监理工程师之合同管理题库及参考答案（能力提升）

监理工程师之合同管理题库及参考答案（能力提升）第一部分单选题(50题)1、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。

A.供货商

B.铁路运输部门

C.监理工程师

D.供货商和铁路运输部门

【答案】：B

2、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（）。

A.成立

B.不成立

C.取决于被代理人是否追认

D.取决于代理人是否申请被代理人确认

【答案】：A

3、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

【答案】：B

4、关于经评审的最低投标价法的说法，不正确的有（）。

A.该方法适用于具有通用技术、性能标准的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在详细评审阶段

C.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

D.投标人不得低于成本的价格报价

【答案】：B

5、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A.著作权归发包人享有

B.建筑物形象使用收益权归承包人享有

C.专利技术使用费包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】：C

6、下列选项中不能作为履约担保金的是（）。

A.保兑支票

B.银行汇票

C.现金支票

D.银行保函

【答案】：D

7、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.勘察合同

B.仓储合同

C.施工合同

D.监理合同

【答案】：A

8、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的()部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用

【答案】：A

9、工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。

A.分包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人

【答案】：D

10、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（）。

A.对招标文件实质性要求存在偏差

B.对招标文件非实质性要求存在偏差

C.对招标文件非实质性要求的偏差未超出允许的偏差范围

D.对招标文件非实质性要求的偏差超出允许的偏差范围

【答案】：C

11、关于施工投标保证的表述中，符合《招标投标法实施条例》规定的是（）。

A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金

B.投标保证金除现金外，只能是银行出具的银行保函、现金支票

C.投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的20％

D.投标保证金应当由投标人在提交投标文件前3d递交给招标人

【答案】：A

12、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务

C.延迟交付材料金额每周为0.5%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%

【答案】：C

13、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。

A.施工单位

B.监理单位

C.材料供应商

D.项目经理

【答案】：A

14、在应用膳食平衡宝塔进行膳食结构评价时应注意（）。

A.奶制品和豆制品需要进行折算后才能相加

B.每天必须严格遵守平衡膳食宝塔的数量和比例摄取食物

C.只要能满足平衡膳食宝塔的总量就可以，不必考虑三餐分配问题

D.食物的选择因人因地而异，特殊情况可以适当调整

E.只要经常遵循宝塔各层各类食物的大体比例就可以

【答案】：A

15、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是（）

A.设计单位

B.工程咨询单位

C.监理单位

D.材料设备供应单位

【答案】：A

16、英国NEC合同文本中规定，（）都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。

A.项目经理和分包商

B.项目经理和承包商

C.承包商和公用事业部门

D.分包商和地方行政机关代表

【答案】：B

17、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。

A.仅补偿承包人费用，不补偿利润

B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润

C.既补偿承包人费用，又补偿利润

D.仅补偿利润部分，不补偿承包人费用

【答案】：C

18、勘察设计招标文件内容不包括（）

A.评标办法

B.投标人须知

C.合同条款及格式

D.技术经济指标要求

【答案】：D

19、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A.建筑物

B.施工工程技术

C.施工工程款

D.工程施工行为

【答案】：D

20、依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人在施工准备阶段应当完成的工作。

A.负责施工现场的安全保卫

B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作

C.审查施工实施方案

D.组织设计交底

【答案】：C

21、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。

A.对方当事人降低注册资金

B.对方当事人银行贷款数额激增

C.对方当事人的法定代表人变更

D.对方当事人经营状况严重恶化

【答案】：D

22、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权

【答案】：C

23、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%

【答案】：B

24、14.下列符合合同变更条件的是（）。

A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续

B.变更应经授权人签字且盖章后实施

C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期

D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限

【答案】：A

25、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，后又组织竣工验收合格的，该工程竣工日期应为（）。

A.提交竣工验收申请报告日

B.竣工验收合格日

C.签发工程接收证书日

D.转移占有建设工程日

【答案】：D

26、买方自行承担在卖方所在地受领货物后运至国内施工现场的运输费用和保险费的价格称之为（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.EXW价

D.CIP价

【答案】：C

27、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担

【答案】：D

28、下列关于不利物质条件的说法不正确的是（）。

A.不利物质条件属于发包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应暂停施工，并通知监理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担

D.不利物质条件不包括不利气候条件

【答案】：B

29、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单

【答案】：B

30、材料设备采购合同的分类描述中，不正确的是（）。

A.凭样品买卖的当事人应当封存样品

B.试用买卖在试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买

C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同

D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大,一般都采用非即时买卖合同，

【答案】：B

31、运动的四要素包括（）。

A.运动类型

B.运动强度

C.运动持续时间与频率

D.以上均是

【答案】：D

32、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

【答案】：D

33、标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。

A.5；无条件

B.7；无条件

C.10；50%

D.14；80%

【答案】：B

34、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程师助手相当于我国的监理员

B.雇主可以直接向工程师助手指派任务

C.工程师可以向工程师助手付托部分权力

D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示

【答案】：C

35、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】：A

36、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.AB银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元

