2022年设备监理师(设备监理合同)考试题库提升300题有精品答案(湖北省专用)

《设备监理师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。

A.英语

B.法语

C.世界语

D.合同规定的交流语言【答案】DCN6D2H1E5X3Y10U10HO10U9T2M6U8Y5P4ZJ10S1K6Q9Q8Q10M82、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是()。

A.投标单位董事长的父亲

B.投标单位总经理的同学

C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人

D.招标项目所在地统计局局长【答案】ACD3U6D6S5L9G7B5HF5K3D9M2R7L9D10ZL7I1X8G7V6F8X73、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。

A.进度款

B.结算款

C.合同价格

D.保留金【答案】CCE5W7Z5O6W1Y5T9HH6S10H7S2M3R9T1ZJ1V2Y5T7X10Y1C94、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是()。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通过竣工试验的日期

C.工程师签发接收证书的日期

D.接收证书中注明的竣工的日期【答案】DCC7J3Y7O3K8L3U7HY3E7H7T10L4X6K1ZL6S6R7O7I1O9H95、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向()提出申请。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院负责安全生产监督管理的部门

C.天津市人民政府建设行政主管部门

D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】CCR5C9H10Y6S10A4O9HF2K9H5C9G6Y7N9ZQ8U5W6T2Z9V6W96、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，()后的56天内支付。

A.工程师收到最终报表

B.业主收到结清证明

C.工程师收到结清证明

D.业主收到工程师发出的付款证书【答案】DCF1R8D6W10M7K4K2HS3S2H9L4G4F2A4ZS8J4N6C1M8C1R37、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。

A.接收证书

B.履约担保

C.履约证书

D.保留金【答案】CCJ9T4M2O5P10W8W7HU5Y5A1I8D9N10T3ZQ7R5V2Z7E7F5P28、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后()内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。

A.14天

B.21天

C.28天

D.42天【答案】DCB4Y10W10O3A8U6W4HH1C10Z4R3G8J6P2ZF2S2C3L8F2P3L69、下列有关合同解除的叙述，错误的是()。

A.合同解除包括约定解除和法定解除

B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力

C.当事人协商一致，可以解除合同

D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭【答案】DCV1F3N2Q9H1Z2R9HH10S1I10D1U5J4T4ZX2T4W8G10U9P3H710、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的【答案】CCY5Y9K2G9Z6J4L7HL2Z8V3Q5T7X5X6ZJ9E3X3R2P8P3H411、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.可撤销

C.可变更

D.效力待定【答案】ACQ1Q8H1M7J3J6I4HZ5B10H3I8G9J7C2ZU9O7C6Y10P8Z5T1012、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】DCD8L9Y6Y4B10D8W5HR7J5M9I10X7V3L8ZC2H2M2C4R5T4W1013、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。

A.监理单位

B.设计单位

C.建设工程质量监督机构

D.建设行政主管部门【答案】CCG2F6G9H1C8Y4M1HZ5R10F10D1O7X4W6ZM3J9G1W8X2U6Q514、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和约定解除

B.违法解除和合法解除

C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除

D.行政解除和司法解除【答案】ACO10U3D7Q7X8E7C2HX3F7I4V6X2U10B10ZT4Q2D9R3S2X8Z715、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】ACU7H8B9W6K5W5N4HQ7F2L10P2M9S7J1ZA2Z8X2X1T3P3J416、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.50

B.100

C.200

D.300【答案】DCJ9F8K5I4N10V1Y10HZ2P8I8O5I8M1M9ZV4F7I5F6O10A9Q817、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。

A.委托人不履行合同，无权请求返还定金

B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金

D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】DCO4D3L5M8C8D9Y9HU1Q1R6L8W5J10Y6ZJ2H6N6A3L6O4L518、根据《合同法》规定，招标公告属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.再要约

D.承诺【答案】ACN1V4M6V4I4J6I7HP1T10Y6C7K3D9D9ZZ10A3L8G10O10J10Q1019、下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产【答案】CCD3R1P7C7S3U6K9HS2B7T6G2N3F4U3ZV1P2Y10W6L7X7W920、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过()天。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCM10S10Z2Q7L7E9T9HA4X10V10N5X1S9G2ZB7R4C1B8W3J8E821、根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利

B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让

D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地【答案】BCL1N7I4F5W10V10N8HM6P10J5N8I7W1X10ZY4Z6J1O4B8J1T422、如果业主打算更换工程师，应提前()天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。

