监理工程师之合同管理题库精选题库（A卷）

监理工程师之合同管理题库精选题库（A卷）第一部分单选题(50题)1、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()

A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定

B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

【答案】：D

2、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。

A.表明从发出该通知时间开始工作

B.与“开工通知”的说法相同

C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期

D.该通知是由发包人发出的

【答案】：C

3、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

【答案】：C

4、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()

A.工程维修

B.清理施工现场

C.报送竣工报表

D.财务结算

【答案】：D

5、根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%

【答案】：C

6、投标保证金（）。

A.不记利息

B.如是现金不计利息，如是保函则计息

C.按银行同期存款利息计息

D.按银行同期贷款利息计息

【答案】：C

7、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

【答案】：C

8、在全部设计施工阶段的总承包合同工作中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】：B

9、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。

A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同

B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付

D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复

【答案】：B

10、根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别自发包人和承包人负责担保

B.均自发包人负责担保

C.分别自承包人和发包人负责担保

D.均自承包人负责担保

【答案】：D

11、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。

A.均采用无条件担保

B.分别采用无条件担保和有条件担保

C.均采用有条件担保

D.分别采用有条件担保和无条件担保

【答案】：A

12、施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）d内，将进度应付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D

13、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。

A.发包人代表

B.发包人

C.勘察人

D.勘察人的项目负责人

【答案】：B

14、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内

【答案】：D

15、《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.投标函

B.中标通知书

C.工程量清单

D.合同协议书

【答案】：D

16、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

【答案】：B

17、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内

【答案】：D

18、关于勘察成果的说法，错误的是（）。

A.应根据勘查成果文件进行工程设计

B.应根据勘查成果文件组织施工

C.勘查成果应真实、准确

D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果

【答案】：D

19、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

【答案】：A

20、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()

A.工程规划设计的建议权

B.工程款支付审核和签认权

C.工程项目设计标准的认定权

D.协调工程项目有关协作单位的主持权

【答案】：C

21、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）

A.质押担保

B.抵押担保

C.保证担保

D.留置担保

【答案】：C

22、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于违约责任的说法，正确的是（）。

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

【答案】：A

23、业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报（）价。

A.FO

B.CIF

C.FCA

D.CIP

【答案】：A

24、()应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

A.政府部门

B.承包人

C.分包人

D.发包人

【答案】：D

25、关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。

A.设计招标文件无法提出技术经济指标

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

【答案】：D

26、运动的四要素包括（）。

A.运动类型

B.运动强度

C.运动持续时间与频率

D.以上均是

【答案】：D

27、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D

28、根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.30天

B.60天

C.90天

D.180天

【答案】：C

29、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。

A.2900万元，3000万元

B.2900万元，2900万元

C.3100万元，3000万元

D.3100万元，2900万元

【答案】：A

30、下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。?

A.变更

B.价款调整

C.索赔

D.暂估价

【答案】：D

31、根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。

A.履约保证

B.承包商预付款

C.区段竣工

D.测试和缺陷

【答案】：D

32、婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（）。

A.营养良好

B.营养不良

C.骨骼发育不良

D.智力障碍

【答案】：B

33、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改

【答案】：C

34、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

【答案】：D

35、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人

【答案】：C

36、某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2013年2月5日开始动工。2013年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止

【答案】：A

37、关于吊顶变形缝的结构要求，错误的是()

A.在建筑物变形缝处吊顶也应该设变形缝

B.吊顶变形缝的宽度可根据装修需要变化

C.吊顶变形缝处主次龙骨和面板都需断开

D.吊顶变形缝应考虑防火防水隔声等要求

【答案】：B

38、以下标书应当被否决的有（）。

A.投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的

B.报价高于成本价

C.报价高于标底

D.投标文件中出现了明显的数字错误

【答案】：A

39、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。

A.仅补偿承包人费用，不补偿利润

B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润

C.既补偿承包人费用，又补偿利润

D.仅补偿利润部分，不补偿承包人费用

【答案】：C

40、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。

A.交付

B.核验

C.清点

D.签约

【答案】：A

41、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。

A.设计方案不一定最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.减少承包人的索赔

【答案】：B

42、在全部设计施工阶段的总承包合同工作中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】：B

43、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（）之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

