《土木工程合同管理》试题汇集

优秀学习资料 欢迎下载20XX

湖北省高等教育自学考试年1月工程合同管理试卷(课程代码

04621)一、单项选择题 ( 本大题共 20小题，每小题 1分，共20在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，号内。错选、多选或未选均无分。1．建设施工安装合同的法律关系客体是指（ ）A．物 B ．货币 C ．行为 D ．智力成果2．投标保证金一般为投标总价的（ ）A．2％ B ．3％ C ．4％ D ．5％

分)

请将其代码填写在题后的括3．施工合同的特点是（A．合同管理变量少C．管理周期长 D

）B ．与效益、风险无关．单一的合同管理4．在投标过程中，投标人采用在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后满足资金周转的需要，获得理想的经济效益，这种投标A

技巧称为（ ）．多方案报价法 B ．扩大标价法

C ．不平衡报价法

D ．突然降价法5．业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位，再由它分包给若干设计和材料设备供应单位，并在实施中进行项目管理，这种模式是指（A．平行承发包模式 B ．设计或施工总分包模式C．项目总承包模式 D ．项目总承包管理模式6．在建设法律关系中，建设部属于（ ）A．主体 B ．客体 C ．内容 D ．实体04621 ·工程合同管理试卷第 1页(共8页)

）7．工程价格在实施期间可随价格变化而调整的合同是（ ）A ．固定价格合同 B ．可调价格合同 C ．成本加酬金合同

D．总价合同8．项目采购中的 PPP模式是指（A．项目总控模式 B ．公私合营模式C．私人主动融资模式 D ．合伙模式

）

’9．下列属于可撤销合同特点的是（ ）．可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同．可撤销合同自始无效，在未被撤销之前，仍然是无效合同．对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求工商行政管理部门作出．当事人只能撤销合同，不可以变更合同的内容10．某房地产开发商向预先选定的几家施工单位发送投标邀请书， 邀请其参与投标， 此发包方式为（ ）A ．公开招标发包 B ．邀请招标发包 C ．直接发包 D ．议标11．投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（ ）A ．市场行为 B ．企业行为 C ．正当竞争行为 D ．不正当竞争行为12．依法可以不公开招标的项目是（ ）A ．全部使用国有资金投资的项目 B ．国有资金投资并控股的项目C．国有资金投资占主导地位的项目 D ．投资在 3000；K元A、民币以上的项目13．FIDIC是指（ ）优秀学习资料 欢迎下载A．美国建筑师联合会B．国际咨询工程师联合会C．国际建筑师协会D．英国土木工程师学会14．公开招标与邀请招标在招标程序上主要差异在于（）A．是否进行资格预审B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑D．是否公开开标15．设备安装工程具备单机无负荷试车条件，组织试车的是（）A．发包人B．监理单位C．承包人D．设备供应商16．下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的是（）A．协商B．调解C．仲裁D．诉讼17．招标投标法规定开标的时间应当是（）A．提交投标文件截止时间的同一天B．提交投标文件截止日期的同一时间C．提交投标文件截止日期的第二天D．提交投标文件截止日期的30天内18．施工合同文件当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（）A．合同专用条款B．投标书C．协议书D．合同通用条款19．施工合同中索赔的性质属于（）A．经济补偿B．经济惩罚C．经济制裁D．经济补偿和经济制裁20．FIDIC土木工程施工合同条件适用于（）A．单价合同B．总价合同C．成本加酬金合同D．任何合同二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共lO分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。全选对的，得 2分；选对但不全的，得 1分；选错或未选的，不得分。21．必须依法公开招标的项目有（ ）A．全部使用国有资金投资项目 B ．国有资金投资占控股项目C．国有资金投资占主导地位项目 D ．总投资在 3000万元人民币以上项目．涉及国家安全工程项目22监理委托合同中，属于委托人权利的有（ ）A．规划设计决定权 B ．工程设计变更审批权c．实施项目的质量监督控制权 D ．工程建设有关协作单位协调主持权．生产工艺设计认定权23．设计合同规定设计人的义务包括（ ）A．按约定时间提交设计文件 B．组织设计审查会D．完成必要的设计变更 E ．组织工程验收

C ．负责设计交底24．《建设工程施工合同文本》构成部分有（A．中标通知书 B ．协议书 C ．通用条款D．合同选项表 E ．专用条款

）25．工程款支付主要包括（A．预付款 B ．履约保证D．支付保证 E ．保留金三、名词解释题 ( 本大题共

）C ．付款方式5小题，每小题 3分，共

15分)26．CM模式27．不安抗辩权28．工程建设招标29．仲裁30．工程施工合同优秀学习资料 欢迎下载四、简答题(本大题共 5小题，每小题 6分，共30分)31．简述工程合同管理的特点。32．简述合同终止的条件，33．简述FIDIC合同条件下指定分包商与一般分包商的区别。34．简述工程物资采购合同的特征。35．简述订立工程施工合同应具备的条件。五、案例分析题(本大题共l小题，13分)36．某酒店对客房进行改造装修，装修面积4000甜。某施工单位根据领取的招标文件和全套施工图，利用低价投标策略并中标。该施工单位(承包商)于20XX年11月18日与业主(发包方)签订了固定总价施工合同，总价包干，合同工期为90天(日历天)。合同造价为248万元，其中已包含风险费。主要装修材料由业主提供，并运至施工现场。合同规定工程发生设计变更、现场条件变化和工程量增减都不得调整合同价格。施工单位于20XX年11月25日按照业主的开工指令进场施工，开工后10天，业主对客房的装修设计进行较大变更，并增加了客房衣柜与窗套施工，并以设计变更形式发给施工单位。该施工单位收到设计变更后，对设计变更引起的工程造价进行预算，增加工程造价约30万元。该施工单位及时向业主提出30万元的索赔要求。工程进行了一个月后，业主因资金不到位，不能按期支付工程进度款，口头要求承包商暂停施工20天，承包商也口头答应。恢复施工后不久，20XX年元月14日至21日，因罕见的暴风雪导致交通受阻，定购的几种主要装修材料滞留在运输途中，不能按时进场，导致停工7天。施工单位春节期间按有关规定放假7天，没有施工。施工单位向业主提出顺延工期 34天。问题：(1)该工程采用固定总价合同是否合适 ?为什么?(2)该合同的变更形式是否妥当 ?为什么?(3)因设计变更引起造价增加，承包商提出的索赔要求是否合理 ?说明原因。(4)承包商可以提出的工期索赔应为多少天 ?说明理由。六、论试题(本大题共 1小题，12分)37．试述建设工程索赔的原因。试题分类一、单项选择题1工程合同管理导论 P1—31P6( ) 模式运作的项目周期长，业主管理成本较高，前期投入较大，工程变更时引起较多的索赔。 201010A.设计—招标—建造

