2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库自我评估300题带解析答案(河北省专用)99

《一级造价师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（）。

A.忽视监理作用

B.忽视合同条款中工程变更的规定

C.忽视合同条款中工期奖罚

D.忽视技术标准的要点【答案】DCN4Y10C5U7A9O3Z2HY8C4K3M10G6P3P7ZV6H7H5Z1A5N3E32、在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和提交时间，向招标人提供履约担保，有关履约担保的规定，下列表述中正确的是（）。

A.履约担保应采用银行保函形式

B.中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，投标保证金予以退还，但不返还利息

C.招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保

D.中标后的承包人应保证其履约担保在发包人颁发缺陷通知期终止证书时一直有效【答案】CCG5N3L6U9E10W9U6HF2V10Z9D9Z9V1P1ZI10P4M1J7K7W5Q73、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（）。

A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据

B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔

C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据

D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费【答案】CCQ8R6I7X3Q3U7P1HD6D10Z10U3R7F2J10ZI2S6Z3M9P4V6Y14、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、16%。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。

A.0.949

B.0.994

C.0.989

D.1.307【答案】CCQ6C6I10M8O1I9Y8HJ7Q5G1K2J7N5Z2ZB3S3N1C2P9A4T95、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。

A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示

B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码

C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码

D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】BCJ6L3R7Z9Z5F6U5HX10P7W7F9W9B6T7ZR6W4U10Z6H1H4H96、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40s，每次循环平均挖土量0.3m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差为25%。则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量为（）。

A.6.83

B.5.21

C.8.09

D.7.23【答案】DCB5A2Q7F7Q7X7A1HT7N5N4M4Q7G6J5ZB10Q7A7H10W10U7E27、对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。

A.建筑结构系数越小，建筑工程造价越高

B.单跨厂房跨度不变，间距越大越经济

C.大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价

D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低【答案】DCA3X10G5K10D8L2N1HH4J7N7J8B6M1Y9ZQ10Z6L7I9H9P1K28、某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。

A.78.72

B.81.28

C.157.44

D.162.56【答案】DCL5M8U5N9Q8Y7Q1HJ10G4K7S8V1D2J6ZV8O5U10W10E5Y9G109、下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是()。

A.建筑物周长与建筑面积之比越高越经济

B.厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数

C.厂房有效面积与建筑面积之比主要用来评价柱网布置的合理性

D.工程全寿命成本用于评价建筑物功能水平的合理性【答案】ACY6P5L4Q10G9X3Y7HC10O8P10G2Y2L7R5ZK4K4Q6J10F2Y2E110、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致

B.投标文件总价金额与依据单价计算出的结果不一致

C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】CCG9O1V2X1W10T9A2HT8Q1M5I3Y7N5I2ZZ5S5K5R1R4M6G211、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是()。

A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

B.已竣工未投入使用成册的质量争议按工程保修合向执行，竣工结算按合同约定办理

C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算

D.已竣工未验收并且为实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】BCB6K9G2G8H2A3F9HS7G4J1O6D3C9Q7ZW5G3G7J4D10H6D712、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（）。

A.人工费

B.燃料费

C.检测软件费

D.动力费【答案】DCO2Z1W3V9L9F9F10HA3A9V10K2U2Q5L9ZP10M7F7X6N4G4T813、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（）台班。

A.0.206

B.0.196

C.0.157

D.0.226【答案】DCY8A5A1Q5G1V4Z7HU10E7T2Z5X8M8L1ZC2H3D7Y7F10U7L614、根据FIDIC施工合同条件，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为（）。

A.1%

B.5%

C.10%

D.20%【答案】CCA3X6Q1E8D4P8C6HN5K7P10U8I7K8C1ZE2H6D6Y2T2A7X215、在工程造价资料的管理中，工程造价计价依据极其重要的基础性工作是（）。

A.工程分类及编码

B.数据收集与录入

C.建立造价资料积累制度

D.造价数据库网络化管理【答案】CCC6C2A6D8X5D4O9HN10H4S3E1A9E5X9ZT1O9B4I1G5H10N316、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。

A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况

B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素

C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障

D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】DCP4R6Z5E8A5S5B3HV7M10S6X7G9G10Y3ZG10K10R9Z6S5K9Y317、下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是()。

A.机械维修引起的停歇

B.工程质量检查引起的停歇

C.机械转移工作面引起的停歇

D.进行准备与结束工作时引起的停歇【答案】DCP4P4T2F9I2A2U10HI5K2V9G9T9I5K1ZH5T6P7F5H5R6K918、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括()。

A.按照建筑面积以“m2”计算

B.按照垂直投影面积以“m2”计算

C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算

D.按照垂直运输距离以“m”计算【答案】ACG3J4A6A7H10Y8J5HJ4X5O8I7M9O10T1ZZ1A7V1G5T3D6F819、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）。

A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担

B.10％以内的材料价格风险由承包人承担

C.10％以内的施工机具使用费风险由承包人承担

D.5％以内的人工费风险由承包人承担【答案】CCD8X8K2H9H9C2H7HT5R5X7B8O8R6T1ZP1V6Q2K10E6L4Z120、下列文件和资料中，可作为工程量计量依据的是（）。

A.造价管理机构发布的调价文件

B.造价管理机构发布的价格信息

C.质量合格证书

D.各种预付款支付凭证【答案】CCR7E5G4Y3W4F10O5HQ6T7G1Y7Y7C8R6ZQ2E9F1O8J1T6D821、关于确定材料消耗量的基本方法，下列说法错误的是（）。

