三层框架结构丙类厂房建筑施工图

附件2：发包人供应材料设设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注

附件3：工程质量保修书发包人（全称）：：遵义漕河泾泾科创绿洲经经济发展有限限公司承包人（全称称）：发包人和承包包人根据《中中华人民共和和国建筑法》和和《建设工程程质量管理条条例》，经协协商一致就遵遵义科创绿洲洲二期标准化化厂房建设项项目B1地块1#厂房（工程全称称）签订工程程质量保修书书。一、工程质量量保修范围和和内容承包人在质量量保修期内，按按照有关法律律规定和合同同约定，承担担工程质量保保修责任。质量保修范围围包括地基基基础工程、主主体结构工程程，屋面防水水工程、有防防水要求的卫卫生间、房间间和外墙面的的防渗漏，供供热与供冷系系统，电气管管线、给排水水管道、设备备安装和装修修工程，以及及双方约定的的其他项目。具具体保修的内内容，双方约约定如下：因施工质量（包括括原材料）所所引起的一切切对使用功能能造成影响的的项目及由此此造成的损失失。二、质量保修期根据《建设工程质质量管理条例例》及有关规规定，工程的的质量保修期期如下：1．地基基础工程和主主体结构工程程为设计文件件规定的工程程合理使用年年限；2．屋面防水工程、有有防水要求的的卫生间、房房间和外墙面面的防渗为伍年；3．装修工程为贰年；；4．电气管线、给排水水管道、设备备安装工程为为贰年；5．供热与供冷系统为为贰个采暖期、供供冷期；6．住宅小区内的给排排水设施、道道路等配套工工程为壹年；7．其他项目保修期限限约定如下：：其他凡属承包人施施工的项目，均均按国家《建建设工程质量量管理条例》规规定，由承包包人承担保修修义务。质量保修期自自工程竣工验验收合格之日日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为为24个月，缺缺陷责任期自自工程通过竣竣工验收之日日起计算。单单位工程先于于全部工程进进行验收，单单位工程缺陷陷责任期自单单位工程验收收合格之日起起算。缺陷责任期终止后后，发包人应应退还剩余的的质量保证金金。四、质量量保修责任1．属于保修范围、内内容的项目，承承包人应当在在接到保修通通知之日起7天内派人保保修。承包人人不在约定期期限内派人保保修的，发包包人可以委托托他人修理。2．发生紧急事故需抢抢修的，承包包人在接到事事故通知后，应应当立即到达达事故现场抢抢修。3．对于涉及结构安全全的质量问题题，应当按照照《建设工程程质量管理条条例》的规定定，立即向当当地建设行政政主管部门和和有关部门报报告，采取安安全防范措施施，并由原设设计人或者具具有相应资质质等级的设计计人提出保修修方案，承包包人实施保修修。4．质量保修完成后，由由发包人组织织验收。五、保修费用用保修费用由造造成质量缺陷陷的责任方承承担。六、双方约定的其他他工程质量保保修事项：凡属承包人人施工的工程程项目，均属属承包人保修修范围。工程质量保修书由由发包人、承承包人在工程程竣工验收前前共同签署，作作为施工合同同附件，其有有效期限至保保修期满。发包人(公章)：：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：：账号：账号：邮政编码：邮政编码：：附件4：主要建设工程文件件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人

附件5：承包人用于本工程程施工的机械械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW))生产能力备注

附件6：承包人主要施工管管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及及承担过的项项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员

附件7：分包人主要施工管管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及及承担过的项项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件8：履约担保（发包人名称）：：鉴于（发包人名称称，以下简称称“发包人”）与（承包人名称）（以以下称“承包人”）于年月日日就（工程名名称）施工及及有关事项协协商一致共同同签订《建设设工程施工合合同》。我方方愿意无条件件地、不可撤撤销地就承包包人履行与你你方签订的合合同，向你方方提供连带责责任担保。1.担保金额人人民币（大写写）元（¥）。2.担保有效期期自你方与承承包人签订的的合同生效之之日起至你方方签发或应签签发工程接收收证书之日止止。3.在本担保有有效期内，因因承包人违反反合同约定的的义务给你方方造成经济损损失时，我方方在收到你方方以书面形式式提出的在担担保金额内的的赔偿要求后后，在7天内无条件件支付。4.你方和承包包人按合同约约定变更合同同时，我方承承担本担保规规定的义务不不变。5.因本保函发发生的纠纷，可可由双方协商商解决，协商商不成的，任任何一方均可可提请仲裁委委员会仲裁。6.本保函自我我方法定代表表人（或其授授权代理人）签签字并加盖公公章之日起生生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委委托代理人：：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日

附件9：预付款担保（发包人名称）：：根据（承包人名称称）（以下称称“承包人”）与（发包人名称）（以以下简称“发包人”）于年月日签订的（工工程名称）《建建设工程施工工合同》，承承包人按约定定的金额向你你方提交一份份预付款担保保，即有权得得到你方支付相等等金额的预付付款。我方愿愿意就你方提提供给承包人人的预付款为为承包人提供供连带责任担担保。1.担保金额人人民币（大写写）元（¥）。2.担保有效期期自预付款支支付给承包人人起生效，至至你方签发的进度款支付证证书说明已完完全扣清止。3.在本保函有有效期内，因因承包人违反反合同约定的的义务而要求求收回预付款时时，我方在收收到你方的书书面通知后，在在７天内无条条件支付。但但本保函的担担保金额，在在任何时候不不应超过预付付款金额减去去你方按合同约约定在向承包包人签发的进进度款支付证证书中扣除的的金额。4.你方和承包包人按合同约约定变更合同同时，我方承承担本保函规规定的义务不不变。5.因本保函发发生的纠纷，可可由双方协商商解决，协商商不成的，任任何一方均可可提请仲裁委委员会仲裁。6.本保函自我我方法定代表表人（或其授授权代理人）签签字并加盖公公章之日起生生效。担保人：（盖单位位章）法定代表人或其委委托代理人：：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件10:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包包人已经与（发发包人名称）（以以下称“发包人”）于年月日日签订了（工工程名称）《建建设工程施工工合同》（以以下称“主合同”），应发包包人的申请，我我方愿就发包包人履行主合合同约定的工工程款支付义义务以保证的的方式向你方方提供如下担担保：一、保证的范围及及保证金额1.我方的保证证范围是主合合同约定的工工程款。2.本保函所称称主合同约定定的工程款是是指主合同约约定的除工程程质量保证金金以外的合同同价款。3.我方保证的的金额是主合合同约定的工工程款的%，数额最高高不超过人民民币元（大写写：）。二、保证的方式及及保证期间1.我方保证的的方式为：连连带责任保证证。2.我方保证的的期间为：自自本合同生效效之日起至主主合同约定的的工程款支付付完毕之日后后日内。3.你方与发包包人协议变更更工程款支付付日期的，经经我方书面同同意后，保证证期间按照变变更后的支付付日期做相应应调整。三、承担保证责任任的形式我方承担保证责任任的形式是代代为支付。发发包人未按主主合同约定向向你方支付工工程款的，由由我方在保证证金额内代为为支付。四、代偿的安排1.你方要求我我方承担保证证责任的，应应向我方发出出书面索赔通通知及发包人人未支付主合合同约定工程程款的证明材材料。索赔通通知应写明要要求索赔的金金额，支付款款项应到达的的账号。2.在出现你方方与发包人因因工程质量发发生争议，发发包人拒绝向向你方支付工工程款的情形形时，你方要要求我方履行行保证责任代代为支付的，需需提供符合相相应条件要求求的工程质量量检测机构出出具的质量说说明材料。3.我方收到你你方的书面索索赔通知及相相应的证明材材料后７天内内无条件支付付。五、保证责任的解解除1.在本保函承承诺的保证期期间内，你方方未书面向我我方主张保证证责任的，自自保证期间届届满次日起，我我方保证责任任解除。2.发包人按主主合同约定履履行了工程款款的全部支付付义务的，自自本保函承诺诺的保证期间间届满次日起起，我方保证证责任解除。3.我方按照本本保函向你方方履行保证责责任所支付金金额达到本保保函保证金额额时，自我方方向你方支付付（支付款项项从我方账户户划出）之日日起，保证责责任即解除。4.按照法律法法规的规定或或出现应解除除我方保证责责任的其他情情形的，我方方在本保函项项下的保证责责任亦解除。5.我方解除保保证责任后，你你方应自我方方保证责任解解除之日起个个工作日内，将将本保函原件件返还我方。六、免责条款1.因你方违约约致使发包人人不能履行义义务的，我方方不承担保证证责任。2.依照法律法法规的规定或或你方与发包包人的另行约约定，免除发发包人部分或或全部义务的的，我方亦免免除其相应的的保证责任。3.你方与发包包人协议变更更主合同的，如如加重发包人人责任致使我我方保证责任任加重的，需需征得我方书书面同意，否否则我方不再再承担因此而而加重部分的的保证责任，但但主合同第10条〔变更〕约定的变更更不受本款限限制。4.因不可抗力力造成发包人人不能履行义义务的，我方方不承担保证证责任。七、争议解决因本保函或本保函函相关事项发发生的纠纷，可可由双方协商商解决，协商商不成的，按按下列第种方方式解决：（1）向仲裁委员会申申请仲裁；（2）向人民法院起诉诉。八、保函的生效本保函自我方法定定代表人（或或其授权代理理人）签字并并加盖公章之之日起生效。担保人：（盖章）法定代表人或委托托代理人：（签签字）地址：邮政编码：传真：年月日

