2022年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试卷D卷（附解析）

标题标题标题标题标题标题标题标题标题标题考试须知：考试时间：180分钟，满分为130分。全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。姓名:考号:|得分|评卷人|III一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、某建设工程施工合同签订于2008年3月2日，合同约定工程开.竣工日期分别为2008年3月10日和2009年10月1日；后工程于2009年10月15日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。2010年4月1日2010年10月1日2010年4月15日2010年10月15日2、关于表见代理的说法，正确的是（）表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失表见代理中，由行为人和本人承担连带责任第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为，构成表见代理3、根据《注册建造师执业工程规模标准规定（试行）》的规定，下列一般房屋建筑工程规模的表述中，属于大型工程项目的是（）西北黄金大厦高度达97米天成大厦共有32层东方机械厂主厂房单跨跨度达28米蓝光俱乐部建筑面积达28000平方米4、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）经过勘察.设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察.设计单位鉴定根据鉴定结果采取加固.维修等措施的，需经原施工企业进行加.维修和补强不经鉴定.加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任5、对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是（）支付存款本金及利息的请求权支付国债本息的请求权基于投资关系产生的缴付出资请求权支付工程款请求权6、施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足（）施工需要并按规定通过审查施工进度的要求主要设备材料订货的要求施工安全的要求7、同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照（）单位的业务许可范围承揽工程。资质等级较高的联合体牵头承担主要任务的资质等级较低的8、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损.灭失的风险自（）时起由买受人承担。合同成立标的物交付合同生效支付货款9、某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（）停止执行与法院协商处理执行与否请求政府部门决定不停止执行10、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担（）责任。合同不当得利无因管理侵权11、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（）城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。排水户应当按照实际需要的排水类别.总量排放污水12、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案13、根据我国《合同法》的规定，当事人承担缔约过失责任的归责原则为（）严格责任原则无过错责任原则过错责任原则公平原则14、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）警告吊销许可证责令停产停业停止侵害15、根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）经人民法院确认后有效具有强制执行力司法确认是必经程序经人民法院确认后具有强制力16、关于缺陷责任期确定的说法，正确的是（）施工合同可以约定缺陷责任期为26个月由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算^某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期17、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追秀项目负责人的责任建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题18、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则（）化应自事故发生之日起15日内补报应自事故发生之日起30日内补报^应自事故发生之日起10日内补报。.应自事故发生之日起7日内补报19、关于确定中标人的说法，正确的是（）投标人不得授权评标委员会直接确定中标人排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人20、关于分包工程发生质量.安全.进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是（）分包单位只对总承包单位负责建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿21、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（）应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意22、关于仲裁审理的说法，正确的是（）仲裁审理，必须开庭审理作出裁决涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理^申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决D.被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求23、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题24、根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类25、下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）《安全生产许可证条例》《建筑企业资质管理规定》《安全生产法》《工程建设项目施工招标办法》26、工程施工中，承.发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（）承包人承担责任，工期不予顺延发包人承担责任，工期顺延发包人.承包人各承担一半都不承担责任27、根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合（）要求。企业标准地方标准施工图设计文件建筑节能任意性标准28、停建.缓建建设工程的档案，暂由（）保管。当地质监部门建设单位施工单位城建档案馆29、关于工程再分包的说法，正确的是（）专业分包单位可将其承包的专业工程再分包专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包专业分包单位可以将非主体.非关键性的工作再分包给他人30、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援案应由（）编制。总承包单位和分包单位各自建设单位统一组织总承包单位统一组织监理单位统一组织31、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（）行政处罚。吊销资质证书罚款停业整顿降低资质等级32、王某因合同关系欠李某100万元，而张某也因合同关系欠王某100万元，现王某与李某协商将张某欠王某的100万元转让给李某，李某表示同意，并由王某通知了张某，此时王某和李某的合同关系属于因（）而终止。解除抵消免除债务混同33、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）暂时停止施工，并及时报告建设单位B.整改，并及时报告建设单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D.整改，并及时报告有关主管部门34、在工程建设领域，下列（）之间的关系构成委托代理关系.