A.现场技术测定法可以区别可以避免的损耗与难以避免的损耗

B.实验室试验法的缺点在于无法估计到施工现场某些因素对材料消耗量的影响

C.理论计算法适合于不易产生损耗，且不容易确定废料的材料消耗量的计算

D.理论计算法是用理论计算公式计算出产品的材料净用量的方法【答案】CCK4Y1H8P10C10R3W6HQ5Z9D5Q7Q7R6Y8ZL7Z3V8E10Z9D6F222、某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用如下表所示，则该工地水泥的基价为()元／t。

A.238.19

B.256.86

C.258.04

D.265.78【答案】CCV10G5J9J4F4N3H2HF5W10D5B4L4A7Y4ZB10U3D10D10R1U7Z523、（2020年真题）采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（）。

A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣

B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣

C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行

D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】CCN4M5J10M8J6U2L1HE6N7U4W6M6I3Q1ZT3I5B7P7Z6E3U624、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。

A.到岸价=离岸价+运输保险费

B.到岸价=离岸价+进口从属费

C.到岸价=运费在内价+运输保险费

D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】CCN1B10C3J8T4I8I8HH5Q7V10U1K9H10V6ZS7Z5Y4P6W4G8E1025、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（）元/吨。（各项价格均不含进项税额）

A.300.0

B.316.2

C.324.5

D.310.0【答案】DCE2J4H10X1T3M10Y4HR2Z4F2I6Z1R3I1ZB3J10R9V3H6O6A926、在材料价格构成中，不属于材料运杂费内容的是（）。

A.调车费

B.运输费

C.工地管理费

D.运输装卸费【答案】CCQ9S7A8U1E3D2V5HL9O7V1C8W7H6B9ZG8E9B8F9L5X2Q1027、（2019年真题）工作日写实法测定数据显示，完成10m3某现浇混凝土工工程需基本时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%，则该项混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。

A.1.44

B.1.45

C.1.56

D.1.64【答案】BCV8F10A3Z5W7O9L2HG8B10Y10A3M7C9U3ZI9C5Q6F5C7W10U328、某新建项目，建设期2年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为12%，按季度计息，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。

A.105.13

B.130.22

C.142.78

D.167.88【答案】CCO6I4U4M9U3K10W2HV6J6Z1C7G3W1L6ZG5H10R4T2R3J7G629、（2016年真题）下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A.筑路机在工作区末端的调头时间

B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】BCW5A7W7N7V1M6A7HD3D6D10D5L9V9U5ZA2I3V4Q3M4S9Y130、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）。

A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款

B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款

C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用

D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用【答案】BCZ4U10P4R5Q4N5J8HV3L5B8L9F1G5O1ZO6J10P4G3S10D5C231、外墙面防渗漏的保修期限是（）年。

A.1

B.2

C.5

D.设计规定的合理使用年限【答案】CCJ9D7R5B6Z4W7T3HI5S8P4N5Y9U6A8ZV8K4B8V5E4G9I1032、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括()。

A.按照建筑面积以“m2”计算

B.按照垂直投影面积以“m2”计算

C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算

D.按照垂直运输距离以“m”计算【答案】ACB10P3W5J1Y6S10R10HR2Z8O3N7G10M10R5ZN2W1X10K1Y6K8V133、（2020年真题）编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（）。

A.总承包人对专业工程的投标费

B.总承包人自行采购工程设备的保护费

C.总承包人施工现场的管理费

D.竣工决算文件的编制费【答案】CCN6S4D8X7S9Z10C9HH4X2J8B8V5D1Q9ZU6G10C6T6I5Y4A634、在国际竞争性招标中，评标的主要步骤是()。

A.审标、评标、资格定审

B.资格定审、开标、审标

C.开标、评标、资格定审

D.开标、审标、评标【答案】ACU6Z7T2Z10H9T5C1HQ1L5C1D5M10J4J8ZW10R10V9D3Z5G2E1035、（2013年真题）下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。

A.新产品试制费

B.水文地质勘察费

C.特殊设备安全监督检验费

D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费【答案】DCQ9V4Z5V2L2T2M9HU10F1D8M2S8L3Y4ZV9W6E1L2L3V6K1036、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）。

A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少

B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少

C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加

D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】BCN9A8M7T10Q4K10U8HP4J1K6C1O8Q10P1ZR5X7I6E10W6U3O637、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。

A.流动资产=应收账款+存货+现金

B.应收账款=在产品+产成品/应收账款周转次数

C.存货=外购原材料、燃料十在产品+产成品

D.现金=(年工资及福利费+年其他费用)/现金周转次数【答案】DCQ6D2M4P7M2D4F5HT7V10H4R1B3Z4B6ZQ7Y9I4W6M9O6I638、根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），关于****编制和计价，下列说法正确的是（）。

A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定

B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价

C.专业工程暂估价中包括规费和税金

D.计日工单价中不包括企业管理费和利润【答案】ACV5Q8Q9G7E7M5Q2HN2R6V10R6A8K6K4ZL9I10W1E1Y5Q3A639、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是（）。

A.概算指标

B.概算定额

C.预算定额

D.施工定额【答案】BCT6A1F7R4D9H10M6HU4N7W3X2Z1Q4L9ZI6P10A8Z6T3Y10M640、（2019年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。