【答案】：B

44、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。

A.衡量法

B.经验鉴别法

C.物理检验法

D.化学分析法

【答案】：A

45、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。

A.三分之一

B.四分之一

C.五分之一

D.六分之一

【答案】：C

46、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》

【答案】：A

47、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。

A.蓝皮书

B.白皮书

C.绿皮书

D.银皮书

【答案】：D

48、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法

【答案】：B

49、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表

【答案】：C

50、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。

A.资格预审文件的发售时间应不少于5日

B.给潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日

C.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间

D.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出

E.招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复

【答案】：AC

2、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有（）。

A.总承包合同的承包人应当是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

【答案】：CD

3、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权（）。

A.提出赔偿要求

B.提出价格调整要求

C.提出延长工期要求

D.解除合同

E.终止合同

【答案】：BD

4、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法不正确的是（）。

A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止

B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔

C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任

D.对接收证书颁发前业主已经使用的部分，照管责任仍自颁发工程接收证书之日起转由业主承担

E.从合同终止之日起，承包商不再承担工程照管责任

【答案】：ABCD

5、施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，正确的有()。

A.保证合同无效

B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任

C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失

D.材料供应商可以要求建设单位付款

E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任

【答案】：D

6、下列关于英国土木工程师学会颁布的NEC系列合同文件说法正确的是（）。

A.NEC系列合同条件主要包括工程施工合同、工程施工分包合同、专业服务合同

B.工程施工合同（ECC）核心条款包括付款、补偿事件、所有权、风险和保险、保留金、提前竣工奖金等

C.成本补偿合同适用于工程范围很不确定且急需尽早开工的项目，工程成本部分实报实销，在根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法

D.早期警告目的在于鼓励项目经理和承包商对可能影响工程的事件及早发出警告，防范未来风险的发生或降低其不利影响

E.为清除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件，计价原则是：若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对业主最有利的解释进行计价

【答案】：C

7、发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制标准

C.委托监理单位进行项目管理

D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程

E.直接指定分包人分包专业工程

【答案】：AB

8、关于风险CM模式的说法，正确的有（）。

A.CM合同属于管理承包合同

B.CM合同采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

D.CM承包商属于专业咨询机构

E.CM承包商在工程设计阶段参与合同管理

【答案】：ABC

9、同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的方法有（）。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

【答案】：ACD

10、下列有关违约金的表述中，错误的有()

A.合同中必须约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行

D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金

E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务

【答案】：ACD

11、根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有（）。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

【答案】：BCD

12、建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失不负责赔偿。

A.设计错误引起的损失和费用

B.维修保养或正常检修的费用

C.暴雨、洪水、水灾、冻灾

D.外力引起的机械或电气装置的本身损失

E.盘点时发现的短缺

【答案】：AB

13、施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在工程中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则()

A.承包人负责拆除

B.承包人承担因此发生的费用

C.发包人承担因此发生的费用

D.延误的工期不予顺延

E.已完成的工程应予计量支付

【答案】：ABD

14、在施工合同履行中，有权凭履约保证索取赔偿的情形包括（）。

A.发包人中途毁约

B.承包人中途毁约

C.承包人任意中断工程，或不按规定施工

D.发包人破产、倒闭

E.承包人破产、倒闭

【答案】：BC

15、根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中的通用合同条款，勘察和设计合同价格应包括的内容有（）

A.收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作的费用

B.工程施工期间配合及现场服务的费用

C.工程勘察和设计服务应繳纳的增值税税金

D.发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测的费用

E.发包人未按期支付费用导致的逾期付款违约金

【答案】：AC

16、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，后来又办理了抵押登记，下列说法正确的是（）。

A.设备转移给银行占有

B.抵押权自签订之日起设立

C.抵押权自登记之日起设立

D.抵押权设立后能够对抗善意第三人

E.抵押权登记前不得对抗善意第三人

【答案】：B

17、建筑工程一切险中，保险人对（）原因造成的损失不负责赔偿。

A.设计错误引起的损失和费用

B.因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用

C.外力引起的机械或电气装置的本身损失

D.盘点时发现的短缺

E.除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失

【答案】：ABD

18、下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）

A.具有独立订立合同的能力

B.良好的银行信用

C.完善的质量保证体系

D.相应的资金来源

E.良好的商业信誉

【答案】：ABC

19、（2019年真题）对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（）。

A.单一的合同责任

B.减少发包人对承包人的检查

C.减少承包人的索赔

D.固定工期

E.减少设计变更

【答案】：ACD

20、关于风险CM模式的说法，正确的有（）。

A.CM合同属于管理承包合同

B.CM合同采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

D.CM承包商属于专业咨询机构

E.CM承包商在工程设计阶段参与合同管理

【答案】：ABC

21、卖方按合同约定交付全部合同设备后，应当同时提交的其他资料包括（）。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份

