监理工程师之合同管理题库精选题库附答案【基础题】

监理工程师之合同管理题库精选题库附答案【基础题】第一部分单选题(50题)1、承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，责任后果包括（）。

A.增加的费用由承包人承担

B.增加的费用由发包人承担

C.工期给予顺延

D.应根据检查结果判断

【答案】：A

2、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。

A.向发包人索赔

B.向乙施工单位索赔

C.向监理单位索赔

D.自行承担

【答案】：A

3、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：C

4、关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】：D

5、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

【答案】：A

6、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。

A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标

B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段

C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价

D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案

【答案】：C

7、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔

【答案】：A

8、设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法正确的是（）。

A.竣工后试验是在工程竣工移交后进行的，因此应当由发包人负责进行

B.发包人负责提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等

C.发包人应提前14天将竣工后试验的日期通知承包人

D.如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人不得自行进行试验

【答案】：B

9、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A.按照报价单内类似工作的单价

B.参照报价单内类似工作的单价

C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价

D.如报价单内无类似工作的单价，参照设计单位提出的单价

【答案】：B

10、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()

A.颁发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.承包商提交结清单日

D.结清单生效日

【答案】：D

11、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度

【答案】：A

12、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。

A.招标选择供货商

B.询价选择供货商

C.直接向供货商订购

D.服务采购

【答案】：C

13、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同

【答案】：C

14、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

【答案】：A

15、取得工程设计专项资质的企业，可以承接（）。

A.本专项相应等级的专项工程设计业务

B.各行业、各等级的建设工程设计业务

C.相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务

D.本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务

【答案】：A

16、（）负责支付咨询顾问费用，（）负责支付专业分包商的费用。

A.雇主，承包商

B.雇主，项目经理

C.承包商，雇主

D.承包商，项目经理

【答案】：A

17、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。

A.供货商

B.铁路运输部门

C.监理工程师

D.供货商和铁路运输部门

【答案】：B

18、CM合同属于（）。

A.管理合同

B.管理承包合同

C.成本补偿合同

D.标价合同

【答案】：B

19、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争

【答案】：D

20、（2017年真题）合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

【答案】：C

21、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金

【答案】：B

22、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

【答案】：A

23、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。

A.5%，加上

B.5%，减去

C.20%，加上

D.20%，减去

【答案】：A

24、下列关于定标的说法，正确的是()

A.确定中标人的权力归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

【答案】：B

25、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。

A.主要形式是银行汇票

B.金额一般与预付款金额相同

C.有效期始于承包人收到预付款之日

D.有效期止于工程竣工之日

【答案】：B

26、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

【答案】：D

27、一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。

A.该合同是固定总价合同

B.承包商的投标价作为目标成本

C.工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法

D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付

【答案】：C

28、某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（）。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

【答案】：A

29、关于定标的说法，正确的是()

A.确定中标人的权利归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

【答案】：B

30、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标

【答案】：D

31、民事责任承担原则中，关于连带责任的承担描述正确的是（）。

A.权利人有权请求全部连带责任人承担责任，但不可以请求部分连带责任人承担责任

B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任

C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿

D.能够确定责任大小的，各自承担相应的责任

【答案】：C

32、建设工程设计合同，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.14

B.30

C.60

D.90

【答案】：D

33、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。

A.承包人，14天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人或发包人，21天

【答案】：D

34、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。

A.审查承包人提交的进度计划

B.修改承包人提交的进度计划

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查承包人进度计划的执行情况

【答案】：B

35、NEC合同文本是由（）编制的。

A.国际咨询工程师联合会

B.英国土木工程师学会

C.美国建筑师学会

D.我国建筑工程学会

【答案】：B

36、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。

A.最低投标价法

B.综合评标法

C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.综合评估法

【答案】：C

37、承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

【答案】：D

38、关于合同鉴证的说法，正确的是()

A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证

B.法律规定强制实施合同鉴证

C.合同鉴证的效力不限于我国国内

D.合同鉴证由工商行政管理机关作出

【答案】：D

39、6月1日，买卖双方签订建材买卖合同，6月10日双方签订了定金合同。6月15日，买方依约支付定金，6月16日卖方予以签收，则定金自（）起生效。

A.6月1日

B.6月10日

C.6月15日

D.6月16日

【答案】：C

40、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）。

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本

【答案】：A

41、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指()