附件11：11-1：材料暂暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注

11-2：工程设设备暂估价表表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注11-3：专业工工程暂估价表表序号专业工程名称工程内容金额小计：

第五章工程量量清单1、工程量清单说明明1.1招招标工程量清清单是依据招招标文件中包包括设计施工工图纸以及《建建设工程工程程量清单计价价规范》(GB500500-22013)《房屋建筑与与装饰工程工工程量计算规规范》（GB508854-20013)等九专业计计算规范（以下简称“规范”)等编制。计计价规范中规规定的工程量量计算规则中中没有的项目目，其工程量量按照设计施施工图纸所标标示尺寸的理理论净量计算算。计量采用用中华人民共共和国法定的的基本计量单单位。1.2招招标工程量清清单作为招标标文件的组成成部分，应与与招标文件中中的投标人须须知、通用合合同条款、专专用合同条款款、技术标准准和要求及图图纸等章节内内容一起阅读读和理解。招招标人对其准准确性和完整整性负责。1.3招招标工程量清清单是工程量量清单计价的的基础，作为为编制最高投投标限价、投投标报价、计计算或调整工工程量、索赔赔等的依据。竣竣工结算的工工程量按承包包人在履行合合同义务中完完成的工程量量确定。合同同价格的确定定以及价款支支付应遵循合合同条款(包括合同协协议书、通用用合同条款和和专用合同条条款)、技术标准准和要求以及及本章的有关关约定。1.4分分部分项工程程项目清单必必须载明项目目编码、项目目名称、项目目特征、计量量单位和工程程量。1.5措措施项目清单单根据计价规规范及拟建工工程的实际情情况列项。2、最高投标限价说明明2.1国国有资金投资资的建设工程程招标，招标标人必须编制制最高投标限限价。2.2最最高投标限价价不应上调或或下浮，当其其超过批准的的概算时，招招标人应报原原概算审批部部门审核。2.3招招标人在发布布招标文件时时公布最高投投标限价，同同时将最高投投标限价及有有关资料报送送工程造价管管理机构备查查。2.4最最高投标限价价应根据下列列依据编制：：《建设工程工程量量清单计价规规范》(GB505500-20013)、《房屋建筑与与装饰工程工工程量计算规规范》（GB508854-20013)等九专业计计算规范；（2）贵州省现行工程程计价定额及及配套文件；；（3）建设工程设计文件件及相关资料料；（4）招标文件及招标工工程量清单；；（5）与建设项目相关的的标准、规范范、技术资料料；（6）施工现场情况、工工程特点及常常规施工方案案；（7）工程造价管理机构构发布的工程程造价信息，当当工程造价信信息没有发布布时，参照市市场价；（8）其他的相关资料。2.5综综合单价包括括了招标文件件中划分由投投标人承担5%以内的材料料价格风险及及其费用。2.6分分部分项工程程和措施项目目中的单价项项目，根据招招标文件中和和招标工程量量清单项目中中的特征描述述及有关要求求确定综合单单价。2.7措措施项目中的的总价项目根根据招标文件件常规施工方方案按本规范范第3.1.4条和3.1.5条的规定计计价。其中安安全文明施工工费按照贵州州省现行相关关计价定额规规定计列。2.8其其他项目应按按下列规定报报价：（1）暂列金额按招标工工程量清单中中列出的金额额填写；（2）暂估价中的材料、工工程设备单价价按招标工程程量清单中列列出的单价计计入综合单价价；（3）暂估价中的专业工工程金额按招招标工程量清清单中列出的的金额填写；；（4）计日工按招标工程程量清单中列列出的项目和和根据工程特特点和有关计计价依据确定定综合单价计计算；（5）总承包服务费根据据招标工程量量清单列出的的内容和要求求估算。2.9有关关最高投标限限价的其他说说明：无3、投标报价说明3.1投投标报价由投投标人或其委委托具有相应应资质的工程程造价咨询人人编制。3.2投投标报价不得得低于工程成成本，也不得得高于最高投投标限价3.3投投标报价应根根据招标文件件中的有关计计价要求，并并按照下列依依据自主报价价：（1）本招标文件；《建设工程工程量量清单计价规规范》(GB505500-20013)、《房屋建筑与与装饰工程工工程量计算规规范》（GB508854-20013)等九专业计计算规范；（3）企业定额；（4）贵州省现行工程程计价定额及及配套文件；；（5）招标文件、招标工工程量清单及及其补充通知知、答疑纪要要；（6）建设工程设计文件件及相关资料料；（7）施工现场情况、工工程特点及投投标时拟定的的施工组织设设计或施工方方案；（8）与建设项目相关的的标准、规范范、技术资料料；（9）市场价格信息或工工程造价管理理机构发布的的工程造价信信息；（10）其他的相关关资料。3.4综综合单价中应应包括所需人人工费、材料料费、施工机机械使用费和和管理费及利利润，以及招招标文件中划划分由投标人人承担5%以内的材料料价格风险及及其费用。3.5分分部分项工程程和措施项目目中的单价项项目，应根据据招标文件中中和招标工程程量清单项目目中的特征描描述确定综合合单价计算。3.6措措施项目中的的总价项目金金额应根据招招标文件及投投标时拟定的的施工组织设设计或施工方方案按计价规规范第3.1.4条的规定自自主确定。其其中安全文明明施工费应按按照贵州省现现行相关计价价定额规定执行;投标函中的的单列比例按按国家及贵州省省现行相关规规定执行，不得作作为竞争性费费用。3.7其其他项目应按按下列规定报报价：（1）暂列金额应按招标标工程量清单单中列出的金金额填写；（2）材料、工程设备暂暂估价按招标标工程量清单单中列出的单单价计入综合合单价；（3）专业工程暂估价按按招标工程量量清单中列出出的金额填写写；（4）计日工按招标工程程量清单中列列出的项目和和数量，自主主确定综合单单价并计算计计日工金额；；（5）总承包服务费根据据招标工程量量清单中列出出的内容和提提出的要求自自主确定。3.8招招标工程量清清单与计价表表中列明的所所有需要填写写单价和合价价的项目，投投标人均应填填写且只允许许有一个报价价。未填写单单价和合价的的项目，可视视为此项费用用已包含在已已标价工程量量清单中其他他项目的单价价和合价之中中。当竣工结结算时，此项项目不得重新新组价予以调调整。3.9投投标总价应当当与分部分项项工程费、措措施项目费、其其他项目费和和规费、税金金的合计金额额一致。4.有关投标报价价的其他说明明：详见本招标文件投投标人须知前前附表“10.11招标人补充充的其他内容容10.111.2”；本章后文文均为招标文文件格式内容容，本项目工工程量清单详详见本项目招招标文件附件件。5、工程计价文件封封面5.1招标工程量量清单封面工程招标工程量清单招标人：（单位盖章章）造价咨询人人：（单位盖章章）年月日5.2最高投标限价价封面工程最高投标限价招标人：（单位盖章章）造价咨询人人：（单位盖章章）年月日5.3投标总价封面工程投标总价投标人：（单位盖章章）年月日6、工程计价文件扉扉页6.1招标工程量清单扉扉页工程招标工程量清单招标人：造价咨询询人：（单位盖章章）（单位盖章章）法定代表人法定代表人人或其授权人：或其授权人人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签签字)(造价工程师师签字盖专用用章)编制时间：年月日复核时间：年月日6.2最高投标限限价扉页工程最高投标限价最高投标限价（小小写）：（大写）：：招标人：造价咨询询人：（单位盖章章）（单位盖章章）法定代表人法定代表人人或其授权人：或其授权人人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签签字)(造价工程师师签字盖专用用章)编制时间：年月日复核时间：年月日6.3投标总价扉页投标总价招标人：工程名称：投标总价(小写))：(大写)：投标人：(单位盖章)法定代表人或其授权人：(签字或盖章)时间：年月日6.3投标总价扉页（适用于委托造价价咨询人编制制的）投标总价招标人：工程名称：投标总价(小写))：(大写)：投标人：(单位盖章)法定代表人或其授权人：(签字或盖章)委托编制的造价咨询人：（单位盖章）法定代表人或其授权人：(签字或盖章)造价工程师：（造价工程师签字字盖专用章）时间：年月日7、工程计价总说明明总说明工程名称：第页共页8、工程计价汇总表表8.1建设项目最高投标标限价/投标报价汇汇总表工程名称：第页共页序号单项工程名称金额（元）其中：（元）暂估价安全文明施工费规费合计注：本表适用于建建设项目最高高投标限价或或投标报价的的汇总。