【实用合同】安装工程分包合同法院管辖模板汇总(6篇)

【实用合同】安装工程分包合同法院管辖模板汇总(6篇)水电安装项目分包合同。

如今在交易时有越来越多的人选择签订合同，签订双方称心的合同是非常有必要的。此时就可以签订一份适宜的合同了，可以更好的维护双方的利益。你知道合同的格式是怎样写的吗？为此，小编从网络上为大家精心整理了?【实用合同】安装项目分包合同法院管辖模板汇总(6篇)》，供大家参考，希望能帮忙到有需要的朋友。

安装项目分包合同法院管辖【篇一】

承包人：(甲方)

分包方：(乙方)

经双方协商，甲方同意将(工程名称)钢结构(彩板)安装项目以项目分包形式委托乙方施工。为保证项目质量，项目进度能够满足承包合同的约定规范，同时迟到平安、文明施工的要求，双方本着责任明确、风险共担的原那么，协议如下。

第一章项目概况

项目名称：

项目地点：

建筑面积：(M2)

分包内容：

分包方式：包工不包料

质量规范：合格

项目期限：总工期个工作日

方案进场时间：年月日

方案竣工时间：年月日

第二章双方责任

一、甲方责任：

1、甲方委派程质量、平安、进度的控制和管理及施工组织协调工作。

2、负责与建设单位，监理单位联系质量，进度、变更、签证等业务工作，并及时将相关问题传达至乙方。

3、依据安装项目进度需求，按施项目序及时组织构件、材料进场，保证项目连续施工。

4、以“施工手册〞的形式，向乙方进行施工技术、平安、质量、进度的交底，并办理交底手续。

5、负责办理项目试化验、项目资料、开竣工报告等各类技术业务工作。

6、协助乙方联系施工现场用电，用水及食宿问题。

二、乙方责任：

1、依据项目规模及工期要求，合理组织相应数量的人力，机具按时进场，施工能力应满足合同工期的要求。

2、熟悉图纸及施工工艺，及时提出图纸及工艺中存在的问题和解决方法，在未征得工程经理同意前，不得私自对原图内容及工艺作法进行修改，以确保施工质量。

3、按照工期需求，及时提出构件、材料进场方案，构件、材料的型号、数量、需求时间要准确，以确保施工的连续性。

4、对施工质量、平安、进度负有直接责任，认真做好施工平安的教育、交底、防护等工作，必须杜绝重大平安事故的发生，确保施工平安。

5、尊重建设单位、监理单位的现场派驻人员，服从管理、文明施工，树立彩新公司良好的外在形象，维护公司利益。

6、做好现场员工食宿的生活效劳工作，避免食物中毒及冬季煤气中毒事故，保管好现场施工物资及负责现场平安保己工作。

第三章分包价款及支付

1、双方议定价款以建筑面积指标价分包。本工程安装项目分包价款计算如下：建筑面积*元/M2=元(大写)￥。

2、分包范围：施工工人工资，吊装机械费，工具使用。

3、支付。

3.1、施工队进场，甲方支付分包价款%计(大写)。

3.2、安装项目形象进度到达甲方支付进度款(大写)。

3.3、余款待年终结算完成后，按全年完成项目安装总造建筑面积的分包款，除质量保证金外一次性付清;

3.4按项目承包合同约定的质保期满后的15天内，全额返还质保金。

第四章奖罚条例

为标准签约双方履约义务并保证项目质量、平安、进度各项指标的完成，进而到达本工程项目的全面诚信履约程度，本项目采用对质量、平安、进度三项经济技术指标考核制，年终依据所完项目考核情况及单位项目约定的奖罚条例，予以奖励和处分。

1、本项目三项指标全面履约的，公司给予工队负责人(施工员)以本合同分包价款%计元的现金奖励，奖金随年终结算款一并发放。

2、本项目三项指标未能全面履约的，不予奖励。

3、因平安质量问题所造成追修而影响工期时，按承包合同中约定的相应条款处分方式进行处分。

4、发生轻伤事故，如医疗处置由公司垫付时，发生的费用在年终结算时从分包方价款中扣除;属非责任事故，不予处分，属责任事故，每起事故处200元处分金。

5、发生重伤以上等级事故，除由分包方承当发生的费用外，视事故程度不同，对分包方处以1000—20xx元的处分。

6、因分包方组织不力等原因造成工期拖延，从而造成承包方被处分的，分包方承当损失金额的%，非分包方原因的工期拖延，不予处分。

第五章附那么

1、本合同自双方签字之日起生效，全面完成约定条款内容后自行失效。

2、本合同未尽事宜以?项目承包合同》相关约定执行，?项目承包合同》未有约定时，双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

