监理工程师之合同管理题库精选题库含答案（黄金题型）

监理工程师之合同管理题库精选题库含答案（黄金题型）第一部分单选题(50题)1、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。

A.工程师与承包人共同检验

B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽

D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验

【答案】：C

2、成本加酬金合同还可分为的形式不包括（）

A.成本加固定酬金合同

B.成本加固定百分比酬金合同

C.成本加可变酬金合同

D.固定总价合同

【答案】：D

3、当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，对竣工日期的确定不正确的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告日为竣工日期

B.建设工程经竣工验收不合格的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期

C.发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】：A

4、维生素D缺乏病主要发生的人群是（）。

A.园林工人

B.农民

C.婴幼儿

D.长跑运动员

【答案】：C

5、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】：A

6、（2018年真题）风险型CM合同的计价方式是（）。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

【答案】：B

7、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.应当根据物保是否由债务人提供确定

【答案】：D

8、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方

【答案】：C

9、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。

A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书

B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单

D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

【答案】：C

10、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()

A.和解

B.民间调解

C.行政调解

D.诉讼

【答案】：D

11、买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，意味着（）。

A.对合同设备质量的确认

B.买方不再提出质量异议或拥有退货的权利

C.仅为过程行为

D.卖方不再承担合同设备的任何义务

【答案】：C

12、（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。

A.工程施工合同

B.专业服务合同

C.评判人合同

D.定期合同

【答案】：A

13、（）以后承包人就失去索赔的权利。

A.工程颁发接收证书

B.竣工结算

C.颁发缺陷责任终止证书

D.颁发结清证书

【答案】：D

14、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

【答案】：B

15、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

【答案】：A

16、联合体资质等级的确定（）。

A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

【答案】：C

17、拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（）所有，不足部分由（）负责清偿。

A.抵押人、抵押人

B.债务人、债务人

C.抵押人、债务人

D.债务人、抵押人

【答案】：C

18、材料设备采购中，对于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，适用的采购方式是（）

A.询价方式

B.直接订购

C.招标

D.以上均不适用

【答案】：A

19、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。

A.投标保证金的形式包括现金.银行保函.保兑支票.银行汇票或现金支票等

B.投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的20%

C.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金

D.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算

【答案】：A

20、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括（）册。

A.一

B.两

C.三

D.四

【答案】：B

21、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.只向监理人提交分包合同副本

B.只向发包人提交分包合同副本

C.应向发包人和监理人提交分包合同副本

D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】：C

22、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表

【答案】：B

23、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容，其第二册包括（）。

A.合同专用条款

B.合同通用条款

C.合同格式

D.合同内容

【答案】：A

24、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据

【答案】：C

25、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决

【答案】：C

26、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算

【答案】：C

27、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。

A.保证

B.定金

C.留置

D.质押

【答案】：D

28、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。

A.发包人

B.由其中一个承包人

C.由多个承包人分别

D.组成联合体

【答案】：A

29、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。

A.招标公告

B.投标邀请书

C.工程量清单

D.内部招标通告

【答案】：A

30、招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于（）日。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：B

31、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()

A.偏差一律不准澄清

B.所有偏差均允许澄清

C.允许对细微偏差进行澄清

D.澄清不限于投标文件的范围

【答案】：C

32、我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（）两种规定。

A.通过或未通过

B.接收或拒收

C.通过或拒收

D.接收或未通过

【答案】：C

33、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的()编制招标文件。

A.价款

B.工期

C.数量

D.特点和需要

【答案】：D

34、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

【答案】：C

35、风险型CM的合同计价采用（）。

A.成本加酬金方式

B.固定总价方式

C.固定单价方式

D.工程量清单方式

【答案】：A

36、下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。

A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包

B.在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策

C.在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的全部风险

D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施

【答案】：C

37、以提供能量为主的食物为纯能量食物，包括（）。

A.动植物油

B.淀粉

C.食用糖

D.牛奶

E.高度酒

【答案】：A

38、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()

A.2万元

B.2.5万元

C.3万元

D.3.5万元

【答案】：B

39、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务

【答案】：C

40、（2018年真题）根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

【答案】：C

41、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

【答案】：B

42、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】：B

43、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

【答案】：D

44、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法，错误的是()。

A.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付

B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复

C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金

【答案】：A

45、根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔()。

A.工期和费用

B.费用和利润

C.费用

D.工期

【答案】：C

46、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书

B.如需进行竣工后试验，履约担保有效期仍至发包人颁发工程接收证书

C.如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期

D.如果承包人原因导致工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，但继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

