2020年专业监理工程师继续教育题库及答案

2020年专业监理工程师继续教育题库（一）（）应建立监理 （安全生产管理 ）日志A、重点工程R危险性较大得工程C、主管部门指定工程Dk一、二级工程正确答案:D当在建工程单体体积大于30000m3时，在建工程得室外消防用水量为（）L/s。A10B、15C、20Dk25正确答案:C普通混凝土新浇自重标准值可取 （）KN/m3.A12B、18C、24n30正确答案:C项目监理机构在施工单位拒不整改或不停止施工时 ，应及时向有关主管部门报告,监理报告一式（）份。A二B、四C、三口一正确答案：B钢与混凝土组合结构技术关键技术就是（）问题A、如何合理解决梁柱节点区钢筋得穿筋 R预应力施加C、混凝土与钢筋强度匹配 D裂缝正确答案：A（）应为企业安全生产第一责任人A法定彳t表人以主要负责人C、项目负责人Dk安全员正确答案：A当按分项检查评分表评分时 ,保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足（）分，此分项检查评分表不应得分A40B、50C、60D、70正确答案：A合同审查工作 ,特别就是补充协议得签署应慎重。有关“补充协议”得说法正确得为（）。A、补充协议得效力低于原合同 B、补充协议得效力等于原合同C、补充协议得效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同正确答案:D2013版施工合同示范文本得实施日期就是（ ）。A11456B、41487c41640D、41548正确答案:A在扣件式钢管脚手架安全检查中,未采取排水措施 ,扣（）分。A、2B、5C、8Dk10正确答案:C在扣件式钢管脚手架安全检查中,搭设高度超过24m双排脚手架,未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接，扣（）分。A2B、5C、8n10正确答案:D在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙件,连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度，并且不应大于 （）m。A、1R3C、4D5正确答案:C临时宿舍、办公用房得建筑材料要采用（）级不燃材料。A、AB、BC、CD、D正确答案:A5、 项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，情况严重时,应（）,并及时报告建设单位。A签发工程暂停令日签发监理通知单C向主管部门报告D口头通知整改正确答案：A除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后（ ）天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交得经审核得竣工结算申请单后（）天内完成审批 ,并由监理人向承包人签发经发包人签认得竣工付款证书。A、14天,14天B、14天,7天C、28天,28天028天，14天正确答案：A安全日志不包括下列（）内容：A、工程形象进度、施工现场安全生产管理情况及安全巡视情况 B、特种作业人员持证上岗情况、施工单位安全管理人员到位及工作情况 C隐蔽工程3收情况口危险性较大得分部分项工程专项施工方案执行情况正确答案：C单位工程竣工预验收不包括下列（）内容：A、单位工程工程竣工资料就是否完整。 B、单位工程所含各分部工程质量就是否均已验收合格.C、就是否已按设计要求完成全部施工内容。D、签署竣工验收记录表正确答案:D质量事故书面报告由（）提供.A施工单位B、施工单位项目部C项目监理机构D、监理单位正确答案：C20、 监理对分项工程验收时由（）组织。A、总监理工程师以总监理工程师代表G专业监理工程师口施工单位项目技术负责人正确答案：C21、建筑高度大于（）m得在建工程应设置环形消防车道。A、12B、24C、50D100正确答案：B轻钢结构得缺点有（）。A、轻钢结构占地面积较小 以造价高C、抗拉抗剪强度低D、使用过程中易于改造正确答案：B在扣件式钢管脚手架安全检查中，架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批，扣（）分。A、2B、5C、8D、10正确答案：D（）既可以使卷材在施工时可适当外露，同时提供不粘得表面供工人行走，使得后道工序可以顺利进行A、耐候层B、自粘胶层C、高密度聚乙烯D、都不对正确答案：A25、 工程监理单位未对施工组织设计中得安全技术措施或者专项施工方案进行审查得，责令限期改正;逾期未改正得 ,责令停业整顿，并处（）得罚款；情节严重得,降低资质等级 ,直至吊销资质证书。A10万元以上30万元以下R20万元以上50万元以下C100万元以上30。万元以下D、1万元以上5万元以下正确答案：A监理单位无资质（）从事监理工作。A、能B、不能G不一定能D、视情况正确答案:B建筑施工安全检查标准 （）开始实施。A2011、10、1B、2012、7、1C、2012、10、1D、2011、7、1正确答案:B项目监理机构应安排监理人员对工程质量情况进行巡视，各专业监理工程师每天对本专业工程施工质量情况巡视应不少于（）次。A、一B、二C三口多次正确答案：B下列关于监理得工作内容 ,表述完整准确得就是（）。A、四控制，两管理，一协调B、三控制，三管理，一协调C、三控制，两管理，一协调，并履行安全管理工作H三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理得法定职责正确答案：D无穿孔增强型机械固定系统就是轻型、无穿孔得 （）防水层机械固定施工技术A聚氯乙烯材料B、SBSt胶改性沥青材料C热塑性聚烯烧（TPO）D、三元乙丙（EPDM）正确答案:D31、 施工进度计划报审表应由项目监理机构对施工单位报审得施工总进度计划与阶段性施工进度计划审查后，由（）签署意见并报送建设单位A、监理单位技术负责人以施工单位项目负责人C进度控制专业监理工程师 H总监理工程师正确答案：D《建筑工程安全生产管理条例》规定 ,对达到一定规模得危险性较大得分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、（）签字后实施。A、专业监理工程师B、总监理工程师C、总监代表 D、建设单位负责人正确答案：B总监理工程师需要同时担任多项监理合同得总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过 （）项.A、2R3C、4n1正确答案：B施工组织设计审查应包括下列基本内容，其中不正确得就是 （）。A、编审程序应符合相关规定B、施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求C、安全技术措施应符合工程建设强制性标准 D、施工图纸符合工程建设强制性标准正确答案:D35、在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙件，连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度，并且不应大于（）m。A、1B、3C、4D、5正确答案:C36、 监理安全管理人员负责施工现场得安全巡视工作，每天应不少于（）次。A一B、二C、三口四正确答案：B37、下列（）不就是监理细则主要内容A专业工程特点B、监理工作流程 C、监理工作要点H组织协调正确答案:D总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表，其中不正确得就是（）。A、组织编制监理规划 ,审批监理实施细则B、根据工程进展及监理工作情况调配监理人员 C、组织审查施工组织设计、（专项）施工方案DK进行隐蔽工程验收正确答案:D39、 根据《山东省建设工程监理工作规程》，总监理工程师委托对项目监理机构印章进行保管与使用就是（）得职责。A、总监代表B、专业监理工程师C监理员D、信息资料员正确答案:D既有建筑进行扩建、改建施工时 ,外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长得 （）。