A.在通用条款中规定了调价公式

B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程已经约定，合同实施过程中不得调整

C.调价公式中所列各项费用要求的权重一经约定，合同实施过程中不得调整

D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整【答案】BCC3N2W9A9J10B8B6HS10M10E9R3R8B10I3ZN9A6Y2G8V9C4F841、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元,其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.25、1.15,综合费率为4%,则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。

A.245.44

B.244.4

C.287.4

D.302.8【答案】BCO4E7I8R8H4V9M10HP3B8O6P3Y3G6C7ZS9I5K2G5W3L6Q342、小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。

A.简易计税方法

B.简单计税方法

C.一般计税方法

D.复杂计税方法【答案】ACO6B9N9V3U9J4L1HL9C4S1H7I6G5R6ZC3L9V4B1E9X1G143、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程在2018年5月15日出售招标文件，规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日，在2018年6月6日招标人公布了修改后的招标控制价（没有超过批准的投资概算）。对此情况招标人应采取的做法是（）。

A.将投标文件提交的截止日期仍确定为2018年6月15日

B.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月18日

C.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月21日

D.宣布此次招标失败，重新组织招标【答案】CCS10U8O10M4B4X10T10HR2G2V3I7L4H5L9ZZ3W4U9D4M5W4I444、下列费用中，不属于国外雇用工人人工工日单价的是()

A.基本工资

B.住房公积金

C.夜间施工的增加工资

D.工人上下班交通费【答案】BCM7A5N2B5T3O4X5HU6A10X8P1V5J2B6ZX4M7R4L1A6N3B245、施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节的施工过程通常称为()

A.工序

B.工作过程

C.综合工作过程

D.动作【答案】ACA2V4G5H1Z6V10X4HQ2Q8R3I7S8C10H2ZD4R4P10W2C8J4S246、根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（）。

A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用

B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用

C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用

D.施工用电、用水的开办费【答案】ACE6Z2X3Z6D6S7S5HH7D8D6L6P2K2G5ZX10D1X4R7I9A4A547、关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。

A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算

B.研究试验费包括新产品试制费

C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费

D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】CCJ9V3L10J6U3W9Y3HE8C9M10M2V7L6H7ZF9O2H5H2S4D10Y348、砌筑IOm3砖墙需基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。

A.27.7

B.29.0

C.29.2

D.29.7【答案】DCP9J4Y6S5N9M9W5HJ5G2S9L2Q2M9I7ZR8X4N10T1Y7W7Z249、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。

A.预算定额

B.概算定额

C.概算指标

D.投资估算指标【答案】ACX6H4X8V7D4N6T5HB8H3A10C3V6Q7Q8ZX4G10J3J8D10H4R950、（2018年真题）国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。

A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴

B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费

C.按当地市场预测的工资预涨费

D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】DCQ7L7S7H2K10X8P7HR7T4N4T6S1H8P2ZO9J1J2J6O9Q4L1051、关于预付款担保的说法，正确的是（）。

A.预付款担保的形式必须为银行保函

B.预付款担保的担保金额必须高于预付款

C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变

D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】DCF4C10E4S8T1Y9H7HF4R4Z7P10V6L3I9ZW1P9E5J4J3U4X652、（2015年真题）某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。

A.1100.00

B.1110.00

C.1111.00

D.1111.11【答案】DCU3Q7W1S9A4E5I3HE10U2U8M9F6C1Z1ZY8C3G2M4E4H5D153、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为（）

A.开始发放招标文件之日

B.投标人提交投标文件之日

C.投标人提交投标文件截止之日

D.停止发放招标文件之日【答案】CCW1Z4T2Z8K6X6G7HA10R2U7H10D7P1C6ZV9S3K5Y7S3S3L354、（2021年真题）工程总承包人在投标报价中考虑的“标高金”由（）组成。

A.管理费和风险费

B.利润和风险费

C.利调和管理费

D.利润、管理费和风险费【答案】DCH9I10O6W1Y6Q2F6HO10V9E3W1B6F8Q9ZI6K2E3O3Y1G2E455、（2018年真题）国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。

A.2.00

B.2.10

C.2.31

D.2.35【答案】DCQ9A4W3N2F1E1B2HA7X8S8M2F6G2N6ZW5O10W8K1R2L10B156、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人

D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】BCZ7W7O9F9M9B5I10HP3Q3E8M10R8B1B9ZJ5B6L2Y2S8F10S457、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，在工程总承包招标文件中，下列不属于发包人要求内容的是（）。

A.竣工验收

B.技术要求

C.投标预备会的要求

D.工程项目管理规定【答案】CCN7Y6M9R7U3Y4F7HQ4D2E10N5Q1A6R1ZU7S8K4M8V8H10U558、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械时间利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为（）m3/台班。（1m3=1000L）

A.27.43

B.29.54

C.32.00

D.48.00【答案】CCB7E7T9W10I7V1A7HL8G1H6M1K4S8S2ZF7G3G4Y10E3W10U459、下列各项费用中，工程建设其他费用中的技术服务费应包括（）。

A.技术经济标准使用费

B.联合试运转费

C.工程保险费

D.生产准备费【答案】ACV1W5H6K9O7Z2H2HC8N10V2K5J7S1H6ZQ10C10S2K6Y6Q1B960、某房地产项目，建设期为3年，计划在建设期内第一年贷款额为1500万元，第二年贷款额为1500万元，第三年贷款额为1500万元，假设建设期内各年均衡获得的贷款额。贷款年利率为6％，期内只计息不支付，则项目建设期利息应为（）万元。