【答案】：A

47、某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同

【答案】：D

48、（2019年真题）设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成实际任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料

【答案】：B

49、单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件，移交后的单位工程由（）负责照管。

A.承包人

B.发包人

C.监理单位

D.发包人与承包人共同

【答案】：B

50、（2020年真题）招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2

B.5

C.10

D.15

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、保险制度上的危险的具体表现有（）。

A.发生与否的不确定性

B.发生时间的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生金额的不确定性

E.发生地点的不确定性

【答案】：ABC

2、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与（）进行协商，尽量达成一致。

A.项目经理

B.发包人

C.受包人

D.承包人

E.分包人

【答案】：BD

3、根据《建设工程勘察合同示范文本》的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括()。

A.办理施工许可证

B.拆除地下障碍物

C.平整施工现场

D.挖好排水沟渠

E.接通水源电源

【答案】：BCD

4、下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是（）。

A.设计方案最优

B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.减少承包人的索赔

E.建设周期长

【答案】：A

5、根据FIDIC施工合同条件，项目通过了试验或颁发了证书后，工程师可以指示进行的工作包括（）。

A.进行项目日常管理工作

B.进行工程结算

C.对不符合合同规定的任何工作进行返工

D.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换

E.实施任何因事故、不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作

【答案】：CD

6、根据标准施工合同通用条款的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（）。

A.物价浮动引起的价格调整

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.总包施工中受到分包商的干扰

【答案】：BCD

7、根据英国NEC《工程施工合同》，以下（）属于核心条款。

A.履约保证

B.保留金

C.所有权

D.风险和保险

E.补偿事件

【答案】：CD

8、以下有关材料设备招标与施工招标的说法，不正确的是（）。

A.材料设备招标与施工招标均可以采用公开招标或邀请招标的方式

B.材料设备招标与施工招标在招标程序上基本相同

C.材料设备招标中不得分包，但施工招标可以分包

D.材料设备招标与施工招标在评标的评审要素有所不同

E.材料设备招标与施工招标在评标量化比较方法上基本相同

【答案】：C

9、当事人以（）进行抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。

A.推土机

B.商务写字楼

C.大学教学楼

D.原材料

E.正在建造的幼儿园

【答案】：AD

10、建设工程施工项目投标人交纳的投标保证金，在招标过程中被没收的情形有（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.投标人在投标截止日前撤销投标文件

C.投标人在投标截止日前修改投标文件

D.中标人收到中标通知书后拒签合同

E.中标人未按招标文件规定提交履约担保

【答案】：AD

11、根据九部委设备采购合同的规定，设备付款的类型包括（）。

A.预付款

B.进度款

C.交货款

D.验收款

E.结清款

【答案】：ACD

12、依据FIDIC的《施工合同条件》规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有()

A.延误移交施工现场

B.不可预见的外界条件

C.施工遇到文物和古迹

D.后续法规的调整

E.不可抗力事件造成的损害

【答案】：BCD

13、根据《标准施工合同》，承包人的管理中属于质量检查的内容的有（）。

A.质量检查制度

B.材料和设备的检验

C.施工部位的检查

D.现场工艺试验

E.规范施工作业的操作程序

【答案】：BCD

14、建设工程勘察合同中，属于勘察人一般义务的是（）

A.依法纳税

B.完成全部勘察工作

C.发出开始勘察通知

D.保证勘察作业规范、安全和环保

E.避免勘探对公众与他人的利益造成损害

【答案】：ABD

15、在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是（）。

A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作

B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复

C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不超过2年

E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复

【答案】：BD

16、在施工合同履行中，有权凭履约保证索取赔偿的情形包括（）。

A.发包人中途毁约

B.承包人中途毁约

C.承包人任意中断工程，或不按规定施工

D.发包人破产、倒闭

E.承包人破产、倒闭

【答案】：BC

17、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，合同文件的组成部分包括（）。

A.合同协议书

B.专用合同条件

C.通用合同条件

D.业主要求

E.承包商建议

【答案】：ABCD

18、施工合同通用条款中要求进度付款申请单的主要内容包括（）

A.累计扣除的质量保证金

B.变更金额

C.本次应支付的预付款

D.索赔金额

E.本周期内实施的工程价款

【答案】：BCD

19、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.指定分包商由雇主或工程师选定

B.指定分包商应当与雇主、承包商共同订立分包合同

C.指定分包商完成的工作是招标文件中规定由承包商承包范围内的工作

D.承包商不对指定分包商的施工协调收取管理费

E.承包商不对指定分包商的违法行为承担责任

【答案】：A

20、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括()。

A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

B.施工中遇到了有考古价值的文物

C.发包人订购的设备不能按时到货

D.施工作业危及人身安全

E.发包人未能按时移交后续施工的现场

【答案】：BC

21、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。

A.发包人只能发包给法人

B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效

C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，处合同约定的勘察费1倍以上3倍以下的罚款

D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款

E.使用不可替代专有技术的工程勘察任务可直接发包

【答案】：AB

22、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有（）。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份