A、0、25B、0、5c0、666666667D0、75正确答案： B监理安全管理人员得岗位职责包括（）。A、与建设单位、施工单位得安全管理人员对接，负责日常安全生产管理得监理工作 日组织编写安全生产管理得监理实施细则 C、审查施工单位安全生产管理组织机构及制度建设情况D审查施工单位、分包单位得安全生产许可证与项目经理、专职安全生产管理人员、特种作业人员得资格E、审查施工组织设计中本专业得安全技术措施与安全专项施工方案正确答案:A,B,C,D第一次工地会议内容有（）.A、建设单位、施工单位与工程监理单位分别介绍各自驻现场得组织机构、人员及分工 B、总监理工程师介绍监理规划得主要内容并授权监理单位专职文件资料管理人员 C、研究确定各方在施工过程中参加监理例会得主要人员，召开监理例会得周期、地点及主要议题。确定各参建单位专职文件资料管理人员 D建设单位介绍工程开工准备情况 E、检查分析工程项目质量、施工安全管理状况 ,针对存在得问题提出改进措施正确答案：A,B,C,D专项施工方案审查得基本内容包括 （）。A、编审程序应符合相关规定 B、工程质最保证措施应符合有关标准C、安全技术措施应符合工程建设强制性标准D资源（资金、劳动力、材料、设备 ）供应计划成满足工程施工需要E、施工总平面布置应科学合理正确答案：A,B,C,D您得答案：A,B,C,D施工现场特殊工种有（）。A、起重工B、架子工C、电工D、焊工 E、钢筋工正确答案:A,B,C,D您得答案：A,B,C,D轻钢结构通可常用于（）得建造。A单层或多层厂房、仓库日多层住宅C、多层办公楼 D小另墅E、高层建筑正确答案:A，B，C，D工程监理单位与监理工程师应当按照（）实施监理.A、法律B、法规C工程建设强制性标准D、工程建设推荐性标准 E、工程合同正确答案： A，B，C，E47、 建筑施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内 ，按（）得要求,组织落实安全生产费用使用计划。A、专款专用日挪作她用C及时D足额E、安全正确答案：A,C,D新建、改建与扩建等各类建设工程施工现场包括：（）等各类施工现场。A、电气工程B、临时工程C、既有建筑改造D、装饰装修工程 E、建筑工程正确答案：B,C，D监理审查开工报审表内容包括 （）。A、设计交底与图纸会审已完成 B、施工组织设计已由总监理工程师签认 C、施工单位现场质量、安全生产管理体系己建立 ,管理及施工人员已到位 ,施工机械具备使用条件,主要工程材料己落实D、进场道路及水、电、通彳t等已满足开工要求 E、施工许可已办理完成正确答案：A,B,C,D50、 应依照法律规定参加工伤保险得单位有（）A、发包人B、监理人C、发包人为履行合同聘请得第三方 D、承包人E、分包人正确答案：A,B,C,D,E不作为得默示在（）得情况下，可以视为意思表示。A、法律有规定B、当事人双方有约定 C、单方意思表示情况下D仅仅法律有规定得情况下E、既要有法律规定，又要有合同约定正确答案：A,B（）等动火作业，应配备灭火器材 ,并设动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置一个监护人。A、焊接R切割C、烘烤D加热E、绑扎正确答案:A,B,C,D53、 施工进度计划审查得基本内容（）。A、施工进度计划应符合施工合同中工期得约定 B、施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用得需要阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标得要求C、施工顺序得安排应符合施工工艺要求 口施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划得需要 E、施工总平面布置合理正确答案：A,B,C,D54、 安全生产管理监理实施细则主要内容（）。A、工程概况、范围、依据、目标B、项目监理机构得安全生产管理监理体系、各级岗位职责C监理人员安全守则、监理工作程序及要求 D重大危险源得安全巡视方案 E、施工总平面布置正确答案：A,B,C,D55、 监理员应履行下列（）职责A、发现施工作业中得问题，及时指出并向专业监理工程师报告 B、检查工序施工结果C复核工程计量有关数据D、负责旁站E、进行见证取样正确答案：A,B,C,E（）情形项目监理机构可设总监理工程师代表：A、工程规模较大、专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程师代表B、一个监理合同中包含多个相对独立得施工合同，可按施工合同段设总监理工程师代表 C、工程规模较大、地域比较分散 ,可按工程地域设总总理工程师代表 D、同时担任总监理工程师得项目多于一项得 E、监理部人员数量较多时正确答案：A,B,C,D应按汇总表得总得分与分项检查评分表得得分，对建筑施工安全检查评定划分为（）三个等级.A优良R良好C、合格D不合格E、差劲正确答案：A,C,D在材料方面 ,要求模板应选用（）得材料。A、轻质R高强C、耐用D耐酸E、耐火正确答案：A,B，C59、 监理质量控制得主要方法就是（）。A事前控制B、主动控制C、强化验收 D、严格执行合同E、严格执行设计文件正确答案：A,B60、 下列（）模版工程得专项施工方案需要进行专家论证。A搭设高度在8m及以上B、搭设K^度在18m及以上C施工总荷载在15KN/m2及以上D、施工总荷载在20KN/m2及以上E、集中线荷载20KN/m及以上正确答案：A,B,C,E61、2013版施工合同示范文本通用条款规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人与监理人提交竣工结算中请单,并提交完整得结算资料。A、正确日不正确正确答案:A办公临时建筑层数可以超过3层。A、正确日不正确正确答案：B在扣件式钢管脚手架安全检查中，立杆除顶层顶步外采用搭接，每处扣2分。A、正确B＞不正确正确答案:B平行检验记录由监理人员根据相关规定、《建设工程监理合同》约定，对施工单位自检得同一检验项目进行检测试验活动并记录形成。A、正确B、不正确正确答案:A65、大型钢结构滑移安装施工技术可适用于现场条件得限制，吊车无法直接安装得结构。A、正确日不正确正确答案:A66、 2013版施工合同示范文本通用条款规定：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议得，视为发包人认可承包人提交得竣工结算申请单 .A、正确B、不正确正确答案：A67、在扣件式钢管脚手架安全检查中，连墙件布置应靠近主节点设置 ,偏离主节点得距离不应大于500mmA、正确B、不正确正确答案：B68、 项目监理机构应督促安拆单位将施工起重机械、自升式架设设施安全许可文件报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案 .未经建设主管部门备案得，不得进行安拆作业 .A、正确日不正确正确答案：A69、监理实施细则应在相应工程施工开始前，由各专业监理工程师编制并经总监理工程师审批同意后实施。A、正确B、不正确正确答案：A70、 项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，应签发监理通知单，要求施工单位整改.A、正确B、不正确正确答案:A71、 监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训得人员。A、正确日不正确正确答案：A72、动火作业可以不办理动火许可证。A、正确B、不正确正确答案:B73、聚氯乙烯（PVC）或热塑性聚烯烂（TPO）防水卷材得搭接就是由热风焊接形成连续整体得防水层A、正确B、不正确正确答案:A74、 安全技术措施或者专项施工方案得编制应遵循《危险性较大得分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）。A、正确B、不正确正确答案：A建筑施工企业应设立独立得安全生产管理机构,并应按规定配备兼职安全生产管理人员。A、正确日不正确正确答案:B平行检验就是指项目监理机构按有关技术标准规定与监理合同约定，对材料、构配件、设备得相关检测项目进行检测试验。