建筑法规模拟试题(后附答案)

精品精品可编辑修改可编辑修改《建设工程法规及相关知识》模拟试卷一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、某甲于2005年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下面说法正确的是（ ）A.他肯定会成为项目经理了 B.只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了C.只要经过注册，他就可以成为项目经理了D.只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了2、某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则关TOC\o"1-5"\h\z于这笔工程款的说法正确的是（ ）A.是工程建设法律关系主体 B.是工程建设法律关系客体 C.是工程建设法律关系的内容 D.是工程建设法律关系内容中的义务3、法律关系产生、变更和消灭的原因是（ ）。A.法律主体B.法律客体C.法律内容D.法律事实4、由于施工单位偷工减料，致使工程质量低劣，在协商不成的情况下，建设单位聘请了一位律师将施工单位诉诸法庭，那么前述这种行为属于（）。A.法定代理 B.约定代理C.指定代理D.委托代理5、某工地发生安全事故导致一名工人受伤，该工人应在多长的时间内提起诉讼才能使自己的权利得到保障？（ ）A.2年B.1年C.4年D.20年注：对于诉讼时效的有关考题，首先要判断出题干所举的例子是属于哪种诉讼时效，然后就不难选出正确答案了。6、某承包商在支付某工人工资的时候，由于会计的疏忽，误将500看成了5000,多支付了4500元。承包商发觉后，向这名工人讨还。这种债产生的原因是（ ）A.合同 B.侵权行为C.无因管理 D.不当得利7、根据《建筑法》的规定，下面关于申请施工许可证的条件说法错误的是（ ）A.已经办理该建筑工地用地批准手续B.已经完成初步设计C.已经确定建筑施工企业D.建设资金已经落实8、根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起（ ）内开工。A.一个月 B.三个月C.六个月D.一年9、根据《建筑法》，下面说法正确的是（ ）A.总包单位可以将所承揽的工程转包给他人B.建设单位可以直接要求分包商承担分包工程的质量责任C.有的分包商需要经过建设单位认可， 有的不需要，只需要总包商认可就可以了D.总承包商与分包商承担连带责任10、根据《建筑法》，关于建设工程监理的说法正确的是（ ）A.工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督 B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正 C.尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据D.任何工程的监理工作范围和监理权限都是由法律法规所决定的11、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是（ ）A.如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标B.所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标C.属于必须招标的项目范围，监理合同估算价在 50万元人民币以上的就必须招标D.是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定12、某工程建设项目招标人在招标文件中规定了只有获得过本省工程质量奖项的潜在投标人才有资格参加该项目的投标。根据《招标投标法》 ，这个规定违反了（ ）原则。A.公开B.公平C.公正D.诚实信用13、《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。这里的“成本”指的是（ ）。A.根据估算指标算出的成本B.根据概算定额算出的成本C.根据预算定额算出的成本D.根据投标人各自的企业内部定额算出的成本14、下列选项中关于开标的说法正确的是 （ ）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点由招标人在开标前通知C.开标地点应当根据行政主管部门指定的地点确定D.开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加15、根据《招标投标法》，在一般招标项目中，下面评标委员会成员中符合法律规定的是（ ）A.某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B.某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料C.某丙，从事招标工程项目领域工作满 10年并具有高级职称D.某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人16、根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.10 B.15C.30 D.6017、《安全生产法》规定，安全生产管理，坚持（ ）的方针。