【答案】：A

37、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D

38、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。

A.人员成本

B.材料成本

C.设备成本

D.分包成本

【答案】：A

39、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是（）。

A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

【答案】：D

40、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4 万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

【答案】：D

41、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()

A.改变工程的标高和基线

B.增加合同中约定的工程量

C.提高合同中约定的质量标准

D.改变施工作业的顺序和时间

【答案】：C

42、根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B

43、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.股份公司

D.合伙企业

【答案】：B

44、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改

【答案】：C

45、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.查点法

D.经验鉴别法

【答案】：D

46、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】：C

47、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.专用条款

B.通用条款

C.中标通知书

D.合同协议书

【答案】：D

48、轻度活动相当能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01

【答案】：C

49、关于建设工程合同的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.建设工程合同的标的是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同

【答案】：D

50、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。

A.设计和施工由同一承包人承担的工程

B.总投资为9000万元的非政府投资工程

C.工期为10个月的小型工程

D.工期紧、技术难度大的工程

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构的评审内容包括（）。

A.施工方案的技术措施

B.质量、安全、环境保护管理体系与措施

C.工程进度计划、资源配置计划

D.技术负责人及主要管理人员配置

E.工程投资绩效评审方案

【答案】：ABC

2、（2018年真题）关于风险型CM合同模式的说法，正确的有（）。

A.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.CM承包商在保证工程最大费用的前提下完成工程施工任务

【答案】：ABD

3、施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括（）。

A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可

B.取得爆破作业资质证件

C.与相邻建筑物所有人进行协调

D.作好施工现场的安全防护工作

E.保护相邻建筑物

【答案】：BD

4、九部委材料、设备采购合同文本均由（）构成。

A.通用合同条款

B.专用合同条款

C.合同附件格式

D.中标通知书

E.预付款担保

【答案】：ABC

5、根据《标准资格预审文件》，资格预审的方法有（）。

A.合格制

B.有限数量制

C.综合评分法

D.经评审的最低投标价法

E.最低评标价法

【答案】：AB

6、以下关于投标人提出异议及踏勘现场的说法中正确的是（）。

A.投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前，以书面形式提出

B.招标人将在收到异议之日起5日内作出答复

C.投标人应自理准备和参加投标活动、踏勘现场发生的费用

D.招标人对异议作出答复前，继续招标投标活动

E.招标人不对投标人据招标人对踏勘现场中对周边情况的介绍作出的判断和决策负责

【答案】：C

7、风险型CM承包商对业主委托范围的工作，（）。

A.可以自己承担部分施工任务

B.应当全部由分包商实施

C.不得全部由分包商实施

D.自己施工部分在CM工作范围内

E.自己施工部分不在CM工作范围内

【答案】：A

8、材料采购招标中，材料评标总价包含（）。

A.出厂价

B.运输费

C.缺漏项加价

D.技术、商务偏差加价

E.安装费

【答案】：ABCD

9、根据《机电产品国际标准招标文件（试行）》投标分项标价表应包括的内容有（）。

A.专用工具

B.主要功能

C.技术服务

D.标准附件

E.备品备件

【答案】：ACD

10、下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有()。

A.招标文件

B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

C.技术文件中提供的地质资料

D.工程师发布的书面指令

E.检查和试验记录

【答案】：CD

11、抵押权自登记时生效的包括（）。

A.生产设备

B.交通运输工具

C.已建成的建筑物和其它土地附着物

D.正在建造的建筑物

E.正在建造的船舶

【答案】：CD

12、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰

【答案】：BCD

13、下列合同法律关系主体中，属于法人的有（）。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施I企业法定代表人

【答案】：BC

14、根据《标准施工招标文件》，施工准备阶段承包人的义务包括（）。

A.编制施工实施计划

B.现场查勘

C.提出开工申请

D.开工通知

E.组织设计交底

【答案】：ABC

15、某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，下列（）资料错误在承包人复核时未被发现，但其导致的损失仍由发包人承担。

A.发包人要求中引用的原始数据和资料

B.对工程的工艺安排

C.试验和检验标准

D.对某工程部分功能的要求

E.承包人可以核实的数据

【答案】：ABCD

16、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的的说法，正确的有（）。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