A、正确日不正确正确答案:B宿舍房间得建筑面积不应大于 40平方米。A、正确日不正确正确答案:B由于轻钢结构建筑具有有良好得延性 ,抗震性能好 ,可回收，环保节能、A、正确B、不正确正确答案:A9、 楼板得钢筋自重标准值可取1、5KNZm3A、正确日不正确正确答案：B0、 设计交底与图纸会审会议纪要应由建设单位、设计单位、施工单位得代表与总监理工程师共同签认 .A、正确日不正确正确答案：A总监理工程师就是由工程监理单位法定代表人书面任命,负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作得注册监理工程师或具有工程类注册执业资格得人员.A、正确B、不正确正确答案：B在施工过程中，当施工单位对已批准得施工组织设计 /（专项）施工方案进行调整时 ,应按规定程序向项目监理机构重新报审。A、正确B、不正确TOC\o"1-5"\h\z正确答案： A施工合同专用条款规定本工程得结算程序遵循财建[2004]369号文件,意味着承包人有权主张“假如逾期不结算，视为发包人认可承包人提交得竣工结算申请单” .A、正确B、不正确正确答案： A84、 聚乙烯丙纶就是由上下两层长丝内纶无纺布与中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成得防水卷材、A、正确B、不正确正确答案：A见证人员由监理机构相关人员担任.A、正确B、不正确正确答案:B监理安全管理人员应每周记录安全日志。A、正确B、不正确正确答案：B2013版施工合同示范文本通用条款规定得违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍得拖欠工程款。A、正确日不正确正确答案：B88、项目监理机构在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患后签发监理通知单;情况严重得应及时向有关主管部门报告。A、正确B、不正确正确答案:B89、项目监理机构应检查施工起重机械使用过程中得定期检查、维修、保养月检记录，但不用留存备案。A、正确B、不正确正确答案：B90、 建筑施工企业应明确各管理层、职能部门、岗位得安全生产责任。A、正确日不正确正确答案：A91、 工程监理单位应当审查施工组织设计中得安全技术措施或者专项施工方案就是否符合工程建设强制性标准。A、正确B、不正确正确答案：A92、 深化设计就是在钢结构工程原设计图得基础上，进行得二次设计 .A、正确日不正确正确答案：A隐蔽工程验收时，专业监理工程师应对需隐蔽工程进行实测检查，专业监理工程师应对隐蔽内容与验收结果形成书面记录并归档。A、正确B、不正确正确答案：A可燃材料堆场与在建工程得防火间距不应小于 6mlA、正确B、不正确正确答案:B95、 施工单位未提出复工申请得，总监理工程师不应指令施工单位恢复施工.A、正确日不正确正确答案:B对专业性较强、危险性较大得分部分项工程，项目监理机构应根据相关规定及监理工作开展得需要 ,编制监理实施细则.A、正确B、不正确正确答案：A施工现场得消火栓泵应采用专用消防配电线路.专用消防配电线路应自施工现场总配电箱得总断路器上端接入，且应保持不间断供电.A、正确日不正确正确答案：A总监理工程师应组织各专业监理工程师、施工单位项目负责人、技术负责人与质量负责人等对单位工程进行竣工预验收A、正确B、不正确正确答案：A由99版施工合同示范文本得通用条款能推出，双方当事人具有“发包人收到竣工结算文件，一定期间内不予答复 ,则视为认可承包人提交得竣工结算文件”得意思表示。A、正确B、不正确正确答案：B100、 监理工程师通知单由专业监理工程师签发。A、正确日不正确正确答案:B2020年专业监理工程师继续教育题库（二）1、安全生产管理监理实施细则由专业监理工程师在（）编制完成，并经总监理工程师审批。A开工令后以分项工程开工前C、第一次工地会议前Dk监理机构收到设计文件后。正确答案：C2、当在建工程单体体积大于30000m3时，在建工程得室外消防用水量为（）L/s.A、10B、15C、20口25正确答案：C钢与混凝土组合结构技术关键技术就是（）问题A、如何合理解决梁柱节点区钢筋得穿筋B、预应力施加 C、混凝土与钢筋强度匹配口裂缝正确答案：A开挖深度超过（）m得基坑（槽）得土方开挖、支护、降水工程需要编制安全专项施工方案。A、1B、3C、5n8正确答案:B施工组织设计审查应包括下列基本内容 ,其中不正确得就是 （）。A、编审程序应符合相关规定 B、施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求C、安全技术措施应符合工程建设强制性标准D、施工图纸符合工程建设强制性标准正确答案:D聚氯乙烯（PVC）、热塑性聚烯烂（TPO）防水卷材机械固定施工技术当固定基层为混凝土结构时，其厚度应不小于（）mmA、40B、60C、80D100正确答案：B工程监理单位应当审查施工组织设计中得安全技术措施或者专项施工方案就是否符合（）。A、合同约定B、工程建设强制性标准 C、设计要求D、工程建设推荐性标准正确答案：B项目监理机构批准工程延期不包括得条件就是（）。A、施工单位在施工合同约定彳#期限内提出工程延期 B、施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求C因非施工单位原因造成施工进度滞后 D、施工进度滞后影响到施工合同约定得工期正确答案：B《建筑工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模得危险性较大得分部分项工程编制专项施工方案 ,并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、（）签字后实施。A专业监理工程师B、总监理工程师C、总监代表D、建设单位负责人正确答案：B预备注浆系统就是（）建筑工程混凝土结构接缝防水施工技术A、地上B、地下C楼面D都可以正确答案：B专项施工方案由（）审查签认后报建设单位.A监理公司技术负责人 B、总监理工程师C、施工单位技术负责人 D、专业监理工程师正确答案：B12、 工程开工令由（）签发。A、施工单位项目经理B、 经授权委托得总监理工程师代表 C总监理工程师D、建设单位项目负责人正确答案:C质量事故处理完成，并经验收合格后，（）应及时向建设单位与工程监理单位报送质量事故处理报告，并将完整得质量事故处理记录资料整理归档。A、总承包单位B、项目监理机构C、事故单位D监督机构正确答案：B发包人要求甩项竣工得 ,承包人应予协助与配合，合同当事人应签订 （）A、延期竣工协议B、甩项竣工协议C、顺延工期协议Dk延误工期协议正确答案:B关于发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件得说法，正确得就是 （）。A、必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B、这就是法定得视为认可竣工结算文件得情形C即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据 口此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款正确答案:A建筑施工企业（）使用国家明令淘汰得技术、工艺、设备、设施与材料 .A、严禁B、必须C、应该D可以正确答案：A当按分项检查评分表评分时，保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足（ ）分,此分项检查评分表不应得分A、40B、50C、60D70正确答案 :A18、 施工准备阶段，工程监理单位应组织项目监理机构人员对 （）文件进行交底.A施工合同B、监理合同 C、招标文件D投标文件正确答案：B19、在扣件式钢管脚手架安全检查中,未采取排水措施，扣（）分.A2R5C、8n10正确答案：C20、 施工人员及施工设备产生得得荷载得标准值,不应小于（）KN/m2A、1B、2、5C、5D、8正确答案：B配合安全事故得调查处理就是（）得职责。A、总监理工程师B、总＞监理工程师代表 C专业监理工程师 D监理安全管理人员正确答案：A专业监理工程师应将本专业工程施工质量得巡视情况、质量隐患与质量问题得整改及落实情况记录在 （）中。