2018年监理员继续教育试题(必过版)

1.

施工合同“阴阳合同”纠纷，（）作为结算依据。A.以阴合同B.以阳合同C.阴阳合同皆可D.阴阳合同视情况而定正确答案：B您的答案：B2.

下列协议中，适用《合同法》的是（）。A.收养协议B.监护协议C.工程承包协议D.婚姻关系协议正确答案：C您的答案：C3.

监理单位无资质（）从事监理工作。A.能B.不能C.不一定能D.视情况正确答案：B您的答案：B4.

建筑施工安全检查标准（）开始实施。正确答案：B您的答案：C5.

当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（）作为结算工程价款的根据。A.阴合同B.备案的中标合同C.双方约定为准D.阳合同或阴合同正确答案：B您的答案：A6.

专项施工方案由（）审查签认后报建设单位。A.监理公司技术负责人B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.专业监理工程师正确答案：B您的答案：7.

第一次工地会议由（）主持召开。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.总包单位正确答案：A您的答案：8.

在扣件式钢管脚手架安全检查中，未采取排水措施，扣（）分。正确答案：C您的答案：9.

在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的高度，并且不应大于（）m。正确答案：C您的答案：10.

2013版施工合同示范文本的实施日期是（）。A.2013年7月1日B.2013年8月1日C.2014年1月1日D.2013年10月1日正确答案：A您的答案：11.

约定的违约金低于或者高于造成的损失的，当事人（）变更。A.可以B.应当C.不可D.根据法律规定正确答案：A您的答案：12.

施工合同纠纷（质量、工程款、工期）的诉讼时效为（）年。正确答案：B您的答案：13.

灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）的湿陷性。A.1.0～2.0mB.1.0～3.0mC.1.0～4.0mD.4.0～5.0m正确答案：B您的答案：14.

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。正确答案：B您的答案：5.

工程结算款请求权的诉讼时效从（）之日开始计算。A.结算B.提交结算文件C.应付工程款D.发包人认可正确答案：C您的答案：16.

高强高性能混凝土（简称HS-HPC）是强度等级超过的HPC正确答案：B您的答案：17.

行政法规，是指（）按照法定程序制定的规范性文件。A.全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府正确答案：C您的答案：18.

当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的（）。A.根据法律规定处理B.按照约定处理C.不予支持D.应予支持正确答案：D您的答案：19.

安全日志不包括下列（）内容：A.工程形象进度、施工现场安全生产管理情况及安全巡视情况B.特种作业人员持证上岗情况、施工单位安全管理人员到位及工作情况C.隐蔽工程验收情况D.危险性较大的分部分项工程专项施工方案执行情况正确答案：C您的答案：20.

项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，情况严重时，应（），并及时报告建设单位。A.签发工程暂停令B.签发监理通知单C.向主管部门报告D.口头通知整改正确答案：A您的答案：21.

下列（）不是监理规划编制依据A.建设工程的相关法律、法规及项目行政审批文件B.与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料C.监理大纲、《建设工程监理合同>及与建设工程项目相关的施工合同文件D.施工组织设计正确答案：D您的答案：22.

建筑施工安全检查评定中，保证项目应（）。A.全数检查B.抽查C.定时检查D.部分检查正确答案：A您的答案：23.

工程监理单位应在监理合同签订后，第一次工地会议前将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命，书面通知（）。A.建设单位B.施工单位C.质量监督机构D.分包单位正确答案：A您的答案：24.

建设工程合同解除后（）结算。A.应当按照约定B.应当参照约定C.不应D.根据法律规定正确答案：A您的答案：25.

下列（）不是工程建设法的特征。A.行政隶属性B.经济性C.政策性D.时代性正确答案：D您的答案：26.

施工准备阶段，工程监理单位应组织项目监理机构人员对（）文件进行交底。A.施工合同B.监理合同C.招标文件D.投标文件正确答案：B您的答案：27.

建设法律关系是指，由工程建设法律规范所确认和调整的，在建设管理和建设协作做成中产生的（）关系。A.权利、义务B.权利C.义务D.权利、责任正确答案：A您的答案：28.

《建筑工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、()签字后实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.总监代表D.建设单位负责人正确答案：B您的答案：29.

临时宿舍、办公用房的建筑材料要采用（）级不燃材料。正确答案：A您的答案：30.

当按分项检查评分表评分时，保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足（）分，此分项检查评分表不应得分正确答案：A您的答案：31.

狭义的法律，是指（）按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。A.全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府正确答案：A您的答案：32.

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后（）天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后（）天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。A.14天，14天B.14天，7天C.28天，28天D.28天，14天正确答案：A您的答案：33.

爬模组装需从已施工（）层以上的结构开始正确答案：B您的答案：34.

聚氯乙烯（PVC）、热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材机械固定施工技术当固定基层为混凝土结构时，其厚度应不小于()mm正确答案：B您的答案：35.

隔震系统是通过在()，设置一个专门的橡胶隔震支座和耗能元件A.基础和上部结构之间B.基础内C.一层结构内D.相邻楼层间正确答案：A您的答案：36.

质量事故处理完成，并经验收合格后，（）应及时向建设单位和工程监理单位报送质量事故处理报告，并将完整的质量事故处理记录资料整理归档。A.总承包单位B.项目监理机构C.事故单位D.监督机构正确答案：B您的答案：37.

专业监理工程师应将本专业工程施工质量的巡视情况、质量隐患和质量问题的整改及落实情况记录在（）中。A.监理工作联系单B.监理通知单C.监理月报D.监理日志正确答案：D您的答案：38.

在扣件式钢管脚手架安全检查中，搭设高度超过24m双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接，扣（）分。正确答案：D您的答案：39.

项目监理机构应安排监理人员对工程质量情况进行巡视，各专业监理工程师每天对本专业工程施工质量情况巡视应不少于（）次。A.一B.二C.三D.多次正确答案：B您的答案：40.

不属于红黏土特征的是（）A.收缩性大B.下硬上软C.液限≧50%D.常有裂隙正确答案：B您的答案：41.