A.14

B.28

C.35

D.42【答案】DCC5R7M1W9L6J6U3HF8I6J5S4H6T1P5ZW1X4V3A10U9W4A323、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任【答案】ACN2V2B9G7D3B9O3HP10D4X4S3M4Q2T9ZB4O9Z1U6P6K3E1024、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。

A.纠纷解决方式

B.免除保险人责任

C.保险费用收取

D.免除投保人责任【答案】BCB8R3J10P1I1A6P2HC6V1E3Z4G5W10S10ZQ3A5R8Y5L1C10J425、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%【答案】ACR2M6S4X6L5F7C4HW5U3L10L4V5F7M2ZN8V7P2E5N7N8Q1026、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。

A.接收证书

B.履约担保

C.履约证书

D.保留金【答案】CCI5R7H9E7J10A5X10HB5F3O5N8T6N4L7ZV7M4P2Y4X10H10R527、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。

A.质物可以是正在建造的建筑物

B.质权分为动产质权和不动产质权

C.质权人对质物孳息享有收取权

D.质权人有权使用质物【答案】CCA6E5D7Z9G7K2L7HD8T5P10J2X1E1D10ZZ6E2T8U1X4F7I928、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在()发布招标公告。

A.国务院发展改革部门依法指定的媒介

B.全国发行量最大的报纸、杂志

C.全国影响最大的门户网站

D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】ACT9S5R3W7C4X1O6HT4N8A5D4S10V7T10ZH9Z5Q7Y2U5L4Z929、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。

A.基准日期前

B.基准日期后

C.开工日期前

D.开工日期后【答案】ACL9T5H7F3V6T2X1HG2F9T4H3B4I4S6ZC5D2N2N4Y8D10B1030、合同法律关系的内容是()。

A.权利和义务

B.权利和责任

C.法律事实

D.法律行为【答案】ACR6H4D5T3O3X4I9HW4V5M6M6V7V8T4ZN4B1A2D4D8C10G431、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是()。

A.劳动者严重违反用人单位规章制度的

B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的

C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的

D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的【答案】BCX3E8D9R10X6Z2Z6HT7G8Z10W1D4R10M7ZR5H3W2P9M6L6C332、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。

A.提出索赔事由

B.核定实际损失

C.提出索赔依据

D.提出赔偿金额【答案】BCK7O8V5E9Z5X2M6HI6S6X7D4H3Y6U4ZV4P8Z1T8A7Y1J333、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。

A.进行工程竣工试验

B.签发接收证书

C.接收工程

D.工程竣工【答案】BCV9V3L5N5O8Y7N7HM3B1L5T2M4E2E9ZU4K8Q5W1R2H1P334、在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。

A.财产关系

B.人身关系

C.支配关系

D.生产关系【答案】ACX9N5G5N2B7K3A2HT3M8G8E7M8R4Z5ZY10J4Q4D10X1M2G635、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己【答案】BCD9E4C9A3T3P7H1HX3F3W6B5U10T9X10ZX6M4N6X4C8G4O436、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商【答案】BCD4X8Z6F10V9L8S10HC5E5U10Y1W6H5C4ZN9D4T3L6B10F2S437、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与()不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。

A.实际进度

B.进度计划前锋线

C.承包商经营计划

D.承包商人员培训安排【答案】ACX10R3D9Z6H3A1E4HL6H3V5B8N5B8W7ZP4E1O1A9D10E2B138、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年【答案】CCJ7C6N5E1Z6C4B8HG7T6F4K7I5E10M10ZP1S2M6F7K9X9S139、招标公告，从合同法律性质上讲属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺【答案】ACD5F10X1U10Q5K8P7HZ8P1Y7F9R3C3P10ZX1S1D5Y7B7T7B740、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】ACW1F3F10P7H10V6E5HL4M2V7U10T3A1F5ZX6N5D3A4H6R2O1041、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。

A.投标人发出投标文件

B.招标人收到投标文件

C.提交投标文件截止

D.提交投标保证【答案】CCG7B2K5T7B4F9C10HO5E2Q2X3L5V9E10ZB6J10G1R8C5Y9W542、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师助理

D.项目经理【答案】BCS9O7P2W1F9M6O5HU2Y8L2Q5S3U2P7ZJ9U1A1A7V4N7W243、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到()的审查认可。

A.业主

B.承包商

C.设备监理工程师

D.总监理工程师【答案】ACI5Z7T6M7M4K7H2HX5V3I4H3B3Z10N3ZR10R5Y6P5D7V4D644、下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产【答案】CCO1L10W8O1O1U2Y4HS8M8L3K2C5K4D9ZH3T9H3U1L8N8A345、法定代理终止条件是()