A.280.96

B.405.00

C.418.66

D.561.92【答案】CCA10M7F1F5C3J3Y3HG2M3P7B3H1Y6Y9ZN4W9K10K1F2A6D1061、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中错误的是（）。

A.不属于依法必须招标的材料，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后取代暂估价

B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价

C.属于依法必须招标的专业工程，由发包人作为专业工程的招标人

D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标【答案】CCI9L4I10D9N1H3K1HY9H10J6I4Q1Q9G9ZE10S5H2V6A6N3M762、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。

A.土地补偿费

B.青苗补偿费

C.地上附着物补偿费

D.安置补助费【答案】DCK5B8N4G8O2E10L2HN2W1R1U10K1R4R3ZN10A1Q5Y4W5U5M863、下列关于工程造价指数的说法中，错误的是()

A.工料机市场价格指数的编制可以直接用报告期价格与基期价格相比后得到

B.单项工程造价指数可使用已有的各类单项工程造价指标进行编制

C.建设工程造价指数分为单位工程造价指数、单项工程造价指数、建设工程造价综合指数

D.工程造价指数是反映一定时期价格变化对工程造价影响程度的指数【答案】CCA5M10P3W5O4C7G5HQ7B4Z2A8I7R3R3ZA2X1F8R10N8D6V664、（2014年真题）关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。

A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用

B.规费包括社会保险费和住房公积金

C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准

D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用【答案】BCP1X8B10H3C3C8L2HQ7H5G7H6B4D9P9ZC2E9J3X10B5H6K1065、根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》的规定，垂直运输费中包括行走式垂直运输机械的是（）。

A.固定装置费

B.基础制作费

C.轨道铺设费

D.安装费【答案】CCM7U2D6Z10V9E8L2HX6L5U1A10R3D5J5ZZ1B2Z1Z9C5R8E1066、某建设项目静态投资10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。

A.1006.25

B.1525.00

C.1028.28

D.1045.67【答案】CCH6V3G2N1R9Q5D6HW5J6G9T7V6Y8Q1ZY5R10A1Q2Y2A3R267、分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（）的设置不得有重码的规定。

A.三至四位

B.五至六位

C.九至十一位

D.十至十二位【答案】DCX6T2S4Y10D7F9L10HJ9U8I9H2U10M9Z4ZC7Q9S5G5N1I6V168、根据FIDIC施工合同条件，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月度付款申请单后的()天。

A.28

B.42

C.56

D.84【答案】CCN9W9V8B5Y8P8G8HG6H4C8P5Q4S6B6ZW3W10G8D6K7W9E769、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列属于建安工程费中企业管理费的是（）。

A.劳动力招募费

B.工程保险费

C.市政公用设施费

D.管理人员的住房公积金【答案】ACO8U10U9J3H1T10M9HJ10W3H8G1M5L2V8ZB10D4M8E5U5Y6H470、运用价值工程优化设计方案时，若某不重要功能的价值系数大于1，则设计的努力方

A.提高功能，降低成本

B.提高成本，降低功能

C.可保持其成本不变

D.提高功能，提高成本【答案】CCN1B10F6H1T9F7L10HZ4J4A4H6D6A3P6ZI8R5U9Y6X1N1D871、根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是()。

A.发包人应在合同签订后一个月内或开工前10天内支付

B.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额

C.发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工

D.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助【答案】CCS6Y10R9F8M4P5E5HC9I5Z5Q1Z10G3S2ZV2C5B3V10A7C3B372、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。

A.中间验收是指单位工程验收

B.单位工程验收由业主组织

C.工程整体验收也称交工验收

D.交工验收由项目主管部门或地方政府部门组织验收【答案】ACN1S9E6A5V9N9W10HE1D1T7L7R1F7A5ZO1L8H8X8D5X7X673、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（）。

A.现场踏勘

B.拟定常规的施工组织设计

C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价

D.估算整体工程量【答案】CCI10B2O4T2K9S6Y5HG10T4Q9H3Z10B7X9ZG9D9L9C8R4O8J874、编制脚手架工程量清单时，其工作内容不包括（）。

A.场内.场外材料搬运

B.安全网的铺设

C.选择附墙点与主体连接

D.钢筋安装【答案】DCE5G1S10M1V1J6S6HE3P2Z8L5A7A8I10ZH2P7A7W3L10K7H875、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输l0km的台班产量定额为（）10m3/台班。

A.8

B.10.91

C.12

D.16.36【答案】CCC5C10Y8R10B7J8V2HD6Y5N2F7W9B3Y2ZC8V2U7B2M10H8D676、下列各项中可作为无形资产核算的是（）。

A.自创的非专利技术

B.补交土地出让价款的行政划拨方式获得的土地使用权

C.自创的商标权

D.征地补偿费和拆迁补偿费【答案】BCM1B6L6G2E7R4Z3HU1N3U7N7C8H2O2ZP9G8N2D9P2V4T877、（2016年真题）关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。

A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算

B.研究试验费包括新产品试制费

C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费

D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】CCB4K3Y3Y7L2N8H8HP1C3A4D4M5W9P3ZR5L6D4U9L8F6V478、下列关于概算定额与预算定额的表述，正确的是（）。