B.设计—建造C.项目管理

D.设计—采购—建设P8( ) 模式具有最明确的责任划分，承包商对工程项目的所有工作负责，即使是自然因素导致的事故，承包商也要负责。 201101A.设计—招标—建造优秀学习资料 欢迎下载(Engineering ProctlrementConstruction ，EPC模式)B.设计—建造 (Design—Build，DB模式)C.项目管理(ProjectManagement，PM模式)D.设计一采购一建设(Engineering

ProctlrementConstruction

，EPC模式

)P8于1968年由CharlesB.Thomsen等人在美国纽约州立大学研究后提出， 也称为Fast-TrackConstructionManagement快速施工法的建设模式是（ ）200810A.传统模式 B.EPC模式 C.CM模式 D.BOT模式P10（ ）是指项目业主聘请一家公司（一般为具备相当实力的工程公司或咨询公司）代表业主进行整个项目过程的管理，这家公司被称为“项目管理承包商” 。200910A.DB模式 B.CM 模式 C.EPC 模式 D.PM 模式P12( ) 是20世纪80年代在国外兴起的基础设施建设项目依靠私人资本的一种融资、建造的项目管理方式，或者说是基础设施国有项目民营化。A.BOT方式 B.PMC方式 C.DBB方式

201201D.EPC

方式P15对于非常复杂的工程项目， _________模式是最适合的。 在此模式中，_________承包商处于独立地位，与设计或施工均没有利益关系，因此 _________承包商更擅长于组织协调。（ ）201001A.设计—建造 设计—建造 设计—建造B.建设管理 建设管理 建设管理C.项目总控 项目总控 项目总控D.EPC EPC EPCP15采用不同的项目采购模式，工程项目建设的进度快慢不同。 （最快，能保证工程快速施工，高水平地搭接。 （ ）200910A.传统项目采购 B. 设计—建造 C. 建设管理 D. 项目伙伴

）模式的建设进度P20下列属于合同策划阶段合同管理主要内容的是

(

)201201A.组织合同谈判和签订C.合同总体分析与结构分解

B. 合同索赔管理D.项目采购模式和合同类型选择和确定P22合同管理（ ）制度是承包商的一项基本管理制度，它具体规定企业内部具有合同管理任务的部门和合同管理人员的工作范围、履行合同中应负的责任以及拥有的职权。201001A.统计考核

B. 目标

C. 质量责任

D.检查和奖励合同法基本原理P32—91P32合同是指平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。200910A.自然人B.法人C.其他组织D.自然人、法人、其他组织P33建筑工程合同所涉及的内容特别复杂，合同履行期较长，为便于明确各自的权利和义务，减少履行困难和争议，《合同法》第270条规定，“建设工程合同应当采用()”。201201A.口头形式B.书面形式C.默示形式D.诺成形式P33建设工程合同一般应采用（）200901A.口头形式B.默示形式C.书面形式D.视听形式P36合同法律关系的要素不包括()201010A.合同法律关系主体B.合同法律关系行为C.合同法律关系客体D.合同法律关系内容优秀学习资料 欢迎下载P36在合同法的基本原则中，只有在双方当事人经过协商，意思表示完全一致，合同才能成立，该原则被称为()201001、201101A.平等原则B.合同严守原则C.合同自由原则D.鼓励交易原则P37施工企业的法人是指（）。A、依法成立的建筑公司B、公司总经理C、合同签字人D、公司股东大会P37当事人订立合同，应当具有相应的()和民事行为能力。201110A.民事权利能力B.行政权利能力C.刑事权利能力D.法律权利能力P38某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。A.物B.行为C.智力成果D.活动P38某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是()。A.物B.行为C.智力成果D.活动【解析】注意区分B选项，“行为”重在过程，是指人的有意识的活动;而“智力成果”重在结果，题干描述的是买专利，所以客体是“智力成果”。P38下列()属于合同法律关系的客体。201010A.承包商B.监理工程师C.标的D.合同条款P39()是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。201101A.质量B.报酬C.违约责任D.标的P40某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()201010A．不成立B.无效C.成立D.可撤销【解析】依据《合同法》 ，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务， 对方接受的，该合同成立。采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前， 当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。P41订立合同过程中，A.招标公告 B.

( )投标书

是要约。C. 寄送的价目表

D. 招标说明书【解析】A、C、D及商业广告属于要约邀请，此处单选、多选都能出题，一定要记清楚。要约一般明示希望与他人订立合同，而要约邀请则是希望他人向自己发出要约。P42《合同法》规定，撤销要约的通知应当在（A要约到达对方之前 B.受约人发出承诺之后C.受约人作出承诺之前 D.承诺到达对方之前

