2022年一级建造师之一建工程法规题库【巩固】

2022年一级建造师之一建工程法规题库【巩固】第一部分单选题(50题)1、关于民事诉讼基本特征的说法,正确的是

A.自愿性、独立性、保密性

B.公权性,强制性、程序性

C.强制性、程序性、保密性

D.独立性、专业性、强制性

【答案】：B

2、关于表见代理的错误说法是（）。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理在本质上不是狭义的无权代理

C.表见代理是无效代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

【答案】：C

3、关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。2017

A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

【答案】：C

4、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】：B

5、建设工程合同不属于（）。

A.有名合同

B.双务合同

C.实践合同

D.要式合同

【答案】：C

6、下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是()。

A.存有疑点的视听资料

B.与原件核对无异的复印件

C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

D.无正当理由未出庭作证的证人证言

【答案】：B

7、由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用由（）承担。

A.监理工程师

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】：C

8、下列关于建设用地使用权的转让、互换、出资、赠与等相关规定的表述，错误的是()。

A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

B.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分

C.应当向登记机构申请变更登记

D.住宅建设用地使用权期间届满的，需要依照法律规定办理续期

【答案】：D

9、王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利.这种调解方式为()。

A.行政调解

B.法院调解

C.仲裁调解

D.民间调解

【答案】：D

10、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。（2016）

A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的

B.转让安全生产许可证的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

【答案】：B

11、李某与王某签订租房合同，双方共同约定房屋租赁期限为1年，则下列说法错误的有（）。

A.应以书面方式订立

B.若以口头方式订立，该合同无效

C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

【答案】：B

12、某施工企业的安全生产许可证遗失,其应当（）。

A.向原发证机关声明作废,并申请补办

B.在公众媒体上声明作废,并申请补办

C.向原发证机关通报原件作废,补交罚款后补办

D.向原发证机关报告,并在媒体上声明作废后,申请补办

【答案】：D

13、根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为（）。

A.六个月

B.一年

C.三年

D.五年

【答案】：D

14、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。

A.抵押权

B.质押权

C.抵消权

D.留置权

【答案】：D

15、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（）。2017

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

【答案】：A

16、某住宅楼建设工程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须进行专家论证、审查，则方案论证、审查工作由（）来组织。

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.施工单位

D.监理单位

【答案】：C

17、担保方式不包括()。

A.公开

B.保证

C.抵押

D.留置

【答案】：A

18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。

A.施工人员有权拒绝该指令

B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚

C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展

【答案】：A

19、生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故而制定的工作方案属于（）。

A.综合应急预案

B.施工单位的生产安全事故应急救援预案

C.现场处置方案

D.专项应急预案

【答案】：D

20、《建筑法》规定，施工单位应当依法为职工办理()。

A.财产保险

B.人身保险

C.工伤保险

D.意外伤害保险

【答案】：C

21、某建筑工程在城市住宅区内，主体结构施工阶段建筑公司拟进行混凝土浇筑，使用的机械设备可能产生噪声污染，建筑公司必须在浇注施工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】：D

22、建设单位支付货款时，不小心把应该支付给甲施工单位的货款支付给了乙施工单位，则，乙施工单位和建设单位形成的是（）。

A.合同之债

B.侵权之债

C.不当得利之债

D.无因管理之债

【答案】：C

23、下列属于诉讼时效中止的情形的是（）。

A.权利人对同一债权中的部分债权主张权利

B.当事人一方向法院提交起诉状或者口头起诉的

C.义务人作出分期履行、部分履行等承诺或者行为的

D.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的

【答案】：D

24、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（）。

A.15日

B.20日

C.30日

D.10日

【答案】：D

25、国家标准、行业标准的制定一般分为（）四个程序。

A.准备、征求意见、修正、送审

B.征求意见、修正、送审、报批

C.准备、专家会审、征求意见、报批

D.准备、征求意见、送审、报批

【答案】：D

26、公民、法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的，可以向人民法院提起行政诉讼。

A.具体行政行为

B.工作人员职务行为

C.行政处分行为

D.民事侵权行为

【答案】：A

27、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定1996年12月30日竣工。1996年11月15日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，没有造成人身伤亡，但是导致施工单位没能按时交付工程，则()。

