2022年一级建造师(一建建设工程项目管理)考试题库提升300题A4版打印(河南省专用)

《一级建造师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、对总额1000万元的工程项目进行期中检查，截止检查时已完成工作预算费用410万元，计划工作预算费用为400万元，已完工作实际费用为430万元，则其费用绩效指数为()。（2013）

A.0.953

B.0.430

C.0.930

D.1.075【答案】ACY6F1T8M8S3S10H10HM9G8Z10F4Z7R3O4ZU1D1W10D6S5P10C72、工程合同风险分配时，应该按照（）和公平原则进行分配

A.效率原则

B.保密原则

C.公正原则

D.公开原则【答案】ACD1Q9D5Y7F1Q9V7HY6I7N6T2D1T9T6ZN1S4I10H5M2U8Y103、建设工程项目进度控制的目的是（）。

A.通过控制以实现工程的进度目标

B.编制进度计划

C.论证进度目标是否合理

D.跟踪检查进度计划【答案】ACY2F6V8D5H10A2Z2HT9Q9U8I1X5Z3E2ZZ3B2E6F4T6I10C14、建设工程项目总进度目标论证的工作包括：（1）项目结构分析；（2）编制各层进度计划；（3）进度计划系统的结构分析；（4）项目的工作编码；（5）协调各层进度计划的关系，编制总进度计划。其正确的工作顺序是（）。

A.1-3-4-2-5

B.1-3-5-2-4

C.3-5-2-1-4

D.4-1-3-2-5【答案】ACS7N2J6Q3I3L6J9HM10N9V4V2O4I5J10ZK1J3Y7M2K3Z7C55、建设工程质量监督机构对地基基础的混凝土强度进行监督检测，在质量监督的性质上属于（）。

A.建设行为监督

B.工程质量行为监督

C.工程实体质量监督

D.业务管理监督【答案】CCV7D9J9S8C9P1B4HF2A7G10Q2L1R9T8ZZ8Q6U5J9W6S10Z96、（2020年真题）下列项目质量风险中，属于管理风险的是（）。

A.项目采用了不够成熟的新材料

B.项目组织结构不合理

C.项目场地周边发生滑坡

D.项目现场存在严重的水污染【答案】BCX10M2K3E2A8Q8T7HU2O6S4S5Y3T4Q9ZT9I6W3G4Z7F8A37、如果一个进度计划系统由总进度计划、项目子系统进度计划、项目子系统的单项工程进度计划组成。该进度计划系统是由()的计划组成的计划系统。（2013）

A.不同功能

B.不同项目参与方

C.不同深度

D.不同周期【答案】CCB10L8Y9I10F4L10X7HC6L6F1C2I3O5Z2ZS4C2D5F1P6Q9M28、项目各参与方应分别进行不同层次和范围的建设工程项目质量控制体系规划，是工程项目质量控制体系（）原则的体现。

A.目标分解

B.质量责任制

C.系统有效性

D.分层次规划【答案】DCZ4F4Z4I7Q1V10R3HD2A9S8P5L5C6F4ZE2E4R2D9V7C2Q49、某地区发生爆炸事故，事故造成10人重伤，直接经济损失达300万元，关于该事故调查的说法，正确的是（）。

A.可由事故发生地级省人民政府直接组织事故调查组织进行调查

B.可由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查

C.可由事故发生地设区的市级人民政府委托有关部门组织事故调查进行调查

D.可由事故发生地县级人民政府委托事故发生单位组织事故调查组进行调查【答案】CCR10B2O6I1H9N7V9HR8A9X7Y3Q1D2U9ZD9R1X2I1Q6B1P910、施工成本控制的基本步骤为（）。

A.比较-纠偏-分析-预测-检查

B.比较-分析-预测-纠偏-检查

C.比较-预测-分析-检查-纠偏

D.比较-检查-预测-纠偏-分析【答案】BCQ7N7C5U9C2I4O10HK10Q8E4K6T5N5L10ZS9V3B7O9Q3E3C611、在预制构件的质量验收中，同一类型的预制构件不超过（）个为一批。

A.200

B.500

C.1000

D.800【答案】CCT5X6Y5G5Z2W2Q9HX1H3W4R7Q6U3I8ZN10X3U2H3H4D1B212、为实现进度目标而采取的经济激励措施所需要的费用，应在（）中考虑加快工程进度所需要的资金。

A.工程预算

B.投标报价

C.投资估算

D.工程概算【答案】ACG5U5Z10V3Q1L10F6HE1T7I10S6K9T2F8ZR3Y10G2V3K5X7D713、建设工程项目的业主和参与方都有进度控制的任务，各方（）。

A.控制的目标相同、但控制的时间范畴不同

B.控制的目标不同、但控制的时间范畴相同

C.控制的目标和时间范畴均相同

D.控制的目标和时间范畴各不相同【答案】DCG4G9M8S10Y4F1T3HC1J5Z9U5Y4F7U8ZT8I7V8B5J3X2W314、建设工程项目实施阶段策划是在()，为了把项目决策付诸实施而形成的指导性的项目实施方案。

A.建设项目立项之前

B.建设项目实施过程中

C.建设项目立项之后

D.建设项目方案策划之后【答案】CCT6Y9J9V10B7G8D3HA8L6W2H7R10W5T9ZG8O1A2Z1B9Q9D415、关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是（）。

A.分包单位的质量控制主要由施工总承包管理单位进行

B.支付给分包单位的款项由业主直接支付，不经过总承包管理单位

C.业主对分包单位的选择没有控制权

D.施工总包管理单位除了收取管理费以外，还可赚总包与分包之间的差价【答案】ACS8O4R2M4Z7Z4P8HD6U1L4B8I5U10R7ZF3H10I8K9W2B3I116、关于费用（进度）绩效指数的表述，正确的是()。

A.反映的是相对偏差

B.只能在不同项目比较中采用

C.反映的是绝对偏差

D.仅适合于对同一项目作偏差分析【答案】ACT4A8O2S2J4B6G1HQ8M6V4T3C10P5F10ZF4L5E4A1S10E9N1017、预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅲ级预警用（）。2017

A.红色

B.橙色

C.黄色

D.蓝色【答案】CCV10U3Y4T1U9L6N3HT3D2Q5F9T9K4Y4ZL3K9S2X3G8N6E118、在非代理型施工管理模式（CM模式）的合同中，通常采用（）合同。

A.成本加固定费用

B.成本加固定比例费用

C.成本加奖金

D.最大成本加费用【答案】DCB8M4V10X10S9N1Q5HK7T1T9U2X4K7Z8ZA8P6L1S5D10L2F119、某工程项目总价值为1000万元，合同工期为18个月，现因建设条件发生变化而加额外工程费用500万元，则承包方可提出的工期索赔为（）。

A.27

B.24

C.9

D.6【答案】CCX7M5M10D3S10G5C4HB1R9I9S7C6G5U9ZF3S9A6T7B3V4N220、（）是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。

A.质量策划

B.质量控制

C.质量保证

D.质量改进【答案】BCM10T10Q8G4A9Y6Y7HX3R2G10O1O6O1O10ZK7E9F6Z7F5G3P821、施工合同交底是指由合同管理人员组织相关人员（）。

A.参与起草合同条款

B.参与合同谈判和合同签订

C.研究分析合同中的不妥之处

D.学习合同的主要内容和合同分析结果【答案】DCS1I5Q6X4N5G5W2HL1Z8V2T4H6C6N8ZP10I7M9A3R8U1X322、线性组织结构的特点是（）。