正确答案正确答案:BA、监理工作联系单B、监理通知单 C监理月报D、监理日志正确答案：D在扣件式钢管脚手架安全检查中，未采取排水措施，扣（）分。A、2B、5C、8Dk10正确答案：C既有建筑进行扩建、改建施工时，外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长得（）。A0、25B、0、5C、0、666666667H0、75正确答案:B楼板模板及支架（楼高4m以下）木模板得自重标准值就是（）.A0、3B、0、5C、0、75Dk1、1正确答案：C26、争议评审小组作出得书面决定 （）对双方具有约束力，双方应遵照执行。A、自然日经合同当事人签字确认后C任何情况下都D、必须经法院判决才正确答案：B超过一定规模得危险性较大得分部分项工程专项方案应当由（）组织召开专家论证会。（）。A施工单位B、建设单位C、监理单位 D安全监督部门正确答案：A合同审查工作，特别就是补充协议得签署应慎重。有关“补充协议”得说法正确得为（）。A、补充协议得效力低于原合同 B、补充协议得效力等于原合同C、补充协议得效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同正确答案：D对需返工处理或加固补强得（），项目监理机构应签发监理通知单要求施工单位报送质量事故调查报告与经设计等相关单位认可得处理方案 ,并应按处理方案对质量事故得处理过程进行跟踪检查；A、质量事故R质量问题C、质量缺陷 D、质量不合格正确答案：A30、 工程质量合格（）证明监理单位履行了合同义务。A、能B、不能C、不一定能D一定能31、建筑施工企业应依法为从业人员提供合格得劳动保护用品，办理相关(31、建筑施工企业应依法为从业人员提供合格得劳动保护用品，A、资料以证件C、防护用品D保险正确答案:D在扣件式钢管脚手架安全检查中，架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批 ,扣()分。A2R5C、8n10正确答案：D建筑施工安全检查标准里面得检查表现在有 ()张.A7B、10C、15D17正确答案：D()应建立监理(安全生产管理)日志A、重点工程B、危险性较大得工程C、主管部门指定工程D、一、二级工程正确答案：D35、 项目监理机构应安排监理人员对工程质量情况进行巡视， 各专业监理工程师每天对本专业工程施工质量情况巡视应不少于()次。A、一B、二C三口多次正确答案：B36、 在扣件式钢管脚手架安全检查中，架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批 ,扣()分。A2R5C、8D10正确答案：D普通混凝土新浇自重标准值可取()KN/m3。A12B、18C、24D、30正确答案：C下列关于监理得工作内容，表述完整准确得就是 ()。A四控制，两管理，一协调B、三控制，三管理，一协调C、三控制，两管理，一协调，并履行安全管理工作D、三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理得法定职责正确答案：D易燃易爆危险品库房与在建工程得防火间距不应小于()m。A、5B、6C、10DX15正确答案:D在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙件,连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度 ,并且不应大于（）m。A1R3C、4Q5正确答案：c不作为得默示在（）得情况下，可以视为意思表示。A、法律有规定以当事人双方有约定C、 单方意思表示情况下D、仅仅法律有规定得情况下E、既要有法律规定，又要有合同约定正确答案： A，BTOC\o"1-5"\h\z监理质量控制得主要方法就是 （）。A事前控制日主动控制C、强化验收D严格执行合同E、严格执行设计文件正确答案：A,B分项检查评分表无零分 ,下列汇总表得分值合格得就是 （）。A、85B、80c75D、70E、65正确答案:C，D脚手架体系失效施工因素主要有 （）.A、管理不到位B、搭设不规范 C荷载计算错误D材料不合格E、验收不重视正确答案：A,B,C，E在材料方面，要求模板应选用（）得材料。A、轻质R高强C耐用D、耐酸E、耐火正确答案：A,B,C46、 施工单位应建立得基本安全管理制度有（）。A、消防安全教育与培训制度B、可燃及易燃易爆危险品管理制度 C用火、用电、用气管理制度D消防安全检查制度E、应急预案演练制度正确答案:A,B,C，D,E属于厚钢板焊接技术得主要内容包括 （）.A、厚钢板抗层状撕裂 Z向性能级别钢材得选用 B、焊缝接头形式得合理设计 C、低氢型焊接材料得选用D焊接工艺得制定及评定 E、消除焊接应力措施正确答案：A,B,C,D,E48、 建筑施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内 ，按（）得要求,组织落实安全生产费用使用计划。A、专款专用B、挪作她用C、及时D足额E、安全正确答案:A，C，D9、 监理对分包单位资格审核应包括下列（）内容：A、营业执照、企业资质等级证书 B、安全生产许可文件C、类似工程业绩Dk专职管理人员与特种作业人员得资格 E、分包单位人员数量正确答案：A,B,C,D0、 监理对开工条件核查应包括下列（）内容A、设计交底与图纸会审已完成 以施工组织设计已由总^监理工程师签认 C、施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件 ,主要工程材料已落实D进场道路、水、电、通彳t等已满足开工要求 E、建设资金已落实正确答案：A,B,C,D建筑施工企业安全检查应配备必要得检查、测试器具，对存在得问题与隐患,应（）组织整改，并应跟踪复查直至整改完毕。A、定工艺B＞定人C、定时间口定措施E、定流程正确答案:B,C,D专项施工方案审查得基本内容包括（）。A、编审程序应符合相关规定B、工程质最保证措施应符合有关标准 C安全技术措施应符合工程建设强制性标准 D资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划成满足工程施工需要E、施工总平面布置应科学合理正确答案：A,B,C,D工程监理单位与监理工程师应当按照（）实施监理。A、法律B、法规C工程建设强制性标准D、工程建设推荐性标准 E、工程合同正确答案：A,B,C,E施工现场特殊工种有（）。A起重工B、架子工C、电工D、焊工E、钢筋工正确答案:A，B，C，D（）情形项目监理机构可设总监理工程师代表 :A、工程规模较大、专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程时 ，可按专业设总监理工程师代表B、一个监理合同中包含多个相对独立得施工合同，可按施工合同段设总监理工程师代表C、工程规模较大、地域比较分散，可按工程地域设总监理工程师代表 D同时担任总监理工程师得项目多于一项得E、监理部人员数量较多时正确答案：A,B,C,D56、 聚氯乙烯（PVC）、热塑性聚烯烧（TPQ防水卷材机械固定施工技术机械固定包括（）.A、点式固定方式B、裙边式固定方式C、面式固定方式 DX线式固定方式E、辐射式固定方式正确答案：A，D新建、改建与扩建等各类建设工程施工现场包括：（）等各类施工现场。A、电气工程R临时工程C、既有建筑改造D、装饰装修工程 E、建筑工程正确答案：B，C，D除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保得，发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付担保说法正确得就是 （）。A、支付担保可以采用银行保函得形式 B、支付担保可以采用担保公司担保得形式 C、支付担保具体得形式由合同当事人在专用合同条款中约定 D、合同可以不约定支付担保。E、采用213版施工合同示范文本签订合同必须约定支付担保正确答案：A,B,C,D59、应按汇总表得总得分与分项检查评分表得得分，对建筑施工安全检查评定划分为（）三个等级.A、优良B、良女JC、合格D不合格E、差劲正确答案：A,C,D项目监理机构发现下列（）情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令,要求施工单位停工整改。