）到达受约人。.P42在工程建设中，工程招标属于（A.要约邀请 B.要约 C.承诺

）200810D.合同成立优秀学习资料 欢迎下载P42※债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）。200901A.保证B.抵押C.质押D.留置P42※债务人或第三人将动产或财产权利移交债权人占有， 将该动产或财产权利作为债权的担保；债务人不履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。这种担保形式属于（ ）200810A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置保证（guaranty）保证指债务人以外的第三人为债务人履行债务而向债权人所伯的一种担保。是典型的人保、典型的约定担保。是指保证人和债权人约定， 当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。抵押，在银行或地产界称为按揭， 是指提供私人资产（不论是否为不动产） 作为债务担保的动作，多发生于购买房地产时银行借出的抵押贷款或在典当商折现非不动产的物品。 一般，借款可以分为“有抵押借贷”和“无抵押借贷”两种，而抵押就是属前者。质押也称质权，就是债务人或第三人将其动产移交债权人占有， 将该动产作为债权的担保，当债务人不履行债务时，债权人有权依法就该动产卖得价金优先受偿。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产， 债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律（担保法）规定留置该财产，以留置财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的权利。P42※下列可以作为抵押物的财产是（ ）200810A.土地所有权B.抵押人所有的房屋和其他地上定着物C.所有权、使用权不明确或有争议的财产D.依法被查封、扣押、监管的财产根据《担保法》的规定，下列财产可以抵押：抵押人所有的房屋和其他地上定着物；抵押人所有的机器、交通运输工具和其他设备；抵押人依法有权处分的国有土地的使用权、房屋和其他地上定着物；抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具和其他设备；抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；优秀学习资料 欢迎下载依法可以抵押的其他财产。P43当事人对合同的形式、程序没有特殊要求，则 ( ) 时，合同成立。A.要约生效 B. 承诺生效C. 双方当事人签字或者盖章 D. 附生效期限的合同期限届至【解析】一般依法成立的合同，自成立时生效，而成立就是有承诺，所以

B正确。C

仅适用于书面合同，

D附生效条件的合同，自条件成就时生效。P45代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，应承担（A．违约B．隐瞒C．缔约过失D．违法

）责任。P46合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当（

）确定费用负担的责任。

200901A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款C.签订补充协议 D.由履行义务一方承担P47无效合同或者被撒销的合同 ( ) 没有法律约束力。 201101A.被确认时 B. 自始 C. 当事人一方提出时 D. 双方发生争议时P47某水泥厂因技术问题使生产的水泥达不到国家规定的标准， 该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于（ ）签订的合同。200910A.采用欺诈手段B.采用胁迫手段C.超越经营范围D.无权代理P50下列属于可撤销合同特点的是：（）200910．．可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同可撤销合同自始无效，在未被撤销之前，仍然是无效合同对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求工商行政管理部门作出当事人只能撤销合同，不可以变更合同的内容P50( ) 是指因当事人在订立合同的过程中意思表示不真实，经过撤销人请求，由人民法院或者仲裁机构变更合同的内容，或者撤销合同，从而使合同自始消灭的合同。201201A.可撤销合同 B.无效合同 C.效力待定合同 D.默示合同P50施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥， 由于水泥标号不清楚而将

425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应

(

)201101A．向人民法院起诉，要求确认该合同无效向人民法院起诉，要求撤销该合同向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同P50《合同法》的规定，出现（

）订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。200901A.违反法律法规规定C.以合法形式掩盖非法目的P52下列情况属于表见代理的是（A.无合法授权的代理行为

B.当事人恶意串通损害第三人利益D.对方当事人采用欺诈手段）200810B.代理人超越代理权限而为的代理行为优秀学习资料 欢迎下载代理权终止后的代理行为被代理人知道他人以自己的名义订立合同而不作否认表示无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效无权代理的法律后果由被代理人承担代理人只能在代理权限内实施代理行为P52施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材， 但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同 ( )。A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C.无效，由采购员向乙公司支付货款D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担[解题要点]此事件属于典型的“表见代理” 。P52某施工企业在异地设有分公司， 分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。 材料交货后货款未支付，供应商应以 ( ) 为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位 B. 分公司C.建设单位 D. 施工企业【解析】本题考核的是“代理”的有关内容。代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、 其民事责任由被代理人承担的法律行为。 按照本题的说明， 材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司， 分公司只是施工企业的代理人， 所以被代理人应对代理行为承担民事责任。P52对于无权代理行为，被代理人行使（A.后履行抗辩权B.追认权

）后，代理行为有效。C.拒绝权 D.不安抗辩权

200910P55依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的，逾期提取货物的，遇价格上涨时，应（ ）。A.按原价格执行C.按市场价执行

B.按新价格执行D.按原价和新价的平均价执行P55按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款【解析】合同履行中约定不明情况的处置。P55（ ）是指在合同订立后，如果发生了订立合同时当事人不能预见并且不能克服的情况，改变了订立合同时的基础，使合同的履行失去意义或者履行合同将使当事人之间的利益发生重大失衡，应当允许当事人变更合同或者解除合同。 201001A.协作履行原则 B. 效益履行原则 C.情事变更原则 D. 诚实信用原则优秀学习资料 欢迎下载P58《合同法》中的抗辩权是指在合同履行过程中，债务人对债权人的履行请求权加以拒绝或者反驳的权利， 是为了维护合同当事人双方在合同履行过程中的 ( )而设立的一项权利。A.解除合同 B. 变更合同 C. 转让合同 D. 利益平衡P60施工合同示范文本中规定， 如果发包人不按合同的约定支付工程进度款， 承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于（ ）的规定。201001A.撤销权 B. 不安抗辩权 C. 后履行抗辩权 D. 同时履行抗辩权P65合同履行过程中由于客观条件的改变， 双方通过协商后签订了变更合同的协议， 但由于协议中的变更内容约定不明确致使双方无法按协议履行，则 ( ) 。A. 视为无效合同 B. 视为合同自行终止C.合同有效，推定未变更 D.合同有效，变更协议也有效P65合同转让属于 ( )201201A.主体变更 B.客体变更 C.内容变更 D.权利变更P75某施工合同约定由施工单位负责采购材料， 合同履行过程中， 由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由 ( ) 违约责任。建设单位直接向材料供应商追究建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究【解析】违约责任采用严格责任原则，虽然没有按期完工是材料供应商违约，不是施工单位的过错，但客观上导致了违约行为，就应当承担违约责任。P77按照《合同法》规定，承担违约责任的条件采用 ( ) ，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。 201010A.诺成责任原则 B. 实践责任原则 C.严格责任原则 D. 强制责任原则P79下列哪一项不是违约责任的承担形式（A．继续履行B．采取补救措施

）。C．赔偿损失

D．抗辩权P82根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。A.罚金 B. 赔偿金 C. 利息 D. 违约金P84某一合同约定的定金为 10000元，由于接受定金方的违约而使合同被迫终止，还给对方的金额为（ ）元。201001