A.每一个工作部门只有一个直接的下级部门

B.每一个工作部门只有一个直接的上级部门

C.谁的级别高，就听谁的指令

D.可以越级指挥或请示【答案】BCB5X1X6I7A6S4F5HC4D5W7S8Q6E9F9ZG2E9Y5F7G2A8A923、建设工程项目质量控制系统是面向建设工程项目而建立的质量控制系统，该系统（）。

A.与建筑施工企业质量管理体系的目的相同

B.必须通过第三方认证机构的认证

C.必须通过监理单位的审核批准

D.涉及工程项目实施中所有的质量责任主体【答案】DCG7E3U8N9Z2H7Z7HQ8H7L8J4F4R8Y4ZX1K2Y1F10E7W8V1024、对施工分包单位进行管理的第一责任主体是（）。

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.设计单位

D.监理单位【答案】BCV5R10J6T3J3M3N6HM5F6O1M4B10X5Q5ZW9B2S6I7K4I3Z1025、下列关于发包人支付担保的阐述中，不正确的有（）。

A.可由担保公司提供担保

B.担保的额度为工程合同价总额的10%

C.实行履约金分段滚动担保

D.支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位【答案】BCK8S5H4G5D6H9A1HR5R4I5C10Y8S1C7ZC6K1J1J7V10N7G526、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A.10

B.15

C.20

D.30【答案】DCN9P4E3L8V8F5V5HX7D7D2E7P4S8H10ZI5T10C6M7Q9Z9Q327、下列项目策划的工作内容中，属于项目实施管理策划的是（）。

A.项目实施期管理总体方案

B.生产运营期设施管理总体方案

C.生产运营期经营管理总体方案

D.项目风险管理与工程保险方案【答案】DCV8U2Z10B8J7B10U2HC3H7H6I6A4B10X5ZL1R10Y3M5V6A1S128、关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。

A.可以采用工程施工总承包管理模式

B.项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系

C.施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程

D.施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定【答案】ACD6C9B6K5P3Y7N6HB1U9V10W1B1F8J9ZF8I9C2C4G6P3E829、下列计算方法中，不属于工程咨询合同咨询费计算方法的是（）。

A.工程进度百分比

B.人月费单价法

C.工程建设费用百分比

D.按日计费法【答案】ACQ5C1N9D6Q10S2I7HV6D10I4P4Z9U2X4ZH5D10O5F9W2Z8R630、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF—2000—0201)，监理人发现工程设计不符合国家规定的质量标准时，正确的做法是（）。

A.书面报告委托人并要求设计人改正

B.指令施工单位征求设计人的修改意见

C.及时向设计人报告问题的具体情况

D.口头联系设计人并书面报告委托人【答案】ACR5Q5L10W4P7X4J3HR6E8J10P10R2J10S4ZX4W3T2P9C6L4W831、关于项目质量控制体系的特点，以下说法正确的是（）。

A.项目质量控制体系用于建筑企业或组织的质量管理

B.项目质量控制体系只针对某一个企业或组织机构

C.项目质量控制体系的控制目标为某一具体企业或组织的质量管理目标

D.项目质量控制体系的有效性不需要第三方进行认证【答案】DCE7C1X10Q1H2O4L1HS9D5R9G9X3R7W7ZC7C9A2X6I6I6S432、下列工程担保中，以保护承包人合法权益为目的的是（）。

A.投标担保

B.履约担保

C.预付款担保

D.支付担保【答案】DCD7Q6D1D1P2T4D8HG9E8M1W4L4H9W4ZY9T10P3R7Y8P3I733、施工成本管理的最根本、最重要的基础工作是（）。

A.明确成本管理的指导思想

B.建立企业内部施工定额

C.科学设计施工成本核算账册

D.建立成本管理责任体系【答案】DCR8T1O5R6T10V10L5HZ10G8W1D4N3M2M6ZM6N2C1P1D1T1X234、对于不同计价方式合同的风险，下列说法中正确的是（）。

A.承包商承担全部工程量和价格风险的合同是总价合同

B.业主方承担全部工程量和价格风险的合同是变动总价合同

C.承包商和业主方都不承担工程量方面风险的合同是单价合同

D.对于承包商而言，变动单价合同比固定单价合同风险大【答案】CCS5K7I6K8U9J3Z6HI8S3S1H5U7R4C6ZH4I8Y6N9Y1G6A735、我国现行的施工质量计划的方式不包括（）。

A.工程项目目标控制计划

B.工程项目施工组织设计

C.工程项目施工质量计划

D.施工项目管理实施规划【答案】ACR10Y4Y6O8W1B1N7HF7V8A1C9U8P1O10ZT7X5D10L8E7B10K1036、以下关于建设项目总承包模式的说法中，正确的是（）

A.建设项目工程总承包的方式只有“DB模式”和“EPC模式”

B.建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产的经验，实现建设的组织集成化

C.建设项目工程总承包的核心是总价包干和“交钥匙”

D.建设项目工程总承包均采用固定总价包干【答案】BCO1Q5S6Z1J8L2P4HU5K10K3H9O9T7U5ZV9T9D2L4I5C7S237、国家规定特大伤亡事故是指一次死亡（）的安全事故。

A.10人以上

B.2人以上

C.3人以上

D.5人以上【答案】CCP3D5K10M4D2K3K6HA1I5X4L10T7L1M8ZS8X8E2C5B2R9J338、建立项目质量控制体系的过程包括：①分析质量控制界面；②确立系统质量控制网络；③制定质量控制制度；④编制质量控制计划。其正确的工作步骤是（）。2016

A.②→③→①→④

B.①→②→③→④

C.②→①→③→④

D.①→③→②→④【答案】ACV1K5G1V6Q3T9J1HM10U7G6D10B7F4I4ZE4T1N7L4X8Q6N239、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和5天，检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了3天，说明此时工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其后续工作的开始时间推迟3天

C.将使总工期延长3天，但不影响其后续工作的正常进行

D.将其后续工作的开始时间推迟3天，并使总工期延长3天【答案】ACS3U5B2D6O8F10R9HB7L5W6N10Z5F1K9ZT4P4F7J6N10H7R840、

下列施工成本管理的措施中，属于技术措施（）。

A.落实施工成本管理的组织机构和人员

B.确定最合适的施工机械、设备使用方案

C.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策

D.明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权力和责任【答案】BCA7S6N8N10W8P4R5HR9U2Y3J4Z8F7J2ZU6D8X6I1M2X6Z341、下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是（）

A.相关比率法

B.连环置换法

C.比重分析法

D.动态比率法【答案】BCG4N8Y6H6C8T2O2HR8R2S8K9R1D6K6ZB6I7U1Q4G6X8G542、工程工期延误可以分为可索赔延误和不可索赔延误，这是按（）划分的。

A.延误事件之间的关联性

B.工期延误的原因

C.延误工作所在的工程网络计划的线路性质

D.索赔要求和结果【答案】DCX10Z7I2M5Q5C3G4HL9F5Z2G5Y1Y7U10ZG7D8Q1P3H2Z5F443、常见的影响工程进度的风险不包括（）风险。

A.组织

B.资金时间

C.资源

D.合同【答案】BCR10H10K3V1S10R10P10HH2G7B4A6V8S4K4ZW1D4M7T8B8W9Z1044、项目成本岗位责任考核，对项目经理的考核是()。