A.监理合同注明的开始至完成的时间

B.监理合同约定的监理工作的日历天数

C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间

D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间

【答案】：C

42、下列关于资格预审程序的说法，错误的是（）。

A.资格预审分为初步审查和详细审查

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级

C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审

D.不允许低资质企业承揽高等级工程的施工

【答案】：B

43、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于()。

A.费用

B.追加合同价款

C.索赔款

D.可接受合同金额

【答案】：B

44、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21

【答案】：A

45、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.造价咨询机构

D.合同条款确定的该风险责任人

【答案】：D

46、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.监理单位

B.分公司

C.建设单位

D.施工企业

【答案】：D

47、监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为（）。

A.收到索赔通知书后的28天内

B.收到索赔通知书后的42天内

C.收到索赔意向通知书后的28天内

D.收到索赔意向通知书后的42天内

【答案】：B

48、下列不属于申请人须知总则的是（）。

A.纪律与监督

B.项目概况

C.资金来源

D.招标范围

【答案】：A

49、建设工程设计合同履行发包人的管理内容说法错误的是（）。

A.如委托监理，监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息在专用合同条款中指明

B.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作

C.发包人代表在授权范围内的行为由发包人代表承担法律责任

D.发包人的指示应盖有发包人单位章

【答案】：C

50、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）d内，将应支付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、下列属于标准施工合同通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。

A.取消合同中某一项工作转由其他人实施

B.改变合同中某一项工作的施工时间

C.改变合同中某一项工作的数量

D.改变已批准的施工工艺或顺序

E.改变合同工程的基线.标高.位置或尺寸

【答案】：BD

2、下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

【答案】：D

3、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有()

A.办理土地征用

B.向工程师提供工程进度计划

C.提供保证施工安全需要的围栏设施

D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

E.提供施工现场的地下管线资料

【答案】：AD

4、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。

A.监理人是施工合同的当事人

B.监理人是受发包人委托的发包人代表

C.监理人是发包人聘请的管理人

D.监理人属于发包人一方人员

E.监理人一切行为均遵照发包人的指示

【答案】：CD

5、按照《建设工程施工合同（示范文本）》对“设计变更”的规定,下列情况中属于设计变更的有()

A.减少合同中的约定的工程量

B.删减合同中约定的部分承包工作内容

C.提高合同中的约定的部分工程质量标准

D.增加附加工作内容

E.变更工程有关部分的基线

【答案】：A

6、关于建设工程施工合同竣工验收的表述中，正确的有（）。

A.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并立即发放工程接收证书

B.经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期

C.竣工验收不合格，监理人应按照验收意见发出指示。要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用

D.承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告

E.重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人第一次提交竣工验收报告的日期

【答案】：BCD

7、《标准施工招标文件》通用合同条款规定的“费用”包括（）。

A.承包人按照合同责任应承担的开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同给付的结算价款

D.发包人根据变更补偿给承包人的款额

E.承包人通过索赔获得的补偿款额

【答案】：AD

8、下列属于标准施工合同通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。

A.取消合同中某一项工作转由其他人实施

B.改变合同中某一项工作的质量

C.改变合同中某一项工作的数量

D.改变合同中某一项工作的施工时间

E.追加额外的工作

【答案】：BD

9、下列文件中，属于施工合同组成部分的有()

A.合同协议书

B.中标意向书

C.投标文件中的施工组织设计

D.工程量清单。

E.规范及有关技术文件

【答案】：AD

10、《简明标准施工招标文件》的适用条件包括（）。

A.工期不超过12个月

B.工期不超过20个月

C.技术相对简单

D.技术相对复杂

E.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

【答案】：AC

11、施工合同签订中，说法正确的有（）。

A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

B.评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人

C.联合体中标的，其履约担保由联合体各公司依据联合体协议分别提交

D.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还

E.发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失

【答案】：ABD

12、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的（）。

A.合同号

B.目的港

C.出发港

D.收货人编号

E.提单号

【答案】：ABD

13、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（）。

A.承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致

B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递减

C.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定的预付款金额

D.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额

E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同

【答案】：AB

14、依据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有()

A.采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动

B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定

C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款

E.当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释

【答案】：B

15、根据FIIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商在开工后向业主提交的进度计划中所包括的内容有（）。