监理员应履行下列（）职责A.发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告B.检查工序施工结果C.复核工程计量有关数据D.负责旁站E.进行见证取样正确答案：A,B,C,E您的答案：42.

监理对分包单位资格审核应包括下列（）内容：A.营业执照、企业资质等级证书B.安全生产许可文件C.类似工程业绩D.专职管理人员和特种作业人员的资格E.分包单位人员数量正确答案：A,B,C,D您的答案：43.

建设工程施工现场消防安全技术规范适用于（）等各类建设工程施工现场。A.新建B.改建C.扩建D.拆除E.爆破正确答案：A,B,C您的答案：44.

垫资利息的支付方式为（）。A.有约定时支付B.无约定时不支付C.任何情况下都应支付D.任何情况下都不应支付E.视情况而定正确答案：A,B您的答案：45.

脚手架体系失效施工因素主要有（）。A.管理不到位B.搭设不规范C.荷载计算错误D.材料不合格E.验收不重视正确答案：A,B,C,E您的答案：46.

相关服务是指工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在建设工程（）等阶段提供的服务活动。A.勘察B.设计C.施工D.保修E.使用正确答案：A,B,D您的答案：47.

分项检查评分表无零分，下列汇总表得分值合格的是（）。正确答案：C,D您的答案：48.

专项施工方案审查的基本内容包括（）。A.编审程序应符合相关规定B.工程质最保证措施应符合有关标准C.安全技术措施应符合工程建设强制性标准D.资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划成满足工程施工需要E.施工总平面布置应科学合理正确答案：A,B,C,D您的答案：49.

部门规章的效力低于（）。A.宪法B.法律C.地方性法规D.地方规章E.司法解释正确答案：A,B您的答案：50.

监理安全管理人员的岗位职责包括（）。A.与建设单位、施工单位的安全管理人员对接，负责日常安全生产管理的监理工作B.组织编写安全生产管理的监理实施细则C.审查施工单位安全生产管理组织机构及制度建设情况D.审查施工单位、分包单位的安全生产许可证和项目经理、专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格E.审查施工组织设计中本专业的安全技术措施和安全专项施工方案正确答案：A,B,C,D您的答案：51.

项目监理机构发现下列（）情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令，要求施工单位停工整改。A.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的B.施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的D.施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的E.施工单位违反工程建设企业标准的正确答案：A,B,C,D您的答案：52.

应依照法律规定参加工伤保险的单位有（）。A.发包人B.监理人C.发包人为履行合同聘请的第三方D.承包人E.分包人正确答案：A,B,C,D,E您的答案：53.

下列关于专业监理工程师的表述中，正确的有（）。A.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册建造师执业资格的人员。B.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册监理工程师执业资格的人员。C.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册造价师执业资格的人员。D.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。E.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。正确答案：A,B,C,D您的答案：54.

钢绞线网片聚合物砂浆加固技术的优势（）A.加固层厚度厚，强度高B.施工快捷方便，现场环境污染小C.防火性能好D.防腐E.耐久、耐高温正确答案：A,B,C,D您的答案：55.

监理质量控制的主要方法是（）。A.事前控制B.主动控制C.强化验收D.严格执行合同E.严格执行设计文件正确答案：A,B您的答案：56.

（）等动火作业，应配备灭火器材，并设动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置一个监护人。A.焊接B.切割C.烘烤D.加热E.绑扎正确答案：A,B,C,D您的答案：57.

项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件（）。A.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔B.索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定C.索赔事件造成施工单位经济损失D.索赔费用有施工单位注册造价师签章E.索赔事项属于合同的承包范围正确答案：A,B,C您的答案：58.

基础分部验收有（）参加A.总监理工程师B.建设单位负责人C.施工单位项目负责人D.勘察单位项目负责人E.设计单位项目负责人正确答案：A,C,D,E您的答案：59.

特殊土是由于生成时不同的（）等原因A.地理环境B.气候条件C.地质成因D.次生变化E.风俗民情正确答案：A,B,C,D您的答案：59.

特殊土是由于生成时不同的（）等原因A.地理环境B.气候条件C.地质成因D.次生变化E.风俗民情正确答案：A,B,C,D您的答案：60.

工程监理单位和监理工程师应当按照（）实施监理。A.法律B.法规C.工程建设强制性标准D.工程建设推荐性标准E.工程合同正确答案：A,B,C,E您的答案：61.

当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：62.

传统的软土地基处理的核心思想是加固软土地基，使其具有较好的承载力。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：63.

办公临时建筑层数可以超过3层。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：64.

组拼式大模板是一种单块面积较大、模数化、通用化的大型模板。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：65.

施工合同专用条款规定本工程的结算程序遵循财建[2004]369号文件，意味着承包人有权主张“假如逾期不结算，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单”。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：66.

建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：67.

可燃材料堆场与在建工程的防火间距不应小于6m。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：68.

法定代表人的变更即法人的变更。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：69.

聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水卷材.A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：70.

在框架节点中应用钢筋锚固板，可节约锚固用钢材60％以上A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：71.

总监理工程师应组织各专业监理工程师、施工单位项目负责人、技术负责人和质量负责人等对单位工程进行竣工预验收。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：72.

对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应根据相关规定及监理工作开展的需要，编制监理实施细则。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：73.

建筑施工企业应根据施工生产特点和规模，以安全生产责任制为核心，建立健全安全生产管理制度。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：74.

民事法律行为本质上是合法的法律行为。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：75.

并非任何建设工程合同都是合同法中规定的有名合同。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：76.

由99版施工合同示范文本的通用条款能推出，双方当事人具有“发包人收到竣工结算文件，一定期间内不予答复，则视为认可承包人提交的竣工结算文件”的意思表示。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：77.

2013版施工合同示范文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：78.

采用隔震技术后的上部结构地震作用一般可减小3～6倍。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案79.

见证人员由监理机构相关人员担任。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：80.

宪法具有最高的效力等级，是其他法律的立法依据和基础，其他法律不能违背它的规定或者精神，否则无效。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：81.