A.安全第一、预防为主 B.预防为主、防治结合C.安全第一、兼顾效益 D.安全第一、事前控制18、下面行为中没有违反《安全生产法》的是（）A.某甲发现了安全事故隐患没有向现场安全生产管理人员报告，后事故发生B.某乙发现脚手架要倒塌，在没有采取其他措施的情况下迅速逃离现场C.某项目经理强行要求有“恐高症”的某丙高空作业D.某丁没有按照本单位的规定在施工现场戴安全帽19、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当（ ）。A.建立应急救援体系B.建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员C.生产经营规模较小，可以不建立应急救援体系的，应当指定兼职的应急救援人员D.生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定专职的应急救援人员20、在建设工程安全生产管理基本制度中， （ ）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。A.安全生产责任制度 B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度 D.安全责任追究制度21、下面说法正确的是（ ）A.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用B.对于建设单位要求购买的不符合要求的安全防护用具，承包商应该折价购买C.施工单位在申请领取施工许可证时，应当提供安全施工措施的资料D.拆除工程的施工单位应该将包括拆除施工组织方案在内的相关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门备案22、根据《建设工程安全生产管理条例》 ，下面说法正确的是（ ）A.设计单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准B.如果由于施工组织设计不合理导致了安全事故，监理工程师不必为施工单位的安全生产承担任何责任C.监理单位必须严格按照建设单位与施工单位签订的合同进行监理D.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改23、根据《建设工程安全生产管理条例》 ，总承包单位与分包单位在安全生产管理工作中的关系是（）A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.分包单位自己负责安全管理工作，不需要服从总承包单位的管理C.总承包单位对分包工程的安全生产不负有任何责任D.分包单位如果不服从总承包单位的安全生产管理，则总承包单位对分包单位的安全生产不负有任何责任24、根据《建设工程安全生产管理条例》 ，施工单位的安全生产费用不应该用于（ ）。A.购买安全帽 B.更新防护网C.购买先进施工机械 D.工人安全培训25、某施工单位由于现场空间狭小，将雇佣来的农民工的集体宿舍安排在了一栋还没有竣工的楼房里，这种行为（ ）A.违反了《建设工程安全生产管理条例》B.如果这栋楼房主体工程已经结束，并且有证据证明其质量可靠，就没有违反《建设工程安全生产管理条例》C.只要农民工同意，就成为一种合同行为，没有违反《建设工程安全生产管理条例》D.如果施工单位同时采用了安全防护措施，就没有违反《建设工程安全生产管理条例》26、某甲是某分包单位从事高空作业的作业人员，则（ ）A.他有权要求施工单位为他办理意外伤害保险B.如果办理意外伤害保险，则保险费由分包单位支付C.如果他在工程竣工验收的过程中因公受伤，则不属于意外伤害险的承保范围D.必须遵守项目负责人的一切指令27、为了保证某工程在“十？一”前竣工，建设单位要求施工单位不惜一切代价保证工程进度，对此，下面说法正确的是（ ）A.因为工程是属于业主的，业主有权这样要求B.如果施工单位同意，他们之间就形成了原合同的变更，是合法有效的C.施工单位有权拒绝建设单位这样的要求D.建设单位不可以直接这样要求，应该委托监理工程师来下达这样的指令28、根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为（ ）。A.二年B.一年C.三年D.五年29、工程建设标准可以分为强制性标准和推荐性标准，这种分类是根据（ ）划分的A.标准的约束fB.内容C.属性 D.标准的分级30、作为建设项目的建设单位，对（ ）。A.可能造成较大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价B.可能造成一定环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行分析或者专项评价C.可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行全面评价D.可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价31、下列选项中，（ ）不属于建筑工程一切险承保的危险与损害。A.火灾 B.水灾C.雷击 D.合同罚款32、某高新技术开发公司与大学生某甲签订了一份劳动合同，合同中规定，某甲的主要任务是伪造实验数据。