A.开工初期检查一次，以后每月检查一次

B.开工初期检查一次，以后每月检查1～2次

C.每月或不定期抽查

D.每月检查一次【答案】ACH5Z1S9X7D1T5V10HN1L3R3I2Z7A6H5ZF10Q5E5S2O3Z1L345、某业主方欲投资建造一个办公楼，则该业主方项目管理的进度目标指的是（）。

A.项目通过竣工验收

B.办公楼可以启用

C.项目竣工结算完成

D.项目验收合格【答案】BCS9G1F3T10Q6A5D5HT5T10O6I8X3J2L5ZF5B2Z8H3W4I9A646、下列关于评标工作，说法错误的是（）。

A.评标分为评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告等过程

B.初步评审主要是进行实质性审查

C.评标方法可以采用评议法、综合评分法或评标价法等

D.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1-3人，并标明排列顺序【答案】BCX2Z5A6M6Z8I10T6HK9F10N10I5S6C7R1ZA7G2G6W2Y3N9M347、企业最高管理者按计划的时间间隔对职业健康安全管理体系进行评价，称为（）。

A.初始状态评审

B.管理评审

C.内部审核

D.合规性评价【答案】BCU5L7I10S9G7L5F2HA4A7Y5W5P2C8D6ZA6Z9E6K4S4V2G148、关于安全生产管理预警体系的说法，错误的是（）。

A.一个完整的预警体系应由外部环境预警系统、内部管理不良的预警系统、预警信息管理系统和事故预警系统四部分构成

B.预警体系功能的实现主要依赖于预警分析和预控对策两大子系统作用的发挥

C.预控对策是预警体系完成其职能的前提和基础，预警分析是预警体系职能活动的目标，两者缺少任何一个方面，预警体系无法完整实现其功能，也难于很好地实施事故预警的目的

D.预警体系建立的原则包括及时性、全面性、高效性与客观性【答案】CCP8H2P4M6P1Q4B9HD6H4M8M8K5K6Y6ZS7P8R5X4G8X5C849、属于编制工程建设监理实施细则的依据是()。

A.项目的合同文件

B.施工组织设计

C.项目招标文件

D.工程建设监理规划大纲【答案】BCX1N7A9G1T10X3B5HU6I7Y2E1G10W3V1ZO10X7S7N3G1V5V350、建设工程项目结构的分解应与整个工程实施的部署相结合，并与将采用的（）相结合。

A.合同结构

B.施工技术

C.管理流程

D.组织工具【答案】ACX4S9D6Q2A7Z3U6HU3T9A8W4A3W10L3ZZ6P8Y2J9I2S6Y351、在材料储备资金分析中，属于影响储备资金的关键因素是（）。

A.日平均用量

B.材料单价

C.储备天数

D.材料采购保管费【答案】CCT6H2A5Q6T4W3D10HD6Z1S5Y3L2Z2V8ZX1K1G8L8K9A1I352、某工地现场文明施工检查时，对生活设施的检查结果如下，其中不符合要求的是（）。

A.临时用房采用彩钢板活动房

B.临时用房宿舍采用电炉取暖

C.临时用房一层设置了厕所

D.临时用房宿舍内设置了垃圾桶【答案】BCT10F9U5T1K1U8D3HQ10X7D1Q2C8L3J3ZK7C5G3U2N1D6G453、某建设工程项目按施工总进度计划、各单位工程进度计划及相应分部工程计划组成了计划系统，该计划系统是由多个相互关联的不同（）的进度组成。

A.深度

B.项目参与方

C.功能

D.周期【答案】ACC5Y3B10A3R6S4Z4HY3C6J1M1K9F9H10ZK8B3M4S4E7I8K354、建筑材料采购合同的结算方式中，适用于同城市或同地区内的结算方式是（）。

A.异地托收承付

B.现金支付

C.转账结算

D.委托收款【答案】CCS6N5N10U8X1P7Y8HU5E10B7M9A7K8Y10ZK6O10V6T7J10T1U1055、施工单位的项目施工质量计划或施工组织设计的编制与审批，应根据（）质量管理程序性文件规定的权限和流程进行。

A.国家

B.企业

C.行业

D.国际【答案】BCX8Q8Y2K7B9E8Q4HJ4F4Y4Y5B7W4X9ZG6V3I2D6T3J8R356、实施沟通过程和提高沟通功效的重要环节是（）。

A.沟通主体

B.沟通对象

C.沟通环境

D.沟通渠道【答案】DCS8R6P9F8Z4F2D4HL5C10W5H3B1I2J5ZI5J6F4H10T4W8V457、对水泥土墙支护施工过程质量进行检测试验的主要参数是（）。

A.抗拔力

B.完整性

C.抗渗性

D.锁定力【答案】BCD7S1A9X2Q6D5Z5HQ7X7G1H7P6Y6C8ZR1S9L9F6A7D5W158、

根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的2%，最多不超过（）万元人民币。A.10B.30C.80D.100CX10W3K6A6H1C10C10HB6I1V8D5A10E9Q8ZP4O5Y2Y8E6I5S559、

【答案】A60、关于施工项目或成本核算方法的说法，正确的是（）。

A.表格核算法的优点是覆盖面较大

B.会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务

C.表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算

D.会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算【答案】CCD7V10Q3L3S1O9J2HW3H3U10W7G4E9V1ZG2S8C4N8D10G6C561、建设项目进度控制的目的是通过控制以实现工程的（）。

A.计划工期

B.工期定额

C.进度目标

D.合同目标【答案】CCD2V10C4Z7J3O2D2HP6A6P5P1X10W5X7ZO1V9C6B9M9V5C562、日常监控是对预警分析所确定的（）进行特别监视与控制的管理活动。

A.主要周边环境

B.主要项目对象

C.主要生产工序

D.主要事故征兆【答案】DCS2X8U3W5K9L1P10HA2D4E5Z10Q1F10L10ZX4T4G2Z5X1M9B263、根据《建设工程监理规范》）（GBT50319―2013），工程建设监理实施细则应在工程实施开始前编制完成并必须经过（）比准。（2014）

A.专业监理工程师

B.发包人代表

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表【答案】CCH4U9T10Z4O6Q10N2HZ7S10C5Y9O5N1U8ZL8G4U1W10Z9L2X364、论证建设工程项目总进度目标，需要进行：①总进度计划的编制；②进度计划系统结构分析；③项目结构的分析等多项工作。仅就上述三项工作而言，其正确的顺序为（）。

A.1-2-3

B.2-3-1

C.3-1-2

D.3-2-1【答案】DCQ8Z7R9H6N5E7M8HE10E9I3M5L1U2U1ZK4I3W2E1Y7H10O565、关于职业健康安全与环境管理体系运行的合规性评价的要求的说法正确的是（）

A.合规性评价分为公司级、项目级、班组级评价三个层次

B.当某个施工阶段施工时间超过半年时，项目组级评价不少于一次

C.公司级评价每半年进行一次

D.合规性评价后，对发现的问题，应通过管理方案或纠正措施立即进行整改【答案】BCT8B2V4P10E4Y10Y5HQ3H10C7E1C1A10R4ZD4P10K10V2Z6T3M666、关于建设工程项目施工成本控制的说法。正确的是（）。

A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证

B.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点

C.施工成本控制可分为事先控制、过程控制和事后控制

D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的【答案】CCC1O5J7X7G10B4H7HZ9J4A1R3R6M9A5ZJ3M1V4I6Y5O1J667、工程管理信息化属于()的范畴。