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托

C.代理人辞去委托

D.代理人丧失行为能力【答案】DCE10Q6P10V4Z8U9F8HS7J7L1N7M3L3B5ZU8D7T5H8C2Z5O146、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的【答案】CCV7V3C9Y2H4N6B1HU5Z8Z3I3K2J3L5ZR10F5J3I1C8T4M747、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为()。

A.代理权

B.介入权

C.追认权

D.代位权【答案】BCN8H6D8M5V6Z10Z6HC8S8P10I2O7Y2E5ZP8H1T9V6T4Y4S148、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算【答案】CCO5B10N10E7N2K7D7HP9B5K1M8O2K5Z3ZY7X5N10W5X6J7H549、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】BCA4N6T4B6W1K2R3HA8K7G9R2B8N10I6ZU10G5B4L8L4U3H750、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。

A.返还委托人已支付的定金

B.免收设计费

C.双倍返还定金

D.委托人继续履行合同【答案】CCN5S5N1J1Y8W4A1HM5G10U9G3X7K6A5ZF2E5X6I4K2Y3T451、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的()，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。

A.专职安全员

B.施工监督员

C.应急救援人员

D.专职医护人员【答案】ACX8K9O2X4P2N8S1HV8Y2F1L4K5X5M4ZJ9Q5D1P9K4I3I752、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。

A.觉察到该不可抗力事件的14天内

B.该不可抗力事件发生的14天内

C.觉察到该不可抗力事件的28天内

D.该不可抗力事件发生的28天内【答案】ACK10S1T4P4N7V3U7HQ3Q10O5D6K10A3X2ZF9F8J9V9E9W8X453、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。

A.14

B.28

C.35

D.42【答案】DCW6L7V5E4J4D10C7HV6V6O9D5F6V6G9ZD7M1O8S8Q1J9E854、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】DCP4V1S4D3L9N4X7HJ6G4N10K5A3P3H7ZG2U4Z8A6R10J8R855、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该居民获得炉具的途径不清

C.该居民应当向提供炉具的人索赔

D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】ACP6I6S1G5B3M8A10HZ7Q5O10S9Z4U4U4ZE7E9N10V5M8H2P856、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。

A.国际商会

B.中国商会

C.中国国际经济贸易仲裁委员会

D.FIDIC【答案】ACD8L7C1P6U4W2E6HE9Q10K6X2D3V4L3ZN5Q5T1P4W4N10D1057、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。

A.外商投资工业项目

B.涉及国家安全工程

C.关系社会公共利益的大型基础设施

D.抢险救灾工程【答案】CCF2E5C5J4O4J5Q10HT8P4Z10Y8U4D4J2ZM7R6K9V9K6E6T458、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。

A.外商投资工业项目

B.涉及国家安全工程

C.关系社会公共利益的大型基础设施

D.抢险救灾工程【答案】CCP4G10X9R7U1C1M6HC5E8Q5H10O4E4Y1ZB4V4O6U1Z3P7L159、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是()。

A.工程师

B.承包商

C.业主

D.保安公司【答案】BCR6P1T8V1V5B8F9HI2U8C3O7I6A9F9ZW7U6N6M1E2B10H160、下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产【答案】CCR8L4P7L10P7W9D8HO2X5N3N4H2S10X9ZC1Y4C10G8W7B3G561、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在()前提起上诉。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日【答案】BCT7D2Z10M7C10H1E5HD8B5B8E4V8F10Q9ZK3C10Y3Z6R1R10G862、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。

A.工程量清单合同

B.固定总价合同

C.成本加固定费用

D.混合合同【答案】BCN1X10Z6J2G8O3Z1HA5F9G2L5X9D8N2ZD9R8I5F1I2J5K663、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】DCC2U3U9V2M10F5O2HJ9H6L3D9N7C7G2ZM8D2Q4V1U2Q1I764、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。

A.工程量清单合同

B.固定总价合同

C.成本加固定费用

D.混合合同【答案】BCE4T1N5S3F9T2W5HZ5P8C2A8O7T9E1ZQ4U10V10O1D7O10P965、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】DCQ4A7E6M9J3Z1R6HR5S3R5H2Q8Q10C10ZM2Y6T5R8H5C9R866、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()。

A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因

B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中业主的职责

D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】CCV2G10J10J1B5Z9H2HF5R3Z10U6C8P10F8ZP4A7F9B8E10O2I1067、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。