8.2单项工程最高投标标限价/投标报价汇汇总表工程名称：第页共页序号单位工程名称金额（元）其中：（元）暂估价安全文明施工费规费合计注：本表适用于单单项工程最高高投标限价或或投标报价的的汇总。暂估估价包括分部部分项工程中中的暂估价和和专业工程暂暂估价。8.3单位工程最高投标标限价/投标报价汇汇总表工程名称：第页共页序号汇总内容金额（元）其中：暂估价（元元）1分部分项工程1.41.52措施项目2.1其中：安全文明施施工费--3其他项目--3.1其中：暂列金额--3.2其中：专业工程暂暂估价--3.3其中：计日工--3.4其中：总承包服务务费--4规费--5政策性调整5.1人工费调增（如有有）--5.2机械费调增（如有有）--6税金--最高投标限价或报报标报价合计计=1+2++3+4+55+6--注：本表适用于单单位工程最高高投标限价或或投标报价的的汇总，如无无单位工程划划分，单项工工程也使用本本表汇总。9、分部分项工程和和措施项目计计价表9.1分部分项工程和单单价措施项目目清单与计价价表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元元）综合单价合价其中：暂估价本页小计合计注：为计取规费等等的使用，可可在表中增设设其中：“定额人工费”。9.2综合单价分析表工程名称：第页共页项目编码项目名称计量单位工程量清单综合单价组成成明细定额编号定额项目名称定额单位数量人工费材料费机械费管理费利润单价合价单价合价单价合价单价合价单价合价小计主要（未计价）材材料费清单项目综合单价价（元）材料费明细主要材料名称、规规格、型号单位数量单价（元）合价（元）暂估价（元）单价合价主要（未计价）材材料费小计——注：1.如不使用《贵州省省现行工程计计价定额》，可可不填定额项项目、编号等等。2..招标文件提提供了暂估单单价的材料，按按暂估的单价价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。3..主要（未计价价）材料栏指指定额需要调调价的材料。9.3总价措施项目清单单与计价表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）备注安全文明施工费夜间施工增加费二次搬运费冬雨季施工增加费费已完工程及设备保保护合计—注：1、本表适用于以“项”计价的措施施项目。2、“计算基数”中安全文明明施工费可为为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。3、按按施工方案计计算的措施费费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也也可只填“金额”数值，但应应在备注栏说说明施工方案案出处或计算算方法。10、其他项目计计价表10.1其他项目目清单与计价价汇总表工程名称：第页共页序号项目名称金额（元）备注1暂列金额明细详见表10.22暂估价2.1材料（工程设备）暂暂估价—明细详见表10.32.2专业工程暂估价明细详见表10.43计日工明细详见表10.54总承包服务费明细详见表10.6合计—注：材料（工程设设备）暂估单单价进入清单单项目综合单单价，此处不不汇总。10.2暂列金额额明细表工程名称：第页共页序号项目名称计量单位暂定金额（元）备注1234567891011合计—注：此表由招标人人填写，如不不能详列，也也可只列暂定定金额总额，投投标人应将上上述暂列金额额计入投标总总价中。10.3材料（工工程设备）暂暂估单价表工程名称：第页共页序号材料（工程设备）名称、规格、型号号计量单位暂估(元)备注单价合价合计———注：此表由招标人人填写“暂估单价”，并在备注注栏说明暂估估价的材料、工工程设备拟用用在那些清单单项目上，投投标人应将上上述材料、工工程设备暂估估单价计入工工程量清单综综合单价报价价中。10.4专业工程程暂估价表工程名称：第页共页序号工程名称工程内容暂估金额(元)备注合计—注：此表“暂估金金额”由招标人填填写，投标人人应将“暂估金额”计入投标总总价中。10.5计日工表表工程名称：第页共页编号项目名称单位暂定数量综合单价合价一人工1234人工小计二材料123456材料小计三施工机械1234施工机械小计四、企业管理费和和利润总计注：此表项目名称称、暂定数量量由招标人填填写，编制最最高投标限价价时，单价由由招标人按有有关计价规定定确定；投标标时，单价由由投标人自主主报价，按暂暂定数量计算算合价计入投投标总价中。10.6总承包服服务费计价表表工程名称：第页共页序号项目名称项目价值（元）服务内容计算基数费率（%）金额（元）1发包人发包专业工工程2发包人提供材料合计———注：此表项目名称称、服务内容容由招标人填填写，编制最最高投标限价价时，费率及及金额由招标标人按有关计计价规定确定定；投标时，费费率及金额由由投标人自主主报价，计入入投标总价中中。11、规费、税金项目目计价表规费、税金项目计计价表工程名称：第页共页序号项目名称计算基础计算基数计算费率（%）金额（元）1规费定额人机费（或人人工费）1.1社会保障费定额人机费（或人人工费）（1）养老保险费（2）失业保险费（3）医疗保险费（4）工伤保险(5)生育保险费1.2住房公积金定额人机费（或人人工费）1.3工程排污费按工程所在地环境境保护部门收收费标准，按按实计入2税金合计12、主要材料、工程程设备一览表表12.1发包人提供的材料料和工程设备备一览表工程名称：第页共页序号材料（工程设备）名名称、规格、型型号单位数量单价（元）交货方式方送达地点备注注：此表由招标人人填写，供投投标人在投标标报价、确定定总承包服务务费时参考。12.2承包人提供的主要要材料和工程程设备一览表表（适用于造价信息息差额调整法法）工程名称：第页共页序号材料（工程设备）名名称、规格、型型号单位数量风险系数（%）基准单价（元）投标单价（元）发承包人确认单价价（元）备注5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%注：1、此表由招标人填填写除“投标单价”栏的内容，投投标人在投标标时自主确定定投标单价。2、招标人应优先采采用工程造价价管理机构发发布的单价作作为基准单价价，未发布的的，通过市场场调查确定其其基准单价。12.3承包人提供主要材材料和工程设设备一览表（适用于价格指数数差额调整法法）工程名称：第页共页序号材料（工程设备）名名称、规格、型型号变值权重B基本价格指数F00现行价格指数Ftt备注定值权重A——合计1——注：1、“名称、规格、型号号”、“基本价格指指数”栏由招标人人填写，基本本价格指数应应首先采用工工程造价管理理机构发布的的价格指数，没没有时，可采采用发布的价价格代替。