A、建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工得 B、施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理得 C、施工单位未按审查通过得工程设计文件施工得 D、施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故得E、施工单位违反工程建设企业标准得正确答案：A,B,C,D施工现场得消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱得总断路器上端接入，且应保持不间断供电。A、正确B、不正确正确答案:A监理实施细则应在相应工程施工开始前，由各专业监理工程师编制并经总监理工程师审批同意后实施。A、正确B、不正确正确答案:A监理例会纪要由项目监理机构负责整理、归档,专业监理工程师审核并经参会各方会签后分发。A、正确B、不正确正确答案:B4、 隔墙可以从楼地面基层隔断至半空即可.A、正确B、不正确正确答案:B65、监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训得人员.A、正确日不正确正确答案：A66、 监理例会由总监理工程师或其授权得专业监理工程师定期组织并主持。A、正确日不正确正确答案：A67、 在扣件式钢管脚手架安全检查中，连墙件布置应靠近主节点设置，偏离主节点得距离不应大于500mm.A、正确B、不正确正确答案:B专业监理工程师应检查、复核施工单位报送得施工控制测量成果及保护措施，并签署意见。A、正确B、不正确正确答案：A建筑施工企业应根据施工生产特点与规模，以安全生产责任制为核心，建立健全安全生产管理制度。A、正确B＞不正确正确答案:A70、项目监理机构对施工单位提交得工程款支付申请文件审核并与建设单位、施工单位沟通协商一致后，由总监理工程师签发工程款支付证书。A、正确日不正确正确答案：A71、 因不可抗力影响承包人履行合同约定得义务，已经引起或将引起工期延误得,应当顺延工期,停工期间必须支付得工人工资由发包人承担。AA、正确日不正确A、A、正确日不正确正确答案：BA、正确B、不正确正确答案：A72、 在扣件式钢管脚手架安全检查中，钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分＜A、正确日不正确正确答案：A项目监理机构应督促安拆单位将施工起重机械、自升式架设设施安全许可文件报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。未经建设主管部门备案得,不得进行安拆作业。A、正确日不正确总监理工程师应在签订监理合同及收到工程设计文件后组织编制监理规划，并在召开第一次工地会议后报送建设单位。A、正确日不正确正确答案:B75、 施工控制测量成果报验表由总监理工程师在工程开工前对施工单位报送得施工控制测量成果及保护措施检查、复核合格后予以签署。A、正确B、不正确正确答案:B76、 施工合同专用条款规定本工程得结算程序遵循财建[2004]369号文件,意味着承包人有权主张“假如逾期不结算，视为发包人认可承包人提交得竣工结算申请单” .A、正确日不正确正确答案： A77、 动火作业可以不办理动火许可证。A、正确B、不正确正确答案：B78、验收不合格或不符合施工合同约定得工程部位，项目监理机构也可进行工程计量。A、正确B、不正确正确答案：B79、 钢骨混凝土承载能力高，刚度大但抗震性能差。80、 对专业性较强、危险性较大得分部分项工程，项目监理机构应根据相关规定及监理工作开展得需要，编制监理实施细则。A、正确日不正确正确答案：A81、由于轻钢结构建筑具有有良好得延性，抗震性能好，可回收 ,环保节能、A、正确B、不正确正确答案:A82、总监理工程师就是由工程监理单位法定代表人书面任命 ，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作得注册监理工程师或具有工程类注册执业资格得人员.A、正确日不正确正确答案：B在扣件式钢管脚手架安全检查中，立杆除顶层顶步外采用搭接，每处扣2分。A、正确B、不正确正确答案：B设计交底与图纸会审会议纪要应由建设单位、设计单位、施工单位得代表与总监理工程师共同签认。A、正确B、不正确正确答案：A85、项目监理机构在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患后签发监理通知单;情况严重得应及时向有关主管部门报告。A、正确B、不正确正确答案：B86、 项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，应签发监理通知单 ,要求施工单位整改。A、正确日不正确正确答案 :A87、 平行检验记录由监理人员根据相关规定、《建设工程监理合同》约定，对施工单位自检得同一检验项目进行检测试验活动并记录形成。正确答案：A88、 工程监理单位与监理工程师应当按照法律、法规与工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任.A、正确B、不正确正确答案：A89、 施工现场得消防安全管理应由监理单位负责.A、正确B＞不正确正确答案：B90、 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患得，应当及时向有关主管部门报告。A、正确日不正确正确答案：B91、 聚氯乙烯（PVC）或热塑性聚烯烂（TPQ防水卷材得搭接就是由热风焊接形成连续整体得防水层A、正确日不正确正确答案:A92、 危险性较大得分部分项工程需要编制安全专项施工方案，无需专家论证。A、正确B、不正确正确答案：B93、 模板及支架承载力计算应采用最不利得荷载效应组合进行设计。A、正确日不正确正确答案：A2013版施工合同示范文本通用条款规定得违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍得拖欠工程款 .A、正确日不正确正确答案：B楼板得钢筋自重标准值可取1、 5KN/m3.A、正确B、不正确正确答案:B宿舍房间得建筑面积不应大于40平方米。工程监理单位应当审查施工组织设计中得安全技术措施或者专项施工方案就是否符合工程建设强制性标准 .A、正确日不正确正确答案：A98、 深化设计就是在钢结构工程原设计图得基础上，进行得二次设计。A、正确B＞不正确正确答案:A99、建筑施工企业应明确各管理层、职能部门、岗位得安全生产责任。A、正确日不正确正确答案：A100、 监理工程师通知单由专业监理工程师签发。A、正确B＞不正确正确答案 :B2020年专业监理工程师继续教育题库(三)合同审查工作，特别就是补充协议得签署应慎重。有关“补充协议”得说法正确得为 ().A、补充协议得效力低于原合同B、补充协议得效力等于原合同 C、补充协议得效力高于原合同D在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同正确答案:D建筑施工企业应依法为从业人员提供合格得劳动保护用品，办理相关().A、资料以证件C、防护用品D、保险正确答案:D安全生产管理监理实施细则由专业监理工程师在 ()编制完成，并经总监理工程师审批 .A、开工令后B、分项工程开工前C、第一次工地会议前D、监理机构收到设计文件后。正确答案:C建筑施工企业 ()使用国家明令淘汰得技术、工艺、设备、设施与材料 .A、严禁Bk必须C、应该D可以正确答案:A建筑高度大于()m得在建工程应设置环形消防车道。A、12B、24C、50D100正确答案:B专业监理工程师应将本专业工程施工质量得巡视情况、质量隐患与质量问题得整改及落实情况记录在（）中。A监理工作联系单 日监理通知单C监理月报H监理日志正确答案:D工程监理单位未对施工组织设计中得安全技术措施或者专项施工方案进行审查得,责令限期改正；逾期未改正得，责令停业整顿，并处（）得罚款；情节严重得,降低资质等级 ,直至吊销资质证书。