A.施工单位构成违约，应承担违约责任

B.施工单位不够成违约，可以不承担违约责任

C.施工单位构成违约，但是可以免责

D.施工单位构成违约，应该赔偿建设单位的损失

【答案】：C

28、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于城镇污水排入排水管网许可的说法，正确的是（）。

A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费

B.因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限

C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水

D.施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证

【答案】：B

29、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。

A.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容

C.投标人之间约定中标人

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异

【答案】：D

30、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。

A.施工企业应当向地市级建设行政主管部门申请领取安全生产许可证

B.建设主管部门在颁发安全生产许可证时，应当对施工项目是否已取得施工许可证进行审查

C.施工企业未办理施工许可证延期手续，继续施工的，按无证施工处罚

D.施工企业发生重大安全事故的，应当暂扣其安全生产许可证并限期整改

【答案】：D

31、某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则()。

A.施工单位不再承担保修责任

B.建设单位自己负责维修

C.施工单位仍须承担保修责任

D.防水材料厂家承担维修责任

【答案】：C

32、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。

A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员

B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上

C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资

D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

【答案】：D

33、工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地，国家严格限制以()方式设立建设用地使用权。

A.公开招标

B.拍卖

C.划拨

D.邀请招标

【答案】：C

34、某建筑企业施工中噪声扰民被当地环保部门处作出罚款2万元限期缴纳处罚决定，但施工企业在此期限内既没有申请行政复议或诉讼，又没有履行行政决定，则环保部门可自履行期限届满之日起()个月内，申请人民法院强制执行。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：C

35、关于安全生产许可证管理规定中，下列理解正确的是()。

A.施工企业法定代表人变更的不影响安全使用许可证的效力

B.施工企业破产倒闭，应当将安全生产许可证交回注销

C.企业丢失安全生产许可证，补办后应立即到公众媒体上声明作废

D.在安全生产许可证有效期内，施工单位未发生死亡事故，安全生产许可证期满后自动延期

【答案】：B

36、下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是（）。

A.城市建设用地使用权，可在土地地表、地上或者地下分别设立

B.严禁以划拨的方式设立建设用地使用权

C.经营性建设用地可以采用招标、拍卖方式出让

D.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地

【答案】：A

37、根据《民法典》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。

A.效力待定

B.可变更

C.无效

D.可撤销

【答案】：C

38、甲、乙双方因施工合同纠纷经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（）。

A.向法院申请撤销裁决

B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉

D.向人民法院申请执行

【答案】：D

39、甲某于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲某的注册有效期应当截止到（）。

A.2010年3月20日

B.2011年3月20日

C.2011年6月20日

D.2012年6月20日

【答案】：A

40、根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款，2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则该项款的诉讼时效（）。

A.中止

B.中断

C.终止

D.届满

【答案】：B

41、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）。

A.竣工验收合格后

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收时

D.交付使用时

【答案】：B

42、关于联合体中标后的合同签订，下列说法正确的是()

A.联合体各方分别与招标人签订合同

B.联合体各方应当共同与招标人签订合同

C.联合体各方推选出代表人与招标人签订合同

D.由联合体中资质等级最高的单位代表联合体与招标人签订合同

【答案】：B

43、在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经（）批准。

A.城市、县人民政府城乡规划主管部门

B.同级文物主管部门

C.城市、县人民政府

D.城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门

【答案】：D

44、下列是关于双方当事人在合同中既约定违约金，又约定定金时，一方违约时，另一方当事人()，保护自己的合法权益。

A.可以选择使用违约金或者定金条款要求对方承担责任

B.只能依据违约金条款要求对方承担责任

C.可以采用违约金条款加定金条款金额之和要求对方承担违约责任

D.只能依据定金条款要求对方承担责任

【答案】：A

45、关于注册商标有效期的说法，正确的是()。（2015）

A.10年，自申请之日起计算

B.10年，自核准注册之日起计算

C.20年，自申请之日起计算

D.20年，自核准注册之日起计算

【答案】：B

46、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。(2015真题)

A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任

C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发

【答案】：A

47、（2019年真题）关于投标文件的送达和接收的说法,正确的是()。

A.投标文件逾期送达的,可以推迟开标

B.未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收

C.招标人签收投标文件后,特殊情况下,经批准可以在开场前开启投标文件

D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情况

【答案】：D

48、施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测（2013）

A.施工企业质量管理部门

B.设计单位或监理单位

C.工程质量监督机构

D.建设单位或监理单位

【答案】：D

49、在公共场所施工，没有设置明显标志造成他人损害的，施工单位应承担赔偿责任。这种责任属于()。

A.刑事责任

B.违约责任

C.侵权责任

D.行政责任

【答案】：C

50、关于工程总承包的说法，正确的是（）。

A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业

B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标

C.工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等

D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、关于施工合同中债权债务的说法，正确的有（）。2017真题