如如人工、机械械费也采用本本法调整，由由招标人在“名称”栏填写。2、“变值权重”栏由投投标人根据该该项目人工、机机械费和主要要材料、工程程设备价值在在投标总报价价中所占的比比例填写，“1”减去其比例例为定值权重重。3、“现行价格指数”按按约定的付款款证书相关周周期最后一天天的前42天的各项价价格指数填写写，该指数应应首先采用工工程造价管理理机构发布的的价格指数，没没有时，可采采用发布的价价格代替。第二卷第六章图纸1．图纸目录序号图名图号版本出图日期备注2．图纸本项目图纸详见本本项目招标文文件附件。PAGEPAGE394PAGE394PAGE394第三卷第七章技术标标准和要求第一节一般要求求1.工程说明1.1工程概概况l.1.1本本工程基本情情况如下：总总建筑面积约约117711.2平方米米。1.1.2本本工程施工场场地(现场)具体地理位位置如下：遵遵义市汇川区区汇川大道延延长线南侧（高高新科技园B1地块）。1.2现现场条件和周周围环境1.2.1本本工程施工场场地(现场)已经具备施施工条件。施施工场地(现场)临时水源接接口位置、临临时电源接口口位置、临时时排污口位置置、建筑红线线位置、道路路交通和出入入口以及施工工场地(现场)和周围环境境等情况见本本章附件A：施工场地(现场)现状平面图图。1.2.2施施工场地(现场)临时供水管管径以项目现现状为准。施工场地(现场))临时排污管管径以项目现现状为准。施工场地(现场))临时雨水管管径以项目现现状为准。施工现场临时供电电容量(变压器输出出功率)以项目现状状为准。1.2.3现现场条件和周周围环境的其其他资料和信信息数据如下下：现场已具具备开工条件件。1.2.4承承包人被认为为已在本工程程投标阶段踏踏勘现场时充充分了解本工工程现场条件件和周围环境，并已在其投投标时就此给给予了充分的的考虑。1.3地质质及水文资料料1.3.1现现场地质及水水文资料和信信息数据如下下：以项目现现状为准。1.4资资料和信息的的使用1.4.1合合同文件中载载明的涉及本本工程现场条条件、周围环环境、地质及及水文等情况况的资料和信信息数据，是是发包人现有有的和客观的的，发包人保保证有关资料料和信息数据据的真实、准准确。但承包包人据此作出出的推论、判判断和决策，由由承包人自行行负责。2.承包范围2.1承承包范围2.1.1承包人自行行施工范围本工程承包包人自行施工工的工程范围围如下：本项项目设计施工工图中的施工工与质量保修修及招标人的的补充通知。2.1.2承包范围内内的暂估价项项目承包范围内内以暂估价形形式实施的专专业工程见第第五章“工程量清单”“专业工程暂暂估价表”。承包范围内内以暂估价形形式实施的材材料和工程设设备见第五章章“工程量清单”“材料（工程程设备）暂估估单价表”。上述暂估价价项目与本节节第2.1.1项承包人自自行施工范围围的工作界面面划分如下：：。2.1.3承包范围内内的暂列金额额项目承包范围内内以暂列金额额方式实施的的项目见第五五章“工程量清单”“暂列金额明明细表”和“计日工表”，其中计日日工金额为承承包人在其投投标报价中按按“计日工表”所列计日工工项目名称、数数量和相应规规定填报的金金额。暂列金额明明细表中每笔笔暂列金额所所对应的项目目名称，包括括计日工，均均只是可能发发生的项目。承承包人应当充充分认识到，合合同履行过程程中所列暂列列金额可能不不发生，也可可能部分发生生。即便发生生，监理人按按照合同约定定发出的使用用暂列金额的的指示也不限限于只能用于于表中所列项项目。暂列金额是是否实际发生生、其再分和和合并等均不不应成为承包包人要求任何何追加费用和和(或)延长工期的的理由。关于暂列金金额的其他说说明：。2.2发发包人发包专专业工程和发发包人供应的的材料和工程程设备2.2.1由由发包人发包包的专业工程程属于与本工工程有关的其其他工程，不不属于承包人人的承包范围围。发包人发发包的专业工工程如下：无无。2.2.2由由发包人提供供的材料和工工程设备不属属于承包人的的承包范围。发发包人提供的的材料和工程程设备见“发包人提供供材料和工程程设备一览表表”。2.3承承包人与发包包人发包专业业工程承包人人的工作界面面2.3.1承承包人与发包包人发包专业业工程承包人人以及与发包包人提供的材材料和设备的的供应商之间间的工作界面面划分如下：：/。2.4承承包人需要为为发包人和监监理人提供的的现场办公条条件和设施2.4.1承承包人需要为为发包人和监监理人提供的的现场办公条条件和设施及及其详细要求求如下：//。3.工期要求3.1合同同工期本工程合同工期和和计划开、竣竣工日期为承承包人在投标标函附录中承承诺的工期和和计划开、竣竣工日期，并并在合同协议议书中载明。3.2关于于工期的一般般规定3.2.1承承包人在投标标函中承诺的的工期和计划划开、竣工日日期之间发生生矛盾或者不不一致时，以以承包人承诺诺的工期为准准。实际开工工日期以通用用合同条款第第11.1款约定的监监理人发出的的开工通知中中载明的开工工日期为准。3.2.2如如果承包人在在投标函附录录中承诺的工工期提前于发发包人在本工工程招标文件件中所要求的的工期，承包包人在施工组组织设计中应应当制定相应应的工期保证证措施，由此此而增加的费费用应当被认认为已经包括括在投标总价价中。除合同同另有约定外外，合同履约约过程中发包包人不会因此此再向承包人人支付任何性性质的技术措措施费用、赶赶工费用或其其他任何性质质的提前完工工奖励等费用用。3.2.3承承包人在投标标函附录中所所承诺的工期期应当包括实实施并完工程程成本节上述2.1.2项规定的暂暂估价项目和和上述2.1.3项规定的实实际可能发生生的暂列金额额在内的所有有工作的工期期。4.质量要求4.1质量量标准4.1.1本本工程要求的的质量标准为为符合国家现现行有关施工工质量验收规规范标准施工安全文明标准准化：满足有有关规范合格格标准要求。4.2特殊殊质量要求4.2.1有有关本工程质质量方面的特特殊要求如下下：/。5.适用规范和标准5.1适适用的规范、标标准和规程5.1.1除除合同另有约约定外，本工工程适用现行行国家、行业业和地方规范范、标准和规规程。适用于于本工程的国国家、行业和和地方的规范范、标准和规规范等的名录录见本章第三三节。构成合同文件的任任何内容与适适用的规范、标标准和规程之之间出现矛盾盾，承包人应应书面要求监监理人予以澄澄清，除监理理人有特别指指示外，承包包人应按照其其中要求最严严格的标准执执行。5.1.2除除合同另有约约定外，材料料、施工工艺艺和本工程都都应依照本技技术标准和要要求以及适用用的现行规范范、标准和规规程的最新版版本执行。若若适用的现行行规范、标准准和规程的最最新版本是在在基准日后颁颁布的，且相相应标准发生生变更并成为为合同文件中中最严格的标标准，则应按按合同条款第第15条的约定办办理。5.2特特殊技术标准准和要求5.2.1适适用本工程的的特殊技术标标准和要求见见本章第二节节。5.2.2有有合同约束力力的图纸和其其他设计文件件中的有关文文字说明是本本节的组成内内容。6.安全文明施工6.1安全全防护6.1.1在在工程施工、竣竣工、交付及及修补任何缺缺陷的过程中中，承包人应应当始终遵守守国家和地方方有关安全生生产的法律、法法规、规范、标标准和规程等等，按照通用用合同条款第第9.2款的约定履履行其安全施施工职责。6.1.2承承包人应坚持持“安全第一，预预防为主”的方针，建建立、健全安安全生产责任任制度和安全全生产教育培培训制度。