监理工程师之合同管理题库加答案

监理工程师之合同管理题库加答案第一部分单选题(50题)1、某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

【答案】：B

2、（）情况下，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

A.监理人复核时发现发包人要求的错误

B.监理人复核时未发现发包人要求的错误

C.承包人复核时发现发包人要求的错误

D.承包人复核时未发现发包人要求的错误

【答案】：D

3、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。

A.不利物质条件属于承包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担

D.不利物质条件包括不利气候条件

【答案】：B

4、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

【答案】：A

5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A.B银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元

【答案】：A

6、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。

A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

【答案】：A

7、保修期自（）起算。

A.开工日

B.约定竣工日

C.缺陷责任期

D.实际竣工日

【答案】：D

8、关于保证人资格的说法正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为担保人

【答案】：B

9、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（）。

A.形式评审标准

B.资格评审标准

C.响应性评审标准

D.施工组织设计和项目管理机构评审标准

【答案】：D

10、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.设计单位

B.工程咨询单位

C.监理单位

D.材料设备供应单位

【答案】：A

11、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。

A.施工单位

B.监理单位

C.材料供应商

D.项目经理

【答案】：A

12、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56

【答案】：C

13、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）

A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人

B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人

C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段

D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货

【答案】：C

14、《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括（）。

A.履约担保

B.预付款担保

C.合同协议书

D.投标保证金

【答案】：D

15、根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务

C.延迟交付设备金额每周为0.08%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%

【答案】：C

16、勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。

A.道路

B.绿化

C.市政设施

D.本工程区域内的临时占地

【答案】：D

17、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。

A.视为合同材料不符合质量标准

B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金

C.质量合格情况待定

D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准

【答案】：B

18、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分不可抗力的后果责任。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

【答案】：D

19、根据《标准施工合同》，关于缺陷责任期说法正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，发包人负责修复

C.缺陷责任期内修复费用由承包人承担

D.发包人原因致使工程不能按原定目标使用时，承包人有权要求延长其缺陷责任期

【答案】：A

20、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。

A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收

B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元

C.若卖方不能交付货物，应返还50万元

D.若卖方不能交付货物，应返还40万元

【答案】：B

21、FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。

A.不计入合同价格之内

B.用于不可预见项目使用

C.由工程师或承包商代表控制使用

D.专门用于承包商施工范围内工程使用

【答案】：B

22、关于投标人资格审查的说法，正确的是（）。

A.工程设计行业资质只设甲级

B.取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务

C.判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量

D.通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平

【答案】：C

23、下列合同计价方式中，最不利于业主投资控制，业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是（）。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同

【答案】：D

24、（2017年真题）建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

【答案】：B

25、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认

【答案】：B

26、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。

A.1个月

B.15日

C.5日

D.3日

【答案】：C

27、买方自行承担在卖方所在地受领货物后运至国内施工现场的运输费用和保险费的价格称之为（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.EXW价

D.CIP价

【答案】：C

28、下列关于施工期运行中发现工程设备存在设计缺陷时确定责任方的说法中，正确的是（）。

A.由承包人进行修复，并承担相应的费用

B.由承包人进行修复，设计人承担相应的费用

C.由设计人进行修复，承包人承担相应的费用

D.由设计人进行修复，并承担相应的费用

【答案】：B

29、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()

A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

【答案】：B

30、在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是()。

A.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议

B.承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任

C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体

D.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定

【答案】：A

31、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。

A.施工单位

B.监理单位

C.材料供应商

D.项目经理

【答案】：A

32、风险型CM合同的计价方式是（）。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

【答案】：B

33、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）。

A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目

B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保

C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》

D.双方可协商约定专用条款

【答案】：D

34、蛋白质氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式较接近的是（）。

A.虫草

B.植物

C.藻类

D.动物

【答案】：D

35、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。

A.联合体投标没有提交联合体协议书

B.投标工期长于招标文件中要求的工期

C.投标保函金额少于招标文件的要求

D.未详细说明使用专利施工的技术细节

【答案】：D

36、设计施工总承包合同的订立中，（）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。

A.通用条款

B.专用条款

C.合同协议书

D.中标通知书

【答案】：A

37、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用（）做出装运标记。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样

B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样

C.不可擦除的油漆和明显的英语字样

D.不可擦除的油漆和明显的法语字样

【答案】：C

38、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】：C

39、“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.发包人

D.发包人代表

【答案】：A

40、关于《标准设计施工总承包招标文件》的说法正确的是（）。

A.适用于设计施工一体化总承包招标

B.用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人强制使用

C.招标程序与施工招标不同

D.项目经理必须具备工程设计类执业资格

【答案】：A

41、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()

A.继续等待工程师的进一步指示

B.再次书面提出复工申请

C.视为工程师已同意复工

D.向发包人书面申请复工

【答案】：C

42、（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】：C

43、某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。

A.招标文件及收费都不退回

B.退回招标文件，收费不退回

C.不退回招标文件，收费退回

D.招标文件及收费分别退回

【答案】：A

44、金属幕墙在楼层之间应设一道防火隔层，下列选出的经防腐处理的防火隔层材料中，哪一项是正确的？()