在工作的过程中，由于某甲没有很好完成任务，该公司依据签订的劳动合同要求其承担违约责任。对此，说法正确的是（ ）A.某甲违约，应该承担违约责任B.该合同内容违反了法律，该合同无效C.如果某甲是因为不可抗力的原因而没有完成任务，则可以免责D.如果是大学生非主观原因没有完成任务，则可以酌情减免违约责任33、下面说法正确的是（ ）A.所有的建筑工程都需要进行消防设计B.消防设计需要变更的，需要经公安消防机构审核C.任何人不得变更消防设计D.消防设计未经审核的，建设行政主管部门不得发给施工许可证34、根据《公司法》对股份有限公司的规定，股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出的决议以及修改公司章程的决议，必须经（ ）通过。A.代表1/2以上表决权的股东B.代表2/3以上表决权的股东C.出席股东大会的股东所持表决权的 1/2以上D.出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上TOC\o"1-5"\h\z35、根据《税收征收管理法》，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局（分局）批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过（ ）。A.一个月 B.三个月C.六个月 D.一年36、根据《合同法》，下面的各种行为中，可能是要约也可能是要约邀请的是（ ）A.拍卖公告 B.招标公告C.招股说明书 D.商业广告37、根据《合同法》，下面关于要约和承诺的表述不正确的一项是（ ）A.要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人B.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人C.承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人D.承诺可以撤销，撤销承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之后，签订合同之前到达要约人注：在通常情况下，承诺生效则合同成立且生效。依法成立的合同受法律保护，生效的承诺如果被撤销，将可能构成违约。因此，承诺只能撤回，而不能撤销。38、某承包商甲向某水泥厂乙发出采购10吨水泥的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至，时逢甲的总经理丙外出，5月9日丙知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺何时生效？（ ）A.5月1日 B.5月8日C.5月9日 D.5月10日39、某甲向某乙发出了承诺的通知，但是由于客观的原因导致该承诺的通知到达某乙时已经超过了某乙要求承诺返回的期限，对于此，下面说法正确的是（ ）A.该承诺属于承诺超期，如果某乙不及时通知某甲该承诺无效，则该承诺视为有效B.该承诺属于承诺超期，如果某乙不及时通知某甲该承诺有效，则该承诺视为无效C.该承诺属于承诺延误，如果某乙不及时通知某甲该承诺无效，则该承诺视为有效D.该承诺属于承诺延误，如果某乙不及时通知某甲

该承诺有效，则该承诺视为无效40、下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是（ ）A.承包商没有按照合同约定的时间完成工程B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款C.承包商在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查D.招标人在发出中标通知书后，改变了中标人41、某甲与某乙在合同中约定：由某甲到建筑工地盗窃钢材卖给某乙。合同中同时约定第二批盗窃的钢材运到某乙的工地后合同生效。双方签字的日期为5月2日。则下面说法正确的是（ ）A.该合同5月2日起生效B.第二批盗窃的钢材运到某乙的工地后合同生效C.该合同生效的日期将取决于盖章的日期，现在无法确定D.该合同无效42、根据《合同法》，当事人对合同的价款约定不明又不能按照合同法第 61条确定的，可以按照（ ）执行A.履行合同时履行地市场价格B.订立合同时订立合同地市场价格C.订立合同时履行地市场价格D.履行合同时订立合同地市场价格43、某施工合同中约定了承包商先进行工程建设，业主后支付工程款，则以下表述正确的一项是（）A.在任何情况下，承包商都要先履行义务，否则就要承担违约责任B.如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，可以中止履行合同C.如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，就可以终止履行合同D.如果承包商有确切证据证明业主丧失支付工程款能力时，承包商可以自由选择是先履行义务还是解除合同44、某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权则（ ）A.某丙可以行使代位权，代替某甲向某乙主张债权B.某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务C.