A.领域信息化

B.区域信息化

C.企业信息化

D.社会信息化【答案】ACW2S7H10Y10Y3C2Q5HI9G9H6V3Y8K8Z6ZK4T1K10T6P4X6I968、风险量反映不确定的（）。

A.风险发生的可能性

B.风险事件发生的概率

C.风险事件发生对项目目标的影响程度

D.损失程度和损失发生的概率【答案】DCH5U5A8W7G9I9C3HC10L7S3I8U10T4E8ZL2F3U2Q1G3Z10Y1069、关于建设工程项目管理进度计划系统的说法，正确的是()。

A.由多个相互独立的进度计划组成

B.由项目各参与方共同参与编制

C.其建立是逐步完善的过程

D.一个特定项目的进度计划系统是唯一的【答案】CCK4Y2Q1G9K5K6S2HV10G9T1W3Q7T10H3ZW2W7K4K5G10W8L670、关于项目信息门户，下列说法正确的是（）。

A.项目信息门户是一种项目管理信息系统（PMIS）

B.项目信息门户是一种企业管理信息系统（MIS）

C.项目信息门户主要用于项目法人的人、财、物、产、供、销的管理

D.项目信息门户可以为一个建设工程的各参与方的信息交流和共同工作服务【答案】DCY10U2O4Q10K6I3C2HM9V7W7T5Q5M4U9ZP3Z3B3U3O3V5S171、某分项工程某月计划工程量为3200m2，计划单价为15元/m2；月底核定承包商实际完成工程量为2800m2，实际单价为20元/m2，则该工程的已完成工作实际费用（ACWP）为（）元。

A.56000

B.42000

C.48000

D.64000【答案】ACI10V7S3B2M3C6K5HJ9I4A10Y1A9I9D9ZQ2B2A6L2C1F1B772、关于施工成本管理中每一个环节的相互联系和相互作用的表述，正确的是()。

A.成本计划控制对成本计划的实施进行控制和监督

B.成本核算是成本决策所确定目标的具体化

C.成本考核是对成本计划是否实现的最后检验

D.成本分析的信息是对下一个施工项目成本预测和决策提供基础资料【答案】ACK8X7J5H10B5U7H5HW9W10L3H6W10D10M8ZG9O4Q6Z9H6M8S873、某双代号网络计划中。工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（）天。

A.1

B.3

C.4

D.5【答案】CCQ6E1T7C7X3Z5N1HC2T9P1D6R5Z7K2ZU6J9Q9V10Y5Y9Q774、下列各类型的合同中，承包商承担风险最小的是（）。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.成本加酬金合同

D.变动总价合同【答案】CCA9S4T2X9W10B3K7HW9C1N7Y9Y6S5L4ZU4B2Z2H4E5H5P175、在进行施工进度控制时，必须树立和坚持的最基本的工程管理原则是（）。

A.在确保工程质量的前提下，控制工程的进度

B.在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡

C.在确保工程投资的前提下，控制工程的进度

D.在满足各项目参与方利益最大化的前提下，控制工程的进度【答案】ACH1L4K2P1B2B9J1HN6T1O1V10H4V10U3ZG7I3D5T7Y7C3J276、项目管理机构加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失的措施，属于成本管理的（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施【答案】ACX2O8J6O5V9X3U9HH2W3S2T3R10B3U10ZD2Q5O10Z9P2G9Z277、施工合同分析中，对工程师权限和责任分析属于()分析的内容。（2012）

A.合同法律基础

B.承包人主要任务

C.发包人责任

D.合同争议解决方式【答案】CCD6X2Q2X2E1Y6K5HI1H2X8K3T8V2N5ZA3C6C9G5T7P8J678、根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，不包括（）。

A.技术措施

B.经济措施

C.组织措施

D.法律措施【答案】DCG10Q4Z2K5B5A10A9HX4S5J3T6T2A6N2ZM3T3U2A9Q2Y9M379、工程质量监督申报手续应在工程项目（）到工程质量监督机构办理。

A.开工前，由施工单位

B.竣工验收前，由建设单位

C.开工前，由建设单位

D.竣工验收前，由施工单位【答案】CCZ5Y4M1X6A9E6E7HB7I4V9H9J3E10J10ZW5Y2C2R9W6Y4Z880、政府建设主管部门对工程项目实施质量监督，其工作包括：①制定工作计划并组织实施；②监督工程竣工验收；③建立工程质量监督档案；④形成工程质量监督报告；⑤对工程实体质量和工程质量行为进行抽查、抽测；⑥受理建设单位办理质量监督手续。正确的监督程序是（）。

A.⑥一①一⑤一②一③一④

B.⑥一①一⑤一②一④一③

C.①一⑥一⑤一②一④一③

D.①一⑥一⑤一②一③一④【答案】BCU2V3I9H3H6U3T2HG6B5I4Y7M7C9R7ZZ4G10O2Y7I1I5J1081、针对工程特点，编制安全技术措施的技术人员必须掌握工程概况、施工方法、施工环境、条件等一手资料，并熟悉安全法规、标准等。这说明了编制安全技术措施要有（）。

A.可操作性

B.全面性

C.有效性

D.针对性【答案】DCJ2I6G7B7J1P1E9HF4J8N5I5W9U1T1ZC9X8M6B4C3H5U782、进行年度成本分析，可以更有效地管理项目成本，年度成本分析的重点是（）。

A.分析上一年度的三材节约率

B.分析上一年度的成本管理薄弱环节

C.规划下一年度的成本管理措施

D.预测下一年度的成本降低水平【答案】CCY9W9J3Z10T2G10B8HW4S6I1Y5A3M7H4ZY6A4I7R10Y7E4S783、关于FIDIC《永久设备和设计—建造合同条件》内容的说法，正确的是（）。

A.承包商仅需负责提供设备和建造工作

B.合同计价采用单价合同方式、某些子项采用包干价格

C.业主委派工程师管理合同

D.合同计价采用总价合同方式，合同价格不能调整【答案】CCW6Q7M1T4M10I10Q4HC8J6B5P7Y5T5A4ZC1I10S8K7V4O9V884、项目目标的动态控制工作程序包括：①确定计划值；②目标分解；③计划值与实际值的比较；④收集实际值；⑤采取纠偏措施（）。

A.①—②—③—④—⑤

B.①—②—④—③—⑤

C.②—①—③—④—⑤

D.②—①—④—③—⑤【答案】DCZ7O1P9U10B6S3P3HL9I6X4D5I4K5H7ZO4O2D8G2E8W6K1085、工程施工质量事故处理的工作包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理技术方案，其正确的工作程序是（）。（2018年真题）

A.①→②→③→④→⑤

B.①→②→⑤→③→④

C.②→①→③→④→⑤

D.③→①→⑤→④→②【答案】BCE6C4M1R3A4M3I7HX9O5L8F3P5L6R8ZU2Z4J4J5N8A4K686、（2019年真题）某工程承包人于2019年5月15日提交了竣工验收申请报告，6月10日工程竣工验收合格，6月15日发包人签发了工程接收证书，根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款，该工的缺陷责任期、保修期起算日分别为（）

A.6月10日、6月15日

B.5月15日、6月10日

C.5月15日、6月15日

D.6月15日、6月10日【答案】BCD1S1U1R3W6P8N7HC7L8B2S8O2A6N5ZJ1D5R5W3L3B6R187、双代号网络中，工作是用（）表示的。

