2022年甘肃省设备监理师之设备监理合同提升考试题库加答案解析

《设备监理师之设备监理合同》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】A2、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者【答案】B3、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。

A.基准日期

B.合同生效

C.工程师通知开工

D.开工日期【答案】A4、某建设项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付合同价的20%的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还()万元。

A.100

B.150

C.200

D.400【答案】C5、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。

A.承包商

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】A6、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。

A.修改施工计划

B.解除承包商根据合同应承担的责任

C.在工程进行中向承包商发布信息和指示

D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】C7、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的()。

A.最后4个月

B.最后6个月

C.最后3个月

D.最后2个月【答案】B8、根据《专利法》，发明专利权的期限为()年。

A.10

B.15

C.20

D.50【答案】C9、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。

A.法律规定

B.合同约定

C.买受人要求

D.出卖人接受【答案】B10、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是()。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同撤销权【答案】A11、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标

C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定

D.否决所有投标【答案】D12、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是()。

A.请求乙双倍返还定金40万元

B.请求乙支付违约金30万元

C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元

D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元【答案】D13、在下列各项中，符合代理特征的是()。

A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思

D.代理结果归属代理人【答案】C14、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的()支付违约金。

A.违约金比例

B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算

C.违约金加采购方的损失计算

D.供货方实际违约情况【答案】B15、如果业主打算更换工程师，应提前()天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。

A.14

B.28

C.35

D.42【答案】D16、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D17、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。

A.投保人

B.受益人

C.被保险人

D.保险人【答案】C18、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】B19、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D20、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前()天通知业主终止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】B21、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】A22、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。

A.标的物交付时

B.双方当事人签字或者盖章时

C.定金支付时

D.承诺到达时【答案】B23、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为()年。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】A24、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者【答案】B25、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。

A.开工日期起到颁发工程接收证书止

B.开工日期起到颁发最终付款证书止

C.基准日期起到颁发工程接收证书止

D.基准日期起到颁发最终付款证书止【答案】A26、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是()。

A.中标人为甲，合同价为950万元

B.中标人为甲，合同价为1000万元

C.中标人为丙，合同价为950万元

D.中标人为乙，合同价为980万元【答案】B27、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和约定解除

B.违法解除和合法解除

C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除

D.行政解除和司法解除【答案】A28、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.可撤销

C.可变更

D.效力待定【答案】A29、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。

A.业主要求中的规定

B.投标书附录的规定

C.工程师的指示

D.业主人员的需要【答案】A30、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。

A.返还委托人已支付的定金

B.免收设计费

C.双倍返还定金

D.委托人继续履行合同【答案】C31、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的()，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。

A.专职安全员

B.施工监督员

C.应急救援人员

D.专职医护人员【答案】A32、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，()应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。

A.业主

B.评标委员会

C.监理工程师

D.监理工程师代表【答案】A33、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A34、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指()。

A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润

D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润【答案】B35、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己【答案】B36、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判【答案】A37、设备工程项目合同体系分析的重点在于()。

A.不同合同间的工作协调

B.检核合同成立所必备的条款

C.均衡双方当事人的权利和义务

D.设计特殊事件的处理机制【答案】A38、下列关于委托合同的说法不正确的是()

A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础

B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务

C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已

D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D39、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前【答案】C40、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是()。

A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训

B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定

C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一

D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作【答案】C41、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是()。

A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润

B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润

C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润【答案】A42、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。

A.投标保证金不得超过投标总价的2%

B.招标人不得挪用投标保证金

C.投标保证金不得以支票形式提交

D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天【答案】B43、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是()。

A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程

B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验

C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期

D.承包商可自行完成竣工试验【答案】A44、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者【答案】B45、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是()。

A.抵押权

B.土地承包经营权

C.地役权

D.建设用地使用权【答案】C46、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责()。

A.包换

B.保修

C.包修

D.包修或包换【答案】D47、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行【答案】A48、承包商应当在()之前，任命承包商代表。