A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的

B.交由承运人运输的在途标的物

C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的

D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】CCR6J1H5S5K10Y3I3HX1E5R1P10V9C5A8ZS7E9C8Y3T8E5N268、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。

A.违约责任

B.行政责任

C.经济责任

D.缔约过失责任【答案】DCY1A9X4C10S7G10E7HD6J5M4K2V4S8Q9ZW3F3Q1C10P7Z8O169、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是()。

A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况

B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任

C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任

D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形【答案】CCF10U8E8T6R3H8S2HG5Q8N10Z1Q1C2J9ZG10S5A7P5Z2R3X570、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在()前提起上诉。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日【答案】BCD6Y4G1I10I9X8E4HR10D1U3N5X8B1C2ZK7R10X6J2M1Z2U971、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】DCX7Q10T1G10Q7O4P9HE6Y2X2G4E4L2F7ZA4B1U10O2P8P2Z372、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括()。

A.争议的解决方式

B.评标委员会的人员组成

C.主要技术性能数据

D.推荐的中标候选人【答案】ACG1F7V3J1X1P7A1HZ2X1W5U3H3O7E9ZY7N10N5G5F6W9K673、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人【答案】CCW8U7B2M9U3N6A2HS9T8V4O9T8W3R7ZR9W6L6T3J10E3W274、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCW5K6Q6L10E4Q8Q3HY1X6I7I4H3T3Z5ZJ7N5W6V2D8L6Y175、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】CCI4A4C3V9T7N4J4HU9E8Y7B1P3A6Q1ZP4Z2H1F6A1L9G676、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。

A.某新式武器的设计

B.地震灾区道路抢修

C.部分使用国有投资项目的施工

D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】CCG8H1S8E10S4Q8B7HX3H9N8O2E8D7K10ZB8M3X9B1I8J8V577、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。

A.投标保证金不得超过投标总价的2%

B.招标人不得挪用投标保证金

C.投标保证金不得以支票形式提交

D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天【答案】BCS9Q9Z10L9A5Y6V2HC9W8O10S5D10L10O3ZI5H8Y4E8H6H9U578、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.诉讼【答案】DCN4W1F9C5J5F1C5HC10E6O1O7P10E1O9ZL9C8U8G4J6X2B679、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。

A.投保人

B.受益人

C.被保险人

D.保险人【答案】CCK1O5K5T10F3Z6A1HK1M9Q2V5E10K5S5ZR5I8O9O8J7P1F380、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是()。

A.联合体

B.联合体各方

C.联合体中的牵头人

D.联合体中的资质较高方【答案】BCQ1V9N6M8U1H3A6HM3L4R10Q6N10K7S8ZB3S9W5C1W5Z2W1081、公民、法人或者其他组织对下列()事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。

A.行政立法行为

B.国防、外交等国家行为

C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理

D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决【答案】DCF9X10O1A4E6C3P10HJ7O2T4D2G8T5P1ZE4W9E7M10X9U3A1082、在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。

A.第三人向定作人负责

B.承揽人与第三人共同向定作人负责

C.承揽人向定作人负责

D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任【答案】CCU6Q4J3H1Z2Z4Q2HX3M4A9Y6K9D4T7ZE8L2B9K9C6B5Z683、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。

A.有关行政监督部门

B.仲裁机构

C.人民法院

D.行业协会【答案】ACA7V6Q10H5Z8R7Y9HZ4P2A9A6Q3B9K9ZJ7G4U1U4Q2P9L884、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工时间届满之日

C.签发接收证书日

D.签发履约证书日【答案】DCP3B1L7P4Z6N5A4HM7B2U5W9W8T4A3ZT4C6N2G4J9G1O785、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】ACM2M1Q6G8I10C6C2HP3C6O10R4B8N9V8ZZ5L8K6W1D7P10K686、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。

A.接收证书

B.履约担保

C.履约证书

D.保留金【答案】CCU8I1C1F10N2L6I3HN4F5J3L8V8W6C8ZK3B10J8P4T4T3Q787、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己【答案】BCK5F3F10P1T9C3R4HQ9U4J8Y2G9A5O9ZH7J9U1E2E9K8X488、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.生产、运输、储存

B.生产、使用、储存

C.生产、运输、使用

D.生产、经营、储存【答案】DCG7U2D8R3P7D6E9HT9J4P9Z9H10E6H8ZI1L1L6Z8A4B8Y789、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。