A.厚度不小于3mm的铝板

B.厚度不小于3mm的铝塑复合板

C.厚度不小于5mm的蜂窝铝板

D.厚度不小于1.5mm的耐热钢板

【答案】：D

45、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。

A.地质环境特征

B.地质岩土特征条件

C.地质地理环境特征和地下水分布情况

D.地质地理环境特征和岩土工程条件

【答案】：D

46、ECC合同中，主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。

A.标价合同

B.目标合同

C.补偿合同

D.管理合同

【答案】：A

47、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

【答案】：A

48、根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

【答案】：A

49、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（）。

A.由丙承担保证责任

B.处分丁抵押的房产清偿债务

C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任

D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式

【答案】：C

50、（2018年真题）关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、下列情况中，属于额外监理工作的有()。

A.由于变更而需延长的监理工作

B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作

C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作

D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作

E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作

【答案】：CD

2、世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有（）。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

【答案】：ABCD

3、某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有()

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

【答案】：AC

4、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括()

A.修改施工组织设计

B.承担更换设备发生的费用

C.要求顺延此项变更导致延误的工期

D.自行享有获得的工程收益

E.与发包人协议工程收益的分享

【答案】：AC

5、下列关于标底的说法中，错误的是（）。

A.开标前不能向无关人员泄露

B.不等于合同价格

C.等同于工程的概算

D.可以写在招标文件中供投标人参考

E.由招标人组织专门人员计算得出

【答案】：CD

6、根据英国NEC《工程施工合同》，关于风险预警机制早期警告的说法，正确的是（）。

A.项目经理和承包商都可以要求召开早期预警会议

B.早期预警会议应由雇主主持

C.可以邀请地方行政机关代表参加会议

D.项目经理应对会议作出的决定记录在案，会后发给承包商

E.承包商未对某事件发出早期警告的，可适当减少承包商应得的补偿

【答案】：ACD

7、监理人对施工分包合同的管理内容有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.审查分包人编制的专业工程施工方案

B.对分包工程进行巡视检查

C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系

D.监督检查分包工程施工现场的质量安全行为

E.负责分包工程施工现场的协调管理工作

【答案】：BD

8、某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有（）。

A.超负荷原因造成的设备损失

B.地面下陷造成的损失

C.维修保养的费用支出

D.机械装置失灵造成的本体损失

E.水灾造成的设备损失

【答案】：B

9、工程总承包合同中对联合体承包人的规定说法正确的是（）

A.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体

B.对于联合体的承包人，由连合同牵头人负责组织和协调联合体各成员全面履行合

C.未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

D.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系

E.联合体的组成和内部分工不是评标中很重要的评审内容

【答案】：ABCD

10、按照竞争的开放程度不同，施工招标可分为（）

A.公开招标

B.邀请招标

C.指定招标

D.直接招标

E.分包招标

【答案】：AB

11、境内供货的中型机电设备分项报价表中，应填报的信息有（）。

A.型号和规格

B.原产地和制造商名称

C.FOB价

D.数量

E.CIP总价

【答案】：ABD

12、下列有关确定变更价款的做法，正确的有（）。

A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告

B.监理人在规定时间内对承包人的要求作出答复

C.确定的价款报送造价管理部门备案

D.监理人收到承包人的变更报价书后的14天内，商定或确定变更价格

E.承包人未提出追加价款报告，监理人可单独决定补偿额

【答案】：ABD

13、下列有关确定变更价款的做法，正确的有（）。

A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告

B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复

C.确定的价款报送造价管理部门备案

D.监理人收到承包人的变更报价书后的14天内，商定或确定变更价格

E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额

【答案】：ABD

14、对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（）。

A.单一的合同责任

B.减少发包人对承包人的检查

C.减少承包人的索赔

D.固定工期

E.减少设计变更

【答案】：ACD

15、下列关于FIDIC设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件的说法中，错误的是（）。

A.银皮书中没有“工程师”这一角色，而是由业主方委派“业主代表”代替业主负责工程管理工作，实现合同目标

B.银皮书的合同文件组成中不包括中标通知书

C.如业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于28天前将替换人员的姓名、地址、职责，权力及任命日期通知给承包商