A.预算定额的编制较概算定额简化一些

B.表达的主要方式及基本使用方法不同

C.项目划分和综合扩大程度相当

D.均包括人工.材料和机具台班使用量定额【答案】DCK1A2H10U1T2Z9S4HU4U3R9O6R9I4P8ZK8T8I1T1C4D6M179、某地市政道路工程,已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%、50%、20%,拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1、1.05、1.05。假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。

A.507

B.608.4

C.633.75

D.657【答案】CCF1A1X7H4F4L8F1HC3C7X5B3K4G10W1ZS9T4Y10S10X7Z9J780、按索赔事件的性质分类，下列各项中列入其他索赔事项的是（）。

A.汇率变化

B.不可抗力

C.不可预见的不利条件

D.合同终止【答案】ACB1O7L10E2D6M5D2HC1O8X7F2S1V4H3ZL8W1B5H9K9T8M681、下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。

A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格

B.国产非标准设备单件生产.无定型标准，但可以通过市场交易获得其价格

C.设备原价通常包含备品备件费在内

D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资附加费.燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费【答案】CCD1Y1H7F1L8K10Y10HZ3H5Y2G2D2M9W3ZC3Q9B10B8U9Z3X782、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。

A.研究试验费

B.非专利技木使用费

C.引进技木和引进技术其他费

D.生产准备及开办费【答案】BCQ1X3U10W3H6C5H10HU3L4F9A2W8A1V5ZH8Q1T5R1F1P5B583、为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和为（）。

A.建设项目总投资

B.固定资产投资

C.建设投资

D.工程费用【答案】ACC7W2Z3I6X9M6S6HL3Y5N4N10G1U6K3ZW1F6R7C4W6M8O184、根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列不属于变更程序的是（）。

A.变更的提出

B.变更估价

C.变更指示

D.变更的审核【答案】DCB8Q6K4Y9R8C5K4HA9C3J5E2B1C1A10ZA5T4Y9O4F5L3D1085、一般工程竣工后，承包人保留工程款的（）作为保修费用。

A.3％

B.5％

C.7％

D.10％【答案】ACP7D2Q3E9G5W1B4HP7J9O8J7R9F5Z9ZA1D4S7M8K10G10B186、招标工程量清单编制时，除工程本身的因素外，措施项目清单编制需考虑的因素还涉及（）。

A.水文、气象、发包范围等因素

B.安全、环境、工程变更等因素

C.水文、气象、环境、安全、发包范围等因素

D.水文、气象、环境、安全等因素【答案】DCK6F6B1P3E9Y10C7HI6C1T7P7S5D2N8ZQ1J4I9U6F6L1O987、某塔吊配司机2人，若年制度工作日为250天，年工作台班为220台班，人工工日单价为100元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。

A.176.00

B.213.45

C.227.27

D.243.12【答案】CCA5H6V2L9T5A1O10HZ9G7W10U8I3O9S5ZR3X6C9P9R7V10M688、承包人按合同约定接受了支付证书后，应被认为已无权再提出在（）颁发前所发生的任何索赔。

A.合同工程接收证书

B.质量保证金返还证书

C.缺陷责任期终止证书

D.最终支付证书【答案】ACZ1U8J8L5Q1K6G3HY4V9F1U2D6Z7Z3ZU4I6O10T10U10H3O989、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是先进适用的（）。

A.资源技术和环境治理技术

B.资源技术和生产技术

C.环境治理技术和管理技术

D.生产技术、技术装备和管理技术【答案】DCJ1N6Q2W2S1Q10A1HM2W3Y10R1V8Q8T1ZD8L5L2M9Z8E2E690、某工程网络计划有三条独立的线路A－D、B－E、C－F，其中B－E为关键线路，TFA＝TFD＝2天，TFC＝TFF＝4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（）。

A.28

B.24

C.14

D.4【答案】CCQ5H10E5W8M1E2N5HD2P2U2X4N8M9Z1ZF3B7N6A5U6M7S591、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）。

A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费

B.定额人工费

C.定额人工费与机械费之和

D.定额人工费与材料费之和【答案】ACE1I3U8N7K2W3D1HO5B7C8D7D4R10Y9ZV8H8N9P10T3A8B592、砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为1.5%，场外运输损耗率为1%。砖的规格为240mm*115mm*53mm，则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为()块。

A.515.56

B.520.64

C.537.04

D.542.33【答案】CCR5Z9U9A9E7W6K7HT4A3U7H4H2D5B9ZI4K10R2X2A4L3L493、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间40min．辅助工作时间5min，准备与结束工作时间5min，休息时间5min，由于施工组织不善造成工人停工时间30min，则定额时间是（）min。

A.45

B.50

C.55

D.85【答案】CCY10Z9F5X10W4L6T2HR3I8G10M3R3V7N5ZM5N4H9F1Z10G5N894、某项目共需贷款资金7000万元，建设期为2年，按年度均衡筹资，第1年贷款为3000万元，第2年贷款为4000万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则建设期利息应为（）万元。

A.500

B.515

C.715

D.665【答案】DCE4O4V1S6N2C9A5HS8N7U2G3G1Y1G4ZV2A4N1S1V8T2X395、措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（）。

A.已完工程及设备保护费

B.超高施工增加费

C.大型机械设备进出场及安拆费

D.施工排水、降水费【答案】ACF2I2U1O9P4T4U9HT2T3G9I7G2F2F10ZZ4C6T6X9M2O2S396、当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。

A.设备价值百分比法

B.设备系数法

C.综合吨位指标法

D.预算单价法【答案】ACI8X2E3U8U5M10L7HT6T5Z9H8C4T10P6ZK8W2L8F6S10C7S397、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分祈的主要内容为（）