A.基准日期

B.开始现场工作

C.提交履约担保

D.开工日期【答案】D49、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在()。

A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测

B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测

C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】D50、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应()。

A.按照合同约定支付设计费

B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.与设计人就设计费用问题重新协商

D.偿付逾期违约金【答案】B51、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。

A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费

B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额

C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务

D.误期损害赔偿费按日计算【答案】C52、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由()编制。

A.承包商根据中标合同金额

B.承包商根据投标金额

C.工程师根据合同价格

D.业主根据资金落实情况【答案】A53、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是()。

A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用

B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担

C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用

D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担【答案】B54、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。

A.业主要求中的规定

B.投标书附录的规定

C.工程师的指示

D.业主人员的需要【答案】A55、法定代理终止条件是()

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托

C.代理人辞去委托

D.代理人丧失行为能力【答案】D56、按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是()。

A.当事人的名称或者姓名和住所

B.标的、数量、质量、价款或者报酬

C.履行期限、地点和方式

D.”一裁二审“条款【答案】D57、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指()。

A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润

D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润【答案】B58、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。

A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C.不予淘汰，允许投标人重新报价

D.初评阶段予以淘汰【答案】B59、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】B60、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】B61、在下列各项中，符合代理特征的是()。

A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思

D.代理结果归属代理人【答案】C62、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%【答案】A63、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。

A.进行工程竣工试验

B.签发接收证书

C.接收工程

D.工程竣工【答案】B64、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】D65、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。

A.工程师

B.工程师的助理

C.承包商

D.分包商【答案】C66、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】B67、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】D68、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是()。

A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果

B.设备承揽合同是要式合同

C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同

D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同【答案】A69、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的()。

A.采取补救措施

B.赔偿损失

C.继续履行

D.违约金规则【答案】C70、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。

A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费

B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额

C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务

D.误期损害赔偿费按日计算【答案】C71、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。

A.承包商提交履约担保后

B.承包商收到中标函后

C.工程师发出开工通知后

D.双方签订合同后【答案】B72、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。

A.竣工时间

B.费用

C.费用和利润

D.竣工时间、费用和利润【答案】C73、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。

A.修改施工计划

B.解除承包商根据合同应承担的责任

C.在工程进行中向承包商发布信息和指示

D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】C74、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年【答案】C75、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。

A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C.不予淘汰，允许投标人重新报价

D.初评阶段予以淘汰【答案】B76、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。

A.有效

B.无效

C.乙追认后有效

D.乙拒绝后无效【答案】A77、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。

A.安全设施

B.安全警示标志

C.安全疏散标志

D.安全报警装置【答案】B78、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】C79、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是()。

A.刑事责任

B.瑕疵担保责任

C.行政责任

D.产品责任【答案】D80、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。

A.30

B.28

C.20

D.15【答案】A81、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】B82、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D83、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。

A.违约责任

B.行政责任

C.经济责任

D.缔约过失责任【答案】D84、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】C85、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】B86、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】C87、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】C88、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。

A.委托人不履行合同，无权请求返还定金

B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金

D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】D89、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。

A.国务院

B.国家质量监督检验检疫总局

C.卫生部

D.国家工商总局【答案】B90、根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利

B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让

D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地【答案】B91、在()后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。

A.收到开工通知

B.收到中标通知

C.进驻现场

D.提供设计文件【答案】A92、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。

A.工程师

B.工程师助手

C.雇主

D.雇主代表【答案】C93、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是()。

A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训

B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定

C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一

D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作【答案】C94、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是()。

A.履约保证和合同格式

B.合同格式和合同数据

C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定

D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定【答案】D95、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A96、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。

A.提交投标书日期

B.基准日期

C.实施工程

D.进入现场【答案】A97、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.双方约定的合理使用年限

C.2年

D.5年【答案】C98、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。

A.按约索赔

B.依法索赔

C.项目索赔

D.费用索赔【答案】A99、下列关于留置担保的说法中，正确的是()。

A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置

B.可以留置的财产包括不动产

C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置

D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同【答案】A100、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。