【答案】：ABD

17、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构的评审内容包括（）。

A.施工方案的技术措施

B.质量、安全、环境保护管理体系与措施

C.工程进度计划、资源配置计划

D.技术负责人及主要管理人员配置

E.工程投资绩效评审方案

【答案】：ABC

18、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，以下有关分包的说法，正确的是（）。

A.承包商不得将整个工程分包出去

B.只有在专用合同条件中没有限制分包的部分，承包商才能分包

C.承包商应对任何分包商及其人员的行为承担连带责任

D.银皮书比新红皮书中承包商选择分包商的权力小

E.承包商需在向业主通知分包商情况

【答案】：ABC

19、设计施工总承包合同文件中规定，承包人建议书包括（）。

A.分包人的施工方案

B.承包人的工程设计方案和设备方案的说明

C.分包方案

D.承包方案

E.对发包人要求中的错误说明

【答案】：BC

20、作为投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同分为（）。

A.财产保险合同

B.人身保险合同

C.建筑工程一切险

D.安装工程一切险

E.工伤保险

【答案】：AB

21、勘察人必须具备的条件包括（）。

A.依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格

B.除法人以外的任何其他组织和个人符合相关条件的均可成为承包人

C.建设工程勘察合同的承包方须持有建设行政主管部门核发的施工许可证

D.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建没活动

E.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书，而且应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察

【答案】：AD

22、关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有（）。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

【答案】：A

23、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有()

A.汽车

B.土地

C.土地所有权

D.支票

E.可以转让的商标专用权

【答案】：D

24、（2019年真题）关于招标投标过程中标底的说法，正确的有（）。

A.招标项目均应编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布

D.标底只能作为评标的参考

E.可以根据标底确定最低投标限价

【答案】：BCD

25、因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人可能承担的责任包括（）。

A.负法律责任

B.免收直接受损失部分的勘察费

C.负行政责任

D.支付赔偿金

E.吊销勘察机构资质

【答案】：ABD

26、《标准施工招标文件》通用合同条款规定的“费用”包括（）。

A.承包人按照合同责任应承担的开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同给付的结算价款

D.发包人根据变更补偿给承包人的款额

E.承包人通过索赔获得的补偿款额

【答案】：AD

27、根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有（）。

A.总承包合同的承包人必须是联合体

B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件

C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系

D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议

E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容

【答案】：BD

28、根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标法实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

【答案】：BCD

29、工程建设涉及的主要种类有（）。

A.建筑工程一切险

B.勘察设计一切险

C.安装工程一切险

D.机器损坏险

E.工程中的一切险

【答案】：ACD

30、招标人根据标准施工招标文件编制招标文件的做法正确的是（）。

A.应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.应根据项目的具体特点和实际需要引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”

C.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要

D.“投标人须知前附表”需要考虑招标项目的具体特点和实际需要

E.应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”

【答案】：D

31、能够引起合同法律关系产生,变更和消灭的情形有（）。

A.发生法律效力的法院判决

B.仲裁机构发生法律效力的裁决

C.因战争导致在建工程合同工期延长

D.代理发生变化

E.物价正常波动

【答案】：ABC

32、（2017年真题）根据《标准施工合同》，关于工程保险的说法，正确的有（）。

A.进场材料和工程设备保险手续应由发包人办理

B.必须以发包人和承包人的共同名义投保

C.由承包人负责投保并承担办理保险的费用

D.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

E.必须以全部建安工程费作为投保的保险金额

【答案】：BCD

33、工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括()

A.施工现场记录

B.各类财务凭证

C.合同履行过程中往来信函

D.招标文件

E.汇率变化表

【答案】：ABC

34、工程设计合同履行过程中，发包人的责任有（）。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

【答案】：BCD

35、境外供货的中型机电设备分项报价表中，应填报的信息有（）。

A.型号和规格

B.原产地和制造商名称

C.FOB/FCA单价

D.CIF/CIP总价

E.至最终目的地的运费和保险费

【答案】：ABCD

36、资格审查分为（）。

A.资格预审

B.资格终审

C.资格面神

D.资格后审

E.资格现审

【答案】：AD

37、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包招标文件的组成包括（）。

A.招标公告

B.投标人须知

C.工程量清单

D.技术标准及要求

E.发包人要求

【答案】：AB

38、施工合同通用条款中要求进度付款申请单的主要内容包括（）

A.累计扣除的质量保证金

B.变更金额

C.本次应支付的预付款

D.索赔金额

E.本周期内实施的工程价款

【答案】：BCD

39、依据《担保法》的规定，关于定金的表述中，正确的有（）。

A.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金

B.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的15％

C.定金合同可以采用书面或口头形式，并在合同中约定交付定金的期限

D.定金合同从约定交付定金之日生效

E.给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金

【答案】：A

40、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。

A.澄清发给所有投标人

B.澄清不说明问题的来源

C.对于规定时间后提出的澄清请求不予回复

D.投标预备会后拒绝向所有投标人发送澄清

E.澄清发出的时间距投标截止日期不足15天的，延长投标截止日期

【答案】：ABC

41、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的（）。

A.重心

B.合同号

C.目的港

D.起吊点

E.发货标记

【答案】：BC

42、根据英国NEC《工程施工合同》，关于风险预警机制早期警告的说法，正确的是（）。

A.项目经理和承包商都可以要求召开早期预警会议

B.早期预警会议