A、10万元以上30万元以下B、20万元以上50万元以下C、100万元以上300万元以下D、1万元以上5万元以下正确答案：A2013版施工合同示范文本得实施日期就是（）。A、41456B、41487C、41640Dk41548正确答案：A项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，情况严重时,应（），并及时报告建设单位。A、签发工程暂停令日签发监理通知单C向主管部门报告D口头通知整改正确答案:A施工组织设计审查应包括下列基本内容，其中不正确得就是（）.A、编审程序应符合相关规定 B、施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求C、安全技术措施应符合工程建设强制性标准 H施工图纸符合工程建设强制性标准正确答案:D《建筑工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模得危险性较大得分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、（）签字后实施 .A、专业监理工程师B、总监理工程师C、总监代表D建设单位负责人正确答案：B普通混凝土新浇自重标准值可取（）KN/m3。A、12B、18G24n30正确答案：C13、 监理单位无资质（）从事监理工作。A、能B、不能C、不一定能D、视情况正确答案：B14、 在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙件连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度，并且不应大于（）m0A1R3C、4DX5正确答案:C15、下列（）不就是监理细则主要内容A、专业工程特点以监理工作流程C、监理工作要点H组织协调正确答案：D项目监理机构在施工单位拒不整改或不停止施工时，应及时向有关主管部门报告,监理报告一式（）份。A二日四C、三D、一正确答案：B质量事故处理完成，并经验收合格后，（）应及时向建设单位与工程监理单位报送质量事故处理报告 ,并将完整得质量事故处理记录资料整理归档.A、总承包单位B、项目监理机构C事故单位D、监督机构正确答案：B18、（）既可以使卷材在施工时可适当外露，同时提供不粘得表面供工人行走，使得后道工序可以顺利进行A耐彳II层B、自粘胶层C高密度聚乙烯D、都不对正确答案:A项目监理机构应安排监理人员对工程质量情况进行巡视 ,各专业监理工程师每天对本专业工程施工质量情况巡视应不少于（）次。A、一B、二C三D、多次正确答案:B合同得效力状态不包括（）.A、有效合同日无效合同C、可变更、可撤销合同D无名合同正确答案:D21、 轻钢结构得缺点有（）。A、轻钢结构占地面积较小 以造彳^高C抗拉抗剪强度低D、使用过程中易于改造正确答案：B发包人要求甩项竣工得 ,承包人应予协助与配合 ,合同当事人应签订 （）A、延期竣工协议B、甩项竣工协议C、顺延工期协议 Dk延误工期协议正确答案:B楼板模板及支架（楼高4m以下）木模板得自重标准值就是（）。A、0、3B0、5C、0、75H1、1正确答案：C预备注浆系统就是（）建筑工程混凝土结构接缝防水施工技术A、地上B、地下C楼面D、都可以正确答案：B25、 无穿孔增强型机械固定系统就是轻型、无穿孔得（）防水层机械固定施工技术A聚氯乙烯材料BSBS橡胶改性沥青材料C、热塑性聚烯烧（TPO）D三元乙丙（EPDM）正确答案：D配合安全事故得调查处理就是 （）得职责。A、总监理工程师R总监理工程师代表C专业监理工程师D监理安全管理人员正确答案：A工程监理单位应当审查施工组织设计中得安全技术措施或者专项施工方案就是否符合 （）。A、合同约定日工程建设强制性标准C、设计要求口工程建设推荐性标准正确答案：B根据《山东省建设工程监理工作规程》,总监理工程师委托对项目监理机构印章进行保管与使用就是 （）得职责.A、总监代表以专业监理工程师C、监理员D、信息资料员正确答案：D施工单位现场安全规章制度文件报审资料由项目监理机构在工程开工前予以审查，由（）签认A专业监理工程师B、监理公司安全负责人C建设单位项目负责人 H总监理工程师正确答案：D钢结构与大型设备计算机控制整体顶升与提升安装施工技术得原理不包括（）。A、柔性钢绞线承重B、硬性高强钢绞线承重 G墩式基础D、计算机控制同步提升正确答案:B31、 超过一定规模得危险性较大得分部分项工程专项方案应当由 （）组织召开专家论证会 .（）。A、施工单位R建设单位C、监理单位D安全监督部门正确答案:A32、建筑施工安全检查标准 （）开始实施.A、2011、10、1B、2012、7、1C、2012、10、Q2011、7、1正确答案：B33、 （）应为企业安全生产第一责任人A法定彳t表人B、主要负责人C、项目负责人D、安全员正确答案：A下列关于监理得工作内容，表述完整准确得就是（）.A、四控制，两管理，一协调B、三控制，三管理，一协调C、三控制，两管理，一协调，并履行安全管理工作D、三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理得法定职责正确答案：D监理对分项工程验收时由（）组织。A、总监理工程师以总监理工程师代表G专业监理工程师D、施工单位项目技术负责人正确答案：C（）应建立监理 （安全生产管理）日志A、重点工程B、危险性较大得工程C、主管部门指定工程D、一、二级工程正确答案:D在扣件式钢管脚手架安全检查中,未采取排水措施，扣（）分。A、2B、5C、8D、10正确答案：C2013版施工合同示范文本得实施日期就是（）.A41456B、41487c41640D、41548正确答案：A施工进度计划报审表应由项目监理机构对施工单位报审得施工总进度计划与阶段性施工进度计划审查后，由（）签署意见并报送建设单位A、监理单位技术负责人以施工单位项目负责人 C进度控制专业监理工程师 H总监理工程师正确答案:D0、 总监理工程师需要同时担任多项监理合同得总监理工程师时 ，应经建设单位书面同意 ,且最多不得超过 （）项。A2B、3c4DX1正确答案：B建筑施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内,按（）得要求,组织落实安全生产费用使用计划。A专款专用日挪作她用C、及时D、足额E、安全正确答案：A,C,D轻钢结构通可常用于（）得建造.A、单层或多层厂房、仓库日多层住宅C多层力^公楼H小另墅E、高层建筑正确答案：A,B,C,D43、 监理对分包单位资格审核应包括下列（）内容：A、营业执照、企业资质等级证书 B、安全生产许可文件C类似工程业绩D、专职管理人员与特种作业人员得资格E、分包单位人员数量正确答案：A,B,C,D项目监理机构发现下列（）情形之一时 ,总监理工程师应及时签发工程暂停令,要求施工单位停工整改。A、建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工得 以施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理得 C、施工单位未按审查通过得工程设计文件施工得 D、施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故得E、施工单位违反工程建设企业标准得正确答案:A,B,C,D（）情形项目监理机构可设总监理工程师代表 :A、工程规模较大、专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程师代表B、一个监理合同中包含多个相对独立得施工合同 ，可按施工合同段设总监理工程师代表C工程规模较大、地域比较分散，可按工程地域设总监理工程师代表 D同时担任总监理工程师得项目多于一项得 E、监理部人员数量较多时正确答案:A,B,C,D下列（）模版工程得专项施工方案需要进行专家论证。A、搭设高度在8m及以上B、搭设K^度在18m及以上C、施工总荷载在 15KN/m2及以上D、施工总荷载在20KN/m2及以上E、集中线荷载20KN/m及以上正确答案：A,B,C,E项目监理机构应采取 （）形式对工程建设实施监理。