合同是一种民事法律行为。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：82.

工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：83.

在扣件式钢管脚手架安全检查中，钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：84.

当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案85.

2013版施工合同示范文本通用条款规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：86.

监理安全管理人员应每周记录安全日志。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：87.

当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：88.

轻骨料是为了减轻混凝土的质量以及提高热工效果为目的而采用的骨料。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：89.

项目监理机构应督促安拆单位将施工起重机械、自升式架设设施安全许可文件报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。未经建设主管部门备案的，不得进行安拆作业。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：90.

粘贴碳纤维加固技术可适用于素混凝土构件。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：91.

聚氯乙烯（PVC）或热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材的搭接是由热风焊接形成连续整体的防水层A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：92.

在中国，清水混凝土已发展成熟。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：93.

在扣件式钢管脚手架安全检查中，立杆除顶层顶步外采用搭接，每处扣2分。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：94.

重锤夯实法能消除浅层的湿陷性可消除在1.0～1.5m深度内土层的湿陷性。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：95.

单位工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师审核签字后，报建设单位。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：96.

在扣件式钢管脚手架安全检查中，作业层防护栏杆不符合规范要求，扣3分。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：97.

消能节点在结构的梁柱节点或梁节点处安装消能装置。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：98.

建筑施工企业应明确各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：99.

灰土或素土垫层是一种常用的地基浅层湿陷性处理或部分处理的方法。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：100.

因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：1.

清水混凝土表面质量的最终效果取决于（）A.清水混凝土浇筑B.清水混凝土模板C.清水混凝土配比D.清水混凝土养护正确答案：B您的答案：2.

垫资条款的效力为（）。A.无效B.效力待定C.可变更可撤销D.有效正确答案：D您的答案：3.

行政法规，是指（）按照法定程序制定的规范性文件。A.全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府正确答案：C您的答案：4.

监理安全管理人员负责施工现场的安全巡视工作，每天应不少于（）次。A.一B.二C.三D.四正确答案：B您的答案：5.

下列（）不是承包人行使法定单方解除权的条件。A.未按约定支付工程价款的B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的C.不履行合同约定的协助义务的D.非法转包、违法分包正确答案：D您的答案：6.

合同的效力状态不包括()。A.有效合同B.无效合同C.可变更、可撤销合同D.无名合同正确答案：D您的答案：7.

质量事故书面报告由（）提供。A.施工单位B.施工单位项目部C.项目监理机构D.监理单位正确答案：C您的答案：8.

建设工程承包人行使优先权的期限为（），自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年正确答案：C您的答案：9.

下列（）不是工程建设法律关系的客体。A.财B.物C.债D.行为正确答案：C您的答案：10.

钢筋焊接网应用技术采取的是（）焊接方法A.氩弧焊B.电气焊C.电阻点焊D.埋弧焊正确答案：C您的答案：11.

安全日志不包括下列（）内容：A.工程形象进度、施工现场安全生产管理情况及安全巡视情况B.特种作业人员持证上岗情况、施工单位安全管理人员到位及工作情况C.隐蔽工程验收情况D.危险性较大的分部分项工程专项施工方案执行情况正确答案：C您的答案：12.

在扣件式钢管脚手架安全检查中，架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批，扣（）分。正确答案：D您的答案：13.

爬模组装需从已施工（）层以上的结构开始正确答案：B您的答案：14.

当按分项检查评分表评分时，保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足（）分，此分项检查评分表不应得分正确答案：A您的答案：15.

建设法律关系是指，由工程建设法律规范所确认和调整的，在建设管理和建设协作做成中产生的（）关系。A.权利、义务B.权利C.义务D.权利、责任正确答案：A您的答案：16.

预备注浆系统是（）建筑工程混凝土结构接缝防水施工技术A.地上B.地下C.楼面D.都可以正确答案：B您的答案：17.

项目监理机构应安排监理人员对工程质量情况进行巡视，各专业监理工程师每天对本专业工程施工质量情况巡视应不少于（）次。A.一B.二C.三D.多次正确答案：B您的答案：18.

2013版施工合同示范文本的实施日期是（）。A.2013年7月1日B.2013年8月1日C.2014年1月1日D.2013年10月1日正确答案：A您的答案：19.

（）级钢筋是当前国内钢筋应用的最主要品种。A.Ⅰ级钢筋B.Ⅱ级钢筋C.Ⅲ级钢筋D.Ⅳ级钢筋正确答案：B您的答案：19.

（）级钢筋是当前国内钢筋应用的最主要品种。A.Ⅰ级钢筋B.Ⅱ级钢筋C.Ⅲ级钢筋D.Ⅳ级钢筋正确答案：B您的答案：20.

工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。A.合同约定B.工程建设强制性标准C.设计要求D.工程建设推荐性标准正确答案：B您的答案：21.

下列（）不是发包人行使法定单方解除权的条件。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的正确答案：C您的答案：22.

压型钢板作为组合楼板使用不具有（）A.拆模容易B.省模板C.省支撑D.省帮扎钢筋正确答案：A您的答案：23.

当在建工程单体体积大于30000m3时，在建工程的室外消防用水量为（）L/s。正确答案：C您的答案：24.

施工合同纠纷（质量、工程款、工期）的诉讼时效为（）年。正确答案：B您的答案：25.

单位工程竣工预验收不包括下列（）内容：A.单位工程工程竣工资料是否完整。B.单位工程所含各分部工程质量是否均已验收合格。C.是否已按设计要求完成全部施工内容。D.签署竣工验收记录表正确答案：D您的答案：26.

（）应为企业安全生产第一责任人A.法定代表人B.主要负责人C.项目负责人D.安全员正确答案：A您的答案：27.

勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在（）人民币以上。A.100万元B.50万元C.200万元D.3000万元正确答案：B您的答案：28.

诉讼时效起算时间点为从（）起计算。A.权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日B.权利受到侵害之日C.权利人主张权利之日D.权利人行使权利之日正确答案：A您的答案：29.

