2022年监理工程师之土木建筑目标控制自我检测试卷B卷附答案

2022年监理工程师之土木建筑目标控制自我检测试卷B卷附答案单选题（共80题）1、2016年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2020年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。综合调整系数1.1，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。A.15945B.16815C.14496D.15304【答案】A2、为确保涉及结构使用安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是（）。A.检验鉴定B.定期观测C.专家论证D.定期评估【答案】A3、下列选项中，属于监理工程师控制建设工程进度的技术措施的是（）。A.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络B.协调合同工期与进度计划之间的关系C.加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施D.审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工【答案】D4、监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是()。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.目标监控【答案】B5、当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（）。A.工程延期调查报告B.工程延期审核报告C.工程延期意向通知D.工程延期临时决定【答案】C6、工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B7、采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。A.d1≤c1B.d1>c1C.d1>c2D.c1＜d1＜c2【答案】C8、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，下列不属于质量证明文件的是（）。A.出厂合格证B.质量检验报告C.性能检测报告D.检定证书【答案】D9、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。A.违背建设程序B.施工与管理不到位C.地质勘察失真D.片面追求进度【答案】A10、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N＝1000，n1＝60，n2＝80，C1＝2，C2＝6；经二次抽样检得：d1＝3，d2＝3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】C11、某工程由4个施工过程组成，分为四个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过49天，则流水节拍的最大值为（）天。A.5B.6C.7D.8【答案】C12、某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.16.25%B.17.50%C.20.00%D.20.14%【答案】B13、建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至（）为止。A.工程竣工验收B.工程保修期满C.工程交付使用D.工程款支付时【答案】B14、所谓“缺陷”是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定，而缺陷责任期一般为（）年，最长不超过（）年，由发、承包双方在合同中约定。A.1，2B.2，3C.3，4D.4,5【答案】A15、下列选项关于土方开挖工程量的计算流程说法正确的是()。A.首先依据地质勘察报告创建地下土层模型，接着建立土方开挖的B.IM模型，将开挖模型与地质土层模型进行对比，最后生成土层开挖土方量清单表B首先生成土层开挖土方量清单表，接着建立土方开挖的BIM模型，将开挖模型与地质土层模型进行对比，最后依据地质勘察报告创建地下土层模型C.首先开挖模型与地质土层模型进行对比，接着建立土方开挖的B.IM模型，将依据地质勘察报告创建地下土层模型，最后生成土层开挖土方量清单表D.首先依据地质勘察报告创建地下土层模型，接着建立土方开挖的B.IM模型，生成土层开挖土方量清单表，最后将开挖模型与地质土层模型进行对比【答案】A16、某工程施工至10月底，经统计分析，已完工作实际投资为260万元，已完工程预算投资为240万元，计划工作预算投资为200万元，则该工程此时的进度偏差为（）万元。A.40B.20C.-20D.-40【答案】A17、任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境协调性方面都必须达到基本要求。但不同专业的工程，其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特点有不同的（）。A.侧重面B.选择范围C.内在界限D.内在关系【答案】A18、关于贿赂犯罪，下列哪些选项是正确的？A.国家工作人员甲对乙依法予以执行罚款，乙与甲讨价还价，仅交纳少量罚款，但额外给予甲一部分钱财的，乙成立行贿罪，甲成立受贿罪B.在乡政府有求于县长甲的职务行为时，甲要求乡长乙从乡财政中拿出50万元给自己的，甲成立贪污罪与受贿罪的想象竞合犯C.公司负责人甲以“谋取不正当利益”的目的，向有关国家工作人员乙提出要求，并给予乙10万元现金，但乙随后发现，该公司完全符合获得国家补贴的条件。甲的行为不符合行贿罪的主观要素，不成立行贿罪D.