D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份

E.设备材料的组成清单

【答案】：ABCD

22、材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，应以（）的方式承担违约责任。

A.消除影响

B.继续履行

C.赔偿损失

D.恢复原状

E.采取补救措施

【答案】：BC

23、下列有关隐蔽工程与重新检验的表述，正确的有()。

A.承包人自检后书面通知监理人验收

B.监理人接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验

C.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验

D.若监理人已经在验收合格记录上签字，监理人只能在有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验

E.重新检验如果不合格，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担

【答案】：ABC

24、在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

【答案】：AC

25、根据标准施工合同，可以给承包人补偿工期费用和利润的情形有（）。

A.监理人的指示延误或错误指示

B.发包人提供的材料和工程设备提前交货

C.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求

D.异常恶劣的气候条件

E.法规变化引起的价格调整

【答案】：AC

26、机电设备招标的承包范围所包括的伴随服务内容有（）。

A.实施所供货物的现场组装和试运行

B.在卖方厂房就所供货物的组装

C.一定期限内对所供货物实施运行，可免除卖方在合同保证期间所承担的义务

D.不包含货物维修所需的专用工具

E.对买方的运行.管理和维修人员进行培训需收取费用

【答案】：AB

27、当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括()。

A.放弃对其他人的到期债权

B.无偿转让财产

C.怠于行使其到期债权

D.未按合同提供担保

E.未按约定投保工程险

【答案】：AB

28、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，该合理时间表述正确的是（）。

A.自发出招标文件之日起计算

B.自招标文件停止发售之日起计算

C.自发出招标公告之日起计算

D.不少于20日

E.不少于15日

【答案】：AD

29、材料采购招标中，投标人（）的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。

A.投标保函的有效期不足

B.单价计算结果和总价不一致

C.没有提供资格证明文件

D.有法定代表人的签字和盖章

E.技术规格中响应虚假投标的内容

【答案】：AC

30、大型设备的采购，除了交货阶段的工作外，往往还需包括（）和保修等方面的条款约定。

A.设备生产制造阶段

B.设备安装调试阶段

C.设备试运行阶段

D.设备性能达标检验

E.设备组装检验阶段

【答案】：ABCD

31、关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有（）。

A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力

B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

C.资格后审在评标后定标前进行

D.资格后审和资格预审的时间不同

E.资格后审的内容比资格预审少

【答案】：ABD

32、工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有（）。

A.保险责任不同

B.安全生产管理职责不同

C.劳务人员管理方式不同

D.施工组织不同

E.施工质量责任期限不同

【答案】：AD

33、根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()。

A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿

B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿

C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿

D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿

E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿

【答案】：ACD

34、根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括（）。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

【答案】：ABD

35、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件应说明的内容包括（）。

A.功能要求

B.工程范围

C.工艺安排或要求

D.价格清单

E.技术要求

【答案】：ABC

36、建设工程合同中可以约定的民事责任承担方式包括（）。

A.消除影响

B.赔礼道歉

C.罚金

D.暂扣或者吊销许可证

E.恢复名誉

【答案】：AB

37、施工企业所有的房产出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有()

A.投标人提交的投标文件被确认无效

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

D.中标后，投标人拒绝订立合同

E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同

【答案】：CD

38、建设工程合同管理的基本方法有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.建立合同管理目标控制

B.建立合同管理评估制度

C.建立合同管理行政审查和备案制度

D.建立合同管理人员执业资格制度

E.推行合同示范文本制度

【答案】：A

39、在工程勘察设计的评标中，详细评审阶段，评标委员会按招标文件中规定的量化因素和分值进行打分，分值构成包括（）。

A.资信业绩

B.投标人资产

C.勘察纲要或设计方案

D.投标报价

E.其他因素

【答案】：ACD

40、材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法正确的有（）。

A.以货物到达招标人指定的到货地点为依据

B.应当计入运输.保险费

C.应当计入技术商务偏离加价

D.不含增值税

E.缺漏项加价不应计入

【答案】：ABC

41、合同评审主要包括下列内容（）

A.合法性、合规性评审

B.合理性、可行性评审

C.合同严密性、完整性评审

D.合同强制性，综合性评审

E.合同风险评估

【答案】：ABC

42、依据FIDIC《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有()

A.工程师负责分包商施工的协调管理