既有建筑进行扩建、改建施工时，施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于()h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。正确答案：C您的答案：30.

下列（）不是无效合同的法律后果。A.恢复原状B.返还财产C.继续履行D.折价补偿正确答案：C您的答案：31.

下列（）不是建设部124号令规定的参照认定挂靠的情形。A.转让、出借企业资质证书的B.以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的D.项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、项目核算人员不是工程承包人本单位人员的正确答案：C您的答案：32.

监理对分项工程验收时由（）组织。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.施工单位项目技术负责人正确答案：C您的答案：33.

消能减震技术是将结构的某些（）构件设计成消能构件，或在结构的某些部位装设消能装置。A.非承重B.承重C.主体D.非主体正确答案：A您的答案：34.

建筑施工企业（）使用国家明令淘汰的技术、工艺、设备、设施和材料。A.严禁B.必须C.应该D.可以正确答案：A您的答案：35.

能够引起工程建设法律关系产生、变更、消灭的是（）。A.法律关系B.法律行为C.法律事实D.法律效力正确答案：C您的答案：36.

对需返工处理或加固补强的（），项目监理机构应签发监理通知单要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应按处理方案对质量事故的处理过程进行跟踪检查；A.质量事故B.质量问题C.质量缺陷D.质量不合格正确答案：A您的答案：37.

建筑施工安全检查标准里面的检查表现在有（）张。正确答案：D您的答案：38.

下列关于代理的表述，不正确的是（）。A.代理人应在代理权限范围内行使代理权B.代理人应亲自进行代理活动C.可以实施双方代理D.不得滥用代理权正确答案：C您的答案：39.

开挖深度超过（）m的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程需要编制安全专项施工方案。正确答案：B您的答案：40.

易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（）m。正确答案：D您的答案：41.

钢筋专业化加工与配送技术主要包括（）A.钢筋制品加工前的优化套裁、任务分解与管理B.线材专业化加工C.棒材专业化加工D.钢筋组件专业化加工E.钢筋制品的科学管理、优化配送正确答案：A,B,C,D,E您的答案：42.

债消灭的原因有（）。A.履行B.抵消C.提存D.混同E.免除正确答案：A,B,C,D,E您的答案：43.

钢绞线网片聚合物砂浆加固技术的优势（）A.加固层厚度厚，强度高B.施工快捷方便，现场环境污染小C.防火性能好D.防腐E.耐久、耐高温正确答案：A,B,C,D您的答案：44.

（）等动火作业，应配备灭火器材，并设动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置一个监护人。A.焊接B.切割C.烘烤D.加热E.绑扎正确答案：A,B,C,D您的答案：45.

基础分部验收有（）参加A.总监理工程师B.建设单位负责人C.施工单位项目负责人D.勘察单位项目负责人E.设计单位项目负责人正确答案：A,C,D,E您的答案：46.

监理对开工条件核查应包括下列（）内容A.设计交底和图纸会审已完成B.施工组织设计已由总监理工程师签认C.施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实D.进场道路、水、电、通信等已满足开工要求E.建设资金已落实正确答案：A,B,C,D您的答案：47.

建设工程合同无效的情形有（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.非法转包D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的E.违法分包正确答案：A,B,C,D,E您的答案：48.

承包人主张“逾期不结算视为认可结算”，应满足的条件包括（）。A.约定“结算答复期限”B.约定“逾期不答复视为认可结算”C.发包人在“结算答复期间”没有答复D.发包人在“结算答复期间”没有提出异议E.承包人未向发包人提交结算书正确答案：A,B,C,D您的答案：49.

建筑施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内，按（）的要求，组织落实安全生产费用使用计划。A.专款专用B.挪作他用C.及时D.足额E.安全正确答案：A,C,D您的答案：50.

《合同法》中规定的基本原则有（）。A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则E.不损害社会公益原则正确答案：A,B,C,D,E您的答案：51.

高强钢筋是指现行国家标准中规定的屈服强度为（）级的普通热轧带肋钢筋（HRB）和细晶粒热轧带肋钢筋。正确答案：C,D您的答案：52.

设计交底和图纸会审会议纪要由（）签认。A.建设单位代表B.施工单位代表C.总监理工程师D.设计单位代表E.勘察单位代表正确答案：A,B,C,D您的答案：53.

应按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分，对建筑施工安全检查评定划分为（）三个等级。A.优良B.良好C.合格D.不合格E.差劲正确答案：A,C,D您的答案：54.

“逾期不结算视为认可结算”的适用条件为（）。A.约定结算答复期限B.约定“逾期不答复视为认可结算”C.发包人在“结算答复期间”没有答复D.法律规定“逾期不答复视为认可结算”E.承包人确定工程款数额正确答案：A,B,C您的答案：55.

有关监理的“附加工作酬金”，下列说法正确的是（）。A.除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。B.除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为额外工作。C.附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。D.附加工作酬金的确定方法在通用条件中约定。E.附加工作酬金的只能在合同履行过程中约定。正确答案：A,C您的答案：56.

部门规章的效力低于（）。A.宪法B.法律C.地方性法规D.地方规章E.司法解释正确答案：A,B您的答案：57.

发包人行使法定单方解除权的条件有（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.非法转包E.违法分包正确答案：A,B,C,D,E您的答案：58.

工程监理单位和监理工程师应当按照（）实施监理。A.法律B.法规C.工程建设强制性标准D.工程建设推荐性标准E.工程合同正确答案：A,B,C,E您的答案：59.

垫资利息的支付方式为（）。A.有约定时支付B.无约定时不支付C.任何情况下都应支付D.任何情况下都不应支付E.视情况而定正确答案：A,B您的答案：60.

承包人因以下（）事由，请求发包人支付工程价款的，不受诉讼时效的限制。A.承包人未就工程价款与发包人进行结算的B.工程价款数额尚未确定的C.发包人未收到竣工结算文件的D.发包人收到承包人递交的竣工结算文件后，不及时审核或者答复的E.承包人有证据证实发包人故意拖延进行结算的正确答案：A,B,D,E您的答案：61.