A.节点及其编号

B.箭线及其两端节点编号

C.箭线及其起始节点编号

D.箭线及其终点节点编号【答案】BCF6W10B1X6E6H10E4HK4M8H10I10T9I3I5ZE1F10I4V8G9Z7G588、环保行政主管部门应在收到申请环保设施竣工验收之日起()日内完成验收。

A.15

B.30

C.45

D.60【答案】BCQ4W9C3S9J9L3M6HW5X8H2Y5R9Q6Q6ZA1N7U1Z10U8L8C689、改变振动源与其他刚性结构的连接方式以减振降噪的做法，属于噪声控制技术中的（）。

A.声源控制

B.接收者防护

C.传播途径控制

D.人为噪声控制【答案】CCI10M10H10A2W4C6A4HN5R1A10B8B8W3F3ZT3Q2T8T2U9J3D790、作业文件是指管理手册、程序文件之外的文件，除包括作业指导书（操作规程）和管理规定之外，还包括()。

A.监测活动准则、绩效报告

B.质量方针、程序文件引用的表格

C.监测活动准则、程序文件引用的表格

D.质量方针、监测活动准则【答案】CCA5V1C4W8B6U7E4HT6I1S1G2P7E10C2ZF2S10G10T7C9A8D791、论证建设工程项目总进度目标时，需要进行：①编制各层进度计划：②项目的工作编码；③进度计划系统的结构分析等项工作，对上述工作而言，正确的工作步骤是()。

A.①-②-③

B.②-①-③

C.②-③-①

D.③-②-①【答案】DCL9S7P2G6S6V5B1HZ1J2R7O5G3N9N1ZH3R6K2F2Q1O5E392、建设工程施工合同索赔成立的前提条件不包括（）。

A.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

B.与合同对照，事件己造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失

C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

D.所提交索赔意向通知和索赔报告应已经监理单位认可并签字【答案】DCX4N5P4O7L9T9Y5HA9J9K3F10B1G5K2ZN10A1K1Y9B2H4N693、施工方案即以（）为主要对象编制的施工技术与组织方案，用以具体指导其施工过程。

A.单位工程

B.任何工程

C.分部（分项）工程或专项工程

D.子单位工程【答案】CCJ1W6R2O4I10Z6S4HJ4J6N5N8E10G4W10ZD4C4Y8O7S6T1C694、在应急预案体系的构成中，针对具体设施所制定的应急处置措施属于（）。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D.应急行动指南【答案】CCB9F7A4O7D5R5E8HX9R5X3P2K8K1C6ZP8N4R4J4D2A3A995、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送至建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.5

B.7

C.14

D.15【答案】DCX8D7R1X10E10K4B5HO10D5K6V6S8I4F5ZJ8F7E4K6V1V4O696、编制施工成本计划时，施工成本可按成本构成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、()。

A.措施项目费和企业管理费

B.直接费和间接费

C.规费和企业管理费

D.间接费、利润和税金【答案】ACY5M7A8U8U10S7O1HD5B2C1U1Y1G1I7ZX3I4M1Y5D5X9Z1097、根据《安全生产许可条例》，施工企业安全生产许可证（）。

A.有效期为2年

B.有效期届满时经同意可以不再审查

C.要求企业获得职业健康安全管理体系认证

D.应在届满后3个月内办理延期后续【答案】BCC9P9R6R4Y3G6P7HC6S1R3H1H6Q2P7ZK4F5P6S7K4Y9C198、建设工程物资采购合同约定质量标准的一般原则不包括()。

A.按颁布的国家标准执行

B.没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准执行

C.没有国家标准和部颁标准时，可按照企业标准执行

D.按国际标准执行【答案】DCL10N4B1C5U9I7P10HG2A2D1W8W2U7M9ZH9Y3X1J2P9E4I899、国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效、也是应该首选的方式是()。（2012）

A.仲裁

B.调解

C.协商

D.诉讼【答案】CCL7T5Q1O7M8P8A7HF4K2I10I8N6J4H9ZA3A7V1M7A2S7Q1100、关于施工成本管理中每一个环节的相互联系和相互作用的表述，正确的是（）。

A.成本计划控制对成本计划的实施进行控制和监督

B.成本核算是成本决策所确定目标的具体化

C.成本考核是对成本计划是否实观的最后检验

D.成本分析的信息是对下一个施工项目成本预测和决策提供基础资料【答案】ACK4S5L6C1H9I7K8HH6U4C4M6J10R7H1ZS1R7H7A4Z8U6A10101、某施工承包工程，承包人于2014年5月10日送交验收报告，发包人组织验收后提出修改意见，承包人按发包人要求修改后于2014年7月10日再次送交工程验收报告，发包人于2014年7月20日组织验收，2014年7月30日给予认可。则该工程实际竣工日期为（）。

A.2014年5月10日

B.2014年7月10日

C.2014年7月20日

D.2014年7月30日【答案】BCA5F5X2G7F8D4M2HE8N9Q9W9R1D9U6ZX5C6J6R9K7E8W10102、某工程施工中，由于施工方在低价中标后偷工减料，导致出现重大工程质量事故，该质量事故兰生的原田属于()。（2013）

A.管理原因

B.社会、经济原因

C.技术原因

D.人为事故原因【答案】BCR7Z6V5X5L8G5F4HI2K7B1E2L5K10K1ZJ3I2F6Q3Z7M4L6103、对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用（）的方法进行检验。检验桩数不应少于总数的1%，且不少于3根。

A.静载荷试验

B.实际测量法

C.低应变法

D.高应变法【答案】ACE1A3L6D9D5C4M5HL4B8F7X7H10N7R2ZD4S2E2M10J3H4O10104、为减少环境因素对施工质量的不利影响，施工企业主要采取（）方法。

A.风险控制

B.动态控制

C.跟踪管理

D.静态控制【答案】ACI4Q8F2Y5S1I8D5HD2L3Q8W8Q5L4X5ZX3H2D5V4G2T9S1105、关于工期延误，下列说法错误的是（??）

A.非承包商原因造成关键线路延误都是可索赔延误

B.关键线路上任何工作(或工序)的延误都会造成总工期的推迟

C.共同延误是交叉延误的一种特例

D.非关键线路延误是不可索赔延误【答案】DCB8W8R4Z9G7G6W5HS7R5J10Y7H7V9E6ZB1J1R7P1D4L9K8106、在企业法定代表人授权范围内，建设工程施工方项目经理的管理权力包括（）。

A.调配企业人力及机械设备

B.调整项目投资目标

C.审定危险性较大的工程专项施工方案

D.调整项目技术负责人【答案】DCA1D7N2S9G6N8W7HJ5V9C1E8Q6O2K9ZF3W3I3Q9A2D7A9107、开展（）质量管理的重要手段就是运用目标管理方法，将组织的质量总目标逐级进行分解，使之形成自上而下的质量目标分解体系和自下而上的质量目标保证体系，发挥组织系统内部每个工作岗位在实现质量总目标过程中的作用。

A.全面

B.全方位

C.全员参与

D.全过程【答案】CCM5I6I7W8B5H5B1HI7K3W9X1Y8E7A3ZG8X6R9J1Z7O1I3108、下列选项中，不属于英国JCT98合同适用条件得是（）。

A.传统的房屋建筑工程，发包前的准备工作完善

B.项目复杂程度由低到高都可适用

C.从设计到施工执行速度较快

D.对变更的控制能力强，成本确定性高【答案】CCF9H8R5N4Y1U3N9HS6B2U7Q9C3S8Y5ZL6C3W5J7Q5C3J6109、固体废弃物处理的基本思想是（）。