A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%

C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%

D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%【答案】B二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，属于不可抗力的情况有()。

A.国家间的战争

B.工程所在国的内乱或内战

C.承包商人员引起的骚乱、罢工

D.非承包商使用或造成的军火、爆炸、辐射、污染

E.不利的气候条件【答案】ABD102、承包商以“业主实质上未能履行合同义务”为由提出终止合同的通知生效后，业主的义务和责任有()。

A.应迅速将履约保证退还给承包商

B.应按照合同规定，向承包商支付其应得的款项

C.应尽快确定已经完成的工程、货物和承包商文件的价值

D.应支付此类终止所导致的承包商的利润损失和其他损失

E.退还全部保留金【答案】ABD103、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，竣工报表应列明的内容包括()。

A.截止到工程接收证书注明的日期，按合同要求完成的所有工作的价值

B.承包商认为应付的任何其他款项

C.承包商认为根据合同规定将应支付给他的任何款项

D.最终应支付的款项

E.雇主应付给承包商的余额【答案】ABC104、根据《民法通则》，下列承担法律责任的方式中，属于承担民事责任的方式有()。

A.返还财产

B.排除妨碍或消除危险

C.罚金

D.支付违约金

E.赔偿损失【答案】ABD105、下列()是行政复议的受案范围。

A.工商局对设备制造企业的罚款

B.土地局拒绝颁发土地使用权证

C.质量监督局对在建项目的查封

D.房屋买卖纠纷的行政调解

E.规划局对“建设工程规划许可证”的申请不予答复【答案】ABC106、仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有()特点。

A.当事人对仲裁庭的组成有权选择；诉讼中审判人员是由法院指定的

B.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议

C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院

D.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼管辖法院

E.仲裁裁决不能强制执行，而诉讼判决则能强制执行【答案】ABC107、业主要保证现场的()配合承包商工作。

A.工程师

B.工程师的助理

C.工程师雇用的其他职员

D.业主指定的分包商

E.业主雇用的其他承包商【答案】ABC108、当权利人的物权受到他人侵犯时，权利人可以行使的权利包括()。

A.请求确认物权

B.请求恢复原状

C.请求支付违约金

D.请求赔偿损失

E.请求排除妨碍【答案】ABD109、对于设备工程的质量缺陷进行修复，工程师有权指示承包商完成的工作有()。

A.从合同中删除有质量缺陷的工作

B.换掉不符合合同的材料和生产设备并移出现场

C.自费调查导致质量缺陷的原因

D.对不符合合同要求的工作返工

E.在发生紧急情况时，如事故、意外事件等，实施为保证工程安全迫切需要的工作【答案】BD110、设备工程合同谈判之前，设备监理工程师应协助业主做好的准备工作有()。

A.组建谈判小组

B.收集信息、制定谈判计划

C.安排谈判的议程

D.培训谈判成员

E.制定合同实施计划【答案】ABCD111、招标文件的作用表现在()。

A.是广泛吸引投标人参与竞争的文件

B.是一种有限竞争的招标方式

C.是投标人准备投标文件和参加投标的依据

D.是招标投标活动当事人的行为准则和评标的重要依据

E.是招标人和投标人订立合同的基础【答案】CD112、在我国，注册商标包括()。

A.商品商标

B.服务商标

C.集体商标

D.著名商标

E.证明商标【答案】ABC113、依据《合同法》，法定解除合同的条件有()。

A.合同履行过程中发生不可抗力

B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

C.当事人一方迟延履行主要债务

D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务【答案】BD114、保险合同中投保人的主要义务有()。