则他应返A.10000

B.20000

C.30000

D.40000工程招标与投标P92—127P94某项目的施工单项合同估算价为 500万元人民币，需要采用专有技术，该项目( )方式发包。201110A.应该采用公开招标 B.应该采用邀请招标C.应该采用议标 D. 可以采用直接委托优秀学习资料 欢迎下载P94某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目()201010A．必须公开招标B.可直接委托发包C.必须邀请招标D.必须聘请招标代理机构委托发包P94招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以（）。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。200910A.书面形式通知部分招标文件收受人B.书面形式通知所有招标文件收受人．．．．．．．．C.口头形式通知部分招标文件收受人D.口头形式通知所有招标文件收受人．．．．．．．．P94可以不进行招标的项目是:（）200910关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目B.全部或部分使用国家融资的项目C.施工单项合同估算价在 200万元人民币以上的D.建设项目的勘察设计，采用特定专利或者专有技术的，或者其建筑艺术造型有特殊要求的P97工程标底是( )201201A.中标的实际价格 B. 签订施工合同的价格C.招标工程的预期价格 D.施工最终的结算价格P99招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的， 可以处以( ) 的罚款。201101A.1万元以上 5万元以下 B.5万元以上 10万元以下C.10万元以上 15万元以下 D.15 万元以上 20万元以下P104不同的招标方式，不同的招标内容，招标用的文件是不一样的，如公开招标用的文件准备就包括招标公告、资格预审、投标邀请、招标文件乃至中标通知书等在内的全部文件的准备。而邀请招标用的文件中就不含（ ）等内容。201001A.招标公告、投标资格预审 B. 招标文件、中标通知书C.招标公告、中标通知书 D. 招标文件、投标资格预审P106自发售资格预审文件之日起到停止发售之日止不得少于 ( )201110A.10日 B.10 个工作日 C.5 日 D.5个工作日P107递交有效投标文件的投标人（ ）的，招标人必须重新组织招标。 200810A.少于5个 B.多于5个 C.少于3个 D.多于3个P109如果是2个或2个以上的法人或其他组织组成的施工联合体，以一个投标人的身份共同投标，必须有 _________协议，且以_________的一个资质作为联合体的资质参加投标。（ ）200810A.合作 较低 B.合作 较高P110公开招标在开标时，应当由 ( )。A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.招标监督机构主持，投标人自愿参加C.招标人主持，所有投标人均应参加D.招标人主持，投标人自愿参加

C.联合

较低

D.联合

较高【解析】《招标投标法》

35条规定：开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。P110根据招投标法的规定，

投标人少于

(

)

家的，招标人应当依照招投标法重新招标。201010A.2

B.3

C.4

D.5优秀学习资料 欢迎下载P111评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为________以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的________。()201001、201201A.3人1/3B.5人1/3C.3人2/3D.5人2/3P112招标过程中，标书中()等不影响继续评标。201110完工期限超过了招标文件规定的期限个别项目提供了不完整的数据C.货物包装方式不满足招标文件的要求D.投标保函没有保证人的签字盖章P112在公开招标的评标程序中，初步评审重点在（ ）200910投标书的符合性审查用“经评审的最低投标价法”对投标书进行科学量化比较D.对投标书进行技术评审和商务评审P115我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起

(

)

内订立书面合同，合同内容应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。 201101A.15日 B.20 日 C.25 日 D.30 日P115《招标投标法》规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 _____内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人 ______再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 （ ）201001A.30天不得 B.60 天不得 C.90 天可以 D.120 天可以工程监理合同P128—137P128委托监理合同的标的是()。即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。201010A.物B.监督C.过程D.服务P129监理规范规定监理实行________负责制，因此委托监理合同的履行是由监理单位________书面授权的________全面负责的。()201201A.法定代表人总监理工程师法定代表人B.总监理工程师法定代表人总监理工程师C.专业监理工程师法定代表人专业监理工程师D.法定代表人总监理工程师专业监理工程师P131监理投标书中，______是监理取费的要约和对监理招标文件的响应； 而_____则是投标人履行监理合同、开展监理工作的具体方法、措施以及组织和人员装备的计划，是投标人的为了取得监理报酬而承诺的付出和义务。 （ ）201001A.投标函 投标监理规划 B. 投标监理实施细则 投标函C.投标函 投标监理大纲 D. 投标监理大纲 投标函P131某工程施工需要中断主要公路交通 2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于( ) 的范围。A.正常监理工作 B. 额外监理工作 C. 变更监理工作 D. 附加监理工作P131非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作属于工程监理的( )201201优秀学习资料 欢迎下载A.正常工作

B.附加工作

C.额外工作

D.日常工作P131由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作属于工程监理的（ ）。200910A.正常工作 B.附加工作 C.额外工作 D.日常工作P132征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在（ ）小时内向委托人作出书面报告。200810A.24

B.48

C.60

D.72P132征得___________同意，__________有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在 _________内向委托人作出书面报告。（ ）201001A.承包人 监理人12小时 B. 委托人 监理人24小时C.监理人 承包人48小时 D. 委托人 承包人96小时P133《建设工程委托监理合同（示范文本） 》规定，监理人承担违约责任的原则是 ( )201101A.补偿性原则C.无过错原则

B. 惩罚性原则D. 有限责任和过错责任原则『解析』有限责任:承担责任有上限和时间限制。 过错责任:必须是监理人自身的错误才承担。P133某工程监理酬金总额 45万元，监理单位已经缴纳的税金为 3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为 ( )万元。A.45

B.57

C.42

D.60P134委托人对监理人履行合同的监督权利体现不包括 ( )201101对监理合同转让和分包的监督对监理人员给工程造成损失的，无权要求监理人更换对合同履行的监督权对监理人员的控制监督P134监理合同履行中，监理人要调换 ( ) 须事先经委托人同意。 201010A.监理工程师 B. 总监理工程师 C. 监理员 D. 总监代表P135监理合同自（ ）开始生效。A.合同签字之日 B. 监理单位开始执行监理业务之日C.业主要求执行 D. 监理合同开始执行之日监理业务之日P135委托监理合同，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可( )201110A.发出终止合同通知，通知发出 14天后合同即行终止B.发出终止合同通知，通知发出

14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知，通知发出

14天内未得到答复，可在第一个通知发出

35日内终止D.发出终止合同通知，通知发出 14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出 42日仍未得到答复可终止合同P135依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时。委托人可以 ( )201101A．发出终止合同通知，终止监理合同优秀学习资料 欢迎下载B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同P136工程委托监理合同，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。201110A.向其他人泄露委托人申明的秘密B.从承包方获取提前工期奖金C.帮助承包人完善施工设计D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔5勘察设计合同管理

P138—147P141在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），

________应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由 ________承担民事责任。(

)201201A.发包人C.政府主管部门

发包人发包人

B.D.

