学设计学情分析教材分析课后反思
- 东南大学高等数学实验报告-2
- 江苏省连云港市海州区2022-2023学年八年级下学期期末数学试题(含答案)
- 西师版小学数学-毕业总复习资料
- 气瓶内残液残气处理操作规程
- 关于英国物业收费的讨论
- 《陋室铭》之托物言志学习课件
- 汉明码编译码实验新编
- 电大可编程控制器应用实训 形考任务6
评论
0/150
提交评论