A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人

B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款

C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人

E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人

【答案】：BC

2、根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业资质的法定条件有（）。

A.有符合规定的净资产

B.有符合规定的主要人员

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.有符合规定的技术装备

E.有符合规定的已完成工程业绩

【答案】：ABD

3、在正常使用条件下，关于建设工程质量法定最低保修期限的说法，正确的有（）。

A.屋面防水工程为5年

B.供热与供冷系统为两个采暖期、供冷期

C.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

D.装修工程为5年

E.给排水管道为2年

【答案】：ABC

4、与工程建设相关的下列规范性文件中，（）属于行政法规。

A.《城市房地产管理法》

B.《天津市建筑市场管理条例》

C.国家发展和改革委员会发布的《招标公告发布暂行办法》

D.《城市房地产开发经营管理条例》

E.《建设工程安全生产管理条例》

【答案】：D

5、关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（）。2017

A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解

B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解

C.调解达成协议，人民法院应当制作调解书

D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书

E.调解书一经制作，即发生法律效力

【答案】：BCD

6、注册建造师申请人不予注册的情形包括（）。

A.申请在两个或者两个以上单位注册的

B.申请两个或两个以上专业执业的

C.因过失伤人受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的

D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

E.在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的

【答案】：AD

7、根据《企业所得税法》，关于企业所得税中不征税收入的说法，正确的有（）。

A.财政拨款

B.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费

C.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

D.股息、红利等权益性投资收益

E.接受捐赠收入

【答案】：ABC

8、关于工程监理职责和权限的说法，正确的有（）。

A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工

C.未经专项监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款

D.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收

E.未经监理工程师，建筑构配件不得在工程上使用

【答案】：ABD

9、施工作业人员享有的安全生产权有()（2013）

A.纠正和处理违章作业

B.拒绝连续加班作业

C.拒绝冒险作业

D.紧急避险

E.对施工安全生产提自建议

【答案】：BCD

10、刑事处罚主要包括（）。

A.罚金

B.没收财产

C.劳动教养

D.无期徒刑

E.死刑

【答案】：ABD

11、（2019年真题）招标人的下列行为中，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人或者投标人的有（）

A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

B.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准

C.限定或者指定特定的专利，商标，品牌，原产地或者供应商

D.依法必须进行招标的项目，限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或组织形式

E.根据招标项目的具体特点，设定资格，技术，商务条件

【答案】：ABC

12、下列属于事故调查组履行的法定职责的有()。

A.查明事故发生的经过、原因及直接经济损失

B.查明事故发生的经过、原因及间接经济损失

C.总结事故教训，提出防范和整改措施

D.提出对事故责任者的处理建议

E.公布事故处理结果

【答案】：ACD

13、根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有（）。

A.钱某取得资格证书3年后申请注册

B.赵某因工伤丧失了民事行为能力

C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册

D.周某申请在两个单位分别注册

E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问

【答案】：BD

14、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是()。（2014）

A.诉讼

B.法院调解

C.和解

D.行政调解

E.仲裁

【答案】：AB

15、《标准化法》规定，我国的标准分为（）。

A.行业标准

B.地方标准

C.国家标准

D.国际标准

E.企业标准

【答案】：ABC

16、根据《民事诉讼法》的规定，审判人员（）的，当事人有权申请其回避。

A.与本案有利害关系

B.其近亲属与本案无任何关系

C.是本案原告的近亲属

D.是被告诉讼代理人的近亲属

E.与本案原告是大学同学，可能影响案件公正审理的

【答案】：ACD

17、用人单位（），劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

A.未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

B.未及时足额支付劳动报酬的

C.以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的

D.规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的

E.违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的

【答案】：C

18、关于施工许可证延期开工、核验和开工报告重新办理的规定，说法正确的是（）。

A.如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次

B.中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告

C.因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续

D.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工

E.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止

【答案】：BD

19、注册建造师王某从原施工单位调到一家专门从事招标代理的公司工作，对于其注册建造师资质，下列说法正确的是（）。

A.他可以以建造师名义从事建设工程施工的管理工作

B.应当办理初始注册

C.应当通过新调入的公司办理变更注册

D.应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内提出申请

E.变更注册后仍延续原注册有效期

【答案】：CD

20、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任有（）。

A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年

B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

【答案】：BCD

21、下列关于争议评审机制的说法,正确的有（）。

A.具有专业性特点

B.具有快速反应、现场解决问题的特点

C.有助于创造良好气氛

D.经争议评审的案件,不得再提起诉讼或仲裁

E.双方最终仍保留诉讼或仲裁的救济途径

【答案】：ABC

22、下列与土地有关的物权说法正确的是（）。

A.城市郊区的土地归国家所有

B.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上

C.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分

D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

E.建设用地使用权、地役权都属于用益物权

【答案】：B

23、根据《民法典》，我国解决合同争议的方式主要有（）。

A.和解

B.协议

C.调解

D.仲裁

E.诉讼

【答案】：ACD

24、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。2014

A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的

B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的

C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的

D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的

E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

【答案】：BCD

25、人民法院可以采取的执行措施有()。

A.向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位,查询被执行人的存款情况,冻结、划拨被执行人应当履行义务部分的收人