A.承包商任务

B.计价方式

C.付款办法

D.合同价款调整【答案】BCE9Q6O1W3Y7O8K1HP5U3Q9C7W3X2R10ZK6K1D7Z6B10H2C298、下列费用项目中，不属于企业管理费的是（）。

A.社会保险费

B.劳动保护费

C.检验试验费

D.劳动保险和职工福利费【答案】ACM6T1R1R2F1H3B7HI7G10L7H6N4I3D2ZC6N9H9L6O9N5Z699、某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元。

A.1500.00

B.1454.55

C.1884.96

D.1040.80【答案】ACL10J6B9X6I4R1U3HB10A3D2D8A9J5E2ZA4X10L7Z4H8G2B10100、夏季防暑降温费属于（）。

A.人工费

B.措施费

C.规费

D.企业管理费【答案】DCV8B3U6P7A8J4U2HS4F1V8E3Q1C1E3ZN6R8R8H7O9Z6P7101、关于财务分析的说法，正确的是()。

A.融资前财务分析是从息前税后角度进行的分析

B.融资后财务分析是从息前税前角度进行的分析

C.融资前财务分析包括盈利能力分析和财务能力分析

D.融资后财务分析包括盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析【答案】DCT6M9B8A8P8G9O10HH1Z10L2C4D9J1E2ZF5L8O8X2D8Z10M5102、我国银行收取的年保函手续费一般占保函金额的()。

A.0.4%

B.1%

C.0.4%～0.6%

D.1%～1.5%【答案】CCL5W5H9T8Q7P3Q1HP9T8V10B3A5E3K10ZC8B1H4Y1F1M3L3103、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（）。

A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械费安全监测部门的检测费及试运转费

B.一次场外运费应包括运输、装卸、辅助材料和回程等费用

C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价

D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费【答案】CCY6E2X3Y9S8X5W4HX3Q7R7S1H6O1M5ZP8J6O6O9Q6X1R9104、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将HRB335钢筋暂估价定为4200元/吨，已知市场平均价格为3650元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335钢筋应采用的单价是（）。

A.4200元/吨

B.甲投标人自行采购价格

C.3650元/吨

D.预计招标采购价格【答案】ACJ9I9H2X8P6N7I5HB1A10P2Z2C9J6C3ZT4H3M6Z5J5K1G10105、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。

A.清单内但是质检资料不全

B.合同外工程量

C.监理再次检验质量合格的挖土方工程

D.恶劣气候导致的临时措施加固【答案】CCC5Y6W3X8L2R2P5HA4N1I1S9L4D4A3ZN9C4F3M4F1K1G3106、某建设项目建安工程费3000万元，工程建设其他费用2000万元，已知基本预备费率5％。项目建设前期年限为1年，建设期为2年，各年投资计划额为：第一年完成投资40％。第二年60％。年均投资价格上涨率为5％，求建设项目建设期间价差预备费。

A.427.88

B.541.04

C.568.09

D.711.77【答案】CCL1K8M6N7E7T4O9HW10E3Y8X1Q2Z5F3ZU8H9J6U6M4I2Q2107、某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元。

A.1.200

B.1.204

C.1.290

D.1.294【答案】DCN8I5J5Q6S8Q9O8HF4K7Q4V3R3A1K3ZI3O10W1F7F4V2I7108、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖(240mmX115mmX53mm)，灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%,砂奖损耗率为1%,则砂浆消耗量为（）m3。

A.0.062

B.0.081

C.0.205

D.0.228【答案】DCG1N8J5T9N8Y6P6HE1Q7P3I7Y8C1C6ZJ10O5J9W5S7Y4I8109、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是()。

A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准

B.完成一定计量单位和各分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准

C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准

D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】BCG10T10H10Y8K7Y9E5HB2A10M8S4I10A1V5ZR8E4I9T4I1K3A7110、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。

A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用

B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成

C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答案】BCR2V3G2G6U6P3H6HS4A8O8H5G7P9B10ZH8B9J3C6I9B1X4111、关于工程量清单的编制和适用范围正确的是（）。

A.设计及以后各阶段

B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责

C.以单位（项）为对象编制

D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价【答案】CCR10R5L1I5A8J4B7HL5N5M10W3F4T8T7ZB6T1U9Z8X10B1D5112、砌筑1m

A.0.217

B.0.222

C.0.226

D.0.231【答案】DCV9M1B3L4K2K5F7HA3U8L3J10V9K3D8ZQ9K4X2R10Q6K7E1113、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。

A.建设工程已实际交付的，为交付之日

B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日

D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】ACG1V6W3T7M2C10M8HT8R8F3Z6H8P9L8ZA3B9U5N1V2E2R5114、项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。

A.技术水平对比

B.管理及监测方式对比

C.安全生产条件对比

D.环境效益对比【答案】CCH9E9P2U6J4D9C3HQ8Y2Q4D1K3O2B3ZL5Z10T8S7R7L2W8115、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.8则该砼输送泵的产量定额为（）。

A.160m3/台班

B.0.67台班/100m3

C.200m3/台班

D.0.50台班/100m3【答案】ACO3D7Q6D9W7V5W5HJ6I4J7G8Q4U2D7ZN8M4U2F3L5L2P8116、关于工程造价指数，下列说法正确的是（）。