甲在职时为他人谋取了利益，约定离职后再收受财物，并在离职后收受财物的，甲成立受贿罪【答案】A19、双代号网络计划中，某工作持续时间为8天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。A.3B.4C.6D.7【答案】D20、（2022年真题）建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水强度C.流水步距D.流水定额【答案】B21、可行性研究中，下列不属于资金筹措中融资成本分析的是（）。A.债务资金成本B.权益资金成本C.加权平均资金成本D.融资风险成本【答案】D22、建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件中，包括（）。A.已经办理了建设用地申请B.依法确定了建筑施工企业C.已经领取了房屋拆迁许可证D.建设资金已经到位【答案】B23、根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】A24、工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（）签字。A.专业质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】C25、某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。A.46343.530B.47143.530C.47215.530D.47247.794【答案】C26、针对同一个项目的BIM技术应用，各自的关注点和职责也不尽相同。例如，业主单位会更多关注()。A.整体项目的B.IM技术应用部署和开展B设计阶段的BIM技术应用C.施工阶段的B.IM技术应用D.整体项目的成本和造价【答案】A27、（）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。A.总需求计划B.一次性需求计划C.前期需求计划D.各计划期需求计划【答案】B28、在建设工程实施过程中，影响工程进度的组织管理因素是()A.临时停水、停电B.合同签订时遗漏条款或表达失当C.未考虑设计.在施工中实现的可能性D.施工设备不配套、选型失当【答案】B29、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是（）。A.计日工B.暂列金额C.工程定位复测费D.规费【答案】C30、工程质量事故应按有关程序和规定处理，严重质量事故的归口管理部门是()。A.工程质量监督机构B.国家建设行政主管部门C.省级建设行政主管部门D.市、县级建设行政主管部门【答案】C31、模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（）mm。A.2B.3C.5D.10【答案】B32、甲建筑企业为增值税一般纳税人，2019年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万（包含增值税进项税额的含税价格），若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值税为（）万元。A.220.0B.198.2C.58.3D.60.0【答案】D33、下列流水施工参数中，能够表明流水施工的速度和节奏性的是（）。A.施工段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】C34、在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】D35、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，第一次工地会议纪要由()负责整理。A.建设单位B.设计单位C.施工项目部D.项目监理机构【答案】D36、在进行工程实体检测过程中，对混凝土强度检测非破损检测方法是（）。A.超声回弹综合法B.钻芯法C.超声波对测法D.静载荷试验法【答案】A37、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C38、其项借款，名义利率10%，计息周期为日，则有效利率是（）。A.8.33%B.10.38%C.10.47%D.10.52%【答案】D39、设备监造就是要督促和协调设备制造单位的工作，使制造出来的设备在（）方面全面符合采购的要求。A.技术性能和质量B.技术性能和设备运输C.设备运输和质量D.设备运输和安装调试【答案】A40、下列关于流水节拍的说法错误的是（）。A.流水节拍是流水施工的时间参数之一B.流水节拍可以按定额计算法确定C.流水节拍小，其流水速度慢，节奏感慢D.流水节拍决定着单位时间的资源供应量【答案】C41、项目监理机构对工程质量巡视的内容不包括（）。A.特种作业人员是否持证上岗B.施工现场管理人员是否到位C.使用的材料、构配件和设备是否合格D.监督关键部位、关键工序的施工情况【答案】D42、施工单位编写的施工方案，（）应组织审查，符合要求后予以签认。A.施工单位项目技术负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.建设单位代表【答案】B43、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】C44、（2020年真题）建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。A.分部工程概算B.单位工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算【答案】C45、资源优化的目的是通过改变()，使资源按照时间的分布符合优化目标。A.关键工作的持续时间B.关键工作的开始时间和完成时间C.工作的持续时间D.工作的开始时间和完成时间【答案】D46、安装工程的单位工程概算书应包括哪些内容？()A.安装工程直接费计算表，安装工程人工、材料、机械台班阶差表，安装工程费用构成表B.