在在整个工程施施工期间，承承包人应在施施工场地(现场)设立、提供供和维护并在在有关工作完完成或竣工后后撤除：（1）设立在现场入口口显著位置的的现场施工总总平面图、总总平面管理、安安全生产、文文明施工、环环境保护、质质量控制、材材料管理等的的规章制度和和主要参建单单位名称和工工程概况等说说明的图板；；（2）为确保工程安全全施工须设立立的足够的标标志、宣传画画、标语、指指示牌、警告告牌、火警、匪匪警和急救电电话提示牌等等；（3）洞口和临边位置置的安全防护护设施，包括括护身栏杆、脚脚手架、洞口口盖板和加筋筋、竖井防护护栏杆、防护护棚、防护网网、坡道等等等；（4）安全带、安全绳绳、安全帽、安安全网、绝缘缘鞋、绝缘手手套、防护口口罩和防护衣衣等安全生产产用品；（5）所有机械设备包包括各类电动动工具的安全全保护和接地地装置和操作作说明；（6）装备良好的临时时急救站和配配备称职的医医护人员；（7）主要作业场所和和临时安全疏疏散通道24小时36V安全照明和和必要的警示示等以防止各各种可能的事事故；（8）足够数量的合格格手提灭火器器；（9）装备良好的易燃燃易爆物品仓仓库和相应的的使用管理制制度；（10）对涉及明火施工工的工作制定定诸如用火证证等的管理制制度；（11）其他：符合消防防管理部门规规定。6.1.3安全文明施施工费用必须须专款专用，承承包人应对其其由于安全文文明施工费用用和施工安全全措施不到位位而发生的安安全事故承担担全部责任。6.1.4承包人应建建立专门的施施工场地(现场)安全生产管管理机构，配配备足够数量量的和符合有有关规定的专专职安全生产产管理人员，负负责日常安全全生产巡查和和专项检查，召召集和主持现现场全体人员员参加的安全全生产例会(每周至少一一次)，负责安全全技术交底和和技术方案的的安全把关，负负责制定或审审核安全隐患患的整改措施施并监督落实实，负责安全全资料的整理理和管理，及及时消除安全全隐患，做好好安全检查记记录，确保所所有的安全设设施都处于良良好的运转状状态。承包人人项目负责人人（项目经理理）和专职安安全生产管理理人员均应当当具备有效的的安全生产考考核合格证书书。6.1.5承包人应遵遵照有关法规规要求，编印印安全防护手手册发给进场场施工人员，做做好进场施工工人员上岗前前的安全教育育和培训工作作，并建立考考核制度，只只有考核合格格的人员才能能进场施工作作业。特种作作业人员还应应经过专门的的安全作业培培训，并取得得特种作业操操作资格证书书后方可上岗岗。在任何分分部分项工程程开始施工前前，承包人应应当就有关安安全施工的技技术要求向施施工作业班组组和作业人员员等进行安全全交底，并由由双方签字确确认。6.1.6承包人应为为其进场施工工人员配备必必需的安全防防护设施和设设备，承包人人还应为施工工场地(现场)邻近地区的的所有者和占占有者、公众众和其他人员员，提供一切切必要的临时时道路、人行行道、防护棚棚、围栏及警警告等，以确确保财产和人人身安全以及及最大程度地地降低施工可可能造成的不不便。6.1.7承包人应在在施工场地(现场)入口处、施施工起重机械械、临时用电电设施、脚手手架、出入通通道口、楼梯梯口、电梯井井口、孔洞口口、隧道口、基基坑边沿、危危险品存放处处等危险部位位设置一切必必需的安全警警示标志，包包括但不限于于标准道路标标志、报警标标志、危险标标志、控制标标志、安全标标志、指示标标志、警告标标志等，并配配备必要的照照明、防护和和看守。承包包人应当按监监理人的指示示，经常补充充或更换失效效的警示和标标志。6.1.8承包人应对对施工场地(现场)内由其提供供并安装的所所有提升架、外外用电梯和塔塔吊等垂直和和水平运输机机械进行安全全围护，包括括卸料平台门门的安全开关关、警示铃和和警示灯，卸卸料平台的护护身栏杆，脚脚手架和安全全网等等；所所有的机械设设备应设置安安全操作防护护罩，并在醒醒目位置张挂挂详细的安全全操作要点等等。6.1.9承包人应对对所有用于提提升的挂钩、挂挂环、钢丝绳绳、铁扁担等等进行定期检检测、检查和和标定；如果果监理人认为为，任何此类类设施已经损损坏或有使用用不当之处，承承包人应立即即以合格的产产品进行更换换；所有垂直直和水平运输输机械的搭设设、顶升、使使用和拆除必必须严格依照照现行有关法法规、规章、规规范、标准和和规程等的要要求。6.1.10所有机械和和工器具应定定期保养、校校核和维护，以以保证它们处处于良好和安安全的工作状状态。保养、校校核和维护工工作应尽可能能安排在非工工作时间进行行，并为上述述机械和工器器具准备足够够的备用配件件，以确保工工程的施工能能不间断地进进行。6.1.11在永久工程程和施工边坡坡、建筑物基基坑、地下洞洞室等的开挖挖过程中，应应根据其施工工安全的需要要和(或)监理人指示示，安装必要要的施工安全全监测仪器，及及时进行必要要的施工安全全监测，并定定期将安全监监测成果提交交监理人，以以防止引起任任何沉降、变变形或其他影影响正常施工工进度的损害害。6.1.12承包人应对对任何施工中中的永久工程程进行必要的的支撑或临时时加固。除非非承包人已获获得监理人书书面许可并按按要求进行了了必要的加固固或支撑，不不允许承包人人在任何已完完成的永久性性结构上堆放放超过设计允允许荷载的任任何材料、物物品或设备。在在任何情况下下，承包人均均应对其任何何上述超载行行为引起的后后果负责，并并承担相应的的修缮费用。6.1.13承包人应成成立应急救援援小组，配备备必要的应急急救援器材和和设备，制定定灾害和生产产安全事故的的应急救援预预案，并将应应急救援预案案报送监理人人。应急救援援预案应能随随时组织应救救专职人员、并并定期组织演演练。6.1.14施工过程中中需要使用爆爆破或带炸药药的工具等危危险性施工方方法时，承包包人应提前通通知监理人。经监理理人批准后，承承包人应依照照有关法律、法法规、规章以以及政府有关关主管机构制制定的规范性性文件等的规规定，向有关关机构提出申申请并获得相相关许可。承承包人应严格格依照上述规规定使用、储储藏、管理爆爆破物品或带带炸药的工具具等，并负责责由于这类物物品的使用可可能引起的任任何损失或损损害的赔偿。任任何情况下，承承包人不得在在已完永久性性工程中和空空心砌体中使使用爆破方法法。6.1.15基坑支护与与降水工程、土土方开挖工程程、模板工程程、起重吊装装工程、脚手手架工程、拆拆除工程和爆爆破工程等达达到一定规模模和危险性较较大的分部分分项工程，承承包人应当编编制专项施工工方案，其中中深基坑、地地下暗挖和高高大模板工程程的专项施工工方案，还应应组织专家进进行论证和审审查。6.1.16承包人应按按照通用合同同条款第9.5款的约定处处理本工程施施工过程中发发生的事故。发发生施工安全全事故后，承承包人必须立立即报告监理理人和发包人人，并在事故故发生后一小小时内向发包包人提交事故故情况书面报报告，并根据据《生产安全全事故报告和和调查处理条条例》的规定定，及时向工工程所在地县县级以上地方方人民政府安安全生产监督督管理部门和和建设行政主主管部门报告告。情况紧急急时，事故现现场有关人员员可以直接向向工程所在地地县级以上地地方人民政府府安全生产监监督管理部门门和建设行政政主管部门报报告。6.1.17承包人还应应根据有关法法律、法规、规规定和条例等等的要求，制制定一套安全全生产应急措措施和程序，保保证一旦出现现任何安全事事故，能立即即保护好现场场，抢救伤员员和财产，保保证施工生产产的正常进行行，防止损失失扩大。6.1.18安全防护方方面的其他要要求如下：符符合建设行政政主管部门规规定。6.2临时消防6.2.1承包人应建建立消防安全全责任制度，制制定用火、用用电和使用易易燃易爆等危危险品的消防防安全管理制制度和操作规规程。各项制制度和规程等等应满足相关关法律法规和和政府消防管管理机构的要要求。