A.接收证书

B.履约担保

C.履约证书

D.保留金【答案】CCQ1A4H4B9X9C8J6HW2X7W4N4J6I5O10ZW6N8C1Z5D6D1P490、承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。

A.竣工时间

B.缺陷通知期期满

C.颁发接收证书

D.保留金返还【答案】BCY4B1W10F3P8M9S1HW2I2M10X6M4A5C4ZC2P6Q4U6P8J1R991、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者【答案】BCC9W10K4P8P7U9O4HY5D3Q7U10S5M1T7ZA9T1L1R4I8E5F292、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。

A.监理单位

B.设计单位

C.建设工程质量监督机构

D.建设行政主管部门【答案】CCH1M1G8O1D3J10L10HE5J2E4L7B1X9C7ZP10Z8F6Z7D3R5R593、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。

A.安全设施

B.安全警示标志

C.安全疏散标志

D.安全报警装置【答案】BCO5I2C6W4D2Y6D10HR5O5M4A9W10F5X6ZH4K7Z3O8C5X2F894、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】BCF8V3W3N4E6V3N1HL1K2I5E2B6C10D10ZL6I2F2A10Q10E1H495、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】CCB4S4T5T8J7L4B7HT9J10H5K7U4K10D1ZF4M1W3Y8B8X4W596、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在()前提起上诉。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日【答案】BCY1S3V2F10H3Z2L5HX7W4B10Q6U10T3K9ZR10S9Y5Q7F2P7H597、资金安排证明的应当由()出具。

A.工程师

B.业主

C.业主开户银行

D.保险公司【答案】CCH1O8U9M7S9M7H8HD9G6H4N4H1W9P6ZR7W8H2L6V8D7P898、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在()天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。

A.14

B.28

C.56

D.84【答案】BCG5A2K7B5K5W4E1HB5G1R3G4V6V6W7ZB6S2I2R3K3P8J299、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。

A.承诺迟延但有效

B.承诺迟延且无效

C.承诺超期但有效

D.承诺超期且无效【答案】BCY4Y10I2J5E2C10D6HQ7O1N9T10Y9H4M5ZE6V6R1M2J10U9Z5100、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。

A.监理投标书

B.中标通知书

C.专用条件

D.协议书及附件【答案】DCV9U4O7X9R1N3Q7HV10Y6M1L5P9L7W10ZL8N3I9H9K10P10H3101、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。

A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失

B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失

C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失

D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】DCZ5W5K9D1E4F5X9HI8E9O6U9K2K1F4ZJ10D2M3P6E9S5J6102、招标公告，从合同法律性质上讲属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺【答案】ACV10B6W3D2R10G9L3HA8B7I2Y6Y1Q6C3ZU10D6Z8S2Z9D9H8103、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任【答案】ACI8B10P2H6F7T7C7HA1J10E9H2D2R3N1ZD10W3Q7Z6H8S7U7104、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是()。

A.劳动者严重违反用人单位规章制度的

B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的

C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的

D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的【答案】BCB8X9J7Q1W10L6V8HB2I7S4F6G1L5S7ZT4U2Z9X4K2U3C3105、招标公告，从合同法律性质上讲属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺【答案】ACP8L6N8N5M4R9K1HI5U8D7A2W7Y7X1ZN2O3N1I8B4X6J3106、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。

A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

B.投标人须知、招标资料表和投标保函

C.投标人须知、业主要求和设计文件

D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】ACW10N1I5X4G3C9K6HX9S8I6U4D4A7Y10ZA3L2M2Y5G4Z5W9107、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润【答案】CCY8I9W8D4A10N1D3HG8Y6Y6L5Z3I1J5ZO1G4C6W8N6J7R1108、下列关于委托合同的说法不正确的是()

A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础

B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务

C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已

D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】DCM4M7S4R9A10N4T4HT10G7C7O8G6T2I5ZM4F9N1U7I8Y8A8109、设备工程项目合同体系分析的重点在于()。

A.不同合同间的工作协调

B.检核合同成立所必备的条款

C.均衡双方当事人的权利和义务

D.设计特殊事件的处理机制【答案】ACA8Q2B6S5N7L8J8HG6X9G2L8T9A6F7ZL8S9R4C4I7W9O1110、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】DCY6X4G1N10P8W7P9HE8B9R4E10S6J3V5ZB1X8Z2Y4S7Q8J4111、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。

A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配

B.合同当事人相互享有同等的权利

C.合同当事人相互承担同等的义务

D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务【答案】ACI2S6B5A7W5J8P1HE9G7R7W10T6V5G9ZL1Z6D2E10K6T9E6112、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。