编制说明，总概算表，单项工程综合概算书C.工程概况，编制方法，编制依据D.编制说明，编制依据，其他需要说明的内容【答案】A47、施工组织设计审查的基础是()。A.施工单位编审手续齐全B.建设单位申请施工的手续齐全C.监理单位资质达标D.有符合质量标准的试验室【答案】A48、质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。A.质量手册B.程序文件C.记录表格D.作业指导书【答案】D49、建设工程承包单位在（）时，应向建设单位出具工程质量保修书.A.施工完毕B.提交工程竣工验收报告C.竣工验收合格D.工程价款结算完毕【答案】B50、下列关于我国民族区域自治制度的说法中，正确的是：A.我国民族自治地方只包括自治区、自治州和自治县或者自治旗，民族乡不是民族自治地方B.民族自治地方的自治机关包括权力机关、行政机关和司法机关C.在民族自治地方的人大常委会中，应当由实行民族区域自治的民族的公民担任主任D.民族自治地方的人民政府的正职领导必须由实行民族区域自治的民族的公民担任，民族乡虽然不是自治地方，但是乡长也由实行自治的民族的公民担任【答案】A51、工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据、指标，在此基础上制定有关的质量标准和施工工艺规程，以此作为判断与控制质量的依据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B52、工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。A.项目可行性研究B.工程施工C.工程勘察D.工程竣工验收【答案】A53、某工程合同工期为13个月，绘制的工程网络计划计算工期为10个月。经综合分析确定的计划工期为11个月，则工程网络计划中关键工作的总时差是（）个月。A.0B.1C.2D.3【答案】C54、生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（）。A.基本预备费B.涨价预备费C.流动资金D.建设期利息【答案】C55、根据《建设工程监理规范》，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.施工平面控制网的测量成果C.测量设备的养护记录D.控制桩的保护措施【答案】C56、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人【答案】B57、下列费用中，属于建筑安装工程规费的是()。A.教育费附加B.地方教育附加C.职工教育经费D.住房公积金【答案】D58、工程质量控制应当是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而非消极被动的处理，这是（）的原则要求。A.坚持质量第一B.坚持质量标准C.坚持预防为主D.坚持科学的职业道德规范【答案】C59、下列工程项目中，适宜采用成本加酬金合同的是（）。A.工程结构和技术简单的工程项目B.时间特别紧迫的抢险、救灾工程项目C.工程量小、工期短的工程D.工程量一时不能明确、具体地予以规定的工程【答案】B60、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。A.返工处理B.不做处理C.试验检测D.限制使用【答案】B61、某工程已具备竣工条件，2020年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A.2020年3月2日B.2020年3月7日C.2020年3月20日D.2020年3月31日【答案】C62、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D63、关于门窗工程施工说法，错误的是（）。A.在砌体上安装门窗严禁用射钉固定B.外墙金属门窗应做雨水渗透性能复检C.安装门窗所用的预埋件、锚固件应做隐蔽验收D.在砌体上安装金属门窗应采用边砌筑边安装的方法【答案】D64、工程开工前，应由（）到工程质量监督站办理工程质量监督手续。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.监理单位协助建设单位【答案】C65、下列有关见证取样程序的表述，正确的是（）。A.施工单位要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案并得到认可B.对于施工单位提出的试验室，总监理工程师要进行实地考察C.项目监理机构中负责见证取样的监理人员应在质量监督机构备案D.监理机构应按照规定制定检测试验计划，配备取样人员，负责施工现场的取样工作【答案】C66、双代号时标网络计划中，当某工作之后有虚工作时，则该工作的自由时差为（）。A.该工作的波形线的水平长度B.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值C.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值D.后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值【答案】B67、按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括（）。A.产品合格证B.出厂检验报告C.进场复验报告D.物理性质试验报告【答案】D68、影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的工程质量事故属于（)A.一般工程质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特大质量事故【答案】A69、每批钢绞线应由同一钢号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）A.20tB.30tC.50tD.60t【答案】D70、在双代号网络计划的时间参数计算中，除以网络计划终点节点为完成节点的工作外，其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作（）。