安装项目分包合同法院管辖【篇二】

总包方:___________________(下列简称甲方)

分包方:___________________(下列简称乙方)

依照?中华人民共和国合同法》、?建筑安装项目承包合同条例》、城乡建设部?建筑安装项目总分包实施方法》和××市人民政府[1984]×号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条项目工程

一、项目名称:______________

二、项目地点:______________

三、项目编号:______________施工许可证号:___________营业执照号:__________

四、分包项目范围及项目量(附预算书)

五、分包项目期限年月日动工、年月日竣工。

六、分包项目人工费用元。

七、乙方投入工种及人数人。

第二条项目结算

按分包项目工程，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在项目施工进行中按当月完成的验收合格项目量预结算(幅度不超过已完成量的80%)，项目竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

第三条项目质量

甲方根据国家质量验收标准和评定规范进行技术交底和组织验收，乙方根据施工图纸和表明书要求，精心组织施工，保证项目质量。如质量不合规范，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承当;如项目质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条平安生产

一、甲方对乙方承当的项目要做到平安交底，提出明确平安要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方提供的平安生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动爱护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘扦套、胶靴等，原那么上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用方案，甲方协助解决。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

第五条生活管理

一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丧失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤，甲方按定量提供。

二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。

第六条分包项目人工费单价

一、单位项目分包，每预算工日为元。实行单方平米人工费包干，每平方米元。

二、单项内檐抹灰分包，到达优质的每预算工日为元。到达合格的每预算工日为元。实行分项人工费包干每平米元。

三、单项分包砼、土方项目的每预算工日为元。

四、清工每日为元。

五、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为元。

六、水、电、暖、卫项目，每预算工日(按幢号分包)为

七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为元。

八、分包项目费用明细表(一--七项均可列表)。

第七条材料供给管理

乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额局部，由乙方负担，乙方在施工中应按垛(堆)使用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整洁。

第八条施工机具

一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

二、手持操作工具，由乙方负责。

三、对甲方负责供给的机具，乙方应认真保管保护，如有丧失损坏，乙方负责赔偿。

四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工计划配备，一台机械一般配一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

第九条现场管理

一、甲、乙方人员严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关方案进度、材料供给等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和平安生产，保护财产的教育，并指定专人负责现场捍卫工作，严禁俞拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承当法律责任，并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

第十条违约责任

一、乙方分包的项目工程，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定，不能保证项目质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工方案安顿造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

甲方：

乙方：

年月日年月日

安装项目分包合同法院管辖【篇三】

建筑安装项目内局部包合同

总包单位：〔简称甲方〕

分包单位了：〔简称乙方〕

为了加强协作配合，共同完成国家建设任务，甲方将局部项目工程委托给乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，除按公司制订的"土建与水电施工配合暂行规定"执行外，经双方协商，签订本合同，共同履行。

第一条项目名称：〔略〕

第二条项目地点：〔略〕

第三条承包方式：〔略〕

第四条项目工程、造价及工期：〔略〕

第五条甲、乙双方责任

一、甲方责任

1.对承包方要向发包方单位全面责任，履行承包合同。

2.组织编制施工组织设计，全面负责项目进度、项目质量、平安生产管理和监督工作。

3.统一项目部领取施工图纸和技术资料，并提供应乙方。经甲方同意，乙方可直接从项目部领取图纸资料，组织设计技术交底，办理各种变更洽商，或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。

4.统筹安顿现场平面布置，为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架，其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决，在造价中扣除。

5.加入乙方项目质量和竣工验收，编制总包竣工资料。

6.统一组织乙方分包项目的预算编审、拨款及结算。

二、乙方责任

1.保证分包项目工程质量和工期要求。

2.按施工组织设计要求编制分包项目工程的施工计划，加入甲方综合平衡。

3.编制分包项目工程的施工进度方案、材料、设备方案，编制项目预结算书。

4.乙方提供分包项目工程的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料，负责分包项目保修一年。

5.服从甲方施工现场的平安、捍卫、场容等规章制度的管理。

第六条工程物资供给

1.分包工程所有的设备、材料由发包单位供给，乙方直接与发包单位办理交接手续，凭结算单与甲方和发包单位结算，超预算局部，由乙方找发包单位办理增账手续。

2.乙方分包项目工程需用公司内部供给材料，由乙方编制方案，直接送公司物资设备部，由物资设备部直接供给给乙方材料。

3.非规范件由乙方自行解决，其费用按预算价格计算。超预算的，由乙方直接找发包单位办理增账洽商。

第七条上报工作量与结算

1.施工图预算由公司预算部门编制，分包单位由甲方以栋号或以单位项目一次性签字后报量，否那么不得报量。在预算没有出来时，乙方可在估算范围内报量，一定要留有余量，不能突破总量。