A.交付保险费的义务

B.如实告知义务

C.降低保费的义务

D.危险增加通知义务

E.保险事故通知义务【答案】ABD115、业主人员包括()。

A.工程师

B.工程师助理

C.工程师雇用的劳务人员

D.指定分包商

E.指定分包商的雇员【答案】ABC116、对于承包商未按照合同规定的期限撤走的剩余货物，下列说法正确的有()。

A.业主取得剩余货物的所有权

B.业主取得剩余货物的处置权

C.变卖剩余货物的所得价款归业主

D.承包商承担处置剩余货物的开支

E.变卖剩余货物的收入不足弥补变卖开支的，差额部分由承包商承担【答案】BD117、设备工程合同谈判之前，设备监理工程师应协助业主做好的准备工作有()。

A.组建谈判小组

B.收集信息、制定谈判计划

C.安排谈判的议程

D.培训谈判成员

E.制定合同实施计划【答案】ABCD118、《招投标法》规定，投标文件()的投标人应确定为中标人。

A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求

B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

C.满足招标文件各项要求，并且报价最低

D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低

E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高【答案】BD119、根据《仲裁法》，仲裁协议的内容包括()。

A.仲裁时限

B.请求仲裁的意思表示

C.仲裁事项

D.法律依据

E.选定的仲裁委员会【答案】BC120、民法调整的财产关系主要包括()。

A.财产权益关系

B.财产支配关系

C.财产流转关系

D.财产继承关系

E.财产救济关系【答案】BC121、按照劳动保护的相关规定，用人单位不得安排女职工和未成年工从事()。

A.加班劳动

B.特种作业劳动

C.矿山井下劳动

D.国家规定的第四级体力劳动

E.国家规定的第三级体力劳动【答案】CD122、对于产品的缺陷，我国的分类方法包括()

A.设计缺陷

B.生产缺陷

C.运输缺陷

D.指示缺陷

E.经营缺陷【答案】ABD123、根据《仲裁法》，仲裁协议的内容包括()。

A.仲裁时限

B.请求仲裁的意思表示

C.仲裁事项

D.法律依据

E.选定的仲裁委员会【答案】BC124、下列有关仲裁的表述，正确的有()。

A.是否选择仲裁方式解决争议实行当事人自愿

B.仲裁应当公开进行

C.仲裁机构与地方政府有隶属关系

D.当事人对仲裁的裁决不服，可向人民法院提起诉讼

E.一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依法向人民法院申请执行【答案】A125、下列情形中，属于行为人意思表示不真实的有()。

A.乘人之危签订的设备买卖合同

B.受欺诈情况下做出的行为

C.受胁迫的情况下做出的行为

D.误将赝品作为真品购买

E.与他人合伙开设赌场的行为【答案】ABCD126、下列合同中，属于无效合同的是()。

A.甲明知乙没有获得丙的授权，但是仍与乙签订了合同，供应丙钢材20吨

B.甲、乙二人签订的买卖军用枪支的合同

C.-私营企业以欺诈手段与国有企业签订一份买卖合同

D.甲、乙双方为了逃避税收，将汽车整车的进口签订为一份进口汽车配件的合同

E.甲公司与乙、丙公司串通投标，甲中标后与招标人签订的施工合同【答案】BD127、设备工程合同中，确定承包商工作范围的文件有()。

A.业主要求

B.资料表

C.投标书

D.中标通知书

E.承包商建议书【答案】AB128、根据《合同法》对相关合同的规定，下列说法正确的有()。

A.建设工程合同分为工程咨询合同、勘察合同、设计合同和施工合同

B.委托合同无论是否有偿，委托人都有义务预付或补偿委托事务所必要的费用

C.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担

D.承揽人可将对工作成果质量起关键作用的工作交由第三人完成

E.承揽合同履行中，定作人享有任意解除权【答案】BC129、根据《招标投标法》，中标人按照约定或者经招标人同意，可以将中标项目的()工作分包给他人完成。

A.全部

B.部分关键性

C.主体

D.部分非关键性

E.部分非主体【答案】D130、根据《劳动合同法》规定，下列()情形中，用人单位须提前30天以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资，可以解除劳动合同。