A.资源化、减量化、无害化

B.焚烧、热解、堆肥

C.分选、压碎、脱水

D.稳定固化、填埋【答案】ACD10F1G7E1B7D3R3HU9U7Q3R2A6Y1L9ZJ3Y6D9E8Q3E5C5110、关于预警信息管理系统，下列说法不正确的是（）。

A.预警信息管理系统以管理事故致因理论为基础

B.专用于预警管理的信息管理

C.主要是监测外部环境与内部管理的信息

D.预警信息的管理包括信息收集、处理、辨伪、存储、推断等过程【答案】ACK3L4V3Y9W7S8K8HB1M6J2G5C5F3Q7ZJ9B2I2F9F3S3P7111、关于文明施工的说法，错误的是（）。

A.减低作业环境带来的人身伤害

B.科学组织施工，使生产有序进行

C.减少施工对周围居民和环境的影响

D.保证职工的安全和身体健康【答案】ACX4H8B5C4C4Y4O1HD8G6R4H7R1N10A8ZG4U6G3H6J10J4N3112、对已完检验批及分部分项工程的施工质量，必须在施工单位完成质量自检并确认合格之后，才能报送（）进行检查验收。

A.建设单位

B.政府主管部门

C.监理机构

D.项目管理部门【答案】CCL6J8Y8I6V8R7C5HN2J1K6U6P3I2F9ZD7P4F1L3D5G3O2113、某高层住宅施工中，有几层的混凝土结构使用了安定性不合格的水泥，经检测,结构构件不满足规定的质量要求，正确的处理方法是（）。

A.加固处理

B.限制使用

C.返修处理

D.返工处理【答案】DCZ9T10N5J7C9R4F5HL7Q4R3R8G10C2N5ZK10B1N3U1O4S8N4114、工程计划工程量3000m3，计划成本15元／m3，实际完成工程量2500m3，实际成本20元/m3，则该分项工程的施工进度偏差为()。

A.拖后7500元

B.提前7500元

C.拖后12500元

D.提前12500元【答案】ACA4A10B10K5H2A9X7HT9R6J10C7M7W5D7ZC10D6O2B6E8C9D8115、根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部（分项）工程施工方案的批准人是（）。

A.项目技术负责人

B.施工单位技术负责人

C.项目负责人

D.总监理工程师【答案】BCW5C3T2D3I5X9Y4HC3I5N2P1X2F3Y10ZX1Z8W5W6M5D7N9116、根据我国《建筑法》，合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资，建设单位可以()。

A.指定生产厂

B.指定供应商

C.提出质量要求

D.指定具体品牌【答案】CCI1L8T2L6P10S2K4HL9C5K4M2R10K9S5ZV3U1N9X10L3Q9C8117、为了实现项目的进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展。这属于进度控制的（）。

A.管理措施

B.组织措施

C.经济措施

D.技术措施【答案】ACC10L4M6V7G1X5V1HP7S2Z4D4M5B1O7ZE8B7M10B2N7W2B6118、编制成本计划时，施工成本可以按成本构成分解为（）。

A.人工费，材料费，施工机具使用费，企业管理费

B.人工费，材料费，施工机具使用费，规费和企业管理费

C.人工费，材料费，施工机具使用费，规费和间接费

D.人工费，材料费，施工机具使用费，间接费，利润和税金【答案】ACP1Q3B5X1C7F9X6HC6H4M3F8C7W4Y5ZX3A10G4W5H7G7Y5119、下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（）。

A.单价合同

B.变动总价合同

C.成本加酬金合同

D.固定总价合同【答案】DCI7A1P5I3M1S9F2HX3Z1G7U9V3P1M7ZK1J2S9S3S8X8W5120、资格预审在招标投标中是一个重要的过程，程序比较严谨，一般有以下几项程序：（1）编制资格预审文件；（2）出售资格预审文件；（3）对资格预审文件答疑；（4）刊登资格预审通告；（5）报送资格预审文件；（6）评审资格预审文件；（7）澄清资格预审文件；下列排序正确的是（）。

A.（1）（2）（3）（4）（5）（7）（6）

B.（1）（4）（2）（3）（5）（7）（6）

C.（1）（4）（3）（2）（5）（7）（6）

D.（1）（4）（3）（2）（5）（6）（7）【答案】BCC9Q10Q5M4B9E10B3HW7U6W2U7E3J8E2ZK3W3U3Z6C10Z2J10121、EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（）。

A.设计准备-设计-施工-动用前准备-保修期

B.决策-施工-动用前准备-保修期

C.设计准备-设计-施工-动用前准备

D.决策-设计-施工-动用前准备-保修期【答案】ACW8H3E4V8M3Q10W8HO2M1C7R2A3O2T8ZJ3U3K4H8T3Z4U10122、施工人员在正式进行本班的工作前，必须对所用的机械装置和工具进行仔细检查；下班前还必须进行班后检查，做好设备的维修保养和清整场地等工作，保证交接安全。此项工作属于（）。

A.全面安全检查

B.经常性安全检查

C.节假日安全检查

D.专项安全检查【答案】BCG8I4Q7A5N6P3C4HI7N5X8T5G9Q3K1ZE1F7E5P7N5B5Q6123、重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，（）批准。

A.施工单位技术负责人

B.项目负责人

C.项目技术负责人

D.总承包单位技术负责人【答案】ACY5E4P6O10M5H3K5HT2Q10F8V3P1V2D5ZP5P3V2L2A8H5J4124、下列建设工程项目的质量风险因素中，属于技术风险的是（）

A.施工单位任务分工不恰当

B.工作流程组织不科学

C.选用不够成熟的新材料

D.施工地的岩土地基不均匀【答案】CCO7I7K9T10P3E8J6HO5N9T4K2P2M9G5ZS9M3J7Y2P8M4H4125、系统的()决定了系统的组织。

A.复杂程度

B.目标

C.风险

D.性质【答案】BCB3D6S8X4K4Z7L10HG4K6T7U5S3H2N9ZO5J8M6A3G7P3O9126、下列合同式中，承包人承担风险最大的合同类型是()。（2012）

A.固定单位合同

B.成本加固定费用合同

C.固定总价合同

D.最大成本加旨用合同【答案】CCV5M7P4J2H2Z6U1HA3L10P6C8H8R2R2ZB4E3D1G2Q6V3A6127、施工现场混凝土坍落度试验属于现场质量检查方法中的（）。

A.目测法

B.实测法

C.材料检验法

D.无损检测法【答案】BCN2E8I7F8X3V9V7HA4J1S4S4D6U7J7ZC4U10X4Q1Q9L3T1128、关于施工成本控制程序的说法，正确的是（）。

A.管理行为控制程序是成本全过程控制的重点

B.指标控制程序是对成本进行过程控制的基础

C.管理行为控制程序是项目施工成本结果控制的主要内容

D.管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中相互制约【答案】DCM9R4Y10R10V6H2M1HO3W8R3Y3K1A9H10ZX2Y8N1F5A2X8A3129、承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的，则()。

A.即进入仲裁或诉讼程序

B.即进行持续索赔

C.只能进入仲裁程序

D.只能进入诉讼程序【答案】ACQ5M6I1W7C3Z8V8HT2O2O2T8O10O2V6ZG10V4U2F1T5R7S9130、监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和（）等形式，对建设工程实施监理。