2.设计变更的增减账凡属发包单位的，由甲方直接向发包单位办理洽商，但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份，以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。

3.结算由甲方汇总乙方的增减账和调价，双方共同和发包单位结算。

4.甲方和乙方的报量数，以最后结算为准，平时报量到结算时采取多退少补方法，乙方结算应由甲方签字认可报项目部，否那么不能报量。

第八条工尺功能质量和交工验收

1.本项目工程质量要求到达质量规范。

2.质量验收规范均以施工图纸、设计表明及国家现行施工技术标准为依据。

3.隐蔽项目验收和压力实验，由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。

第九条奖励与罚款

1.施工工期：按栋号承包合同工期为准，凡属年度竣工栋号的，甲方应在二月十九日前，排出总施工进度方案，应交乙方安顿施工，竣工规范为水通、灯亮、地净、窗明配套，每提前一天或推迟工期一天，按承包费用总额的万分之二奖罚，在施工过程中各工序间的穿插作业时间，由现场调度会议定。在制定方案时，必须贯彻分包服从总包、总包关怀分包的原那么，方案一经形成，各方都要遵循方案安顿施工，否那么负拖延工期责任。

安装项目分包合同法院管辖【篇四】

1、根据本工程经理部文明施工规划，对平安帽和胸卡有严格的要求：工程主要管理人员配戴红色平安帽；工程一般管理人员配戴白色平安帽；工人配戴黄色平安帽。班组进场时，每个成员必须在平安部门进行三级平安教育，履行签字手续，对遵章守纪承当义务。乙方进场后，订立平安生产责任书，班组内部应做到天天班前平安交底，周周平安总结，因违章作业发生伤亡事故，费用均由乙方负责。必须按规章制度搞好文明施工，每个作业点每天应保持整洁，天天搞好落手清。乙方必须严格按照平安操作规程进行施工，否那么由此造成的后果将由乙方自己承当，乙方必须遵守甲方制定的平安生产规章和奖罚制度。5、对违章出现工伤事故，甲方只承当协助调查，分清责任的义务，不承当任何责任及经济损失。对非工伤事故，由乙方全权负责，并承当经济损失。假设乙方未经甲方同意，乙方私自增减人员，不管是否发生工伤和非工伤事故均由乙方负责。教育工人遵守法纪和相应的企业规定，严禁家属、小孩进入施工现场，否那么，每人罚款100元后，去除出场。不得随意在宿舍、办公区、其它公共场所乱画乱张贴，不得招收“三无〞人员，不得让其在工地宿舍留宿，否那么，发现一人次，罚款100元。乙方在施工中发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众打架。如在施工现场发生打架事件，打架的每人罚款1000元/次，如违反法律，送公安机关处理，工程部不予承当任何费用，同时对班组长管理失控，处分1000元/次。假设再犯，将加倍严厉处分。乙方应做好施工现场的文明施工，材料堆放整齐、完工清场、施工机器整洁，并做好生活区的清洁卫生工作。食堂用餐文明有序，宿舍内照明电线不得私拉乱接，违者按工程部规章制度进行罚款，严禁在宿舍内赌博。负责本班组的宿舍卫生，作好相应的文明施工工作，并派班组兼职平安员负责监督检查平安及文明施工工作。

安装项目分包合同法院管辖【篇五】

总包方：____(下列简称甲方)

分包方：____(下列简称乙方)

依照?中华人民共和国民法典》、?建筑安装项目承包合同条例》、城乡建设部?建筑安装项目总分包实施方法》和××市人民政府（1984）×号文件

的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条项目工程

一、项目名称：____

二、项目地点：____

三、项目编号：____施工许可证号：____营业执照号：____

四、分包项目范围及项目量(附预算书)

五、分包项目期限年月日动工、年月日竣工。

六、分包项目人工费用____元。

七、乙方投入工种及人数人。

第二条项目结算

按分包项目工程，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在项目施工进行中按当月完成的验收合格项目量预结(幅度不得超过已完成量的80%)项目竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

第三条项目质量

甲方根据国家质量验收标准和评定规范进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和表明书要求，精心组织施工，保证项目质量。如质量不合规范，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承当;职项目质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条平安生产