A.最迟开始时间的最小值B.最迟开始时间的最大值C.最迟完成时间的最小值D.最迟完成时间的最大值【答案】A71、下列费用中，属于静态投资的是（）。A.建设期利息B.工程建设其他费C.涨价预备费D.汇率变动增加的费用【答案】B72、下列保温材料，单位体积价格最高的是（）。A.挤塑聚苯板B.泡沫玻璃板C.岩棉保温板D.酚醛树脂板【答案】B73、关于监理工程师审批工程延期应遵循的原则的说法，正确的是()A.工程延期必须符合计划进度安排B.延长的时间不应超过工作总时差C.工程延期必须事先申请和报告D.工程延期必须符合实际情况【答案】D74、关于地下防水工程施工的说法，正确的是（）。A.主要施工人员应持有施工企业颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书B.设计单位应编制防水工程专项施工方案C.防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验D.防水材料的品种、规格、性能等必须符合监理单位的要求【答案】C75、初步施工总进度计划编制完成后，检查总工期是否符合要求，其调整的主要方法包括（）。A.改变各工程的施工顺序B.改变某些工程的起止时间C.调整辅助工程的工期D.改变主导工程的施工方案【答案】B76、根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（）方案。A.计量、计数的抽样B.—次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】D77、关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（）。A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标B.投资（进度）绩效指数反映的是绝对偏差C.投资（进度）偏差仅适合对同一项目作偏差分析D.进度偏差为正值，表示进度延误【答案】C78、总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。A.工程开工报审表审查合格3d内B.收到工程开工报审表后C.开工日期7d前D.经建设单位认可后【答案】C79、在工程项目实施过程中，当通过实际进度与计划进度的比较，发现有进度偏差时，需要分析该偏差对后续工作及总工期的影响，首先应进行的工作是（）。A.分析出现进度检查的工作是否为关键工作B.分析进度偏差是否超过总时差C.分析进度偏差是否超过自由时差D.分析相关工作的逻辑关系【答案】A80、下列关于法律责任的表述中，符合《产品质量法》的是A.社会团体对产品质量作出保证，而该产品又不符合其保证的质量要求，给消费者造成损失的，应与产品的生产者、销售者承担连带责任B.产品质量检验机构出具的检验结果不实，造成损失的，应当承担连带责任C.产品质量认证机构对不符合认证标准而使用认证标志的产品，未依法责令其改正的，对因产品不符合认证标准给消费者造成的损失，与产品的生产者、销售者承担连带责任D.社会中介机构对产品质量做出承诺、保证，而该产品又不符合其承诺、保证的质量要求，给消费者造成损失的，由产品的生产者、销售者承担连带责任【答案】A多选题（共40题）1、方案设计阶段BIM应用主要方面不包括()。A.利用BIM技术进行概念设计B.利用BIM技术进行场地规划C.利用BIM技术进行方案比选D.利用BIM技术进行性能分析【答案】D2、监理单位在设备制造前质量控制的内容有（）。A.审查设备制造工艺方案B.审查坯料质量证明文件C.控制加工作业条件D.检查生产人员上岗资格E.处理设计变更【答案】ABD3、工程监理单位ISO质量管理体系的文件包括（）。A.程序文件B.质量方针C.质量手册D.作业文件E.管理制度【答案】ACD4、当监理工程师受业主委托，需要编制建设工程施工总进度计划时，其编制依据包括（）。A.进度控制工作程序B.施工总方案C.资源供应条件和各类定额资料D.合同文件及工程项目建设总进度计划、工程动用时间目标E.建设地区自然条件及有关技术经济资料【答案】BCD5、下列有关工程暂停令的签发，表述正确的有（）。A.施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令C.施工单位违反工程建设强制性标准的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令D.建设单位要求暂停施工的，总监理工程师应签发工程暂停令E.施工单位拒绝项目监理机构管理的，总监理工程师应签发工程暂停令【答案】ABC6、在业主单位招标管理阶段，BIM技术应用主要体现在哪几个方面？()A.数据共享B.经济指标精确控制C.无纸化招标D.削减招标成本E.数字评标管理【答案】ABCD7、下列工程质量问题中，可不做处理的有()A.不影响结构安全和正常使用的质量问题B.经过后续工序可以弥补的质量问题C.存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题D.质量问题经法定检测单位鉴定为合格E.出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能【答案】ABD8、（三）张某家住甲市乙区，系乙区基层法院法官，某日在甲市丙区王某的出租车内，向李某行贿10万元。侦查机关对此事进行侦查时，对王某的出租车进行扣押。在侦查过程中，侦查机关还收到赵某控告张某侵占其三万元、吴某控告其重婚罪。请回答第题。A.王某对于侦查机关扣押其与案件无关的出租车可以提出申诉B.对于原机关处理结果不服的，王某可以向同级检察院申诉C.在该案侦查阶段，张某的辩护律师会见张某，须经侦查机关许可D.在法院审判阶段，检察院发现张某还曾故意伤害周某，可以向法院撤回起诉【答案】A9、双代号网络计划中，关于关键节点的说法，正确的有（）。