监理工程师之合同管理题库内部题库【基础题】

监理工程师之合同管理题库内部题库【基础题】第一部分单选题(50题)1、在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。

A.28日

B.56日

C.60日

D.90日

【答案】：D

2、下列不属于申请人须知总则的是（）。

A.纪律与监督

B.项目概况

C.资金来源

D.招标范围

【答案】：A

3、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

【答案】：C

4、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】：D

5、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：B

6、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()

A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

【答案】：D

7、监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（）承担赔偿责任。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.发包人与承包人共同

【答案】：B

8、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】：C

9、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）

A.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件

B.发出投标邀请书.开标，审查投标人资格

C.发布招标公告.开标.审查投标人资格

D.审查投标人资格.发出投标邀请书.发售招标文件

【答案】：B

10、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件

【答案】：A

11、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）

A.质押担保

B.抵押担保

C.保证担保

D.留置担保

【答案】：C

12、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。

A.7天

B.14天

C.28天

D.30天

【答案】：C

13、在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是()。

A.发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求

B.发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求

C.承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求

D.承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求

【答案】：D

14、下列属于非营利法人的是（）。

A.有限责任公司

B.机关法人

C.事业单位

D.股份有限公司

【答案】：C

15、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《简明合同格式》

【答案】：A

16、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.善意第三方

【答案】：B

17、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

【答案】：B

18、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力

【答案】：B

19、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。

A.均采用无条件担保

B.分别采用无条件担保和有条件担保

C.均采用有条件担保

D.分别采用有条件担保和无条件担保

【答案】：A

20、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任

【答案】：D

21、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）。

A.采用成本加酬金的计价方式

B.成本部分由承包商承担

C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整

D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担

【答案】：A

22、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。

A.联合体投标没有联合体协议书

B.投标工期长于招标文件要求的工期

C.投标报价的大写金额与小写金额不一致

D.投标文件没有投标人授权代表的签字

【答案】：C

23、关于投标人资格审查的说法，正确的是（）。

A.工程设计行业资质只设甲级

B.取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务

C.判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量

D.通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平

【答案】：C

24、（2021年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。

A.承包商提交工程竣工验收申请

B.业主颁发工程接收证书

C.承包商提交工程竣工结算申请

D.业主颁发工程缺陷责任证书

【答案】：B

25、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()

A.2万元

B.2.5万元

C.3万元

D.3.5万元

【答案】：B

26、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

【答案】：A

27、(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】：B

28、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%

【答案】：C

29、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间

【答案】：B

30、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准

【答案】：D

31、关于透水地面的做法，错误的是()

A.采用透水性地面砖

B.采用透水性混凝土块状面层

C.采用灰土夯实垫层

D.采用砂石级配垫层

【答案】：C

32、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。

A.承包人应向业主提交索赔意向通知

B.承包人应向工程师提交索赔意向通知

C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失

【答案】：B

33、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

【答案】：A

34、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。

A.主体

B.客体

C.权利

D.义务

【答案】：B

35、9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括（）。

A.简明施工合同规范

B.简明施工合同文本

C.施工合同标准文本

D.施工合同标准规范

【答案】：C

36、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。

A.7

B.14

C.15

D.21

【答案】：A

37、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。

A.设计单位

B.监理单位

C.发包单位

D.总承包单位

【答案】：A

38、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件

【答案】：C

39、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。

A.20

B.17

C.16

D.13

【答案】：D

40、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()

A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式

D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证

【答案】：D

41、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，属于工程师的主要责任和义务的是（）

A.做好项目资金安排

B.给予承包商现场占有权

C.确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等

D.工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，工程师有权修改合同

【答案】：C

42、关于连带责任保证的说法，正确的是()

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

【答案】：B

43、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

【答案】：B

44、合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。

A.质量合格证

B.进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证

【答案】：C

45、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】：B

46、某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()

A.A单位竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月

【答案】：B

47、采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据

【答案】：C

48、设计施工总承包合同文件中的中标通知书、投标函及附录、其他合同文件的含义与（）的规定相同。

A.专业服务合同

B.工程施工合同

C.标准施工合同

D.建设施工合同

【答案】：C

49、刘某一天摄入的蛋白质为50.6g，脂肪为65.0g，碳水化合物为220.3g，则刘某的全天总的能量摄入量为（）kcal。

A.1560

B.1669

C.1788

D.1789

【答案】：B

50、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。

A.申请函的签字盖章

B.资质条件

C.财务状况

D.项目经理资格

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，以下（）承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔。