D.由业主代表及其助理人员根据授权做出的批准、证明、同意、检查等，其效力低于业主做出的

E.比较而言，银皮书给予了承包商选择分包商的更大自主权

【答案】：CD

16、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情形包括（）。

A.领有公共运输执照施工车辆的损失

B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡

C.发包人未经过竣工验收即提前使用的部分工程的损害

D.业主在工地的原有建筑物受到的损害

E.盘点时发现的短缺

【答案】：ACD

17、根据物权法律制度的规定，下列财产中可以作为抵押权客体的是（）。

A.工厂的半成品

B.违章建筑

C.海域使用权

D.学校的校办企业

E.农作物及其所附着土地的使用权

【答案】：ACD

18、机电设备招标的承包范围所包括的伴随服务内容有（）。

A.实施所供货物的现场组装和试运行

B.在卖方厂房就所供货物的组装

C.一定期限内对所供货物实施运行，可免除卖方在合同保证期间所承担的义务

D.不包含货物维修所需的专用工具

E.对买方的运行.管理和维修人员进行培训需收取费用

【答案】：AB

19、工程总承包合同中，在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，如（）等。

A.独立分包人

B.联合分包人

C.设计分包人

D.施工分包人

E.供货分包人

【答案】：CD

20、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。

A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任

B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任

C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担

D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务

E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任

【答案】：AC

21、保险索赔的证据包括（）。

A.保单

B.设计单位负责人的意见

C.事故照片

D.鉴定报告

E.建设工程合同

【答案】：ACD

22、采购方有权部分或全部拒付货款的情况大致包括（）。

A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款

B.交付货物的时间晚于合同约定时间

C.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款

D.交付货物的地点不是合同约定的地点

E.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付

【答案】：AC

23、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，合同文件的组成部分包括（）。

A.合同协议书

B.专用合同条件

C.通用合同条件

D.业主要求

E.承包商建议

【答案】：ABCD

24、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同的当事人有（）。

A.发包人

B.承包人

C.分包人

D.监理人

E.招标人

【答案】：AB

25、承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有（）。

A.工程验收时未发现的施工质量缺陷

B.不可抗力造成的工程损坏

C.发包人使用工程运行不当造成的损坏

D.发包人日常维护不当造成的损坏

E.承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏

【答案】：BCD

26、建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。

A.业主或工程所有人

B.承包人或者分包人

C.技术顾问

D.招标代理人

E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问

【答案】：ABC

27、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（）。

A.测试和缺陷

B.补偿事件

C.付款

D.提前竣工奖金

E.母公司担保

【答案】：ABC

28、设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括（）。

A.设计

B.采购

C.改造

D.施工

E.安装

【答案】：ABD

29、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.追加合同价款

【答案】：CD

30、下列关于变更的阐述正确的是（）。

A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更

B.合同变更应在合同相应内容实施前提出，否则发包人应承担由此给承包人造成的损失

C.发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，直接发出变更指示

D.变更指示只需说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量即可

E.监理人收到承包人书面建议后，应在收到承包人书面建议后的28天内作出变更指示

【答案】：AB

31、材料采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。

A.独立订立合同的能力

B.相近材料的供货业绩

C.完善的质量保证体系

D.企业规模

E.项目经理资格

【答案】：ABC

32、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于履约担保的说法，正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保在竣工验收前一直有效

B.需进行竣工后试验的，履约担保应在颁发工程接收证书前一直有效

C.工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D.发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

E.承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担

【答案】：CD

33、下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的是（）。

A.房地产开发项目

B.高速公路项目

C.采用特定专利或专有技术的项目

D.市政给水排水项目

E.建筑造型有特殊要求的项目

【答案】：C

34、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有()。

A.设计合同经签字盖章后立即生效

B.设计合同在支付定金后生效

C.设计合同的定金为合同总价的20%

D.设计人收到定金为设计开工的标志

E.委托人不按约定支付定金应承担违约责任

【答案】：BCD

35、在设计施工总承包合同中，应该由承包人办理保险有()。

A.建筑工程一切险或安装工程一切险

B.建设工程设计责任险

C.进场的材料和工程设备的保险

D.发包人工伤保险和人身意外伤害保险

E.承包人工伤保险和人身意外伤害保险

【答案】：ABC

36、（2021年真题）投保建筑工程一切险的工程，保险人对（）造成的损失不予赔偿。

A.地面下陷

B.设计错误

C.维修保养

D.正常检修

E.气温变化

【答案】：BCD

37、承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划，并对所有施工作业和施工方法的()负责。

A.完备性

B.安全性

C.可靠性

D.准确性

E.及时性

【答案】：ABC

38、关于风险型CM合同模式的说法，正确的有（）。

A.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.CM承包商在保证工程最大费用的前提下完成工程施工任务

【答案】：ABD

39、NEC系列合同条件主要包括（）

A.工程施工合同，用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同

B.工程施工分包合同，用于总承包商与分包商之间的合同

C.专业服务合同，用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同

D.裁决人合同，用于业主和承包商共同与裁决人订立的合同，也可用于分包和专业服务合同

E.争端避免/裁决委员会的任命DAAB

【答案】：ABCD

40、下列关于合同工程竣工验收的说法中，正确的是（）。

A.监理人认为已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收

B.竣工验收合格，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由发包人向承包人出具工程接收证书

C.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并缓发工程接收证书

D.竣工验收不合格，承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告

E.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收不合格

【答案】：ACD

41、合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。

A.截至提交日已实施工程的价款

B.变更