A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的

B.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的

C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的

D.在试用期间被证明不符合录用条件的

E.因劳动者原因致使劳动合同无效的；【答案】AB131、设备监理工程师预防和减少索赔的管理措施主要包括()。

A.完善合同条款

B.认真审核索赔报告

C.反驳承包商的索赔

D.加强监督管理

E.提供全面服务【答案】AD132、根据《劳动合同法》规定，下列()情形中，用人单位须提前30天以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资，可以解除劳动合同。

A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的

B.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的

C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的

D.在试用期间被证明不符合录用条件的

E.因劳动者原因致使劳动合同无效的；【答案】AB133、承包商按照合同规定的时间向工程师提交的进度计划，应包含的内容有()。

A.质量保证文件、试验结果及合格证

B.承包商实施工程的顺序

C.审核或批准承包商文件的期限

D.合同中规定的检查和检验的顺序和时间安排

E.-份包括承包商的施工方法和主要的施工阶段，以及各阶段现场所需的各类人员和施工设备数量的支持报告【答案】BCD134、招标文件的作用表现在()。

A.是广泛吸引投标人参与竞争的文件

B.是一种有限竞争的招标方式

C.是投标人准备投标文件和参加投标的依据

D.是招标投标活动当事人的行为准则和评标的重要依据

E.是招标人和投标人订立合同的基础【答案】CD135、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，就知识产权和工业产权而言，业主对承包商的侵权给予保障的方面，包括()。

A.承包商的侵权是履行业主要求不可避免的

B.承包商的工程设计、制造、施工或实施产生的侵权

C.业主不按合同规定的目的使用工程而导致的侵权索赔

D.如果合同中没有规定，或没有在基准日期前向承包商说明，而业主使用工程时，同时配套使用了非承包商的物品，从而导致的侵权索赔

E.使用承包商设备造成的侵权【答案】ACD136、下列合同中，属于可撤销合同的有()。

A.甲将普通产品伪装成名牌产品与乙签订的购销合同

B.王某在甲公司的代理权终止后，代理甲公司与丙公司签订的购销合同

C.孙某将夫妻共有的房屋出售给石某的合同

D.丙以胁迫手段，与丁订立的合同

E.张某将李某委托其保管的产品出售而订立的合同【答案】AD137、建设工程的保修范围应当包括()。

A.地基基础工程

B.主体结构工程

C.屋面防水工程

D.供热系统

E.电力、邮电通讯工程【答案】ABCD138、在买卖合同中，双方当事人就标的物的交付地点没有约定的，其交付地的确定规则是()。

A.由当事人补充协议

B.不能达成协议的，按合同有关条款或交易习惯

C.标的物需要运输的，以第一承运人承运地为交付地

D.标的物不需要运输，当事人不知道标的物所在地的，以出卖人订立合同时的营业地为交付地

E.标的物不需要运输，当事人于合同订立时都知道标的物所在地的，以标的物所在地为交付地【答案】ABD139、设备工程合同中，对设备工程接收条件的约定通常有()。

A.工程已按合同约定基本完成并通过了竣工试验

B.工程已按合同约定全部完成并通过了竣工试验

C.工程师已签发了工程接收证书

D.承包商已经完成了全部扫尾工作

E.业主组织了联合检查，并形成书面文件【答案】AC140、根据《合同法》规定，违约人承担赔偿损失责任的构成条件有()。

A.一方当事人有违约行为

B.违约方主观上有过错

C.另一方当事人有损失

D.违约行为与损失之间有因果关系

E.赔偿与损失应相当【答案】ACD141、甲公司依法订立设备工程合同后，为满足合同需要，与乙公司订立了一份设备加工合同。乙公司向丙公司购买材料用于设备加工，并委托丁公司将加工出的设备，运输至工程现场附近的戊仓储公司保管。由此形成的各个合同中，如果当事人不履行合同义务时，相应的债权人可以行使留置权的合同有()。