施工单位应组织灭火及应急疏散演练。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：62.

法律事实包括事件和行为两种类型。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：63.

99版施工合同示范文本的修订原则之一是与我国项目管理造价改革相协调的原则。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：64.

监理工作总结经总监理工程师签字并加盖工程监理单位公章后报送建设单位。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：65.

消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：66.

从法律效力上讲，行政法规的效力仅次于宪法而高于法律、地方性法规。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：67.

2013版施工合同示范文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：68.

诉讼时效期间经过，权利人的胜诉权必要消灭。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：69.

当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：70.

我国的法，从宪法到普通法，从行政法规到地方性法规，都是分别由各级人民代表大会及其常设机构、国家行政机关制定和通过的，表达了人民的共同意愿。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：71.

总监理工程师应组织各专业监理工程师、施工单位项目负责人、技术负责人和质量负责人等对单位工程进行竣工预验收。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：72.

《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理人员进驻施工现场。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：73.

大直径钢筋直螺纹连接技术主要适用于Ⅱ级，Ⅲ级钢筋A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：74.

在扣件式钢管脚手架安全检查中，作业层防护栏杆不符合规范要求，扣3分。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：75.

建筑用成型钢筋制品加工与配送目前已经发展很成熟。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：76.

总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：77.

轻骨料是为了减轻混凝土的质量以及提高热工效果为目的而采用的骨料。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：78.

民事法律行为本质上是合法的法律行为。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：79.

99版施工合同示范文本的修订原则之一是注重保护发包人权利的原则。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：80.

拖欠款利息有约定时支付，无约定时不支付。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：81.

施工现场的消防安全管理应由监理单位负责。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：82.

并非任何建设工程合同都是合同法中规定的有名合同。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：83.

钢筋机械锚固技术为混凝土结构中的钢筋锚固提供了一种全新的机械锚固方法，通过直螺纹连接方式方式实现锚固。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：84.

宿舍房间的建筑面积不应大于40平方米。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：85.

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当及时向有关主管部门报告。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：86.

由99版施工合同示范文本的通用条款能推出，双方当事人具有“发包人收到竣工结算文件，一定期间内不予答复，则视为认可承包人提交的竣工结算文件”的意思表示。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：87.

施工控制测量成果报验表由总监理工程师在工程开工前对施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施检查、复核合格后予以签署。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：88.

粘贴碳纤维加固技术可适用于素混凝土构件。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：89.

隔墙可以从楼地面基层隔断至半空即可。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：89.

隔墙可以从楼地面基层隔断至半空即可。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：90.

采用隔震技术后的上部结构地震作用一般可减小3～6倍。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：91.

2013版施工合同示范文本通用条款规定：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：92.

在扣件式钢管脚手架安全检查中，连墙件布置应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于500mm。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：93.

合同是一种民事法律行为。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：94.

见证人员由监理机构相关人员担任。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：95.

在中国，清水混凝土已发展成熟。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：96.

监理实施细则应在相应工程施工开始前，由各专业监理工程师编制并经总监理工程师审批同意后实施。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：97.

承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第134条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：98.

监理例会纪要由项目监理机构负责整理、归档，专业监理工程师审核并经参会各方会签后分发。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：99.

施工单位未提出复工申请的，总监理工程师不应指令施工单位恢复施工。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：100.

项目监理机构应检查施工起重机械使用过程中的定期检查、维修、保养月检记录，但不用留存备案。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：1.

工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。A.合同约定B.工程建设强制性标准C.设计要求D.工程建设推荐性标准正确答案：B您的答案：2.

施工准备阶段，工程监理单位应组织项目监理机构人员对（）文件进行交底。A.施工合同B.监理合同C.招标文件D.投标文件正确答案：B您的答案：3.

在扣件式钢管脚手架安全检查中，未采取排水措施，扣（）分。正确答案：C您的答案：4.

约定的违约金低于或者高于造成的损失的，当事人（）变更。A.可以B.应当C.不可D.根据法律规定正确答案：A您的答案：5.

钢筋焊接网应用技术采取的是（）焊接方法A.氩弧焊B.电气焊C.电阻点焊D.埋弧焊正确答案：C您的答案：6.

开挖深度超过（）m的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程需要编制安全专项施工方案。正确答案：B您的答案：7.

建筑施工安全检查评定中，保证项目应（）。A.全数检查B.抽查C.定时检查D.部分检查正确答案：A您的答案：8.

项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，情况严重时，应（），并及时报告建设单位。A.签发工程暂停令B.签发监理通知单C.向主管部门报告D.口头通知整改正确答案：A您的答案：9.

压型钢板作为组合楼板使用不具有（）A.拆模容易B.省模板C.省支撑D.省帮扎钢筋正确答案：A您的答案：10.

黄土受水浸湿后，在上覆土层自重应力作用下发生湿陷的是()A.自重湿陷性黄土B.非自重湿陷性黄土C.外力湿陷性黄土D.混合湿陷性黄土正确答案：A您的答案：11.

对需返工处理或加固补强的（），项目监理机构应签发监理通知单要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应按处理方案对质量事故的处理过程进行跟踪检查；A.质量事故B.质量问题C.质量缺陷D.质量不合格正确答案：A您的答案：12.

配合安全事故的调查处理是（）的职责。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理安全管理人员正确答案：A您的答案：13.

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由（）组织召开专家论证会。（）。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.安全监督部门正确答案：A您的答案：14.

一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求，对方未用语言或者文字明确表示意见，但其行为表明已接受的，可以认定为默示。不作为的默示只有在法律有规定或者（）的情况下，才可以视为意思表示。A.当事人双方有约定B.一方当事人主张C.对方当事人同意D.法律不禁止正确答案：A您的答案：15.

消能构件或消能装置在风或小震作用时，处于（），结构具有足够的侧向刚度以满足正常使用要求。A.弹性状态B.非弹性状态C.正常D.都不对正确答案：A您的答案：16.