A.异常不利的气候条件

B.发生合同变更导致工期延长

C.业主造成的延误或阻碍

D.业主的其他承包商造成的延误或阻碍

E.由于流行病或政府行为导致的不可预见的人员或货物的短缺

【答案】：BCD

2、根据《标准设备采购招标文件》通用条款规定，设备采购合同中合同价款的支付方式正确的是（）。

A.合同生效后买方支付的预付款为合同价格的10%

B.卖方交付全部合同设备后，买方支付签约合同价60%的交货款

C.验收款为合同价格的25%，在合同设备验收后支付

D.结清款为合同价格的5%，在质量保证期届满后支付，且不得提前支付

E.合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付

【答案】：C

3、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。

A.汇票

B.股票

C.土地

D.支票

E.可以转让的注册商标专用权

【答案】：AD

4、根FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

【答案】：AD

5、根据建设工程施工合同示范文本的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（）。

A.工程本身的损失

B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失

C.工程的人员伤亡损失

D.工程停工损失

E.承包人的施工机械损失

【答案】：AB

6、（2017年真题）投保人购买了建筑工程一切险，则保险人对（）等原因造成的工程财产损失承担赔偿责任。

A.台风

B.洪水

C.设备自然磨损

D.意外事故

E.材料自燃

【答案】：ABD

7、在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

【答案】：AD

8、与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有()

A.主体具有特定的资格条件和资质条件

B.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点

C.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约

D.合同标的是质量、进度、投资三控制

E.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质

【答案】：AC

9、设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）阶段按比例进行分解支付。

A.订立采购合同

B.设备制造完成

C.进场验收合格

D.安装就位

E.工程竣工

【答案】：ACD

10、大中型机电设备招标中，投标分项报价表应包括的内容有（）。

A.型号和规格

B.单位

C.原产地和制造商名称

D.数量

E.性能

【答案】：ACD

11、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有()。

A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

【答案】：CD

12、设计团队招标，是评标委员会应当对投标人拟从事项目设计的哪些方面（）进行评审。

A.人员业绩

B.人员从业经历

C.设计构思

D.城乡规划

E.投标人信用情况和业绩

【答案】：ABC

13、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中的通用合同条款，勘察和设计合同价格应包括的内容有（）

A.收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作的费用

B.工程施工期间配合及现场服务的费用

C.工程勘察和设计服务应繳纳的增值税税金

D.发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测的费用

E.发包人未按期支付费用导致的逾期付款违约金

【答案】：AC

14、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。

A.应当在工程竣工后、移交前进行

B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行

C.试验所必需的电力由发包人提供

D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责

E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责

【答案】：BC

15、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，属于超越工程师职权的行为有()

A.指示承包人提前竣工

B.指示承包人缩短合同工期

C.指示承包人删减合同约定的某些工作内容

D.确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额

E.承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录

【答案】：BC

16、（2013年真题）关于代理的说法，正确的有（）。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目总监理工程师是监理单位的代理人

C.项目总监理工程师是建设单位的代理人

D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任

E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】：AB

17、勘察合同履行中，发包人代表的下列行为正确的是（）。

A.对在发包人授权范围内实施的行为不承担法律责任

B.授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作

C.发包人指示已盖发包人单位章的，可以不再签字确认

D.紧急情况下当场发出临时书面指示

E.临时指示发出后48小时内发出书面确认函

【答案】：ABD

18、下列关于工程竣工日期的说法中，正确的是（）。

A.竣工验收合格，但当事人对实际竣工日期有争议，以竣工验收合格日为竣工日期

B.竣工验收基本合格，以监理人复查承包人整修和完善工作达到了要求时为竣工日期

C.竣工验收不合格，重新验收合格后，以重新提交竣工验收申请报告日为竣工日期

D.发包人延误竣工验收的，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期

E.承包人提交竣工验收报告前，发包人擅自使用，施工合同对此未作约定时，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期