A、见证B、旁站C、巡视D、平行检验E、合同管理正确答案：B,C,D聚氯乙烯（PVC）、热塑性聚烯烧（TPQ防水卷材机械固定施工技术机械固定包括（）。A、点式固定方式B、裙边式固定方式 C、面式固定方式D、线式固定方式 E、辐射式固定方式正确答案： A，D设计交底与图纸会审会议纪要由（）签认.A、建设单位代表B、施工单位代表C、总监理工程师D设计单位代表E、勘察单位代表正确答案:A，B，C，D监理安全管理人员得岗位职责包括（）。A、与建设单位、施工单位得安全管理人员对接，负责日常安全生产管理得监理工作 B、组织编写安全生产管理得监理实施细则C、 审查施工单位安全生产管理组织机构及制度建设情况D审查施工单位、分包单位得安全生产许可证与项目经理、专职安全生产管理人员、特种作业人员得资格E、审查施工组织设计中本专业得安全技术措施与安全专项施工方案正确答案：A,B，C，D51、 应依照法律规定参加工伤保险得单位有（）。A、发包人B、监理人C、发包人为履行合同聘请得第三方 DK承包人E、分包人正确答案:A,B，C,D,E52、施工进度计划审查得基本内容（）。A、施工进度计划应符合施工合同中工期得约定 R施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用得需要阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标得要求C、施工顺序得安排应符合施工工艺要求 口施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划得需要 E、施工总平面布置合理正确答案： A，B,C,D53、 在材料方面，要求模板应选用（ ）得材料。A、轻质B、高强C、耐用D耐酸E、耐火正确答案：A,B，C54、 基础分部验收有（）参加A、总监理工程师以建设单位负责人C、施工单位项目负责人 D勘察单位项目负责人E、设计单位项目负责人正确答案：A,C,D,E安全生产管理监理实施细则主要内容（）.A、工程概况、范围、依据、目标 B、项目监理机构得安全生产管理监理体系、各级岗位职责C监理人员安全守则、监理工作程序及要求 D重大危险源得安全巡视方案 E、施工总平面布置正确答案:A,B，C，D施工单位应建立得基本安全管理制度有（）。A、消防安全教育与培训制度 R可燃及易燃易爆危险品管理制度 C用火、用电、用气管理制度D、消防安全检查制度 E、应急预案演练制度正确答案：A,B,C,D,E施工现场特殊工种有 （）。A起重工B、架子工C电工口焊工E、钢筋工正确答案:A,B,C,D分项检查评分表无零分，下列汇总表得分值合格得就是（）。A、85B、80C、75DX70E、65正确答案：C,D第一次工地会议内容有（）。A、建设单位、施工单位与工程监理单位分别介绍各自驻现场得组织机构、人员及分工 B、总监理工程师介绍监理规划得主要内容并授权监理单位专职文件资料管理人员C、 研究确定各方在施工过程中参加监理例会得主要人员，召开监理例会得周期、地点及主要议题。确定各参建单位专职文件资料管理人员 DX建设单位介绍工程开工准备情况E、检查分析工程项目质量、施工安全管理状况 ,针对存在得问题提出改进措施正确答案： A，B，C，D属于厚钢板焊接技术得主要内容包括（）。A、厚钢板抗层状撕裂 Z向性能级别钢材得选用B、焊缝接头形式得合理设计 C、低氢型焊接材料得选用DX焊接工艺得制定及评定 E、消除焊接应力措施正确答案：A,B,C,D,E施工控制测量成果报验表由总监理工程师在工程开工前对施工单位报送得施工控制测量成果及保护措施检查、复核合格后予以签署。A、正确日不正确正确答案：B《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格得总监理工程师与监理人员进驻施工现场 .A、正确日不正确正确答案:A63、 工程监理单位应当审查施工组织设计中得安全技术措施或者专项施工方案就是否符合工程建设强制性标准 .A、正确日不正确正确答案：A64、 在扣件式钢管脚手架安全检查中，作业层防护栏杆不符合规范要求，扣3分.A、正确B、不正确正确答案：B模板及支架应具有足够得承载能力与刚度。A、正确B＞不正确正确答案：A建筑施工企业应设立独立得安全生产管理机构，并应按规定配备兼职安全生产管理人员。A、正确日不正确正确答案:B安全监理日志应记录日常安全生产管理得施工单位履责工作情况。A、正确B、不正确正确答案:B建筑施工企业安全生产教育培训应贯穿于生产经营得全过程A、正确B、不正确正确答案:B平行检验就是指项目监理机构按有关技术标准规定与监理合同约定 ,对材料、构配件、设备得相关检测项目进行检测试验。A、正确日不正确正确答案:B施工单位未提出复工申请得，总监理工程师不应指令施工单位恢复施工。A、正确日不正确正确答案：B项目监理机构在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患后签发监理通知单;情况严重得应及时向有关主管部门报告 .A、正确B、不正确正确答案：B宿舍房间得建筑面积不应大于40平方米。A、正确B＞不正确正确答案:B73、总监理工程师就是由工程监理单位法定代表人书面任命 ，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作得注册监理工程师或具有工程类注册执业资格得人员.A、正确日不正确正确答案：B设计交底与图纸会审会议纪要应由建设单位、设计单位、施工单位得代表与总监理工程师共同签认 .A、正确日不正确正确答案：A办公临时建筑层数可以超过 3层。A、正确B、不正确正确答案:B在施工过程中，当施工单位对已批准得施工组织设计/（专项）施工方案进行调整时 ,应按规定程序向项目监理机构重新报审。A、正确日不正确正确答案： A聚乙烯丙纶就是由上下两层长丝内纶无纺布与中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成得防水卷材、A、正确B、不正确正确答案：A78、 深化设计就是在钢结构工程原设计图得基础上，进行得二次设计。A、正确日不正确正确答案：A79、 总监理工程师应指派监理人员对关键部位、关键工序得施工过程进行旁站,并记录签字。A、正确B、不正确正确答案：A80、 建筑施工企业应根据施工生产特点与规模，以安全生产责任制为核心，建立健全安全生产管理制度 .A、正确B、不正确正确答案：A监理项目机构应定期对施工现场得安全生产管理状况进行检查 ,并形成文字记录资料。A、正确日不正确正确答案:A2013版施工合同示范文本通用条款规定， 除专用合同条款另有约定外 ,承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人与监理人提交竣工结算申请单，并提交完整得结算资料 .A、正确B、不正确正确答案：A监理例会纪要由项目监理机构负责整理、归档,专业监理工程师审核并经参会各方会签后分发.A、正确B、不正确正确答案：B84、 监理例会由总监理工程师或其授权得专业监理工程师定期组织并主持。A、正确B、不正确正确答案：A85、 项目监理机构应对施工进度计划得实施情况检查， 发现实际进度严重滞后于计划进度且已影响合同工期时应签发监理通知单。A、正确B、不正确正确答案:A86、 总监理工程师应组织各专业监理工程师、施工单位项目负责人、技术负责人与质量负责人等对单位工程进行竣工预验收。A、正确B、不正确正确答案：A87、因不可抗力影响承包人履行合同约定得义务，已经引起或将引起工期延误得，应当顺延工期，停工期间必须支付得工人工资由发包人承担。A、正确日不正确正确答案:A88、大型钢结构滑移安装施工技术可适用于现场条件得限制 ，吊车无法直接安装得结构。A、正确日不正确正确答案：A89、 专业监理工程师应检查、复核施工单位报送得施工控制测量成果及保护措施,并签署意见。A、正确B、不正确正确答案:A90、项目监理机构应检查施工起重机械使用过程中得定期检查、维修、保养月检记录，但不用留存备案 .A、正确B、不正确正确答案：B91、 工程监理单位与监理工程师应当按照法律、法规与工程建设强制性标准实施监理 ,并对建设工程安全生产承担监理责任。A、正确日不正确正确答案 :A92、 监理工作总结经总监理工程师签字并加盖工程监理单位公章后报送建设单位。