只有某甲的这种行为对某丙造成损害，某丙才可以行使代位权D.如果某丙行使代位权，由此发生的必要费用由某乙承担45、施工合同中约定了10月1日竣工。8月1日,承包商将现场的所有设备、材料、人员调离了施工现场。8月10日，业主依据目前的状况，经专家论证证明该承包商已经不可能按期完工了， 则（）A.业主目前不可以要求承包商承担违约责任，需要等到10月1日才可以要求其承担违约责任B.业主目前可以要求承包商承担违约责任，但是需要承包商明确表示自己不履行合同才可以C.业主目前可以要求承包商承担违约责任D.目前可以要求承包商承担缔约过失责任46、下面的行为中属于违约的是（ ）A.施工图未经审查就开始施工B.因不可抗力导致承包商没能按时竣工C.中标通知书发出后招标人改变中标结果的D.以上答案都不正确47、某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款的8%作为违约金。同时，该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳 500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的选择下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是（ ）A.800元 B.1000元C.1800元D.500元48、关于不可抗力的说法正确的是（ ）A.施工期间下雨属于不可抗力B.由于不可抗力原因导致承包商不能按照约定的工期竣工，承包商不属于违约C.由于不可抗力的发生，承包商可以全部免责D.对于因不可抗力发生在迟延履行期间而造成的合同不能履行，不能免除责任49、承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程，但是它们之间却还没有按照约定签订书面合同，则它们之间的合同关系（ ）A.承包商不必为已经用于工程的水泥付款，因为它们之间合同并未成立B.承包商不必为已经用于工程的水泥付款，它们之间只有正式签订合同后才成立C.承包商应该为用于工程的水泥付款，它们之间的合同关系已经成立D.承包商应该为已经用于工程的水泥付款，但是不付款也可以，因为它们之间没有建立合同关系50、某甲被某乙胁迫而签订的购买走私香烟的合同是（ ）。A.可变更的合同C.有效的合同51、根据《合同法》B.可撤销的合同D.B.可撤销的合同D.无效的合同下列说法中正确的一项是B.债权转让中，债权人只要通知了债务人，该转让行为就有效C.债务转移中，债务人只要通知了债权人，该转让行为就有效D.债权债务概括转让中，债务人只要通知了债权人，该转让行为就有效52、根据《担保法》，下列具有担任保证人资格的是（ ）。A.某国有独资企业 B.某公办学校C.某市立医院 D.某省人民政府53、下面说法正确的是（ ）A.质押不转移对质物的占有B.土地使用权都可以抵押C.债务履行期届满质权人未受清偿的，可以与债务人协议将质物拍卖D.以汇票作为质物的权利质押合同，自权利凭证交付之日起生效54、根据《担保法》，定金数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（ ）。A.百分之五 B.百分之十五C.百分之二十 D.百分之五十55、下列各类协议中，适用《合同法》的是（A.甲与乙签订的婚前财产协议B.乙与丙签订的监护协议C.丙与丁签订的收养协议D.丁与戊签订的赠与协议56、当事人可以自己各自选定一个仲裁员，这体现了仲裁的（ ）特点A.体现当事人的意思自治 B.专业性C.保密性 D.裁决的终局性57、甲乙双方订有仲裁协议。发生纠纷后，甲作为申请人申请仲裁。那么，下列哪种情况仲裁庭可以缺席判决（ ）。A.甲无正当理由中途退庭B.甲无正当理由拒不到庭C.乙对甲的申请未进行答辩D.乙未经许可中途退庭58、根据《民事诉讼法》，适用普通程序审理的案件，应当立案之日起（ ）个月内审结。A.4 B.5 C.6 D.759、下列不属于民事诉讼法中规定的证据的是（）。A.物证 B.律师的辩护C.视听资料 D.被告人陈述60、根据《民事诉讼法》 ，在下列地域管辖中，（ ）具有排他性A.一般地域管辖 B.特殊地域管辖C.专属管辖 D.协议管辖61、上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼， 应在（ ）起诉。A.天津市人民法院 B.上海市人民法院C.济南市人民法院 D.铁路运输法院注：严格讲，本题有些超纲。对于这类题，在无法准确判断时，适用一般诉讼管辖的“原告就被告”原则，就能选出正确的答案了。62、根据《仲裁法》，下列有关仲裁管辖的正确表述是（ ）。A.实行级别管辖，但不实行地域管辖B.实行地域管辖，但不实行级别管辖C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖D.既实行级别管辖，也实行地域管辖63、甲建设单位与乙建筑企业签定了仲裁协议，约定一旦发生纠纷由甲、乙、丙三地中的任何一个仲裁机构进行裁决，当发生纠纷时，甲单位诉至法院，乙单位要求甲地仲裁机构仲裁，此时（ ）A.仲裁协议无效，法院应受理该案件B.仲裁协议效力待定，可由双方选择甲或已或丙地仲裁机构仲裁C.仲裁协议有效，由甲地仲裁机构仲裁D.仲裁协议是否有效由法院来决定64、关于建设工程纠纷的处理，以下说法正确的一项是（ ）A.