A.随机抽查

B.定期检验

C.平行检验

D.重点检验【答案】CCT5D9A10Z2K10O5I1HO2U7U4V3W2S6S7ZF2T10N7J1Q3Z7E3131、根据《环境管理体系要求及使用指南》，“环境”是指（）。

A.组织运行活动的外部存在

B.各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体

C.废水、废气、废渣的存在和分布情况

D.周边大气、阳光和水分的总称【答案】ACG9R3X4Y10N2V2Y8HD5S3P5Y9V5L2Y2ZB1V2U1U9W8S1Q1132、下列不属于编制项目管理目标责任书的依据的有（）。

A.项目合同文件

B.项目管理实施规划

C.组织管理制度

D.组织经营方针和目标【答案】BCN10K10S1P7Y10I8Q6HF9T6S7P4W9Q8C2ZL2Z6H10C4P7W10Y3133、编制项目建议书是项目()阶段的工作。

A.设计

B.决策

C.设计准备

D.施工【答案】BCC1U4R7O3H6X4L5HG10E7X1L9J2W2N1ZG6Z3D7R2Z9G8R4134、美国建筑师学会(AIA)的合同条件主要用于()工程。

A.铁路和公路

B.私营房屋建筑

C.石油化工

D.大型基础设施【答案】BCZ10Y6Z9Q6W6X3O7HJ10U6U8D5S2G5S9ZG7M5C2J6N10C3E7135、按照国际惯例，对工业与民用建筑工程的设计任务委托而言，下列专业设计事务所中，通常起主导作用的是（）。

A.测量师事务所

B.结构工程师事务所

C.建筑师事务所

D.水电工程师事务所【答案】CCI2V3K1G1O7L10O1HM2V6N4A6Q1R5H2ZA2C3Y5G4G9W8E2136、按国际工程惯例，对工业与民用建筑工程的设计任务委托而言，下列专业设计事务所中，通常起主导作业的是()。（2012）

A.测量师事务所

B.结构工程师事务所

C.建筑师事务所

D.水电工程师事务所【答案】CCR10S8G9A9R1G7G9HO2B10F6H2H10T7C3ZK5I5S5W1M4B2U1137、建设产品的时代性和社会性决定了环境管理的（）。

A.复杂性

B.多变性

C.多样性

D.经济性【答案】CCL3I2L7P3W1F4Y4HA2G6V2N10Z7P5S8ZV6R7T6Y9R5L5D4138、单位工程完工后，（）应组织检查、评定，符合验收标准后，向建设单位提交验收申请。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设主管部门

D.质量监督机构【答案】ACE4U8I6D9K6E5C3HG2P10W2E9Z9E10X5ZE10Z10R6G8I6Q1S2139、下列职业健康安全管理体系的基本要素中,属于核心要素的是（）。

A.记录控制

B.目标和方案

C.文件控制

D.应急准备和响应【答案】BCC9Y7H8V1Z7L3Z3HX7W2K10Z8O8J2A5ZN1B9M7D2U6A7Y9140、商品混凝土目标成本为451360元，实际成本为488735元，比目标成本增加37375元，详细资料如下表所示。错误的是()。

A.各因素的影响程度之和为37375元

B.产量增加使成本增加了21840元

C.单价增加使成本增加了20280元

D.损耗率降低使成本节约了4545元【答案】DCZ7V9Q8A1K6A6Z3HL6P6F8X8T5Q4Z10ZN1D2T6W7M8O5A9141、关于建设工程施工合同谈判与签约的说法，正确的是()。（2012）

A.在合同谈判中，双方可以对技术要求进行进一步讨论和确认

B.在合同谈判阶段形成的所有文件都是合同文件的组成部分

C.建设工程施工合同由合同双方达成协议并签字后，即受法律保护

D.双方在合同谈判结束后，即形成正式的合同文件【答案】ACH8D1D3G3K8L9J4HV7M3V7G9R9U7F7ZK8F4E3F1L3G5B8142、项目管理信息系统的主要作用是()。

A.用于企业的人、财、物的管理

B.用于项目的目标控制

C.为项目参与各方提供一个信息处理的平台

D.实现工程管理信息化【答案】BCR5K2N3J4H7Q4J8HK7H1O7H2L5Y10Y10ZC9X3B7U4S3M6L10143、按照我国保险制度，建安工程一切险（）（2014）

A.由承包人担保

B.包含执业责任险

C.包含人身意外伤害险

D.投保人应以双方名义共同投保【答案】DCQ9D2H3J10U4F6C3HY8F2H1W6X5A9Q9ZC1C8G6F7R3G5E6144、落实质量体系的内部审核程序，有组织有计划展内部质量审核活动的目的是（）。

A.记载关键活动的质量参数

B.反映针对不足所采取的纠正措施及纠正效果

C.证明产品质量达到合同要求及质量保证的满足程度

D.向外部审核单位提供体系有效的证据【答案】DCK3U6S4M3T2C7M2HK2S7B1D4Z6W7J9ZL8J7U8R3L2G6G8145、某按变动单价计价的建筑施工合同中，投标时约定的工程量为10000m3，其中人工费占比30%，工程量变化不调整单价，中标合同价为30万元；施工期间人工费平均上涨15%，竣工结算工程量为20000m3，其他条件均无变化，则竣工结算价为（）万元。（2016）

A.62.7

B.31.35

C.60

D.69【答案】ACK4Q5J4A3W10F9U1HT4R5F10Y3F1T3D2ZP4H8D5N3X5W6H8146、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除另有约定外，国内工程中通常由发包人投保的险种是（）。

A.工伤保险

B.人身意外伤害险

C.执业责任险

D.建筑工程一切险【答案】DCG10P9J6C1T2T1Y6HG10C3M9J3U10R2E8ZK5T1V4E10L2O7F10147、某土方工程合同约定，合同工期为60天，工程量增减超过15%时，承包商可提出变更，实施中因业主提供的地质资料不实，导致工程量3200m3增加到4800m3，则承包商可索赔工期（）天。

A.30

B.21

C.16.5

D.0【答案】BCL1U7A10M10J8I1T10HX9B10N5S3S8H8D8ZP8C8P8A1M2P1X2148、通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进行挖掘内部潜力的方法是（）。

A.比较法

B.因素分析法

C.差额计算法

D.比率法【答案】ACW10E8W9B4U8N3J8HK7D4W5A3D1D5E3ZY7X2E5C3Y1T7S8149、应用动态控制原理控制项目投资时，若将工程合同价作为投资的实际值，则可作为投资计划值的是（）。

A.工程概算和工程款支付值

B.工程概算和工程预算

C.工程概算和工程决算

D.工程决算和工程款支付值【答案】BCN4I9A10Z5K5Z5E2HV6X8U9Y1P2G5X5ZO7Y5G2D10P7S4E8150、某工程项目实施过程中,监理人发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准,监理人的下列做法中,正确的是()。

A.自行对设计进行修改

B.直接要求设计人更正

C.要求承包人提出变更建议

D.书面报告委托人要求设计人更正【答案】DCO3D5H9F10H4G8H8HU3L7I2Z7R5W4C10ZI9B1U6V3W7J10U9151、下列工程总承包合同义务中，属于承包人义务的是（）。

A.办理施工许可证

B.负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用

C.提供与施工有关的现场障碍资料

D.按照行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计【答案】DCJ2X1O4W7W9B10D8HB6T4R1K9B2T8F1ZS8A5M1R2R8Q6S7152、以合同标书为依据，按照企业的预算定额标准制订的设计预算成本计划是()成本计划。