一、甲方对乙方承当的项目要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方提供的平安生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动爱护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原那么上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用方案，甲方协助解决。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

第五条生活管理

一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丧失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤，甲方按定量提供。

二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。

第六条分包项目人工费单价

一、单位项目分包，每预算工日为元。实行单方平方人工费包干，每平方米元。

二、单项内檐抹灰分包，到达优质的每预算工日为元。到达合格的每预算工日为元。实行分项人工费包干每平米元。

三、单项分包砼、土方项目的每预算工日为元。

四、清工每工日为元。

五、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为元。

六、水、电、暖、卫项目，每预算工日(按幢号分包)为元。

七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为元。

八、分包项目费用明细表(一～七项均可列表)。

第七条材料供给管理

乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额局部，由乙方负担，乙方在施工中应按垛(堆)使用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整洁。

第八条施工机具

一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

二、手持操作工具，由乙方负责。

三、对甲方负责供给的机具，乙方应认真保管保护，如有丧失损坏，乙方负责赔偿。

四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工计划配备，一台机械一般配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

第九条现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关方案进度、材料供给等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和平安生产，保护财产的教育，并指定专人负责现场捍卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承当法律责任，并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

第十条违约责任

一、乙方分包的项目工程，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定，不能保证项目质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工方案安顿造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否那么每逾期一天，应偿付给甲方按分包项目人工费2‰的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。

第十一条附那么

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。

二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。

三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。

四、双方商定的其他条款：

1.

2.

3.

4.

第十二条合同附件及有效期

一、合同附件：

1.项目预算书;

2.

3.

二、本合同自双方盖章之日起生效，至项目全部竣工并结算完毕后失效。

总包单位：(盖章)分包单位：(盖章)鉴(公)证机关

法定代表人：(盖章)法定代表人：(盖章)(盖章)

单位地址：单位地址：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

：：年月日

本合同签订日期年月日

分包项目()算书合同号

总包单位：(盖章)分包形式：

分包单位：(盖章)项目工程名称：第页

安装项目分包合同法院管辖【篇六】

承包单位：________________〔下列简称甲方〕

分包单位：________________〔下列简称乙方〕

甲方将本项目工程分包给乙方施工，为贯彻“平安第一，预防为主〞的方针，根据?____市招标、承包项目平安管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的平安责任，确保施工平安，双方在签订本项目工程分包协议的同时，签订本协议，以资共同遵照履行。

一、项目概况

1。项目名称：________________

2。项目地址：________________

3。分包范围：________________

4。分包方式：________________

二、项目期限

从_______年______月______日动工至_______年______月______日竣工。

三、协议内容

1。甲乙双方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动爱护、平安生产主管部门颁发的有关平安生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动爱护法规、条例、规定。

2。甲乙双方都应有平安管理组织体制，包括抓平安生产的领导，各级专职和兼职的平安干部，应有各工种的平安操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级平安生产岗位责任制和定期平安检查制度，平安教育制度等。

3。甲乙双方在施工前要认真勘察现场，并制定有针对性的平安技术措施方案，严格按施工组织设计和有关平安要求施工。

〔1〕项目工程应由甲方编制施工组织总设计。

〔2〕项目工程由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计。

4。甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行平安生产制度及平安技术知识教育，增强法制观念，提高职工的平安生产思想意识和自我爱护的能力，催促职工自觉遵守平安生产纪律、制度和法规。

5。施工前，甲方应对乙方的管理，施工人员进行平安生产进场教育，介绍有关平安生产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员平安生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关平安、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、催促施工人员严格遵守、认真执行。

6。根据项目工程内容、特点，甲乙双方应做好平安技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。

7。施工期间，甲方指派____负责联系、检查催促乙方执行有关平安、防火规定；乙方指派____负责本项目工程的有关平安、防火工作。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理项目施工有关的平安、防火工作，共同预防事故发生。

8。乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的平安生产、防火管理的各项规定，接受甲方的催促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好平安生产、防火管理以及催促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对甲方违反平安生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应认真整改。

9。在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲、乙方都应催促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

10。甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改前方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等合乎平安要求和处于平安状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

11。由甲方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否那么由此发生的后果概由擅自使用方负责。

12。乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关平安使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并合乎平安要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行平安操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13。甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类平安防护设施、平安标志和警告牌、不得擅自撤除、更动。如的确需要撤除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙方指派的平安管理人员的同意，并采取必要、可靠的平安措施前方能撤除。任何一方人员，擅自撤除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

14。特种作业必须