政府主管部门承包人

政府主管部门承包人P141不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由 ( ) 承担民事责任。 201101、201010A. 勘察人 B. 政府 C. 保险机构 D. 发包人P141合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，______发包人已付定金；已进行勘察工作的； 完成的工作量在 50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额______的勘察费；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额______的勘察费。（）200910A.不退还25％50％B.不退还50％100％C.退还一半25％50％D.退还一半50％100％P143根据工程建设勘察合同示范文本的规定，发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付（ ）逾期违约金。 201001A.未支付勘察费的百分之一 B. 未支付勘察费的千分之一C.全部勘察费的千分之一 D. 全部勘察费的万分之一P145在建设工程设计合同的履行中，属于承包人责任的是

(

)201110对勘察资料的正确性负责提供设计人在现场的工作条件设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续负责设计人与承包人的工作协调P146发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额________的逾期违约金。逾期超过________以上时，设计人有权暂停进行下阶段工作，并书面通知发包人。()201201A.千分之一30天B.千分之一90天C.千分之二30天D.千分之二90天P146某建设单位委托勘察院承担办公楼勘察任务，设计院在完成勘察任务60％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向勘察院发出终止合同的通知。依据勘察合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为()201101A．勘察院没收建设单位支付的定金优秀学习资料 欢迎下载B.建设单位支付合同预算额的

50％C.建设单位再支付合同预算额的

100％D.勘察院没收定金，建设单位再支付合同设计费的 60％P146某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务 30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为 ( ) 。201010A．设计院没收建设单位支付的定金B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的 30％C.建设单位支付合同设计费的 50％D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的 50％P147设计招标确定中标人后， 发包人与中标人在工程设计合同上签字、

盖章时，表明(

)201010A．要约生效

B. 承诺生效

C. 合同成立

D. 合同生效P147合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（ ）状态。200901A.成立但不生效C.承诺生效但合同不成立

B.既不成立也不生效D.生效但不成立工程施工合同P148—216P151建设工程施工合同示范文本由（A.协议书 B.招标文件

C.投标书

）、通用条款和专用条款三部分组成。D.质量保修书

200901P153工程合同行政监管的主体是（A.人民政府 B.仲裁委员会

）200901C.工商行政管理部门 D.人民法院P154按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( ) 顺序解释。( )201101A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书P158按照施工合同示范文本规定，下列事项中，不属于发包人应承担的义务是

(

)201101A.提供监理单位施工现场办公房屋C.提供施工现场的工程地质资料

B. 提供夜间施工使用的照明设施D. 提供工程进度计划P161施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )201110应赔偿承包人的损失，相应顺延工期应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期不赔偿承包人的损失，工期不予顺延P161施工合同示范文本规定， 因承包人的原因不能按期开工， (期。201110A.需承包人书面通知工程师 B.应经建设行政主管部门批准

)

后推迟开工日优秀学习资料 欢迎下载C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人P161若承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前______，以书面形式向______提出延期开工的理由和要求。（）200910A.7天工程师B.14天发包人C.21天监理人D.28天发包人P162因发包人原因造成停工的，由________承担所发生的追加合同价款，________。()201201A.承包人工期不予顺延B.承包人相应顺延工期C.发包人工期不予顺延D.发包人相应顺延工期P162因承包人原因造成停工的，由_________承担发生的费用，_________。（）201001A.发包人相应顺延工期B.发包人工期不予顺延C.承包人相应顺延工期D.承包人工期不予顺延P162由于环境变化、不可抗力等导致设计的修改，必须由（）承担责任。200810A.业主B.承包商C.监理方D.分包方P163施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因发包人设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延P173施工合同履行中， 发包人拖欠工程结算款， 在收到竣工结算报告及结算资料 56天内仍不支付，则承包人 ( )201010A．无权对该工程主张任何权利无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D.可以留置该工程P163承包人应当按照合同工期完成工程施工。如果由于（应承担违约责任。 200810

）造成工期延误，承包人A.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行B.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8小时C.承包人擅自变更设计D.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件P163在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当（

）200901A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延P163按照施工合同示范文本的规定，由于（后工期不能顺延。 200901