如果双方当事人没有在合同中约定仲裁，则诉讼是解决纠纷的唯一途径B.仲裁协议可以在纠纷发生前，也可以在纠纷发生后形成C.如果当事人对仲裁的结果不服，可以到法院诉讼D.仲裁结果如果当事人不予执行，仲裁委员会可以依法强制执行65、根据《招标投标法》，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其（ ）参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由于商行政管理机关吊销营业执照。A.2年至5年内 B.1年至2年内C.1年至3年内 D.2年至3年内66、根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人，依照安全生产法规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，几年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。 （ ）A.5年内 B.3年内C.3-5年内 D.1-3年内67、施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，处工程合同价款（ ）的罚款。A.2%以上4%以下 B.0.5%以上1%以下C.0.5%以上2%以下D.1%以上4%以下68、下列不属于承担民事责任的方式是： （ ）A.停止侵害 B.排除妨碍C.返还财产 D.责令改正69、下列属于行政责任承担方式的是： （ ）A.罚款 B.支付违约金C.返还财产 D.罚金70、根据我国合同法的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。该规定采用的归责原则是（ ）。A.过错责任原则 B.过错推定原则C.公平责任原则 D.无过错责任原则二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1、一级注册建造师需要具备的执业技术能力包括（）。A.具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平，并具有初步的施工管理专业知识B.能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定C.具有丰富的施工管理实践经验和资历，有较强的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产D.有一定的外语水平E.有一定的计算机应用能力2、法律关系由以下哪几个要素构成的。 （ ）A.法律关系主体 B.法律关系客体C.法律关系内容 D.法律事实E.权利和义务3、下列选项中，属于委托代理终止的原因。（）A.代理期限届满B.被代理人取得民事行为能力C.代理人辞去委托D.代理人死亡E.被代理人死亡4、某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，则在诉讼时效期间发生何种情况下，诉讼时效中断。（ ）A.发生不可抗力不能行使请求权的B.承包商提起诉讼C.承包商向业主发出支付工程款的通知D.业主书面同意7天后支付工程款E.发生其它障碍不能行使请求权的5、著作人身权包括（ ）。A.发表权B.发行权 C.署名权D.修改权E.保护作品完整权6、某承包商为了获得银行的贷款，将自己在建的房屋进行了抵押。银行对房屋的这种物权属于（）。A.他物权 B.用益物权 C.担保物权D.不动产物权E.自物权7、下列行为中，不符合《建筑法》关于建筑工程发承包规定的是（ ）。A.发包单位将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位B.甲建筑施工企业以与其资质相同的另一建筑施工企业的名义承揽工程C.乙建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人D.发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位E.丙建筑施工企业将所承包工程主体结构的施工分包给丁单位8、甲公司是甲级资质，乙公司是乙级资质，他们组成联合体投标，并且约定如果遭遇业主索赔，责各自承担50%的损失，则（ ）A.依据《建筑法》，这个联合体的资质是甲级B.依据《建筑法》，这个联合体的资质是乙级C.如果遭遇了业主1000元的索赔，业主可以要求甲公司自己全部支付，而甲公司不得拒绝D.如果遭遇了业主1000元的索赔，业主可以要求乙公司自己全部支付，而乙公司不得拒绝E.如果遭遇了业主1000元的索赔，业主可以要求甲公司支付1000元，同时要求乙公司支付1000元，两个公司均不得拒绝9、下面的行为中，违反《招标投标法》的是（）。A.投标人互相约定抬高投标价B.招标人在招标文件中公开标底C.投标人的投标报价低于标底D.招标人将其他投标人的情况告知某投标人E.投标人在投标截止日前撤回投标文件10、所谓安全生产“三同时”，是指（ ）A.建设工程项目要同时勘察、设计和施工 B.安全设施与主体工程同时设计C.安全设施与主体工程同时施工D.安全设施与主体工程同时使用E.要同时抓好安全生产培训、安全生产设施、安全生产投入的工作11、以下勘察设计单位的各种行为中，违反《建设工程安全生产管理条例》的是（ ）A.