A.按编制方法的不同，可分为个体指数、总指数

B.建筑安装工程造价指数属于数量指标指数

C.按所反映现象的性质不同，分为数量指标指数和质量指标指数

D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示【答案】CCJ6B2W10J1I7S4T5HU7D4N3U2E7Z9V3ZE10L5H10D6C6M6O6117、某大型施工机械需配机上司机一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。

A.100

B.125

C.250

D.200【答案】BCY8P8C1I6L7U9A9HY3R6E5E2Z6X5X9ZS7I9C2P1C5D10R6118、某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用如下表所示，则该工地水泥的基价为()元／t。

A.238.19

B.256.86

C.258.04

D.265.78【答案】CCO2B1H4O5C7C8A4HZ8V4T1E7A8D3S9ZQ5E6G1Z7U3N8D4119、（2018年真题）反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是（）。

A.概算指标

B.概算定额

C.预算定额

D.施工定额【答案】BCP8G6B8F1M9W10S10HW6K2Q2E9B1W7U9ZT1Q6Q10V8O9V8L6120、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）。

A.数据统计法

B.典型工程法

C.汇总计算法

D.综合单价法【答案】DCY8W8F4V2T8X3W7HW6H6E10J4J9U5S6ZX8T8Z5O2N6R7F5121、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100㎡建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为37工日/100㎡和24工日/100㎡。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为（）工日/100㎡。

A.316.55

B.491.55

C.508.45

D.845.00【答案】BCX10D6M3A3R9W8J5HK10I10U9C10D7H8P9ZM2E2O3M2G4B1Z2122、单位建筑工程预算的费用项目包括（）。

A.建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、建设单位管理费

B.人、材、机费用及企业管理费、利润、规费、税金

C.人、材、机费用及企业管理费、工程建设其他费用

D.分部分项工程费、措施费、规费、税金、工程建设其他费用【答案】BCM7M9U4N5F5S10U1HG4C1W9I10P1T7G9ZW8M10P7W8J9C7N3123、合同价款纠纷调解过程中，如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任一方在收到调解书后（）天内，均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力。

A.20

B.25

C.28

D.30【答案】CCS3Y7R8R2M9H9A2HN10F6D1K2U6H5O4ZQ5R1Y1E3B5N8B9124、对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是（）

A.工程造价咨询机构

B.工程设计单位

C.工程造价管理机构

D.工程监理单位【答案】ACZ9H3W2U9M10G10W5HG6Z10C5J2R10N2U3ZC4Q7Y3C1I6B3Z10125、确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括()

A.材料换算法

B.现场技术测定法

C.实验室试验法

D.现场统计法【答案】ACD4C3C7U4E2X5M2HN1A1B2N4I8J7J5ZK4F4G8L2N2P8O9126、下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的是（）。

A.建设工程施工合同无效，承包人对完成工作要求支付价款的，应予以支持

B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定的，按照工程欠款处理

C.施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持

D.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致，应以最后签订的合同为依据【答案】BCK1N6G4Q8P2F8G9HL6L10S5N3H10C9K5ZU5N8B2P5V3Q8F4127、新增流动资产中的各种存货的计价依据是（）

A.制造时的各项支出

B.买进时的各项支出

C.入账时的实际成本

D.取得时的实际成本【答案】DCA6F6J3Y4S6E6F8HV3F3E4X6X2Z3X2ZB9O3Y7S10R8W7W10128、我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共10万元，外购配套件费2万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1％，利润率为5％。若不考虑其他费用，则该设备的原价为（）万元。

A.12.64

B.12.47

C.13.63

D.16.59【答案】CCD5M10V2O2T2C3L6HK3B8D3L10N10Z3Q4ZB2G3T1Q7R2I1G2129、下列措施项目中，属于环境保护项目的是（）。

A.工程防扬尘洒水费用

B.现场围挡的墙面美化

C.生活用洁净燃料费用

D.现场绿化费用【答案】ACY5D6N8L7Q5R9Y10HA3Q9M5H8Q10G7A3ZV4O6J8N8A9X10Z3130、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。

A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

C.投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责【答案】ACO5L7L1E4M2A5I1HP10Y7H7F5W9S8M9ZW3A3E7R9X7U2V5131、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）。

A.数据统计法

B.典型工程法

C.汇总计算法

D.综合单价法【答案】DCJ9K6D4U4O3B5T1HJ7Z6B9V3E2Y10L2ZK10W8S10J3Z2S4B8132、依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时,首先应确定的是（）

A.风险范围与幅度

B.工程造价信息确定的人工单价等

C.定额项目名称及工程量

D.管理费率和利润率【答案】CCS10D2N9Q1Q1G6Y5HK7R6F9J7Q2H1B1ZV5L8K1P2V4J8B7133、某工程基准单价1600元/平米，其中人材机占比分别为0.15、0.6、0.1，建设期人材机的造价指数分别为1.1、1.25、0.95，假如综合费率取为人材机总价的25%，那么该工程的综合单价为（）。

A.1856

B.1932

C.2020

D.2320【答案】CCX6N2W8W4A5V6J6HL8M2J10H4X2G3F4ZH8I5Q1X3K3V3A10134、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（）。

A.当未进行资格预审时招标文件不包括招标公告

B.应规定重新招标和不再招标的条件

C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布

D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的，抵触内容无效【答案】ACB9E5E9Y7K7I10C9HQ3J6E6N8E6W2K10ZS5H5S3V3O1U9E10135、进口一批车辆，已知到岸价为800万美元，关税税率为10%，增值税税率为17%，消费税税率为5%，进口车辆购置税税率为10%，则该批车辆的进口车辆购置税为()万元。(1美元=6.6元人民币)