）原因造成的工期延误，

经工程师确认A.发包人未按约定提供施工场地C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障

B.发生不可抗力P175施工合同示范文本规定，对于施工中发生的不可抗力，承包人应承担的损失是( )201110承包人机械设备损坏及停工损失优秀学习资料 欢迎下载由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失工程本身的损害工程损害导致第三方人员伤亡P176下列不属于承包人承担违约责任的方式是（）。201001．．．A.赔偿因其违约给发包人造成的损失B.顺延延误的工期C.支付违约金D.采取补救措施P177某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则()。201010A．承包人的损失都由发包人承担B.发包人的损失都由承包人承担C.双方的损失各自承担D.双方的损失都由审批部门承担P183在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。______承担由此发生的费用，延误的工期______。（）200910A.发包人不予顺延B.承包人不予顺延C.发包人相应顺延D.双方共同相应顺延P188一般有经验的承包人无法合理预料到的不利的自然条件和客观障碍，不包括（）200901A.隧道B.气候条件C.地下水D.溶洞P204监理人收到承包人递交的竣工付款申请单及结算资料后（）内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。200910A.7天B.14天C.28天D.56天P210因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担方法，下列说法正确的是()201201工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，由承包人承担发包人承包人人员伤亡都由发包人负责，并承担相应费用承包人机械设备损坏及停工损失，由发包人承担工程所需清理、修复费用，由发包人承担P213《建设工程施工合同（示范文本） 》规定，工程索赔事件发生后的 28天内，承包人应向工程师递交 ( )A．索赔事件发生的原因和证据资料 B.索赔的依据C.索赔报告 D.索赔意向通知P213依据施工合同示范文本的规定，索赔事件发生后的 28天内，承包人应向工程师递交( )201010A．现场同期记录 B. 索赔意向通知 C. 索赔报告 D. 索赔证据P213FIDIC 合同条件及我国建设工程施工合同条件都规定：承包人应在索赔事件发生后的（ ）天内，将其索赔意向以正式函件通知工程师。 200810A.7 B.14 C.28 D.56P214建设工程合同纠纷由 ( )的仲裁委员会仲裁。A.工程所在地 B. 仲裁申请人所在地 C. 纠纷发生地 D. 双方协商约定7工程物资采购合同 P217—242P217工程物资采购合同属于 ( ) 。201010优秀学习资料 欢迎下载A．委托合同 B. 承揽合同 C. 买卖合同 D. 财产转移合同P219采购标的数额较大、市场竞争比较激烈的建筑材料或设备供应，并易于使采购方获得较为有利的合同价格，这种选择供货商的方式是（ ）200810A.招标选择供货商C.直接订购

B.询价—报价—签订合同D.中介代理P219采用公开招标方式进行材料采购，适用于（ ）采购合同。 201001A.大宗材料 B. 专用材料 C. 计划供应材料 D. 预定材料P219※中期贷款是指贷款期限在（ ）的贷款。200810A.1年以上3年以下（含 3年） B.1年以上5年以下（含 5年）C.3年以上5年以下（含 5年） D.5年以上10年以下（含 10年）1996

年6月由中国人民银行颁布的《贷款通则》中规定，短期贷款

,系指贷款期限在一年以内(含一年

)的贷款。中期贷款

,系指贷款期限在一年以上

(不含一年

)五年以下

(含五年

)的贷款。长期贷款

,系指贷款期限在五年

(不含五年

)以上的贷款。P220国际贸易中采用的合同种类较多，

(

)

计价方式是国际上采用最多的合同类型，也可称之为成本、保险加运费合同。A.到岸价（CIF价）合同 B.C.成本加运费价（ C＆F价）合同

201201离岸价（FOB价）合同D.装运港船边交货价 (FAS)P228材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（ ）200901A.提取全部材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款P233材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果发现短少、损坏等情况，()201110由供货方承担全部责任由运输部门承担全部责任属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任P233大型设备采购合同的标的是 ( )201101A．物的转移 B.智力成果 C.约定的工作 D.完成约定的工作FIDIC土木工程施工合同条件P243—273P249FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从合同签字之日起， 至（A ．颁发工程移交证书日 B ．工程移交证书中注明的竣工日C ．颁发解除缺陷责任证书日 D．承包商提交的“结清单”生效日P249FIDIC施工合同条件中，缺陷通知期是指 ( )的日历天数。

）止。201201201110自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止自合同签字日至承包商提交给业主结清单生效日为止C.自合同签字日至工程师颁发工程接收证书为止D.自工程接收证书中写明的竣工日开始，至承包商提交给业主结清单生效日为止优秀学习资料 欢迎下载P249《土木工程施工合同条件》是 FIDIC 最早编制的合同文本。文本中，自工程移交证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书为止的日历天数（即国内施工合同文本所指的工程保修期） ，被称作（ ）200810A.合同工期 B.施工期 C.缺陷通知期 D.合同有效期P250依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则 ( ) 。201010A．增加的费用和工期延误责任都由发包人承担增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担增加的费用和工期延误责任都由承包人承担P251FIDIC施工合同条件规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，尽管这笔款额计入在合同价格内，但其使用归（ ）控制。201001A.业主 B. 承包商 C. 工程师 D. 工程师和承包商共同P251指定分包商，是由（

）指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。

200810A.业主（工程师P252指定分包商是与

B.承包商 C.监理方 D.设计方______签订分包合同，对其施工过程中的监督、协调工作纳入

______的管理之中。（

）200910A.业主 业主 B.承包商 承包商 C.业主 承包商 D.承包商 业主P252FIDIC 施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为（ ）200901由业主指定，并与其签定合同对其违约行为承包商承担连带责任工程师负责对其施工进行协调管理P252FIDIC 施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为（ ）200901A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质P254FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（ ）争端裁决委员会由仲裁委员会指定争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为P255FIDIC施工合同条件规定，在 ( ) 后发生的作为一个有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险事件，业主按承包商受到的实际影响给予补偿。A．基准日期 B ．投标截止日期 C ．合同生效日期 D ．开工日期P256按照FIDlC《施工合同条件》规定，施工中遇到( ) 不属于业主应承担的风险。

201101、201110A．不利的外界自然条件 B ．不利的气候条件C．招标文件未提供的地质条件 D ．图纸未标明的地下障碍物P264依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法正确的是

(

)201101A.预付款的金额不少于合同价 22％要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函预付款保函金额要大于预付款额优秀学习资料 欢迎下载D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）

20％的月开始扣回预付款P266FIDIC 合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发整个工程的接收证书后，业主应（ ）200910A.仍不将保留金返还承包商

B.将保留金的前一半支付给承包商C.将保留金的一半和利息支付给承包商 D.将保留金的全部支付给承包商P269某工程使用 FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为 10月20日。业主在 10月10日提前占用工程，工程师于 10月13日颁发了接收证书，承包商于 10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为 ( )201101A.10月10日 B.10 月13日 C.10 月20日 D.10 月30日P269FIDIC施工合同条件规定， 工程通过竣工验收达到合同规定的基本竣工要求后， 承包商申请颁发接收证书，该基本竣工是指（ ）。A．完成扫尾、清理施工现场工作B．完成所有缺陷修复工作C．能按预定目的交给业主占用或使用D．完成主体工程的施工任务【解析】基本竣工是指工程已通过竣工检验，