勘察文件中提供的数据不准确，不能满足工程安全生产的需要B.勘察单位在勘察过程中没有采取措施破坏了周边建筑物的安全C.设计单位在设计文件中没有防范安全生产事故的指导意见D.设计单位没有对新材料的使用提出保障施工作业人员安全的措施建议E.设计单位对工程中使用的所有材料都指定了生产厂12、根据《建设工程安全生产管理条例》 ，以下表述正确的是（ ）A.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施并附具安全验算结果B.施工起重机械全部由施工单位自行拆装C.专职安全生产管理人员有权对违章操作予以制止D.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由建设单位承担E.施工现场的机械设备应该定期进行检查并建立相应的档案资料13、根据《建设工程质量管理条例》及相关规定，以下关于建设工程的质量保修的表述正确的是（）A.不管什么原因，都要由施工单位履行保修义务B.保修费用由施工单位承担C.建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算D.装修工程的保修期为2年E.因不可抗力造成的质量缺陷，不属于法律规定的保修范围注：对于D选项，2年只是《建设工程质量管理条例》针对装修工程而规定的最低保修期限，当事人可以约定超过2年的保修期。14、根据《劳动法》，劳动者有下列情形（ ）之一的，用人单位可随时解除劳动合同。A.在试用期间 B.严重违反劳动纪律C.严重违反用人单位规章制度D.被依法追究行政责任E.劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作注：对于A选项，必须还具备“被证明不符合录用条件”这一要件。15、根据经济规律和生态规律的要求，环境保护法必须认真贯彻“经济建设、城市建设、环境建设（ ）的三同步方针”。A.同步建设 B.同步实施 C.同步发展D.同步规划E.同步生产16、甲公司主张乙公司违约，乙公司则主张合同未成立，其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。在甲公司可以提出的下述理由中，哪些可以被法院认定为乙公司撤销要约的行为不能成立的依据？（ ）A.乙公司在要约中确定了承诺期限B.尽管乙公司在要约中未定承诺期限，但甲公司接到要约后即为履行合同作了准备工作C.乙公司在要约中明确表示等待甲公司的答复D.甲公司发出承诺以后才收到乙公司撤销要约的通知 E.乙公司在甲公司收到要约后才发出撤销要约的通知17、根据《合同法》，下列属于无效合同的包括（）。A.监理工程师与承包商签订的可以在工程上使用劣质材料的协议B.某甲和某乙通过电子邮件签订的建设工程施工合同C.某甲乘商场大甩卖，与商场签订的买卖合同D.17岁的精神病人某甲在可以辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同E.19岁的精神病人某乙在不能辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同18、A市甲厂与B市乙厂签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙厂钢材10吨，乙厂支付货款3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（ ）。A.付款地点为A市 B.交货地点为A市C.付款地点在B市 D.交货地点在B市E.交货地点和付款地点均在 B市19、合同中的标的物为执行政府定价的商品，合同中约定了由甲公司向乙公司交付货物，则（ ）A.逾期交付货物，遇价格上涨时按照原价格执行B.逾期交付货物，遇价格下降时按照新价格执行C.逾期交付货物，遇价格上涨时按照新价格执行D.逾期交付货物，遇价格下降时按照原价格执行E.如期交付标的物，遇价格上涨按照订立合同时价格执行20、关于抗辩权，以下各项中表述错误的有（ ）A.如果合同中没有约定履行的先后顺序，那么应同时履行 B.抗辩权适用于所有的合同C.行使不安抗辩权就是终止合同D.抗辩权只能是合同中履行义务的一方行使E.后履行一方的抗辩权也叫不安抗辩权21、根据《合同法》，下列属于可撤销的合同的包括（ ）A.因重大误解订立的合同B.显失公平的合同C.乘人之危订立的合同D.恶意串通订立的合同E.因欺诈、胁迫订立的合同，损害国家利益的22、某民工与某劳务公司订立了一份带有显失公平条款的劳务合同，则该合同可能的法律后果有（）A.被撤销B.被变更 C.如果该民工愿意按照该合同履约，该合同内容不变 D.该合同无效E.该合同视同于没有签订23、某建筑公司没有委托某甲采购水泥，某甲却以该建筑公司代理人的身份为之订购了一批水泥，则下面说法正确的是（ ）A.某甲的行为属于无权代理，该合同无效B.某甲的行为属于表见代理，该合同有效C.只有水泥供应商有正当理由相信某甲有代理权，该合同才成立D.如果水泥供应商有正当理由相信某甲有代理权，则如果建筑公司不支付水泥货款就要承担违约责任E.如果水泥供应商有正当理由相信某甲有代理权，则如果建筑公司不支付水泥货款某甲就要承担违约责任24、根据《合同法》，在下列哪些情形中，当事人可以解除合同？（ ）A.甲公司遭受火灾失去生产能力，无法执行其签订的订单B.乙公司在履行期限届满之前明确向合同对方当事人表示不履行主要债务C.丙公司迟延履行自己的主要