A.违约金与定金可以同时并用

B.甲方可以选择适用违约金或者定金

C.乙方可以选择适用违约金或者定金

D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】BCU8B3N7W5K7R9G6HB7X5V7J6F10Y1J4ZS10R1M8B3K9C10M1113、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的()。

A.采取补救措施

B.赔偿损失

C.继续履行

D.违约金规则【答案】CCE10I10M3S1K5S8Y4HC5G8B9Z10G2L2O4ZE8W2Q1C8S3F1V4114、如果业主打算更换工程师，应提前()天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。

A.14

B.28

C.35

D.42【答案】DCZ1Q7Y7A6G8U10U10HB8D5K8P9P4D1J4ZZ10A7L1C3I2V7W8115、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。

A.扣押权

B.留置权

C.处置权

D.抵押权【答案】BCZ2U2X1U9F9V3X9HJ7Y9V3K3Q3Z9G2ZS2K5G1A1T3E7R3116、承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。

A.竣工时间

B.缺陷通知期期满

C.颁发接收证书

D.保留金返还【答案】BCU3T10T4P9Q9Q1U9HJ6S1E3G3A3Q7T10ZV5X5M3F8F7M10L2117、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过()天。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCM4G10M8E2F1A6P8HS7I6C1H9T5U6E3ZX5W8G9L5Q1H5Z4118、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。

A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价

B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价

C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价

D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】BCQ1O3H5F3F3Y3Z7HW4B7L5U5P4Z6D4ZE4W6H7A2N7N2J4119、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。

A.投标书附录

B.中标函

C.合同协议书

D.承包商建议书【答案】ACV7Z3Q4Q8B6P3W4HG9W10W5Q9D3P8Z5ZM5Q7E9W10E6O5Z2120、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。

A.基准日期前

B.基准日期后

C.开工日期前

D.开工日期后【答案】ACB4A9Z9Y6M1M4V10HM8C7J8W1N8G2E9ZV1U3A10F1W4D2C4121、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行【答案】ACV1Z5P5C9R8D4I6HB9B5H1X5T2S1E2ZI6K10Q7V3O10Q10P6122、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前【答案】CCY10W10D5S1D6K5Q9HQ3D6V6Q2Z1V1U2ZK10D3W10S9P6Q10R1123、设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件【答案】DCP5J8N6W5T5H8V6HW5B8U1Z7Y2U9J7ZK8Z2A2F5L5P10G7124、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。

A.2012年3月3日

B.2012年3月16日

C.2012年3月20日

D.2012年6月10日【答案】BCE5D4T10E1V3S6R8HR7J8V5B3Z10X6P2ZA5T7H2U8H10Q3O1125、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。

A.业主发出中标函的28

B.承包商收到中标函的28

C.承包商提交履约保证的14

D.业主退还投标保证的14【答案】BCU9V10E6H1V8T9F7HR1M4E7B4H6T7G9ZZ6Y9G10O4C2Y10A2126、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商【答案】BCB4N10Y6F9I9B8H3HF8G9M2U6R5K6A3ZE8E1E2T6D2J7U1127、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院【答案】BCI5Z7V5B3G4B5S2HD6O5C8Y3D5J10G6ZI7O1Y2V10N9Q10Y9128、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。

A.基准日期

B.合同生效

C.工程师通知开工

D.开工日期【答案】ACJ6Z10H1H2H4J2X10HY5T7K8O10X1J2K3ZS4Q6B3C9U10H2G9129、在买卖合同中，买受人的义务有()。

A.对标的物提供质量保证

B.受领标的物

C.对标的物提供权利担保

D.提供有关单证和资料【答案】BCY7Y5E5K10C7R7Z5HX5L7P7T1K10T1X4ZT10O10Y3P7M9R10M5130、缺陷通知期的起始日期是()。

A.工程通过竣工试验的日期

B.工程师颁发接收证书的日期

C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期

D.接收证书上标明的竣工日期【答案】DCR1E3W1G6M6E2T9HL7O2Y8H10R5R8T4ZH2E5L5N5S10C1G2131、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。

A.扣押权

B.留置权

C.处置权

D.抵押权【答案】BCE10M9P6K6V4T5N3HY1O3X5V5V5H8B6ZC4L5J5H1J7S9T5132、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是()。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通过竣工试验的日期

C.工程师签发接收证书的日期

D.接收证书中注明的竣工的日期【答案】DCQ7F5C4W4N1N2L9HK4A1F7E9P1B10V10ZY1W10A4U9X8X7A6133、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自()之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