【答案】：ACD

19、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权（）。

A.提出赔偿要求

B.提出价格调整要求

C.提出延长工期要求

D.解除合同

E.终止合同

【答案】：BD

20、能够引起合同法律关系产生,变更和消灭的情形有（）。

A.发生法律效力的法院判决

B.仲裁机构发生法律效力的裁决

C.因战争导致在建工程合同工期延长

D.代理发生变化

E.物价正常波动

【答案】：ABC

21、下列选项中可以作为保证人的（）。

A.施工企业的董事长

B.公立医院

C.中外合资企业

D.企业职能部门

E.房地产开发公司的子公司

【答案】：AC

22、某建设工程投保安装工程一切险，下列选项中属于安装工程一切险的责任范围的有（）。

A.自然灾害

B.施工机具失灵造成本身的损失

C.爆炸

D.票据的损失

E.意外事故

【答案】：AC

23、下列关于定金的说法正确的有（）。

A.定金超过主合同标的额的20%，则定金合同无效

B.定金合同自实际交付定金之日起生效

C.收受定金的一方不履行合同的，应当双倍返还定金

D.给付定金的一方不履行合同的，可以要求返还定金

E.定金的性质是担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款

【答案】：BC

24、建设工程设计合同履行时，属于发包人义务的是（）。

A.提供设计文件

B.提供设计资料

C.支付设计费

D.组织审查设计工作成果

E.保护设计人的知识产权

【答案】：BCD

25、（2019年真题）关于招标投标过程中标底的说法，正确的有（）。

A.招标项目均应编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布

D.标底只能作为评标的参考

E.可以根据标底确定最低投标限价

【答案】：BCD

26、设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A.发包人要求中引用的原始数据和资料

B.对工程的工艺安排

C.试验和检验标准

D.对某部分功能的要求

E.承包人可以核实的数据

【答案】：ABCD

27、对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（）。

A.单一的合同责任

B.减少发包人对承包人的检查

C.减少承包人的索赔

D.固定工期

E.减少设计变更

【答案】：ACD

28、设计施工总承包合同的通用条款包括（）。

A.发包人义务

B.承包人义务

C.材料和工程设备

D.施工安全、治安保卫和环境保护

E.缺陷责任与保修责任

【答案】：ACD

29、下列评标专家应当回避评标的是（）。

A.与投标人之一有亲属关系

B.行政监督部门的人员

C.曾在其他评标中受过行政处罚的

D.曾在其他招标中受过刑事处罚的

E.与投标人之一有朋友关系但不影响客观公正评标的

【答案】：ABCD

30、关于抵押的说法，正确的有()

A.抵押不转移抵押物的占有

B.抵押人不再负有保管抵押物的义务

C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效

D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可

E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押

【答案】：AD

31、在施工评标中，综合评估法中详细评审的因素包括（）。

A.资质条件

B.施工组织设计

C.项目管理机构

D.投标报价

E.其它评分因素

【答案】：BCD

32、根据《招标投标法》，关于中标通知书的说法，正确的是（）

A.由招标人发出中标通知书

B.只有招标人才能确定中标人

C.中标通知书对中标人具有法律效力

D.中标通知书对招标人不具有法律效力

E.中标通知书发出30日内签订合同

【答案】：AC

33、下列关于定金的说法正确的有（）。

A.定金超过主合同标的额的20%，则定金合同无效

B.定金合同自实际交付定金之日起生效

C.收受定金的一方不履行合同的，应当双倍返还定金

D.给付定金的一方不履行合同的，可以要求返还定金

E.定金的性质是担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款

【答案】：BC

34、关于建设工程材料采购合同的履行，说法不正确的是（）。

A.卖方应对合同材料进行妥善包装，满足多次搬运、装卸、长途运输的需要即可

B.卖方应根据买方选择的运输工具及线路安排合同材料运输

C.如卖方已在合同材料预计启运7日前进行了预通知，则启运后可以不再通知买方

D.卖方应在施工场地将合同材料交付给买方，交付后由买方负责卸货

E.卖方承担交付前包括运输在内的所有风险

【答案】：ABCD

35、按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有()

A.龙卷风导致吊车倒塌

B.地震导致已施工主体建筑物的开裂

C.承包人管理不善导致的仓库爆炸

D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱

E.非发包人和承包人责任发生的火灾

【答案】：AB

36、根据《标准材料采购招标文件》，投标函中的分项报价表应包括的内容有（）。

A.规格

B.单位

C.性能

D.数量

E.总价

【答案】：BD

37、关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬

B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用

C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工

D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任

E.分包人在施工现场接受承包人的管理

【答案】：BD

38、根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人对承包人补偿工期的情形有（）。

A.发包人要求提前交货

B.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复

C.发包人提供的材料.设备延误

D.异常恶劣的气候条件

E.发包人违约解除合同

【答案】：CD

39、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列工作中，应由发包人完成的有()。

A.从施工现场外部接通施工用电线路

B.施工现场的安全保卫

C.已完工程的保护

D.办理爆破作业行政许可手续

E.施工现场邻近建筑物的保护

【答案】：AD

40、以下对索赔的表述中，正确的是（）。

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B