6.2.2承包人应根根据相关法律律法规和消防防管理部门的的要求，为施施工中的永久久工程和所有有临时工程提提供必要的临临时消防和紧紧急疏散设施施，包括提供供并维持畅通通的消防通道道、临时消火火栓、灭火器器、水龙带、灭灭火桶、灭火火铲、灭火斧斧、消防水管管、阀门、检检查井、临时时消防水箱、泵泵房和紧随工工作面的临时时疏散楼梯或或疏散设施，消消防设施的设设立和消防设设备的型号和和功率应满足足消防任务的的需要，始终终保持能够随随时投入正常常使用的状态态，并设立明明显标志。承承包人的临时时消防系统和和配置应分别别经过监理人人和消防管理理部门的审批批和验收；承承包人还应自自费获得消防防管理部门的的临时消防证证书。所有的的临时消防设设施属于承包包人所有，至至工程实际竣竣工时且永久久性消防系统统投入使用后后从现场拆除除。6.2.3承包人应当当成立由项目目主要负责人人担任组长的的临时消防组组或消防队，宣宣传消防基本本知识和基本本操作培训，组组织消防演练练，保证一旦旦发生火灾，能能够组织有效效的自救，保保护生命和财财产安全。6.2.4施工场地(现场)内的易燃、易易爆物品应单单独和安全地地存放，设专专人进行存放放和领用管理理。施工场地地(现场)储有或正在在使用易燃、易易爆或可燃材材料时或有明明火施工的工工序，应当实实行严格的“用火证”管理制度。6.2.5临时消防方方面的其他要要求如下：符符合施工现场场消防管理规规定。6.3临时供电6.3.1承包人应当当根据《施工工现场临时用用电安全技术术规范》(JGJ46—2005)及其适用的的修订版本的的规定和施工工要求编制施施工临时用电电方案。临时时用电方案及及其变更必须须履行“编制、审核核、批准”程序。施工工临时用电方方案应当由电电气工程技术术人员组织编编制，经企业业技术负责人人批准后实施施，经编制、审审核、批准部部门和使用单单位共同验收收合格后方可可投入使用。6.3.2承包人应为为施工场地(现场)，包括为工工程楼层或者者各区域，提提供、设立和和维护必要的的临时电力供供应系统，并并保证电力供供应系统始终终处于满足供供电管理部门门要求和正常常施工生产所所要求的状态态，并在工程程实际竣工和和相应永久系系统投入使用用后从现场拆拆除。6.3.3临时供电系系统的电缆、电电线、配电箱箱、控制柜、开开关箱、漏电电保护器等材材料设备均应应当具有生产产(制造)许可证、产产品合格证并并经过检验合合格的产品。临临时用电采用用三相五线制制、三级配电电和两极漏电电保护供电，三三相四线制配配电的电缆线线路必须采用用五芯电缆，按按规定设立零零线和接地线线。电缆和电电线的铺设要要符合安全用用电标准要求求，电缆线路路应采用埋地地或架空敷设设，严禁严地地面明设，并并应避免机械械损伤和介质质腐蚀。埋地地电缆路径应应设方位标志志。各种配电电设备均设有有防止漏电和和防雨防水设设施。6.3.4承包人应在在施工作业区区、施工道路路、临时设施施、办公区和和生活区设置置足够的照明明，地下工程程照明系统的的电压不得高高于36V，在潮湿和和易触及带电电体场所的照照明供电电压压不应大于24V。不便于使使用电器照明明的工作面应应采用特殊照照明设施。6.3.5凡可能漏电电伤人或易受受雷击的电器器及建筑物均均应设置接地地和避雷装置置。承包人应应负责避雷装装置的采购、安安装、管理和和维修，并建建立定期检查查制度。6.3.6临时用电方方面的其他要要求如下：符符合施工安全全用电规程规规范规定。6.4劳动保护6.4.1承包人应遵遵守所有适用用于本合同的的劳动法规及及其他有关法法律、法规、规规章和规定中中关于工人工工资标准、劳劳动时间和劳劳动条件的规规定，合理安安排现场作业业人员的劳动动和休息时间间，保障劳动动者必须的休休息时间，支支付合理的报报酬和费用。承承包人应按有有关行政管理理部门的规定定为本合同下下雇佣的职员员和工人办理理任何必要的的证件、许可可、保险和注注册等，并保保障发包人免免于因承包人人不能依照或或完全依照上上述所有法律律、法规、规规章和规定等等可能给发包包人带来的任任何处罚、索索赔、损失和和损害等。6.4.2承包人应按按照国家《劳劳动保护法》的的规定，保障障现场施工人人员的劳动安安全。承包人人应为本合同同下雇佣的职职员和工人提提供适当和充充分的劳动保保护，包括但但不限于安全全防护、防寒寒、防雨、防防尘、绝缘保保护、常用药药品、急救设设备、传染病病预防等。6.4.3承包人应为为其履行本合合同所雇佣的的职员和工人人提供和维护护任何必要的的膳宿条件和和生活环境，包包括但不限于于宿舍、围栏栏、供水(饮用及其他他目的用水)、供电、卫卫生设备、食食堂及炊具、防防火及灭火设设备、供热、家家具及其他正正常膳宿条件件和生活环境境所需的必需需品，并应考考虑宗教和民民族习惯。6.4.4承包人应为为现场工人提提供符合政府府卫生规定的的生活条件并并获得必要的的许可，保证证工人的健康康和防止任何何传染病，包包括工人的食食堂、厕所、工工具房、宿舍舍等；承包人人应聘请专业业的卫生防疫疫部门定期对对现场、工人人生活基地和和工程进行防防疫和卫生的的专业检查和和处理，包括括消灭白蚁、鼠鼠害、蚊蝇和和其它害虫，以以防对施工人人员、现场和和永久工程造造成任何危害害。6.4.5承包人应在在现场设立专专门的临时医医疗站，配备备足够的设施施、药物和称称职的医务人人员，承包人人还应准备急急救担架，用用于一旦发生生安全事故时时对受伤人员员的急救。6.4.6劳动保护方方面的其他要要求如下：符符合劳动保护护管理机关的的规定。6.5脚手架6.5.1承包人应搭搭设并维护一一切必要的临临时脚手架、挑挑平台并配以以脚手板、安安全网、护身身栏杆、门架架、马道、坡坡道、爬梯等等等。脚手架架和挑平台的的搭设应满足足有关安全生生产的法律、法法规、规范、标标准和规程等等的要求。新新搭设的脚手手架投入使用用前，承包人人必须组织安安全检查和验验收，并对使使用脚手架的的作业人员进进行安全交底底。6.5.2所有脚手架架，尤其是大大型、复杂、高高耸和非常规规脚手架，要要编制专项施施工方案，还还应当经过安安全验算，脚脚手架安全验验算结果必须须报送监理人人核查后方可可实施。6.5.3搭设爬架、挂挂架、超高脚脚手架等特种种或新型脚手手架时，承包包人应确保此此类脚手架的的安全性和保保证此类脚手手架已经过有有关行政管理理部门允许使使用的批准，并并承担与此有有关的一切费费用。6.5.4承包人应当当加强脚手架架的日常安全全巡查，及时时对其中的安安全隐患进行行整改，确保保脚手架使用用安全。雨、雪雪、雾、霜和和大风等天气气后，承包人人必须对脚手手架进行安全全巡查，并及及时消除安全全隐患。6.5.5承包人应允允许发包人、监监理人、专业业分包人、独独立承包人(如果有)和有关行政政管理部门或或者机构免费费使用承包人人在现场搭设设的任何已有有脚手架，并并就其安全使使用做必要交交底说明。承承包人在拆除除任何脚手架架前，应书面面请示监理人人他将要拆除除的脚手架是是否为发包人人、监理人、专专业分包人、独独立承包人(如果有)和政府有关关机构所需，只只有在获得监监理人书面批批准后，承包包人才能拆除除相关脚手架架，否则承包包人应自费重重新搭设。6.5.6脚手架的其其他要求如下下：符合施工工操作规程规规范的规定。6.6施工安全措措施计划6.6.1承包人应根根据《中华人人民共和国安安全生产法》、《职职业健康安全全管理体系规规范》、《中中华人民共和和国消防法》、《中中华人民共和和国道路交通通安全法》、《中中华人民共和和国传染病防防治法实施办办法》和地方方有关的法规规等，按照合合同条款第9.2.1项的约定，编编制一份施工工安全措施计计划，报送监监理人审批。6.6.2施工安全措措施计划是承承包人阐明其其安全管理方方针、管理体体系、安全制制度和安全措措施等的文件件，其内容应应当反映现行行法律法规规规定的和合同同条款约定的的以及本条上上述约定的承承包人安全职职责，包括但但不限于：