施工合同“阴阳合同”纠纷，（）作为结算依据。A.以阴合同B.以阳合同C.阴阳合同皆可D.阴阳合同视情况而定正确答案：B您的答案：17.

下列（）不是监理规划编制依据A.建设工程的相关法律、法规及项目行政审批文件B.与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料C.监理大纲、《建设工程监理合同>及与建设工程项目相关的施工合同文件D.施工组织设计正确答案：D您的答案：18.

临时宿舍、办公用房的建筑材料要采用（）级不燃材料。正确答案：A您的答案：19.

有权利制定地方性法规的主体是（）。A.设区的市的权利机关B.设区的市的行政机关C.法院D.检察院正确答案：A您的答案：20.

无穿孔增强型机械固定系统是轻型、无穿孔的（）防水层机械固定施工技术A.聚氯乙烯材料B.SBS橡胶改性沥青材料C.热塑性聚烯烃（TPO）D.三元乙丙（EPDM）正确答案：D您的答案：20.

无穿孔增强型机械固定系统是轻型、无穿孔的（）防水层机械固定施工技术A.聚氯乙烯材料B.SBS橡胶改性沥青材料C.热塑性聚烯烃（TPO）D.三元乙丙（EPDM）正确答案：D您的答案：22.

合同的效力状态不包括()。A.有效合同B.无效合同C.可变更、可撤销合同D.无名合同正确答案：D您的答案：23.

建设工程合同解除后（）结算。A.应当按照约定B.应当参照约定C.不应D.根据法律规定正确答案：A您的答案：24.

项目监理机构与工程建设有关方相互之间的日常书面工作联系采用（）形式。A.监理通知单B.告知函C.工作联系单D.工作便签正确答案：C您的答案：25.

消能减震技术是将结构的某些（）构件设计成消能构件，或在结构的某些部位装设消能装置。A.非承重B.承重C.主体D.非主体正确答案：A您的答案：26.

专项施工方案由（）审查签认后报建设单位。A.监理公司技术负责人B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.专业监理工程师正确答案：B您的答案：27.

勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在（）人民币以上。A.100万元B.50万元C.200万元D.3000万元正确答案：B您的答案：28.

总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表，其中不正确的是（）。A.组织编制监理规划，审批监理实施细则B.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员C.组织审查施工组织设计、(专项)施工方案D.进行隐蔽工程验收正确答案：D您的答案：29.

下列（）不是工程建设法律关系的客体。A.财B.物C.债D.行为正确答案：C您的答案：30.

指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠自重即能充满模板、包裹钢筋的水泥是（）混凝土。A.高强高性能B.高耐久性C.轻骨料D.自密实正确答案：D您的答案：31.

下列（）不是无效合同的情形。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.违反法律、行政法规的强制性规定D.重大误解正确答案：D您的答案：32.

钢（铝）框胶合板模板技术模板面板周转使用次数可达（）。A.20～30次B.30～50次C.40～60次D.50～100次正确答案：B您的答案：33.

《建筑工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、()签字后实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.总监代表D.建设单位负责人正确答案：B您的答案：34.

垫资条款的效力为（）。A.无效B.效力待定C.可变更可撤销D.有效正确答案：D您的答案：35.

高强高性能混凝土（简称HS-HPC）是强度等级超过的HPC正确答案：B您的答案：36.

超高泵送混凝土技术一般是指泵送高度超过（）m的现代混凝土泵送技术，正确答案：C您的答案：37.

项目监理机构应安排监理人员对工程质量情况进行巡视，各专业监理工程师每天对本专业工程施工质量情况巡视应不少于（）次。A.一B.二C.三D.多次正确答案：B您的答案：38.

下列（）不是监理细则主要内容A.专业工程特点B.监理工作流程C.监理工作要点D.组织协调正确答案：D您的答案：39.

建筑施工安全检查标准（）开始实施。正确答案：B您的答案：40.

（）既可以使卷材在施工时可适当外露，同时提供不粘的表面供工人行走，使得后道工序可以顺利进行A.耐候层B.自粘胶层C.高密度聚乙烯D.都不对正确答案：A您的答案：41.

监理质量控制的主要方法是（）。A.事前控制B.主动控制C.强化验收D.严格执行合同E.严格执行设计文件正确答案：A,B您的答案：42.

“逾期不结算视为认可结算”的适用条件为（）。A.约定结算答复期限B.约定“逾期不答复视为认可结算”C.发包人在“结算答复期间”没有答复D.法律规定“逾期不答复视为认可结算”E.承包人确定工程款数额正确答案：A,B,C您的答案：43.

工程监理单位和监理工程师应当按照（）实施监理。A.法律B.法规C.工程建设强制性标准D.工程建设推荐性标准E.工程合同正确答案：A,B,C,E您的答案：44.

债消灭的原因有（）。A.履行B.抵消C.提存D.混同E.免除正确答案：A,B,C,D,E您的答案：45.

监理安全管理人员的岗位职责包括（）。A.与建设单位、施工单位的安全管理人员对接，负责日常安全生产管理的监理工作B.组织编写安全生产管理的监理实施细则C.审查施工单位安全生产管理组织机构及制度建设情况D.审查施工单位、分包单位的安全生产许可证和项目经理、专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格E.审查施工组织设计中本专业的安全技术措施和安全专项施工方案正确答案：A,B,C,D您的答案：46.

垫资利息的支付方式为（）。A.有约定时支付B.无约定时不支付C.任何情况下都应支付D.任何情况下都不应支付E.视情况而定正确答案：A,B您的答案：47.

特殊土是由于生成时不同的（）等原因A.地理环境B.气候条件C.地质成因D.次生变化E.风俗民情正确答案：A,B,C,D您的答案：48.

为防止大体积混凝土发生裂缝，通常可采取的而措施（）A.设计措施B.材料措施C.施工措施D.施工工艺措施E.养护措施正确答案：A,B,C,D,E您的答案：49.