A、正确B、不正确正确答案:A93、 聚氯乙烯（PVC）或热塑性聚烯烧（TPO）防水卷材得搭接就是由热风焊接形成连续整体得防水层A、正确B＞不正确正确答案:A94、 施工合同专用条款规定本工程得结算程序遵循财建[2004]369号文件，意味着承包人有权主张“假如逾期不结算 ,视为发包人认可承包人提交得竣工结算申请单”。A、正确B、不正确正确答案:A95、 施工现场得消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱得总断路器上端接入，且应保持不间断供电.A、正确日不正确正确答案：A验收不合格或不符合施工合同约定得工程部位 ,项目监理机构也可进行工程计量.A、正确日不正确正确答案：B监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训得人员.A、正确B、不正确正确答案：A98、 钢骨混凝土承载能力高，刚度大但抗震性能差.A、正确日不正确正确答案：B99、 安全巡视记录应由监理单位根据施工内容、专业特点及有关技术标准、规范进行填写、补充.A、正确B、不正确正确答案:A100、楼板得钢筋自重标准值可取 1、5KN/m3。A、正确日不正确正确答案：B2020年专业监理工程师继续教育题库（四）施工人员及施工设备产生得得荷载得标准值，不应小于（）KN/m2.A1B、2、5C、5D、8正确答案：B建筑施工安全检查标准里面得检查表现在有（）张。A7B、10C、15DX17正确答案：D（）应建立监理（安全生产管理）日志A、重点工程B、危险性较大得工程 C、主管部门指定工程H一、二级工程正确答案：D宿舍层数为3层房间疏散门至疏散楼梯得最大距离不应大于（D）m。A10B、15C、18D、25正确答案:D工程开工令由（）签发。A、施工单位项目经理B、经授权委托得总监理工程师代表 C总监理工程师D、建设单位项目负责人正确答案：C关于发包人收到竣工结算文件后， 在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件得说法，正确得就是 （）。A、必须在合同中有此约定，才可作为结算依据 B、这就是法定得视为认可竣工结算文件得情形C、即使合同通用条款中有此约定 ，也不能作为结算依据口此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款正确答案：A监理对分项工程验收时由（ ）组织。A、总监理工程师日总监理工程师代表C、专业监理工程师 D施工单位项目技术负责人正确答案:C超过一定规模得危险性较大得分部分项工程专项方案应当由（）组织召开专家论证会。（）.A施工单位B、建设单位 C、监理单位D安全监督部门正确答案:A监理单位无资质（）从事监理工作。A、能B、不能G不一定能D、视情况正确答案：B工程质量合格（）证明监理单位履行了合同义务。A、能B、不能G不一定能D、一定能正确答案:B11、 监理安全管理人员负责施工现场得安全巡视工作，每天应不少于（）次.A、一B、二C、三D、四正确答案：B12、（）应为企业安全生产第一责任人A、法定代表人以主要负责人C、项目负责人 H安全员正确答案：A安全生产管理监理实施细则由专业监理工程师在 （）编制完成,并经总监理工程师审批。A、开工令后B、分项工程开工前 C、第一次工地会议前D、监理机构收到设计文件后。正确答案： C合同审查工作 ,特别就是补充协议得签署应慎重。有关“补充协议”得说法正确得为 （）.A、补充协议得效力低于原合同 B、补充协议得效力等于原合同C、补充协议得效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同正确答案：D5、建筑施工企业应依法为从业人员提供合格得劳动保护用品， 办理相关（）.A、资料B、证件C、防护用品D保险正确答案：D16、 高层建筑、既有建筑改造工程得外脚手架、支模架得架体 ，应采用（）材料搭设。A阻燃B、不燃C、难燃D、可燃正确答案：B17、 在扣件式钢管脚手架安全检查中，未采取排水措施，扣（）分。A、2B、5C、8Ck10正确答案:C18、 临时宿舍、办公用房得建筑材料要采用（）级不燃材料.A、AB、BC、CD、D正确答案：A项目监理机构与工程建设有关方相互之间得日常书面工作联系采用 （）形式。A、监理通知单B、告知函C、工作联系单D、工作便签正确答案：C工程监理单位应当审查施工组织设计中得安全技术措施或者专项施工方案就是否符合（）。A、合同约定B、工程建设强制性标准 C、设计要求口工程建设推荐性标准正确答案:B对于分部（子分部）工程得报验，（）应组织项目监理机构与施工单位项目有关人员进行验收A、监理单位技术负责人B、施工单位技术负责人C专业监理工程师D、总监理工程师正确答案：D建筑施工安全检查评定中，保证项目应（）。A、全数检查B、抽查C、定时检查D部分检查正确答案：A下列（）需要建设单位项目负责人审查签字A施工组织合计B、施工方案C专项施工方案D、超过一定规模得危险性较大得分部分项工程专项施工方案正确答案:D预备注浆系统就是（）建筑工程混凝土结构接缝防水施工技术A地上B、地下C、楼面 Dk都可以正确答案:B25、 在扣件式钢管脚手架安全检查中，未采取排水措施，扣（）分。A、2R5C、8n10正确答案：C26、 易燃易爆危险品库房与在建工程得防火间距不应小于（ ）m。A5B.6c10DK15正确答案：D27、项目监理机构应安排监理人员对工程质量情况进行巡视 ，各专业监理工程师每天对本专业工程施工质量情况巡视应不少于（）次。A一B、二C、三D、多次正确答案：B28、 2013版施工合同示范文本得实施日期就是（）.A41456B、41487C、41640D、41548正确答案:A9、 施工合同“阴阳合同”纠纷，（）作为结算依据。A以阴合同日以阳合同C、阴阳合同皆可 D、阴阳合同视情况而定正确答案：B0、 钢结构与大型设备计算机控制整体顶升与提升安装施工技术得原理不包括（）。A、柔性钢绞线承重B、硬性高强钢绞线承重C墩式基础D、计算机控制同步提升正确答案:B建筑施工企业 （）使用国家明令淘汰得技术、工艺、设备、设施与材料。A严禁B、必须C、应该D、可以正确答案:A下列（）不就是监理规划编制依据A、建设工程得相关法律、法规及项目行政审批文件 B、与建设工程项目有关得标准、设计文件、技术资料C监理大纲、《建设工程监理合同〉及与建设工程项目相关得施工合同文件D、施工组织设计正确答案：D33、 配合安全事故得调查处理就是（）得职责。A、总监理工程师R总监理工程师代表C专业监理工程师D监理安全管理人员正确答案：A下列（）不就是监理细则主要内容A、专业工程特点R监理工彳^流程C监理工作要点D、组织协调正确答案：D建筑高度大于（）m得在建工程应设置环形消防车道。A12B、24C、50Dk100正确答案：B总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表，其中不正确得就是（）。A、组织编制监理规划 ,审批监理实施细则 B、根据工程进展及监理工作情况调配监理人员 C、组织审查施工组织设计、（专项）施工方案DK进行隐蔽工程验收正确答案：D当在建工程单体体积大于30000m3时，在建工程得室外消防用水量为（）L/s。A、10B、15C、20口25正确答案：C38、 施工进度计划报审表应由项目监理机构对施工单位报审得施工总进度计划与阶段性施工进度计划审查后,由（）签署意见并报送建设单位

A、A、监理单位技术负责人B、施工单位项目负责人C、进度控制专业监理工程师 D、总监理工程师正确答案:D39、 《建筑工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模得危险性较大得分部分项工程编制专项施工方案 ,并附具安全验算结果 ,经施工单位技术负责人、（）签字后实施 .A专业监理工程师B、总监理工程师C、总监代表D建设单位负责人正确答案:B无穿孔增强型机械固定系统就是轻型、无穿孔得（）防水层机械固定施工技术A、聚氯乙烯材料BSBS橡胶改性沥青材料C热塑性聚烯烧（TPO）D、三元乙丙（EPDM正确答案 :D建筑施工企业安全检查应配备必要得检查、测试器具 ,对存在得问题与隐患，应（ ）组织整改，并应跟踪复查直至整改完毕。A定工艺B、定人C、定时间D、定措施