((1)施工安全管管理机构的设设置；

(2)专职安全管管理人员的配配备；

(3)安全责任制制度和管理措措施；

(4)安全教育和和培训制度及及管理措施；；

(5)各项安全生生产规章制度度和操作规程程；

(6)各项施工安安全措施和防防护措施；

((7)危险品管理理和使用制度度；

(8)安全设施、设设备、器材和和劳动保护用用品的配置；；

(9)其他：符合项项目所在地安安监管理机关关的规定。施工安全措施的项项目和范围，应应符合国家颁颁发的《安全全技术措施计计划的项目总总名称表》及及其附录H、I、J的规定，即即应采取以改改善劳动条件件，防止工伤伤事故，预防防职业病和职职业中毒为目目的的一切施施工安全措施施，以及修建建必要的安全全设施、配备备安全技术开开发试验所需需的器材、设设备和技术资资料，并对现现场的施工管管理及作业人人员做好相应应的安全宣传传教育。6.6.3施工安全措措施计划应当当在专用合同同条款第9.2.1项约定的期期限内报送监监理人。承包包人应当严格格执行经监理理人批准的施施工安全措施施计划，并及及时补充、修修订和完善施施工安全措施施计划，确保保安全生产。6.7文文明施工6.7.1承包人应遵遵守国家和工工程所在地有有关法规、规规范、规程和和标准的规定定，履行文明明施工义务，确确保文明施工工专项费用专专款专用。6.7.2承包人应当当规范现场施施工秩序，实实行标准化管管理：(1)承包人的施施工场地(现场)必须干净整整治、做到无无积水、无淤淤泥、无杂物物，材料堆放放整齐；(2)施工场地((现场)应进行硬化化处理，定期期定时洒水，做做好防治扬尘尘和大气污染染工作；(3)严格遵守“工完、料尽尽、场地净”的原则，不不留垃圾、不不留剩余施工工材料和施工工机具，各种种设备运转正正常；(4)承包人修建建的施工临时时设施应符合合监理人批准准的施工规划划要求，并应应满足本节规规定的各项安安全要求；(5)监理人可要要求承包人在在施工场地(现场)设置各级承承包人的安全全文明施工责责任牌等文明明施工警示牌牌；(6)材料进入现现场应按指定定位置堆放整整齐，不得影影响现场施工工和堵塞施工工、消防通道道。材料堆放放场地应有专专职的管理人人员；(7)施工和安装装用的各种扣扣件、紧固件件、绳索具、小小型配件、镙镙钉等应在专专设的仓库内内装箱放置；；(8)现场风、水水管及照明电电线的布置应应安全、合理理、规范、有有序，做到整整齐美观。不不得随意架设设和造成隐患患或影响施工工。6.7.3承包人应为为其雇佣的施施工工人建立立并维护相应应的生活宿舍舍、食堂、浴浴室、厕所和和文化活动室室等，其标准准应满足政府府有关机构的的生活标准和和卫生标准等等的要求。6.7.4承包人应为为任何已完成成的、正在施施工的和将要要进行的任何何永久和临时时工程、材料料、物品、设设备、以及因因永久工程施施工而暴露的的任何毗邻财财产提供必要要的覆盖和保保护措施，以以避免恶劣天天气影响工程程施工和造成成损失。保护护措施包括必必要的冬季供供暖、雨季用用阻燃防水油油布覆盖、额额外的临时仓仓库等等。因因承包人措施施不得力或不不到位而给工工程带来的任任何损失或损损害由承包人人自己负责。6.7.5在工程施工工期间，承包包人应始终避避免现场出现现不必要的障障碍物，妥当当存放并处置置施工设备和和多余的材料料，及时从现现场清除运走走任何废料、垃垃圾或不再需需要的临时工工程和设施。6.7.6承包人应为为现场的工人人和其他所有有工作人员提提供符合卫生生要求的厕所所，厕所应贴贴有磁砖并带带手动或自动动冲刷设备和和洗手盆；承承包人负责支支付与该厕所所相关的所有有费用，并在在工程竣工时时，从现场拆拆除。承包人人应在工作区区域设立必要要的临时厕所所，并安排专专门人员负责责看护和定时时清理，以确确保现场免于于随地大小便便的污染。6.7.7承包人应在在现场设立固固定的垃圾临临时存放点并并在各楼层或或区域设立必必要的垃圾箱箱；所有垃圾圾必须在当天天清除出现场场，并按有关关行政管理部部门的规定，运运送到指定的的垃圾消纳场场。6.7.8承包人应对对离场垃圾和和所有车辆进进行防遗洒和和防污染公共共道路的处理理。承包人在在运输任何材材料的过程中中，应采取一一切必要的措措施，防止遗遗洒和污染公公共道路；一一旦出现上述述遗洒或污染染现象，承包包人应立即采采取措施进行行清扫，并承承担所有费用用。承包人在在混凝土浇注注、材料运输输、材料装卸卸、现场清理理等工作中应应采取一切必必要的措施防防止影响公共共交通。6.7.9承包人应当当制订成品保保护措施计划划，并提供必必要的人员、材材料和设备用用于整个工程程的成品保护护，包括对已已完成的所有有分包人和独独立承包人(如果有)的工程或工工作的保护，防防止已完工作作遭受任何损损坏或破坏。