B.查封、扣押、冻结并依照规定拍卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产

C.被执行人等额支付迟延还债期间的债务利息

D.强制迁出房屋或退出土地

E.划拨或转交企业、事业单位、机关、团体的债权、债务等

【答案】：ABD

26、《民法典》规定，合同内容一般包括（）等条款。

A.标的

B.数量.质量

C.价款或者报酬

D.签订地点

E.解决争议的方法

【答案】：ABC

27、下列有关管辖权转移与移送管辖，说法正确的是（）。

A.移送管辖是有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院

B.管辖权转移是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院

C.管辖权转移仅限于上下级法院之间

D.移送管辖可能在上下级法院之间或者在同级法院间

E.管辖权转移仅限于同级法院之间

【答案】：CD

28、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有（）。

A.工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤

B.向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准的

C.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏

D.建材供应商供应的建筑材料不合格

E.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火

【答案】：ABC

29、建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质,在申请之日前一年内有()的,建设行政主管部门不予批准。

A.与建设单位或者企业之间相互串通投标,或者以行贿等不正当手段谋取中标的

B.将承包的工程转包或者违法分包的

C.发生过二级以上工程建设重大质量安全事故或者发生过两次以上三级工程建设质量安全事故的

D.未履行保修义务,造成严重后果的

E.未取得施工许可证擅自施工的

【答案】：ABD

30、《招标投标法》规定，对于（）等项目，按照国家有关规定可以不进行招标。

A.涉及国家安全

B.涉及国家秘密

C.需要采用不可替代的专利技术

D.涉及抢险救灾

E.属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况

【答案】：ABD

31、关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是（）。

A.应当先履行债务的_事人未提供适当担保

B.双方当事人基于同一双务合同而互负债务

C.债务履行有先后顺序

D.债务履行不分先后

E.有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化

【答案】：BC

32、关于所有权的说法，正确的有（）。

A.所有权人对自己的不动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利

B.法律规定专属于国家所有的不动产和动产，任何个人不能取得所有权

C.收益权是所有权内容的核心

D.所有权的行使，不得损害他人合法权益

E.所有权人有权在自己的动产上设立用益物权和担保物权

【答案】：ABD

33、根据《个人所得税法》，下列各项个人所得免纳个人所得税的有（）。

A.省级人民政府颁发的科学方面的奖金

B.国债和国家发行的金融债券利息

C.福利费、抚恤金、救济金

D.保险赔款

E.特许权使用费所得

【答案】：ABCD

34、关于建设工程质量保修期限和保修责任，以下说法正确的是（）。

A.因建设单位使用不当造成质量问题的，施工单位仍需要承担保修责任

B.发包人与承包人约定，供热与供冷系统的保修期限为2年

C.建设工程保修期的起始日是竣工合格之日

D.发包人与承包人约定的保修期限不应少于法定最低保修期限

E.对于重新组织竣工验收的工程，其保修期从第一次竣工验收日期开始计算

【答案】：BCD

35、建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()。（2012）

A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的

B.未取得施工许可证擅自施工的

C.将承包的工程转包或者违反分包的

D.发生过安全事故的

E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的

【答案】：ABC

36、《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑，其中主刑包括（）。

A.拘役

B.有期徒刑

C.管制

D.剥夺政治权利

E.没收财产

【答案】：ABC

37、建设单位办理工程竣工验收备案时应当提交的文件有()。

A.工程竣工验收备案表

B.工程竣工验收报告

C.施工单位签署的工程质量保修书

D.施工合同

E.法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件

【答案】：ABC

38、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。

A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期

B.应当以鉴定合格日期为竣工日期

C.鉴定期间为顺延工期的期间

D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期

E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期

【答案】：BC

39、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出了仲裁反请求，则仲裁委员会应（)。

A.审查反请求是否符合受理条件

B.中止仲裁程序

C.不予受理反请求.

D.将案件移送相关人民法院

E.继续审理原仲裁申请

【答案】：AA

40、建设工程竣工结算分为（）。

A.分部工程竣工结算

B.分项工程竣工结算

C.单项工程竣工结算

D.单位工程竣工结算

E.项目竣工总结算

【答案】：CD

41、根据《仲裁法》,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。

A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围

B.依据伪造的证据作出的裁决

C.双方当事人均对裁决不服

D.重大案件适用了独任庭审理

E.