A.以关键节点为完成节点的工作必为关键工作B.两端为关键节点的工作不一定是关键工作C.关键节点必然处于关键线路上D.关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小E.由关键节点组成的线路不一定是关键线路【答案】BCD10、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）的规定，下列选项属于综合单价内容的是（）A.人工费B.材料费C.税金D.企业管理费与利润E.施工机具使用费【答案】ABD11、下列选项中，需要列入施工进度计划的施工过程有（）。A.建造类施工过程B.运输类施工过程C.制备类施工过程D.采用装配式钢筋混凝土结构建设工程的钢筋混凝土构件现场制作过程E.结构安装中的构件吊运施工过程【答案】AD12、在工程施工中，总监理工程师应及时签发工程暂停令的情形有（）。A.建设单位要求暂停施工经论证没必要暂停的B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的C.施工单位拒绝项目监理机构管理的D.施工单位违反工程建设强制性标准的E.施工单位存在重大质量、安全事故隐患的【答案】BCD13、关于行政处罚和行政许可的设定，下列哪些表述是不正确的？A.法律可以设定各种行政许可和行政处罚B.规章在尚未制定法律、法规的情形下，可以设定警告或一定数量罚款的行政处罚，罚款的数额都有国务院规定C.规章也可以设定经常性行政许可D.地方性法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚【答案】BCD14、按照我国建设工程造价构成的划分，下列费用中属于涨价预备费的有（）。A.人工、设备、材料、施工机具的价差费B.建筑安装工程费及工程建设其他费用调整C.局部地基处理等增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用E.利率、汇率调整等增加的费用【答案】AB15、建设工程取得现有国有土地使用权应支付的费用包括()A.新菜地开发建设基金B.拆迁补偿与临时安置补助费C.城市建设配套费D.土地使用权出让金E.耕地占用税【答案】BCD16、下列关于法律职业责任的说法正确的是、()A.法律职业责任的主体是法律职业人员，即法官、检察官、律师，以及依法从事法律职业的其他国家公职人员B.法律职业责任的性质比较单一，一般来说就是其主管机关或所在单位给予处分，处分的力度直至撤职、开除C.承担法律职业责任在客观上必须是违反了与法律职业人员有关的法律和道德规范，而且必须产生了相应的危害结果D.追究法律职业人员的责任一般要求该主体对其行为主观上是故意的【答案】C17、质量管理体系有效运行要求包括（）。A.全面贯彻B.行为到位C.适时管理D.适时控制E.有效识别【答案】ABC18、在工程施工过程中，监理工程师获得工程实际进展情况的主要方式包括（）。A.收集由承包单位提交的进度报表资料B.现场跟踪检查C.定期召开进度协调工作会议D.播放工程实况录像E.收集业主转送的进度报表资料【答案】ABC19、政府主管部门在履行工程质量监督检查职责时具有的权力有（）。A.要求被检查单位提供有关工程质量文件和资料B.要求被检查单位采用指定的品牌材料C.进入被检查单位施工现场进行检查D.发现并责令改正影响工程质量的问题E.拒绝工程竣工验收报告和相关文件的备案【答案】ACD20、考虑工程项目的（）要求，施工可以采用依次施工．平行施工和流水施工等方式。A.施工特点B.工艺流程C.资源利用D.平面或空间布置E.生产效率【答案】ABCD21、定型或成套设备购置费由（）组成。A.设备出厂价格B.运输费C.折旧费D.采购保管费E.安拆费及场外运费【答案】ABD22、审核投标报价时，对分部分项工程综合单价的审核内容有（）。A.综合单价的确定依据是否正确B.清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价进入综合单价C.暂列金额是否按规定纳入综合单价D.单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用E.总承包服务费的计算是否正确【答案】ABD23、监理工程师对勘察现场作业的质量进行控制时，应重点检查（）。A.室内试验主要岗位操作人员的资格B.室内试验室仪器计量的检定情况C.勘察方案的程序性和技术性审查D.现场检查重要点位的勘探与测试E.审核勘察费用支付申请表【答案】ABD24、在建设工程施工中，工程质量缺陷是指工程不符合（）。A.国家或行业的有关技术标准的要求B.设计文件对质量的要求C.合同中对质量的要求D.国家工程建设强制性标准E.企业质量方针的要求【答案】ABC25、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，业主应给予承包商工期、费用和利润补偿的情形有（）。A.例外事件B.当地政府造成的延误C.业主原因暂停工程D.非承包商责任的修补工作E.因法律变化【答案】CD26、下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的有（）。A.内部收益率B.资本金净利润率C.资产负债率D.净现值率E.总投资收益率【答案】B27、下列关于质量事故等级的描述中正确的有（）。A.某事故造成45人死亡，属于特别重大事故B.某事故造成25人重伤，属于重大事故C.某事故造成了6000万元的直接经济损失，属于重大事故D.某事故造成了4000万元的直接经济损失，属于较大事故E.某事故造成了8人重伤，属于较大事故【答案】ACD28、下列选项是属于BIM在施工企业应用内容的是()。A.建立BIM施工模型B.能耗分析C.施工过程模拟D.运行维护E.施工深化设计【答案】AC29、下列费用中，属于建安工程造价规费的有()A.安全文明施工费B.工程排污费C.养老保险费D.大型机械进出场费E.住房公积金【答案】BC30、下面关于BIM项目工作人员组织配置说法错误的是()。A.人员组织配置的原则是