第一次工地会议内容有（）。A.建设单位、施工单位和工程监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及分工B.总监理工程师介绍监理规划的主要内容并授权监理单位专职文件资料管理人员C.研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员，召开监理例会的周期、地点及主要议题。确定各参建单位专职文件资料管理人员D.建设单位介绍工程开工准备情况E.检查分析工程项目质量、施工安全管理状况，针对存在的问题提出改进措施正确答案：A,B,C,D您的答案：50.

消能支撑装置可以做成（）等A.方框支撑B.圆框支撑C.交叉支撑D.斜杆支撑E.K型支撑正确答案：A,B,C,D,E您的答案：51.

工程建设法律规范的基本原则有（）。A.确保工程建设质量与安全B.工程建设活动应当符合国家工程建设安全标准C.遵守法律法规D.不损害社会公共利益及他人合法权益E.合法权利受法律保护正确答案：A,B,C,D,E您的答案：52.

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付担保说法正确的是（）。A.支付担保可以采用银行保函的形式B.支付担保可以采用担保公司担保的形式C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定D.合同可以不约定支付担保。E.采用2013版施工合同示范文本签订合同必须约定支付担保正确答案：A,B,C,D您的答案：53.

施工单位应建立的基本安全管理制度有（）。A.消防安全教育与培训制度B.可燃及易燃易爆危险品管理制度C.用火、用电、用气管理制度D.消防安全检查制度E.应急预案演练制度正确答案：A,B,C,D,E您的答案：54.

不作为的默示在（）的情况下，可以视为意思表示。A.法律有规定B.当事人双方有约定C.单方意思表示情况下D.仅仅法律有规定的情况下E.既要有法律规定，又要有合同约定正确答案：A,B您的答案：55.

应依照法律规定参加工伤保险的单位有（）。A.发包人B.监理人C.发包人为履行合同聘请的第三方D.承包人E.分包人正确答案：A,B,C,D,E您的答案：56.

应按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分，对建筑施工安全检查评定划分为（）三个等级。A.优良B.良好C.合格D.不合格E.差劲正确答案：A,C,D您的答案：57.

专项施工方案审查的基本内容包括（）。A.编审程序应符合相关规定B.工程质最保证措施应符合有关标准C.安全技术措施应符合工程建设强制性标准D.资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划成满足工程施工需要E.施工总平面布置应科学合理正确答案：A,B,C,D您的答案：58.

聚氯乙烯（PVC）、热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材机械固定施工技术机械固定包括（）。A.点式固定方式B.裙边式固定方式C.面式固定方式D.线式固定方式E.辐射式固定方式正确答案：A,D您的答案：59.

钢筋专业化加工与配送技术主要包括（）A.钢筋制品加工前的优化套裁、任务分解与管理B.线材专业化加工C.棒材专业化加工D.钢筋组件专业化加工E.钢筋制品的科学管理、优化配送正确答案：A,B,C,D,E您的答案：60.

高性能混凝土是指采用普通原材料、常规施工工艺，通过掺加外加剂和掺合料配制而成的具有()的综合性能优良的混凝土A.高工作性B.高泌水性C.高强度D.高流动性E.高耐久性正确答案：A,C,E您的答案：61.

在任何诉讼程序中均可提出诉讼时效的抗辩。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：62.

项目监理机构应检查施工起重机械使用过程中的定期检查、维修、保养月检记录，但不用留存备案。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：63.

2013版施工合同示范文本通用条款规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：64.

合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：65.

总监理工程师应在签订监理合同及收到工程设计文件后组织编制监理规划，并在召开第一次工地会议后报送建设单位。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：66.

聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水卷材.A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：67.

由99版施工合同示范文本的通用条款能推出，双方当事人具有“发包人收到竣工结算文件，一定期间内不予答复，则视为认可承包人提交的竣工结算文件”的意思表示。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：68.

凡天然黄土在一定压力作用下，受水浸湿后，土的结构迅速破坏，发生显著的湿陷变形，强度也随之增强的，称为湿陷性黄土。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：69.

早拆模板成套技术可以延长模板使用寿命。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：70.

办公临时建筑层数可以超过3层。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：71.

对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应根据相关规定及监理工作开展的需要，编制监理实施细则。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：72.

法定代表人是法人的最高领导人。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：73.

建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：74.

动火作业可以不办理动火许可证。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：75.

法律事实包括事件和行为两种类型。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：76.

施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：77.

当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：78.

2013版施工合同示范文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：79.

施工现场的消防安全管理应由监理单位负责。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：80.

传统的软土地基处理的核心思想是加固软土地基，使其具有较好的承载力。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：81.

建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，不支付工程款A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：82.

总监理工程师应指派监理人员对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站，并记录签字。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：83.

平行检验是指项目监理机构按有关技术标准规定和监理合同约定，对材料、构配件、设备的相关检测项目进行检测试验。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：84.

总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：85.

单位工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师审核签字后，报建设单位。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：86.

在施工过程中，当施工单位对已批准的施工组织设计/（专项）施工方案进行调整时，应按规定程序向项目监理机构重新报审。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：87.

拖欠款利息有约定时支付，无约定时不支付。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案88.

合同是一种民事法律行为。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：89.

总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：90.

《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理人员进驻施工现场。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：91.

隐蔽工程验收时，专业监理工程师应对需隐蔽工程进行实测检查，专业监理工程师应对隐蔽内容和验收结果形成书面记录并归档。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：92.

诉讼时效期间经过，权利人的实体权利并不因此而消灭。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：93.

监理单位应重视监理文件资料、档案的制作和管理工作。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：94.

可燃材料堆场与在建工程的防火间距不应小于6m。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：95.

当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以单方解除合同。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：96.

承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第134条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：97.

在扣件式钢管脚手架安全检查中，钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：98.

当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案99.

隔震技术仅对高频地震波有效，因此对高层和超高层建筑尤为适用。A.正确B.不正确正确答案：B您的答案：100.

专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，并签署意见。A.正确B.不正确正确答案：A您的答案：1.