成成品保护措施施应当合理安安排工序，并并包括工作面面移交制度和和责任赔偿制制度。成品保保护措施计划划最迟应当在在任何专业分分包人或独立立承包人进场场施工前不少少于28天报监理人人审批。6.7.10文明施工方方面的其他要要求如下：符符合项目所在在地环卫管理理机关的规定定。6.8环境保护6.8.1在工程施工工、完工及修修补任何缺陷陷的过程中，承承包人应当始始终遵守国家家和工程所在在地有关环境境保护、水土土保护和污染染防治的法律律、法规、规规章、规范、标标准和规程等等，按照通用用合同条款第第4.1.4项和第9.4款的约定履履行其环境与与生态保护职职责。6.8.2承包人应按按合同约定和和监理人指示示，接受国家家和地方环境境保护行政主主管部门的监监督、监测和和检查。承包包人应对其违违反现行法律律、法规、规规章、规范、标标准和规程等等以及本合同同约定所造成成的环境污染染、水土流失失、人员伤害害和财产损失失等承担赔偿偿责任。6.8.3承包人制订订施工方案和和组织措施时时应当同步考考虑环境和资资源保护，包包括水土资源源保护、噪声声、振动和照照明污染防治治、固体废弃弃物处理、污污水和废气处处理、粉尘和和扬尘控制、道道路污染防治治、卫生防疫疫、禁止有害害材料、节能能减排以及不不可再生资源源的循环使用用等因素。6.8.4承包人应当当做好施工场场地(现场)范围内各项项工程的开挖挖支护、截水水、降水、灌灌浆、衬砌、挡挡护结构及排排水等工程防防护措施。施施工场地(现场)内所有边坡坡应当采取有有效的水土流流失防治和保保持措施。承承包人采用的的降水方案应应当充分考虑虑对地下水的的保护和合理理使用，如果果国家和(或)地方人民政政府有特别规规定的，承包包人应当遵守守有关规定。承承包人还应设设置完善的排排水系统，保保持施工场地地(现场)始终处于良良好的排水状状态，防止降降雨径流对施施工场地(现场)的冲刷。6.8.5承包人应当当确保其所提提供的材料、工工程设备、施施工设备和其其他材料都是是绿色环保产产品，列入国国家强制认证证产品名录的的，还应当是是通过国家强强制认证的产产品。承包人人不得在任何何临时和永久久性工程中使使用任何政府府明令禁止使使用的对人体体有害的任何何材料(如放射性材材料、石棉制制品等)和方法，同同时也不得在在永久性工程程中使用政府府虽未明令禁禁止但会给居居住或使用人人带来不适感感觉或味觉的的任何材料和和添加剂等；；承包人应在在其施工环保保措施计划中中明确防止误误用的保证措措施；承包人人违背此项约约定的责任和和后果全部由由承包人承担担。6.8.6承包人应为为防止进出场场的车辆的遗遗洒和轮胎夹夹带物等污染染周边和公共共道路等行为为制定并落实实必要的措施施，这类措施施应至少包括括在现场出入入口设立冲刷刷池、对现场场道路做硬化化处理和采用用密闭车厢或或者对车厢进进行必要的覆覆盖等等。6.8.7承包人应当当保证施工生生产用水和生生活用水符合合国家有关标标准的规定。承承包人还应建建设、运行和和维护施工生生产和生活污污水收集和处处理系统(包括排污口口接入)，建立符合合排放标准的的临时沉淀池池和化粪池等等，不得将未未处理的污水水直接或间接接排放或造成成地表水体、地地下水体或生生产和生活供供水系统的污污染。6.8.8承包人应当当采取有效措措施，建立相相应的过滤、分分离、分解或或沉淀等处理理系统，不得得让有害物质质(如燃料、油油料、化学品品、酸等，以以及超过剂量量的有害气体体和尘埃、污污水、泥土或或水、弃渣等等)污染施工场场地(现场)及其周边环环境。承包人人施工工序、工工作时间安排排和施工设备备的配置应当当充分考虑降降低噪声和照照明等对施工工场地(现场)周边生产和和生活的影响响，并满足国国家和地方政政府有关规定定的要求。6.8.9环境保护方方面的其他要要求如下：符符合项目所在在地环保管理理机关的规定定。6.9施工环保措措施计划6.9.1通用合同条条款第9.4.2项约定的施施工环保措施施计划是承包包人阐明环保保方针和拟采采用的环保措措施及方法等等的文件，其其内容应包括括但不限于：：(1)承包人生活活区(如果有)的生活用水水和生活污水水处理措施；；(2)施工生产废废水处理措施施；(3)施工扬尘和和废气的处理理措施；(4)施工噪声和和光污染控制制措施；(5)节能减排措措施；(6)不可再生资资源循环利用用措施；(7)固体废弃物物处理措施；；(8)人群健康保保护和卫生防防疫措施；(9)防止误用有有害材料的保保证措施；(10)施工边坡坡工程的水土土流失保护措措施；(11)道路污染染防治措施；；(12)完工后场场地清理及其其植被(如果有)恢复的规划划和措施；(13)其他：符符合项目