A.设备保管合同

B.设备运输合同

C.材料买卖合同

D.设备加工合同

E.设备工程合同【答案】ABD142、根据《行政诉讼法》，下列行政行为中，不属于行政诉讼受案范围的有()。

A.抽象行政行为

B.行政处罚行为

C.国家外交行为

D.终局行政裁决行为

E.行政处分行为【答案】ACD143、下列行为中，属于意思表示不真实的有()。

A.欺诈行为

B.胁迫行为

C.恶意串通行为

D.规避法律行为

E.在误解情况下实施的行为【答案】CD144、在承揽合同中，承揽人的义务有()。

A.按合同约定提供原材料并接受定作人对材料进行检验

B.协助定作人办理付款担保手续

C.对定作人提供的材料及时检验

D.接受定作人监督检查

E.发现定作人的技术要求不合理应及时通知定作人【答案】ACD145、下列选项中，属于无效合同的有()。

A.一方以欺诈手段订立的合同

B.一方以胁迫手段订立的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

D.损害社会公共利益的合同

E.限制民事行为能力人订立的合同【答案】CD146、买卖合同属于()。

A.双务合同

B.不要式合同

C.有偿合同

D.实践合同

E.诺成合同【答案】ABC147、下列产品中，实行工业产品生产许可证制度的有()。

A.工作服

B.电力铁塔

C.安全帽

D.建筑扣件

E.胶鞋【答案】BCD148、下列()是行政复议的受案范围。

A.工商局对设备制造企业的罚款

B.土地局拒绝颁发土地使用权证

C.质量监督局对在建项目的查封

D.房屋买卖纠纷的行政调解

E.规划局对“建设工程规划许可证”的申请不予答复【答案】ABC149、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，承包商在收到履约证书后56天内，向工程师提交的最终报表草案，应详细列出()。

A.根据合同完成的所有工作的价值

B.承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额

C.最终应支付的款额

D.雇主应付给承包商的余额

E.承包商还应付给雇主的余额【答案】AB150、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，招标人应当拒收投标文件的有()。

A.投标文件逾期送达

B.投标文件未送达指定地点

C.投标文件未按招标文件要求密封

D.投标文件未按规定编制

E.投标人以低于成本的报价竞标【答案】ABC151、评标程序一般分为()等阶段。

A.资质预审

B.初评

C.详评

D.技术评审

E.商务评审【答案】BC152、下列行为中，属于意思表示不真实的有()。

A.欺诈行为

B.胁迫行为

C.恶意串通行为

D.规避法律行为

E.在误解情况下实施的行为【答案】CD153、下列选项中，属于要约邀请的有()。

A.寄送的价目表

B.拍卖公告

C.悬赏告示

D.招股说明书

E.投标文件【答案】ABD154、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在设备工程合同履行中，下列关于承包商设备的说法，正确的有()。

A.承包商应对所有承包商设备负责

B.承包商设备运到现场后，应视为该工程专用

C.承包商设备的保险由业主办理

D.承包商设备不包括实施工程的各种仪器

E.除运输车辆外，未经设备监理师同意，不得将承包商设备移出现场【答案】AB155、在买卖合同中，出卖人就交付标的物负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务，该义务的内容有()。

A.出卖人对该标的物拥有所有权或处分权

B.该标的物未侵犯第三人的知识产权

C.出卖人对该标的物拥有租赁权并告知买受人

D.出卖人将该标的物抵押给银行并告知买受人

E.出卖人将该标的物质押给银行未告知买受人【答案】ABD156、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，招标人应当拒收投标文件的有()。

A.投标文件逾期送达

B.投标文件未送达指定地点

C.投标文件未按招标文件要求密封

D.投标文件未按规定编制

E.投标人以低于成本的报价竞标【答案】ABC157、某设备工程公开招标时，下列关于合格的投标人的描述，正确的有()。

A.能够提供合理报价

B.具有完善的质量保证体系

C.具有独立订立合同的权利

D.具有良好的银行资信和商誉

E.提供了足够的担保【答案】BCD158、设备工程合同履行过程中，竣工验收的方式包括()。

A.试车验收

B.分段验收

C.整个工程验收

D.部分工程验收

E.隐蔽工程验收【答案】BCD159、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人终止招标的，根据招标进展，应当采取的相应措施有()。