A.指导性

B.实施性

C.竞争性

D.控制性【答案】ACH5C5S5A8G3P7C10HN1R2K2R2U6Z6X7ZP6Y7U3Q7J2F10G4153、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。

A.200000元不利差异

B.200000元有利差异

C.50000元有利差异

D.50000元不利差异【答案】CCL10A5Y8W8G3M10S4HT9U5C4O6H8X2T2ZR3V5B1I9J8D6H3154、在进行合同分析以后，应由（）作“合同交底”。

A.各层次管理者向合同管理人员

B.合同管理人员向劳务作业人员

C.项目经理向合同管理人员

D.合同管理人员向各层次管理者【答案】DCN2T6E8T2B5C2U9HU3M9B1D4J5C9E2ZE1K2C10A9T6G1M9155、

下列属于项目进度控制的管理措施的是（）。A.定义项目进度计划系统的组成B.编制资源需求计划C.改变设计理念D.引进数据处理设备CG9C7Y2J9I4O3K4HF2R1L2L5W10F8X4ZB4I6V6H4V10R8E7156、

【答案】D157、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。2018真题

A.专业监理工程师

B.建设单位现场工程师

C.政府质量管理部门

D.总监理工程师【答案】DCC3G1J2Q9C9D10G2HW8A4N3S2X7T8V10ZD2Q1R9G5S9N9G4158、施工合同交底是指()。

A.发包人向承包人进行合同交底

B.监理工程师向承包人进行合同交底

C.承包人的合同管理人员向其内部项目管理人员进行交底

D.施工项目经理向施工现场操作人员进行交底【答案】CCT1G7B4J1G6H6D4HH4Y1I5I5E10Y3V3ZW7H5I3A2F6L1J3159、（2019年真题）根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》,关于发包人、承包人和分包人关系的说法,正确的是()

A.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地

B.就分包范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令

C.分包人可直接致函发包人或工程师

D.分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系【答案】BCM6Z9W2Y7Z1J4E5HY2I5K10U8D7P10L4ZF6N1P2N1Q3Z1M4160、（2019年真题）下列质量控制工作中,属于施工作业环境因素控制的工作是()。

A.建立统一的现场施工组织系统

B.严格落实施工组织设计,保证现场施工条件

C.制定应对极端天气的专项紧急预案

D.根据工程岩土地质资料采取基坑加固方案【答案】BCM10E6J10K7R5Z8K1HS2I3C9I8S10F5E8ZR1C8A8Y10T6I2V6161、为让业主方各工作部门和项目各参与方协同工作，可利用（）进行基于互联网的辅助进度控制。

A.P3项目管理软件

B.项目信息门户

C.MSProject

D.MSVisio【答案】BCC3E1Z7L2P6B4T6HC9F9I9S8R6S6G3ZF6M4M3C4D3V7M6162、我国现行的施工质量计划的方式不包括（）。

A.工程项目目标控制计划

B.工程项目施工组织设计

C.工程项目施工质量计划

D.施工项目管理实施规划【答案】ACI2F4O2D9C1M9C4HW9U8U6A3C9N7M3ZU9A4Z1K8Q1R10Q7163、支付担保的主要作用是通过发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施，以()。

A.确保工程质量

B.确保工程费用及时支付到位

C.考察承包人资金实力

D.保证承包人按约履行【答案】BCV7Z3Q5X9L1E5W4HN9A7O7M7B10O10O4ZO7O6W9F4E5R1A8164、开展（）质量管理的重要手段就是运用目标管理方法，将组织的质量总目标逐级进行分解，使之形成自上而下的质量目标分解体系和自下而上的质量目标保证体系，发挥组织系统内部每个工作岗位在实现质量总目标过程中的作用。

A.全面

B.全方位

C.全员参与

D.全过程【答案】CCN6Y3Q8U2I2V1Z3HY4T5O3Z6K8Y6I2ZJ4Z6J7P8J2V2Q5165、工程建设过程中，对施工场界范围内的污染防治属于（）。2017

A.现场文明施工问题

B.环境保护问题

C.职业健康安全问题

D.安全生产问题【答案】CCM1F7H4D6P4Q7X8HC7C3Y5P8P4D7Z4ZS9P8T2D3V4M6L1166、工程施工过程中，由于战争、敌对行动、入侵等风险造成合同无法继续履行而引起的索赔，属于（）。

A.因合同文件引起的索赔

B.工程暂停的索赔

C.人力不可抗拒灾害的索赔

D.特殊风险的索赔【答案】DCC4S9L8F7J3K9F7HY7A9V10P4D3C5C7ZL9D6S10B9G1Q5R2167、已知工程F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F与G、H的时间间隔分别为4d和5d，则F工作的总时差为()d。

A.0

B.5

C.7

D.9【答案】CCQ1B4F5D5L6W6S3HS8D8Z6X2I3R10Z8ZA8G3D10I10Y2K3A7168、当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应坚持的原则是（）。

A.最大限度地维护业主的合法权益

B.最大限度地维护承包商的合法权益

C.在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益

D.在不损害业主的合法权益时，维护承包商的合法权益【答案】CCG5M2E4H8Y7Y9K3HQ2A7S1B6W2B3T10ZV4X5K1H3I5Z10S5169、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF-2003-0213，关于分包人与发包人关系的说法，正确的是（）。

A.分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令

B.在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系

C.分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师

D.当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令【答案】ACU2L4W5V9J6E1C8HJ3U8M5S9S3S9M10ZX10C2P10O10E8H5T10170、建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值，下列选项中，（）是隶属于工程建设增值。

A.有利于工程维护

B.满足最终用户的使用功能

C.有利于投资控制

D.有利于工程使用安全【答案】CCH6G1I6S2P6I3U9HI9F7F4I4B1Q9Y4ZI6G8X8I9C7Y5Q8171、依据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人为此应向发包人提出书面改进报告，发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的（）天内进行更换。

A.28

B.20

C.14

D.30【答案】ACW9X5V2F2Y5Q10W1HC7S1H10B3G5G8A4ZG6Z8W6M5O5T7P9172、按照钢筋绑扎、混凝土浇筑、砌筑、抹灰等进行领料限制，属于按()限额领料。

A.工程部位

B.单位工程

C.分项工程

D.分部工程【答案】CCX4L5Q7L8X2R2L9HQ3C3Z3Z1S2W2X2ZW4L9C4K5I3P8E9173、某项目部按施工总进度计划、主体工程施工计划、钢筋工程施工计划，构建了承包项目的进度计划系统，则该进度计划系统是按不同（）组成的计划系统。

A.计划功能

B.项目参与方

C.计划深度

D.计划周期【答案】CCR4X4M7H9X10I9S1HJ7Y3S6Y5A9O2Q6ZG2P1K5N8A9M10P9174、

建设工程项目实施阶段策划的主要任务是（）。

A.定义项目开发或建设的任务

B.确定如何组织该项目的开发或建设

C.确定建设项目的进度目标

D.编制项目投资总体规划【答案】BCW10J7H4L4M7Q2X6HO9N10B2L7R2E4M6ZN9E6F5E5K5R10N3175、PDCA循环中，计划阶段的主要任务是（）。

A.确定质量管理的方针

B.行动方案的交底

C.检查执行的情况和效果

D.成功的经验加以肯定【答案】ACL5M7N2J5L9U