A.保证进度如期实现承诺书

B.工程各主要阶段的预期安排

C.各项重要校验工作的顺序安排

D.各项重要试验的时间安排

E.计划采取的赶工方案及措施

【答案】：BCD

16、发生承包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是（）。

A.监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定期限内改正

B.发包人应向承包人发出整改通知，要求其在指定期限内改正

C.发出整改通知28天后承包人仍不纠正违约行为，监理人可向承包人发出解除合同通知

D.发出整改通知28天后承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知

E.违约导致的费用增加和（或）工期延误由承包人承担

【答案】：AD

17、设计施工总承包方式的优点包括（）。

A.单一的合同责任

B.固定工期、固定费用

C.可以缩短建设周期

D.减少承包人的索赔

E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

【答案】：ABCD

18、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，属于业主的主要责任和义务的有（）

A.发出变更通知

B.审核承包商文件

C.建立质量保证体系

D.为承包商提供协助和配合

E.准备并负责业主设备

【答案】：ABD

19、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰

【答案】：BCD

20、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列工作中，属于监理人附加工作的有()。

A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作

B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作

C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量和应支付款项的确认

D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法

E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续

【答案】：BD

21、机电设备采购招标范围不属于伴随服务内容包括（）。

A.提供合同约定的货物

B.负责所供货的设备监造

C.所供货物的运输

D.所供设备的组装

E.所供设备的试运行

【答案】：AB

22、材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法正确的有（）。

A.以货物到达招标人指定的到货地点为依据

B.应当计入运输.保险费

C.应当计入技术商务偏离加价

D.不含增值税

E.缺漏项加价不应计入

【答案】：ABC

23、根据《标准资格预审文件》的规定，以下（）通过资格预审。

A.投标人为本项目的代建人

B.投标人为招标人的某地子公司

C.投标人为本项目的招标代理

D.本项目招标当年有骗取中标的行为

E.设计施工总承包项目中，投标人为项目的设计单位

【答案】：B

24、下列关于设计施工总承包合同的特点，说法正确的是（）。

A.合同责任单一

B.固定工期、固定费用

C.减少设计变更

D.建设周期长

E.增加承包人的索赔

【答案】：ABC

25、设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。

A.符合法律法规.规范标准的强制性规定和发包人要求

B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可

C.注明工程合理使用寿命年限

D.可以指定生产厂及供应商

E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

【答案】：AC

26、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工中因（）引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期、增加费用和支付合理利润。

A.发包人负责提供的设备未按时到位

B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误

C.发生不可抗力

D.承包人原因进行施工方案调整

E.承包人施工机械故障

【答案】：AB

27、下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

【答案】：AC

28、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法中，不正确的是（）。

A.鼓励施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

B.按建筑面积计收保险费的项目，意外伤害保险的期间，从工程开工或材料设备动至工地时开始

C.意外伤害保险的责任包括身故责任和伤残责任

D.被保险人因遭受意外伤害事故下落不明的，意外伤害保险不承担保险责任

E.按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至施工合同规定的工程竣工之日止

【答案】：BD

29、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款可列入施工进度付款证书的内容有（）。

A.按合同约定截至本次付款周期末已实施工程的价款

B.按合同约定应增加的变更金额

C.按合同约定已确认质量不符合要求项的工程价款

D.按合同约定应支付的预付款和扣还预付款

E.按合同约定应扣减的质量保证金

【答案】：ABD

30、施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，正确的有()。

A.保证合同无效

B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任

C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失

D.材料供应商可以要求建设单位付款

E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任

【答案】：D

31、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。

A.投标人应提交规定金额的投标保证金，但数额不得超过招标项目估算价的20%

B.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金

C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

D.投标保证金主要保证投标人在投标有效期内不得撤销投标书，中标后不得无正当理由拒绝签订合同或拒绝提交履约保函

E.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算

【答案】：CD

32、根据《标准施工总承包招标文件》，下列的说法正确的有（）。

A.采用无条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人承担责任

B.采用无条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人不承担责任

C.采用有条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人承担责任

D.采用有条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人不承担责任

E.发包人要求引用的原始数据错误，责任由发包人承担

【答案】：AD

33、建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有（）。

A.卖方应在施工场地卸货后将合同材料交付给买方

B.交付导致材料的所有权发生转移

C.材料毁损的风险，交付前由卖方承担

D.材料灭失的风险，在合同订立后即由买方承担

E.买方签发收货清单代表对合同材料的接受

【答案】：ABC

34、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有（）。

A.在施工现场设立专门的质量检验机构

B.施工人员的质量教育和技术培训

C.严格执行规范和操作规程

D.现场施工人员的职称和职业资格审查

E.定期考核施工人员的劳动技能

【答案】：ABC

35、机电设备采购招标范围不属于伴随服务内容包括（）。

A.提供合同约定的货物

B.负责所供货的设备监造

C.所供货物的运输

D.所供设备的组装

E.所供设备的试运行

【答案】：ABC

36、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括()

A.没有按照招标文件要求提供担保

B.报价金额的大小写不一致

C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

D.货物包装方式高于招标文件要求

E.货物检验标准低于招标文件要求

【答案】：BCD

37、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，下列说法不正确的是（）。

A.应当及时通知对方解除合同

B.合同解除后，承包人应撤离施工场地

C.合同解除后，已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同

D.合同解除后，不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由发包人承担

E.合同解除后，因未及时退货造成的损失由发包人承担

【答案】：C

38、事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起（）的客观现象。

A.合同法律关系产生

B.合同法律关系变更

C.合同法律关系消灭

D.合同法律关系转移

E.合同法律关系冻结

【答案】：ABC

39、按照《建设工程施工合同》的规定，“合同工期”包括()。

A.承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限

B.按照合同条款通过变更应给予顺延工期的时间

C.承包商原因导致的工期顺延

D.不可抗力导致的工期顺延

E.发包商原因导致的工期顺延

【答案】：ABD

40、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有（）。

A.因发包人原因导致的暂停施工

B.未按合同约定及时支付预付款、进度款

C.承包人未按已确认修改的设计文件实施

D.发包人提供的基准资料错误

E.异常不利的气候条件

【答案】：ABD

41、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有()

A.工程验收时未发现的施