能够按照预定目的交给业主占用或使用，而非完成了合同规定的包括扫尾清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工，剩余工作允许承包商在缺陷通知期内继续完成。9工程合同的签约和履约的管理 P274—316P279下列内容中，属于合同的完备性审查的是 ( )201201审查合同条款是否齐全，对工程涉及到的各方面问题都有规定，合同条款是否存在漏项等是否具备工程项目建设所需要的各种批准文件主要审查合同条款和所指的行为是否符合法律规定审查招标人是否有规避招标行为和隐瞒工程真实情况的现象P286在整个项目的谈判过程中，要始终注意抓住主要的实质性问题如工作范围、合同价格、工期、支付条件、验收及违约责任等来谈，不要为一些鸡毛蒜皮的小事争论不休，而把大的问题放在一边。这种谈判的策略和技巧被称为（）。201001A.高起点战略B.拖延与休会C.避实就虚D.善于抓住实质性问题P292根据工程合同文件的解释惯例，下列说法错误的是()201201具体、详细的规定优先于一般、笼统的规定，详细条款优先于总论文字说明优先于图示说明，工程说明、规范优先于图纸印刷文件优先于打印文件，打印文件优先于手写文件对于单价合同，单价优先于总价P292根据工程合同文件的解释惯例，下列说法错误．．的是（）200910A.阿拉伯数字表达优先于数字的文字表达B.合同的专用条件、特殊条件优先于通用条件C.对于总价合同，总价优先于单价D.合同中的各种变更文件，如补充协议、备忘录、修正案等，按照时间最近的优先P294（ ）指合同管理人员在对合同的主要内容作出解释和说明的基础上，通过组织优秀学习资料 欢迎下载项目管理人员和各工程小组负责人学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、各种规定、管理程序，了解承包商的合同责任和工程范围、各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，避免在执行中的违约行为，同时使大家的工作协调一致。 201001A.合同协调 B. 合同审查 C. 合同交底 D. 合同谈判P297一般而言，工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。其中( ) 是核心。201010A．成本控制 B. 质量控制 C. 进度控制 D. 合同控制P298合同控制方法适用一般的项目控制方法，项目控制方法可分为多种类型：按照项目发展过程分类，可分为 ( )201101A.事前控制、事中控制、事后控制 B.前馈控制、反馈控制C.开环控制、闭环控制 D. 技术控制、经济控制P299合同控制方法适用一般的项目控制方法。 下列属于主动控制的措施的是 ( )详细调查并分析外部环境条件，以确定那些影响目标实现和计划运行的各种有利和不利因素，并将它们考虑到计划和其他管理职能当中建立有效的信息反馈系统，及时将偏离计划目标值进行反馈，以使其及时采取措施建立项目实施过程中人员控制组织，明确控制责任，检查方向情况及时处理应用现代化方法、手段、一起跟踪、测试、检查项目实施过程的数据，发现异常情况及时采取措施P297一般而言，工程项目实施控制中，()是核心。A.成本控制B.质量控制C.合同控制D.进度控制P299合同控制方法适用一般的项目控制方法。下列属于主动控制的措施的是（．．．．200910A.详细调查并分析外部环境条件，以确定那些影响目标实现和计划运行的各种有利和不利因素，并将它们考虑到计划和其他管理职能当中B.建立有效的信息反馈系统，及时将偏离计划目标值进行反馈，以使其及时采取措施建立项目实施过程中人员控制组织，明确控制责任，检查方向情况及时处理D.应用现代化方法、手段、一起跟踪、测试、检查项目实施过程的数据，发现异常情况及时采取措施P304增加人员投入，重新进行计划或调整计划，派遣得力的管理人员，这种合同实施调整措施是（ ）200810A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施工程索赔管理P317—367P317工程索赔在国际土木工程市场上是合同当事人保护自身正当权益、弥补工程损失、提高经济效益的重要和有效的手段。许多国际工程项目，承包人通过成功的索赔能使工程收入的增加达到工程造价的（）。201001A.1％～2％B.2％～5％C.10％～20％D.50％～100％P318以下对索赔的叙述中，正确的是()201110承包人必须执行工程师的索赔处理决定索赔要求的提出不需经对方同意C. 承包人应在索赔事件发生后的 28天内递交索赔报告索赔依据应在合同中有明确根据P323工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被

201201）优秀学习资料 欢迎下载迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据进行分类。201010A.索赔的合同依据 B. 索赔的目的 C. 索赔事件的性质 D. 索赔的起因P324属于按索赔处理方式分类的索赔是 ( )201110A.合同外索赔 B. 单项索赔 C. 工期索赔 D. 道义索赔

(

)P324在工程实践中，发包人可以提出的索赔事件通常有

:（

）200910A.由于物价上涨的因素，带来了人工费、材料费、甚至施工机械费的不断增长，导致工程成本大幅度上升，承包人的利润受到严重影响B.工程师在工作中出现问题、失误或行使合同赋予的权力造成承包人的损失一般有经验的承包人无法合理预料到的不利的自然条件和客观障碍D.承包人的施工质量不符合施工技术规程的要求，或在保修期未满以前未完成应该负责修补的工程P324属于按索赔处理方式分类的索赔是（ ）。200901A.合同内索赔 B.综合索赔 C.工期索赔 D.工程变更索赔P330当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据不包括 ( )201110A.经工程师认可的施工进度计划C.施工会议记录

B. 合同履行中的来往信函D.招标文件P332索赔证据必须具有法律效力，这体现索赔证据的 (A.有效性 B. 关联性 C. 真实性 D. 全面性

)201110P330工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据不包括（

）200901A.招标文件C.合同履行过程中往来信函P343承包商只可索赔工期的延误是（A.异常恶劣的气候条件

B.各类财务凭证D.施工现场记录）。200901B.业主未及时交付合格的施工现场C.特殊风险 D.业主要求增加额外工程P344由于业主或工程师的原因而直接造成工期延误并导致经济损失，是（ ）200810

_________的延误。A.只可索赔工期

B.只可索赔费用C.可索赔工期和费用 D.既不能索赔工期也不能索赔费用P345________原因引起的________延误，必定是可索赔延误。A.承包人 关键线路 B. 非承包人 关键线路C.承包人 非关键线路 D.非承包人 非关键线路