D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份

E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份

【答案】：ABCD

23、简明施工合同通用条款的标题包括（）。

A.施工设备和临时设施

B.施工控制网

C.工程质量

D.缺陷责任与保修责任

E.交通运输

【答案】：BCD

24、材料采购合同协议书中载明的签约合同价应包括（）。

A.卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出

B.买方履行义务的一切成本、费用和支出

C.卖方的合理利润

D.材料提前交付的保管费

E.双方约定的违约金

【答案】：AC

25、关于CM合同类型的表述中，正确的有（）。

A.CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理

B.与雇主签汀合同的CM承包商，属于建筑师或专业咨询机构

C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类

D.代理型CM合同，CM承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险

E.风险型CM合同，要求在设计阶段为雇主提供咨询服务并参与合同履行的管理

【答案】：ACD

26、根据《施工合同标准文本》规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商可以要求发包人补偿费用并顺延工期的包括（）。

A.基准资料有误引起的损失及拖延

B.隐蔽工程重新检验质量合格

C.发包人订购的设备提前交货

D.法规变化引起的价格调整

E.不可抗力不能按期竣工

【答案】：AB

27、勘察设计招标投标中，具体提供的资格审查资料包括有（）。

A.投标人基本情况表

B.近年财务状况表

C.近年完成的类似勘察设计项目情况表

D.近年发生的诉讼及仲裁情况

E.财务要求

【答案】：ABCD

28、在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括()。

A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误

B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任

C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错

D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知

E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告

【答案】：ABD

29、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有（）。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份

D.合同价格?100%金额的增值税发票正本一份

E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份

【答案】：ABCD

30、资格预审申请文件包括（）。

A.联合体协议书

B.申请人须知

C.近年财务状况

D.资格审查方法

E.正在施工的和新承接的项目情况表

【答案】：AC

31、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在复核“发包人要求”时未发现存在的错误而导致承包人费用增加时，由发包人承担责任的有()

A.引用的原始数据和资料错误

B.对工程的功能要求错误

C.对工程进度的要求不合理

D.试验和检验标准不准确

E.对项目生产工艺的要求错误

【答案】：ABD

32、安装工程一切险是承保安装机器、设备、储油罐、钢结构工程、起重机、吊车以及包含机械工程因素的各种建造工程的险种，保险人对下列原因造成的损失和费用不负责赔偿的有（）。

A.电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.冻灾、冰雹

D.维修保养或正常检修的费用

E.盘点时发现的短缺

【答案】：ABD

33、大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有（）。

A.出厂前的质量检验费

B.运输中破损的修理费

C.现场试运行费

D.保修期内的维护、修理费

E.运行、管理和维修人员培训费

【答案】：CD

34、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有（）。

A.该担保方式是质押

B.该担保方式是抵押

C.施工企业应当将汇票交付债权人

D.双方应当办理登记

E.汇票仍由施工企业保管

【答案】：AC

35、某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

【答案】：AC

36、根据《标准施工招标文件》通用条款规定，发生暂停施工的紧急情况时，承包人、监理人的行为不正确的是（）。

A.承包人不得先行暂停施工

B.承包人应及时提出暂停施工的书面请求，等待监理人指示

C.监理人应在接到书面请求后12小时内予以答复

D.监理人逾期未答复视为拒绝

E.暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障

【答案】：ABCD

37、根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。

A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段

B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应

C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求

D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理

E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据

【答案】：AB

38、根据《标准材料采购招标文件》，建设工程材料供货要求中应写明卖方提供的相关服务有（）。

A.为买方检验材料提供技术指导

B.为买方检验材料提供检测仪器设备

C.为买方使用供货材料提供培训

D.为买方购买的材料进行投保

E.可根据买方要求派遣技术人员到施工现场提供服务

【答案】：AC

39、下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（）。

A.承包人自检后书面通知工程师验收

B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验

C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验

D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验

E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延

【答案】：ABC

40、在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有()。

A.衡量法

B.物理实验法

C.理论换算法

D.查点法

E.抽检实验法

【答案】：ACD

41、确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括（）。

A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用

B.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价

C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

D.已标价工程量清单中无适用于