建设单位与监理单位总承包单位与分包单位建设单位与设计单位联合体牵头人与联合体成员35、关于人身保险合同的说法，正确的是（）保险合同只能由被保险人和保险人签订受益人由被保险人或投保人指定被保险人或受益人必须是投保人保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费36、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（）开工报告手续监理单位的委托手续保证安全施工措施的审批手续工程质量监督手续37、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（）禁止携带火种进入生产.储存易燃易爆危险物品的场所修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准禁止在具有火灾.爆炸危险的场所使用明火自动消防系统的操作人员必须持证上岗38、某建筑公司与项目经理就某项目施工签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏.但项目部不是法人，根本原因是（）没有自己独立的名称没有固定的经营场所不能独立承担民事责任没有自己的组织机构39、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）债务担保物权所有权用益物权40、报据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是（）对行政拘留.暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定的认为行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的41、甲将其房屋卖给乙，并就房屋买卖订立合同，但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）买卖合同有效，房屋所有权不发生变动买卖合同无效，房屋所有权不发生变动买卖合同有效，房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动42、按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正;逾期未改正的，可以（）降低资质等级撤回资质证书处以相应罚款吊销资质证书43、联合体投标的共同投标协议，在法律性质上属于（）委托代理无因管理合同指定代理44、关于评标的说法，正确的是（）评标委员会认为所以投标都不符合招标文件要求的，可以否决所以投标招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果投标文件中有含有不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清.说明45、下列合同中，属于实践合同的是（）保管合同运输合同租赁合同建设工程合同46、某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）1.1万元1.7万元2.8万元47、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向（）主张维修费用。设计单位物业管理单位大楼使用者建设单位48、下列合同中，不属于诺成合同的是（）贷款合同施工合同保管合同加工承揽合同49、建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）建设单位和设计单位共同所有设计单位和甲设计师共同所有建设单位和甲设计师共同所有建设单位独自所有50、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工，并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是（）侵权不当得利无因管理合同51、关于建设工程返修的说法，正确的是（）建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修52、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）经过勘察.设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察.设计单位鉴定根据鉴定结果采取加固.维修等措施的，需经原施工企业进行加.维修和补强不经鉴定.加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任53、房地产开发商A公司与建筑施工企业B公司签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方遂决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。请问，下列说法正确的是（）由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷54、关于投标保证金的说法，正确的是（）投标保证金有效期应当与投标有效期一致招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出55、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）撤销安全生产许可证吊销安全生产许可证暂扣安全生产许可证并限期整改责令停止生产，并处罚款56、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（）不当得利侵权合同无因管理57、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期截止，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是（）乙承担损失甲可更具实际情况部分接受^双方合同已变更，乙送货构成违约D.甲拒绝接受，应承担违约责任58、根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）用于承重结构的混凝土试块用于墙体混凝土使用的掺加剂用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件用于防水工程的水泥制品59、按照《城市维护建设税暂行条例》施工单位在缴纳）的同时，还应缴纳城市维护建设税。利息税企业所得税营业税个人所得税60、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）应当认定投标文件无效C.征得投标人同意后可以认定投标文件有效可以认定投标文件有效D.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效61、对债务人危害其债权实现的不当行为的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（）年内行使。53162、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）安全许可证销售许可证产品合格证安装许可证63、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是（）不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动不得安排女职工从事高处.低温劳动应当对未成年工定期进行健康检查对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动64、建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌（）工程重大安全事故罪重大劳动安全事故罪重大责任事故罪失职罪65、从事建筑活动的单位应具备的从业条件不包括（）有满足施工需要的施工图纸及技术资料有符合国家规定的注册资本有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员有从事相关建筑活动所应有的技术装备66、根据《建设工程安全生产管理条例》安装.拆卸施工起重机械作用的，安装单位应当编制（）技术规范拆装方案设备运至现场的运输方案进度控制横道图67、根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为），仲裁时效