A.611.37

B.712.8

C.750.32

D.877.87【答案】ACZ2R9Y8S8F5W1K6HS1S3W6W3E8T5W10ZG10U4Q4X4F4O6K5136、根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。

A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示

B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设罝，不得重码

C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码

D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】BCG2R8S7H8X4I9I7HQ1A2F2M9A5X4X4ZR2G7D5W5C6O2S5137、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是()。

A.以编制年费的静态投资额为基数，采用单利方法

B.以编制年费的静态投资额为基数，采用复利方法

C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法

D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法【答案】DCC7B8W10V9S9H9V5HT10K10H10V5A8K2H2ZA9D1T9X9D7A8D6138、（2020年真题）承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（）颁发前发生的工程变更。

A.合同工程接收证书

B.质量保证金返还证书

C.缺陷责任期终止证书

D.最终支付证书【答案】ACO4T9B4Q4I5V8W7HG10Z8M5L4O4C9W5ZF10O6J6R3P6A5Q9139、关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是（）。

A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致

B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算

C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理

D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%，不高于90%【答案】DCG6J6C7S2M6T7W5HV2K2Q9U8H1C5S5ZP8A4P4U8K8M1Z8140、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。

A.单位工程预算表

B.单项工程综合预算表

C.总预算表

D.附件【答案】BCP5U10E2T2V4D7D9HG3K3K9H4Z9A3R5ZG10K1F5G2P5D4I3141、关于计日工的说法，下列错误的是（）。

A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行

B.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量

C.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程单价

D.列入进度款同期支付【答案】CCU5G4R6V5Q1D1T4HC3R1R4H3M7Z1A2ZU10U7I3A6Y7Y6S10142、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。

A.定额人工费

B.定额人工费+定额材料费

C.定额人工费+定额施工机具使用费

D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】BCM7F1H3B9K7E3N6HU8G5T9Y1W1Q9F10ZD5Y8P9N10O9O4P10143、关于施工合同工程款的期中支付，下列说法中正确是的（）。

A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%

B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%

C.综合单价发生调整的项目，其增减在竣工结算时一并结算

D.发承包双方都对部分计量结果存在争议，直到争议解决后再支付全部进度款【答案】ACT9Y1M5X8D3U1A9HR4X8B6C5X4L2B5ZR9C2M6F7F7X10K5144、下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。

A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款

B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用

C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款

D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】CCR9P4Y4M1C9A3C4HO1R4C5U8K10S7H10ZY1H7R7D6X3X9Q6145、关于工程竣工结算说法正确的是（）。

A.承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算

B.工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算

C.进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求

D.工程竣工结算由承包人编制，发包人审查【答案】CCO3S8D6B7X3C4O2HY8F2H10Z5W3P3G2ZZ2D8B1W10P5N5H10146、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（）之日计付。

A.工程计划交付

B.提交竣工结算文件

C.当事人起诉

D.竣工验收合格【答案】BCU5I9D4P4D2D5S1HK6S2G1K4M9C7V1ZE10U10O7T3J2I9O7147、当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中需要扣除增值税进项税额的是（）。

A.运杂费和运输损耗费

B.材料原价和运输损耗费

C.材料原价和运杂费

D.运输损耗费和采购及保管费【答案】CCE7Q5Y3O1P10T1U9HL10M6M1A10A6O3M3ZU6A8K9H5J9D7Z8148、发包人核对竣工结算文件在收到承包人提交后（）。

A.7天内

B.14天内

C.20天内

D.28天内【答案】DCI3D5X4W2B2N8K4HM3F6A6T5J6W5H9ZE9E4S5B5M7M6Z2149、复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。关于复核工程量，下列说法错误的是（）。

A.可以决定报价尺度

B.对于工程量清单存在的错误，可以直接修改

C.根据工程量的大小采取合适的施工方法

D.正确划分分部分项工程项目，与“清单计价规范”保持一致【答案】BCR5V3S2D9I6Q3N6HE3A7S4P2H6G4Q5ZX1J2C3W8G4C4D7150、施工企业按规定缴纳的非生产性车船使用税应计入建安工程造价的（）

A.税金

B.利润

C.企业管理费

D.规费【答案】CCU7C7T10N4S3J5J3HM4H6T7X2N5C9H2ZR7U6L9Q1F2C10W10151、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。

A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示

B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述

C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成

D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】CCN7R10Y9R7M1P8V9HR9L6R7X1V6H8Y4ZT2O2W4A3V10X2S5152、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。

A.评标文员会按照公平、公正、公开的原则评标

B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清

C.评标委员会可以要求投标人潜清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求

D.评标委员会有权直接确定中标人【答案】CCM9D1X8N4L8V10F1HQ9D10Z9U5H9O8Z10ZF5A7Y5I4Z7P9M8153、（2019年真题）关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。

A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算

B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算

C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%～3%计算

D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算【答案】DCQ2S1F9X8S7R4G1HI2H5F2N2X5Y1J4ZP2Z2U3R8B4N5E4154、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40s，每次循环平均挖土量0.3m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差为25%。则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量为（）。

A.6.83

B.5.21

C.8.09

D.7.23【答案】DCZ10L3W9I6E1L3S2HE3T10I3T