下列关于监理的工作内容，表述完整准确的是（）。A.四控制，两管理，一协调B.三控制，三管理，一协调C.三控制，两管理，一协调，并履行安全管理工作D.三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理的法定职责正确答案：D您的答案：D2.

当大气影响深度较深，膨胀土层厚，可选用（）施工。A.桩基B.筏基C.墩式基础D.箱形基础正确答案：A您的答案：A3.

在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的高度，并且不应大于（）m。正确答案：C您的答案：A4.

施工准备阶段，工程监理单位应组织项目监理机构人员对（）文件进行交底。A.施工合同B.监理合同C.招标文件D.投标文件正确答案：B您的答案：B5.

下列（）不是建设部124号令规定的参照认定挂靠的情形。A.转让、出借企业资质证书的B.以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的D.项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、项目核算人员不是工程承包人本单位人员的正确答案：C您的答案：D6.

在扣件式钢管脚手架安全检查中，架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批，扣（）分。正确答案：D您的答案：D7.

对于分部（子分部）工程的报验，（）应组织项目监理机构和施工单位项目有关人员进行验收A.监理单位技术负责人B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师正确答案：D您的答案：C8.

建筑高度大于（）m的在建工程应设置环形消防车道。正确答案：B您的答案：B9.

单位工程竣工预验收不包括下列（）内容：A.单位工程工程竣工资料是否完整。B.单位工程所含各分部工程质量是否均已验收合格。C.是否已按设计要求完成全部施工内容。D.签署竣工验收记录表正确答案：D您的答案：D10.

预备注浆系统是（）建筑工程混凝土结构接缝防水施工技术A.地上B.地下C.楼面D.都可以正确答案：B您的答案：B11.

项目监理机构应安排监理人员对工程质量情况进行巡视，各专业监理工程师每天对本专业工程施工质量情况巡视应不少于（）次。A.一B.二C.三D.多次正确答案：B您的答案：A12.

消能减震技术是将结构的某些（）构件设计成消能构件，或在结构的某些部位装设消能装置。A.非承重B.承重C.主体D.非主体正确答案：A您的答案：A13.

高层建筑、既有建筑改造工程的外脚手架、支模架的架体，应采用()材料搭设。A.阻燃B.不燃C.难燃D.可燃正确答案：B您的答案：A14.

下列（）不是物权当中所有权的权能。A.占有B.使用C.收益D.放弃正确答案：D您的答案：B15.

在扣件式钢管脚手架安全检查中，架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批，扣（）分。正确答案：D您的答案：D16.

对需返工处理或加固补强的（），项目监理机构应签发监理通知单要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应按处理方案对质量事故的处理过程进行跟踪检查；A.质量事故B.质量问题C.质量缺陷D.质量不合格正确答案：A您的答案：B17.

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由（）组织召开专家论证会。（）。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.安全监督部门正确答案：A您的答案：A18.

总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表，其中不正确的是（）。A.组织编制监理规划，审批监理实施细则B.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员C.组织审查施工组织设计、(专项)施工方案D.进行隐蔽工程验收正确答案：D您的答案：D19.

工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（）的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。A.10万元以上30万元以下B.20万元以上50万元以下C.100万元以上300万元以下D.1万元以上5万元以下正确答案：A您的答案：D20.

宿舍层数为3层房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于（D）m。正确答案：D您的答案：D21.

钢（铝）框胶合板模板技术模板面板周转使用次数可达（）。A.20～30次B.30～50次C.40～60次D.50～100次正确答案：B您的答案：C22.

质量事故书面报告由（）提供。A.施工单位B.施工单位项目部C.项目监理机构D.监理单位正确答案：C您的答案：A23.

在扣件式钢管脚手架安全检查中，未采取排水措施，扣（）分。正确答案：C您的答案：A24.

勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在（）人民币以上。A.100万元B.50万元C.200万元D.3000万元正确答案：B您的答案：A25.

隔震系统是通过在()，设置一个专门的橡胶隔震支座和耗能元件A.基础和上部结构之间B.基础内C.一层结构内D.相邻楼层间正确答案：A您的答案：D26.

当在建工程单体体积大于30000m3时，在建工程的室外消防用水量为（）L/s。正确答案：C您的答案：C27.

总监理工程师代表由（）书面授权。A.监理公司法定代表人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.质量监督机构正确答案：B您的答案：B28.

下列（）不是发包人行使法定单方解除权的条件。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的正确答案：C您的答案：C29.

权利最长保护期限为（）年。正确答案：D您的答案：C30.

压型钢板作为组合楼板使用不具有（）A.拆模容易B.省模板C.省支撑D.省帮扎钢筋正确答案：A您的答案：A31.

工程质量合格（）证明监理单位履行了合同义务。A.能B.不能C.不一定能D.一定能正确答案：B您的答案：C32.

表见代理的法律后果由（）承担。A.代理人B.被代理人C.第三人D.视情况而定正确答案：B您的答案：B33.

一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求，对方未用语言或者文字明确表示意见，但其行为表明已接受的，可以认定为默示。不作为的默示只有在法律有规定或者（）的情况下，才可以视为意思表示。A.当事人双方有约定B.一方当事人主张C.对方当事人同意D.法律不禁止正确答案：A您的答案：A34.

2013版施工合同示范文本的实施日期是（）。A.2013年7月1日B.2013年8月1日C.2014年1月1日D.2013年10月1日正确答案：A您的答案：A35.

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7天B.14天C.28天D.56天正确答案：C您的答案：C36.

灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）的湿陷性。A.1.0～2.0mB.1.0～3.0mC.1.0～4.0mD.4.0～5.0m正确答案：B您的答案：C37.

安全日志不包括下列（）内容：A.工程形象进度、施工现场安全生产管理情况及安全巡视情况B.特种作业人员持证上岗情况、施工单位安全管理人员到位及工作情况C.隐蔽工程验收情况D.危险性较大的分部分项工程专项施工方案执行情况正确答案：C您的答案：C38.

下列（）不属于代理的种类。A.双方代理B.指定代理C.法定代理D.委托代理正确答案：A您的答案：A39.

依当