期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。2个月6个月1年2年68、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）诉讼时效的中止诉讼时效的中断诉讼时效的延长改变法定时效期间69、施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是（）取消投标资格B.降低资质等级责令限期改正D.吊销企业资质证书70、关于行政调解的说法。正确的是（）行政调解属于诉讼内调解行政调解达成的协议具有强制约束力行政调解应当事人的申请方可启动得分评卷入行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解二、多选题（共30题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案键使用法律问题的解释》，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）A、提供的设计有缺陷B、提供的建筑材料不符合强制标准C、指定购买的建筑构配件不符合强制标准D、同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程E、直接指定分包人分包专业工程2、关于债权相对性的说法，正确的有（）债权客体的相对性债权期限的相对性债权主体的相对性债权内容的相对性债权责任的相对性3、根据《绿色施工导则》，关于水资源利用的说法，正确的有（）优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水。.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%4、万方公司的新办公大楼项目分勘察、设计、施工、设备采购招标，多家有资质的承包单位竞标。根据《建筑法》关于建筑工程发承包的有关规定，万方公司可以（）把勘察、设计工作发包给甲承包单位，把施工、设备采购发包给乙承包单位把整个工程肢解发包给若干家承包单位把整个工程一并发包给一家工程总承包单位把勘察任务肢解发包给多家承包单位把设计任务肢解发包给多家承包单位5、跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（）交通运输工具建筑物生产设备、原材料正在建造的船舶建设用地使用权6、关于仲裁开庭与裁决的说法，正确的有（）当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决被申请人在开庭审理时末经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭不可缺席审理并作出裁决仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行&申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定7、下列内容属于我国《民事诉讼法》规定的证据种类的有（）人证物证书证当事人的陈述勘验笔录8、生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有（）疏散、撤离、安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生、衍生事故抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通的需要做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意尽量使现场少受破坏9、关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有（）设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求&施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工图设计文件要求的，不得使用10、关于商标专用权的说法，正确的有（）商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利商标专用权的内容只包括财产权商标专用权包括使用权和禁止权两个方面未经核准注册的商标不受商标法保护商标设计者的人身权由专利权法保护11、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题》，当事人对建设工程实际竣工日期有工日期确定的说法，正确的有（）建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期承包人已经提交工验报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期建设工程未经工验收,发包人撞自使用的，以工程完工日期为竣工日期建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期12、下列人员中，属于《建筑施工特种作业人员管理规定》规定的建筑施工特种作业的包括（）架子工大模板安装工高处作业吊篮安装拆卸工起重机械拆卸工起重机械司机13、质证，是指当事人在法庭的主持下，围绕证据的（），针对证据证明力的有无及证明力的大小，进行质疑、说明与辩驳的过程。客观性真实性合法性合理性关联性14、下列工程项目中无须办理施工许可证的是（）建筑面积为350平方米采暖改造工程工程投资额约为28万元的节能工程南水北调主线施工工程防洪堤汛期抢修工程外资工程15、下列属于效力代定的合同的是（）限制民事行为能力的人独立订立的合同无权代理的行为人代订合同法人或者其他组织的法定代表人、负责人越权订立的合同的效力待定无处分权人处分他人财产的合同限制行为能力人订立的合同16、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与已施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（）若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同17、甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套C-J3型除尘系统，并以融资租赁方式供甲公司使用。甲公司履行的义务包括（）向丙支付价金向乙支付租金租赁期满向乙返还该除尘系统租赁期满享有除尘系统的所有权妥善保管和使用该除尘系统18、申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括（）安全防护设施搭设计划专项安全施工组织设计方案书面委托监理合同安全施工组织计划安全措施费用计划19、买卖合同、租赁合同、运输合同、仓储合同的共同特点有（）必须具备一定的形式和手续不以交付标的物为合同成立要件在交付标的物后合同才能成立当事人交付标的物属于履行合同合同自当事人双方意思表示一致时成立20、下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）建设单位延期支付工程款,经催告后同意未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的施工全业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的21、关于和解的说法，正确的有（）当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请和解协议具有强制执行力民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书22、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有（）行政处罚决定在被行政复议期间的行政处罚决定被依法停止执行的行政处罚决定经行政诉讼被撤销的行政处罚决定经行政复议被撤销的行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的23、具体行政行为有规定情形之一的，应决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法，该情形不包括（）主要事实清晰适用法律错误符合法定程序超越或者滥用职权具体行政行为明显不当24、某商务酒店装修改造工程，建设单位欲将两客房之间的承重墙拆除后作会议厅使用，则建设单位须（）直接委托设计单位出具图纸指导施工委托有资质的设计单位出具设计方案经城市规划管理部门的同意经建设行政管理部门同意经质量检测机构检测合格25、下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（）投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以低价位中标两个以上的投标者签订共同投标协议