A.合同成立

B.合同签订

C.合同生效

D.违反约定【答案】DCL10M8R5J5A9Y9P10HH5P9X3J10U5Z3E1ZM2R10G7S5Y10L4R2134、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是()。

A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果

B.设备承揽合同是要式合同

C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同

D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同【答案】ACW5W10C9V8M3R9T7HR5Z5E5F9P5O6E8ZS2R3F4V1D2J2L8135、下列关于留置担保的说法中，正确的是()。

A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置

B.可以留置的财产包括不动产

C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置

D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同【答案】ACT3E2G9R1Z5Y3H4HR6H5V10G3A7F8G4ZH7H6G5C1Y9M1Y8136、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。

A.意思表示真实

B.行为不得违反法律

C.行为人具有相应的行为能力

D.行为不得违反社会公共利益【答案】ACX6A9I3B5H3A4S7HC1Q1V10E2H6R8X10ZP4U8W8T4D4G4K1137、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。

A.议标

B.公开招标

C.邀请招标

D.分两阶段进行招标【答案】ACX4G1H4T1A4F10X2HF10V7U1W3O6O8B10ZA7Y1J10E8Y2L3S6138、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】DCJ4E4O10H9M4J4G2HJ10S1O8R5K6P10B2ZB1I3R3P6I8E1C4139、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】ACB7G3T9Y6O1L9A2HF1Q4T1U1X8B5I2ZS6F4U1L2Z5P5H1140、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】ACI8U2C4W8P10D4Z9HQ8K5I6E8K7D10J6ZM1C7W2D1T9X9A1141、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】ACP4B1O4U2J5Y1G10HV4H2F2I9P1P8G8ZT10R9E6Y2H8E4L9142、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。

A.基准日期

B.投标截止日期

C.中标通知到达承包商

D.开工日期【答案】ACM1V8U8A6I3I8W1HO4T1V8C4A2K5N6ZJ2P6T2R6Y2G9W9143、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为()年。

A.1

B.2

C.4

D.10【答案】BCP10V9V5T6L3V6V5HI1I9N2F1D9B7I9ZM9E9L2Q7G9G7Z3144、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是()。

A.抵押权

B.土地承包经营权

C.地役权

D.建设用地使用权【答案】CCI2Q9U8Z7M6T5D5HY7N7G10O9B8J1K9ZG9T9V1M8P4Y6Z5145、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者【答案】CCT4Y10E6R2E10A2Q4HX5B1M4H6O5O10M7ZL6V10I5X4C7F5L7146、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。

A.意思表示真实

B.行为不得违反法律

C.行为人具有相应的行为能力

D.行为不得违反社会公共利益【答案】ACP7N6X10F9E6K7Q2HU1J4M3P8B9C7M6ZJ2X4B6G4L8I1Y1147、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。

A.自该设备运抵目的地时

B.自该设备买卖合同生效时

C.自该设备买卖合同成立时

D.自该设备交付买受人时【答案】CCN9H5W4V8O2M7C6HJ4C2H2E8Y9L7M3ZB1T8W1O8B3Z4C7148、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式【答案】BCI8U3S10L8S5D9E9HJ2V1I3X4U7L6R9ZC8C5Q4X10R9S1B8149、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。

A.返还委托人已支付的定金

B.免收设计费

C.双倍返还定金

D.委托人继续履行合同【答案】CCQ7T10E6G8I2V8S3HH9O2G1U10H4A2R10ZM6L1P2X2L8D9J2150、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。

A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满

B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满

C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止

D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断【答案】BCC3T8R6Z6K9D3U10HU9L8L7K6K3V4H3ZC5O1M2X7J10C5M8151、根据《民法通则》的规定，出售质量不合格的商品未声明的，应承担产品合同责任的诉讼时效期间为()年。

A.l

B.2

C.4

D.10【答案】ACJ1Q10W7R1J7W5I5HQ1O9H7T10Z9X3F9ZX4R5K5J1Q6K3E2152、根据《劳动法》，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的()支付劳动者工资报酬。

A.100%

B.150%

C.200%

D.300%【答案】DCE4O4J10F2W7G10Q1HY7H4T6A8D2K4O3ZJ9P4U10J8U3B8Q1153、设备工程合同管理的根本任务是()。

A.设备工程合同的签订、履行、保修

B.设备工程合同约定的设计、制造、安装

C.设备工程合同质量、进度、投资控制

D.与业主签订委托监理合同【答案】CCX4A2O4U4U8S4E5HE8V6A2Q8D5J3D9ZY7T9Z4S5T8Z6V4154、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。