(

)201201P354承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由( )承担。201110A.发包人 B. 承包人 C. 工程师 D.发包人和承包人共同P360依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（

）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。A．延误移交施工现场B．设计图错误返工C．施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D．业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失【解析】赔偿利润的项目。用排除法，找出需要赔利润的项目（一共六项）。优秀学习资料 欢迎下载P360依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因 (C) 提出的索赔，不应计入利润损失补偿。 201010A．延误移交施工现场设计图错误返工施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失P374在我国，合同争议解决的方式主要有四种。 （ ）是解决合同争议最常见的 -种最简便、最有效、最经济的方法。 201001A.和解 B. 调解 C. 仲裁 D. 诉讼P376( )是指在合同发生争议后，在第三人的参加与主持下，通过查明事实，分清是非，说服劝导，向争议的双方当事人提出解决方案，促使双方在互谅互让的基础上自愿达成协议而解决争议的活动。 201110A.和解 B.协商 C.调解 D.仲裁P384仲裁委员会在收到申请书之日起（ ）内，认为符合受理条件的， 应当受理并通知当事人。200901A.2个月 B.28日 C.15日 D.5日P390法院对已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误需要纠正而进行的再审程序，这个程序就是（ ）200810A.法院调解程序 B.简易程序 C.第二审程序 D.审判监督程序P249※（ ）适用于工期比较短，而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。200901A.固定总价合同 B.成本加酬金合同C.纯单价合同 D.成本补偿合同P249※发包单位只向投标人给出发包工程的分部分项工程以及工程范围，而不对工程量做任何规定，承包商在投标时只需要对这种给定范围的分部分项工程提出报价即可，这种形式的合同是（ ）200810A.总价合同 B. 估计工程量单价合同C.纯单价合同 D. 成本补偿合同总价合同（LumpSumContract ），是指根据合同规定的工程施工内容和有关条件，业主应付给承包商的款额是一个规定的金额，即明确的总价。总价合同也称作总价包干合同，即根据施工招标时的要求和条件， 当施工内容和有关条件不发生变化时， 业主付给承包商的价款总额就不发生变化。单价合同是指承包方按发包方提供的工程量清单内的分部分项工程内容填报单价，并据此签订承包合同， 而实际总价则是按实际完成的工程量与合同单价计算确定， 合同履行过程中无特殊情况，一般不得变更单价。单价合同(两种)优秀学习资料 欢迎下载估算工程量单价合同发包方提出工程量估算表， 承包方根据此填报单价， 最后总价应以实际完成工程量乘以单价确定，实际工程量与估算工程量相差超过± 20%，允许调整单价。适用于工程性质比较清楚但任务不能完全确定的项目纯单价合同合同中只给出单价， 工程则按实际完成的数量结算。 适用于没有施工图、 工程量不明却急需开工的工程。P255※对损失小、概率大的风险，为了最大限度地降低风险事故发生的概率和减少损失幅度而采取风险处置技术，这种常用的风险处置措施被称为（ ）200810A.风险回避 B. 风险控制 C. 风险转移 D. 风险保留P255※对损失小，概率小的风险，一般可采取（ ）风险处理措施。 200901A.风险回避

B.风险控制

C.风险转移

D.风险保留风险回避（损失大、概率大的风险）风险控制（损失小、概率大的风险）风险保留（损失小、概率小的风险）风险转移（损失大、概率小的风险）P337※工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（ ）200901A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中二、多项选择题P2项目采购模式的演变主要基于以下方面的原因： （A.业主观念变化 B.设计与施工一体化趋势C.承包商利润的追求 D.承包商处于主动地位E.传统DBB模式的局限性P22合同管理评估制度的主要内容有 ( )201201A. 合法性 B. 规范性C.实用性 D. 系统性E.科学性

）200910P38法人应当具备 ( )等条件。A.依法成立C.有自己的名称、组织机构和场所

B.有必要的财产或者经费D.能够独立承担民事责任经上级行政主管机关批准P38合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象， 下列可以成为合同法律关系优秀学习资料 欢迎下载客体的是( )。A.借款合同的货币 B.建设工程施工安装合同中约定提交的建筑物C.技术转让合同的专利权 D.当权利受到侵害时，依法得到法律保护的权利双务合同中当事人应承担的义务P38作为法人，应具备以下 4个法定条件：（ ）201001A.依法成立 B. 有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所 D. 有符合法定条件的法定代表人E.能独立承担民事责任P40《合同法》规定的合同有效条件包括 ( )201101A．合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力当事人意思表示真实合同当事人签字或盖章D.合同应当采用书面形式E．不违反法律或社会公共利益P41构成要约必须具备以下条件：（）200910要约必须是特定人所为的意思表示要约必须具有缔约目的要约是当事人希望对方向自己提出订立合同的意思表示要约的内容应当具体确定要约必须向相对人发出P42属于要约邀请的有（ ACE）A.招标公告 B. 中标通知书C.拍卖公告 D. 投标报价E.商业广告P42下列选项中，属于要约邀请的包括（ ）。200901A.价目表的寄送 B.招标公告C.递送投标书 D.无价格的商业广告E.发出中标通知书P46合同不当履行的处理包括 (ABC)201010A.因债权人致使债务履行困难的处理 B.提前或部分履行的处理C.合同不当履行中的保全措施 D.部分合同失效的处理E.合同部分撤销的处理（参见P46、P53、P61）1．因债权人致使债务人履行困难的处理合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或法定代表人、 负责人、承办人的变动而不履行合同义务。债权人分立、合并或者变更住所应当通知债务人。如果没有通知债务人，会使债务人不知向谁履行债务或者不知在何地履行债务， 致使履行债务发生困难。 出现这些情况，债务人可以中止履行或者将标的物提存。2．提前或部分履行的处理优秀学习资料 欢迎下载债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务， 由此增加的费用由债务人承担。 但不损害债权人利益且债权人同意的情况除外。3.合同不当履行中的保全措施保全措施是指为防止因 债务入的财产不当减少而给债权人带米危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。保全措施包括代位权和撤销权两种。P47按照《合同法》规定，以下几种情况，合同无效（）200810一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，