A.开标

B.组织现场踏勘

C.发出投标邀请书

D.发布招标公告【答案】DCO9X3K7E4O9R10Y1HA1T8X8V10S10L6K8ZX10N6O6B7Y8W5G3155、2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是()。

A.要约被撤销

B.承诺生效

C.要约失效

D.要约被撤回【答案】ACC3S2W9H10P5F8Z6HH2S1E6C5Q10F5C5ZC10C6I8L6N3Q6K4156、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在()天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCR1M5A10D7S5R10F8HH7L7K7L7I8N8Y7ZB7U2N6H5E5T6P8157、公民、法人或者其他组织对下列()事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。

A.行政立法行为

B.国防、外交等国家行为

C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理

D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决【答案】DCE4D7S9O1G6J10R2HV2T6Y6T6O7T9Y4ZV9S4Y4E5P2A7S9158、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】DCX3G3M7S7V3P8K1HG7L8M6E6K7G9X10ZF6Q4R4W10E4A2N7159、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.诉讼【答案】DCS4X7K5W10P3L1Q4HB10D5A4Z6B9C6K4ZR4A6L3L7F7H2C10160、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是()。

A.委托合同

B.委托授权行为

C.人民法院指定

D.法律规定【答案】BCP2F7O6T9G3K3H4HQ10Q4P9V1J5Y7X5ZR7U3Y4M9N3N2Y1161、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商【答案】BCB9C10H6G5E8X2S4HU5W2J1D4Y2T2Z4ZA8L6M3V6C9Z6P10162、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。

A.撤销事由发生之日起1年内没有行使

B.撤销事由发生之日起2年内没有行使

C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使

D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】CCR5T8Z9Y7I1G9R6HI4M8L3X8G5C9W9ZN9G5M6E5B4E5H7163、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工时间届满之日

C.签发接收证书日

D.签发履约证书日【答案】DCH6H7F9R8K2K7C5HO8U10O7T4A8P8N8ZX6V1Y5L8R9U8T5164、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是()。

A.固定总价合同

B.纯单价合同

C.单价与包干混合式合同

D.成本加固定费用【答案】ACM1K9E5V7H9K8F7HS1B5Z2N4Y9J1K3ZA6W9C10Q3W6W2M10165、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商建议书

D.中标通知书【答案】CCO10R6P4N6X8J5L2HA9A10X1V9L5A2U4ZM7U3J9T5I3L8Z1166、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是()。

A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的

B.债权人下落不明的

C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的

D.债权人主张提存的【答案】DCG4C8G3E3H1G8Q8HV2I10H2G3R5C5N3ZO2W8S9W10N5J8U6167、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。

A.返还定金

B.抵作合同价款

C.双倍返还定金

D.继续履行合同【答案】CCC9R7B9U6J4N5B10HK3P3F10C9E2P7W2ZK2M3O5N7L3V3L9168、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程【答案】BCP10V2F5I8Y7T1C8HE3Q1Z9X5G4R1Y9ZK8B4X4S5Y2N6T1169、根据《专利法》，发明专利权的期限为()年。

A.10

B.15

C.20

D.50【答案】CCK2H3I7W8B3Q6G7HA6P3N5D2P7K7O1ZV7Q2B1K5X3M7M6170、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。

A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的

B.交由承运人运输的在途标的物

C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的

D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】CCT5M3D6F9W4Q3T1HT3D3P1T1O5I2F5ZE6H5Y9U10R2N5I3171、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同【答案】CCD8P5Y10J5R9G8S6HN10G4O8F5U9C4J8ZW4R2E4G7N7L5T2172、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成()。

A.合同文件

B.索赔

C.争议

D.变更【答案】DCI5E10L7E2K6N3A1HI2B2F6O2A1Q4H2ZZ2H2X2J2Q3Y7U7173、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是()。

A.分包工程质量由分包企业负总责

B.分包工程质量由分包企业单独承担责任

C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】CCK10D8O8D5X2F9U5HZ9G3K7Y2F2W4R5ZR7S1W9N9M8Q3F2174、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。

A.承包商在竣工试验中

B.业主在缺陷通知期届满之前

C.业主在竣工之前

D.承包商维修缺陷工程中【答案】CCM10F2S6W1B9N9F7HF7Z7I3R3O9E9G10ZE2E7Q10T9O4C4P6175