A.及时补偿投标人的投标费用

B.已经发售资格预审文件的，及时退还所收取的资格预审文件的费用

C.已经发售招标文件的，及时退还所收取的招标文件的费用

D.及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息

E.在发布招标公告的同一媒介上，发布终止招标的说明【答案】BCD160、许可审批机关应当撤回生产许可的情形有()。

A.被许可生产的产品列入国家决定淘汰产品目录的

B.被许可人不再生产被许可的产品的

C.生产许可依据的法律、法规、规章修改

D.法人或者其他组织依法终止的

E.企业自行转让生产许可证书【答案】ABC161、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，招标人可申请邀请招标的有()。

A.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择

B.未涉及国家安全、国家秘密

C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

E.施工企业自建自用的工程【答案】ACD162、房地产开发企业以土地使用权出让方式取得的土地使用权，属于()。

A.自物权

B.用益物权

C.担保物权

D.动产物权

E.不动产物权【答案】B163、下列专项施工方案中，施工单位应当组织专家进行论证、审查的有()。

A.起重吊装工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.拆除、爆破工程

E.脚手架工程【答案】BC164、从业主角度讲，设备工程合同总体策划的内容一般包括()。

A.确定每个合同的工作范围

B.确定合同中的重要条款

C.选择评标方法

D.明确评标程序

E.编制设备工程合同管理计划【答案】AB165、下列关于委托合同中，受托人义务与责任正确的是()。

A.受托人要根据委托人的指示的内容、范围、方式、目的等行事，不得违反、变更、曲解委托人指示

B.受托人可将受托事务转交他人处理

C.受托人向委托人报告受托事务处理情况是一种默示义务

D.受托人依照合同处理委托事务所取得的各种财产，要及时移交给委托人

E.有偿的委托合同，因受托人过错致使委托人受到经济损失的，受托人要承担赔偿责任【答案】ACD166、因不可抗力终止合同时，工程师签发的支付证书中应包括()。

A.已经完成的任何工作的价值

B.承包商为完成工程而招致的任何合理开支

C.承包商将临时工程或施工设备运回原驻地的费用

D.合同终止时承包商人员遣返回原驻地的费用

E.合同终止所导致的承包商的利润损失【答案】ABCD167、代理的特征有()。

A.代理人在代理权限内独立地为意思表示

B.任何行为均可代理

C.代理是代理人代替被代理人为民事法律行为

D.代理权是依据法律的直接规定而产生

E.代理人应当在代理权范围内实施代理行为【答案】AC168、合同分析的基本原则有()。

A.合法性

B.准确性和客观性

C.整体性

D.公平性

E.可操作性【答案】BCD169、根据《行政诉讼法》，下列行政行为中，不属于行政诉讼受案范围的有()。

A.抽象行政行为

B.行政处罚行为

C.国家外交行为

D.终局行政裁决行为

E.行政处分行为【答案】ACD170、设备工程合同履行中，承包商提交工程师审核的承包商文件包括()。

A.操作和维修手册

B.合同规定的竣工文件

C.质量管理内审文件

D.指定分包商的资质文件

E.业主要求中规定的技术文件【答案】AB171、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，合同的终止类型有()。

A.由业主终止

B.由工程师终止

C.由承包商终止

D.因不可抗力终止

E.由分包商终止【答案】ACD172、如果()履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。

A.买卖合同

B.保管合同

C.运输合同

D.加工承揽合同

E.施工合同【答案】BCD173、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方在履行合同过程中给对方造成的损失，应在责任限度内承担赔偿责任，但由于一方的()等不当行为造成的损失，应按照实际损失承担赔偿责任。

A.过失违约

B.故意违约

C.欺骗

D.胁迫

E.轻率【答案】BC174、下列产品中，属于《产品质量法》限定的产品质量监督抽查的产品范围的有()。

A.大米

B.锅炉

C.烟花爆竹

D.商品房

E.蔬菜【答案】BC175、建筑施工企业取得安全生产许可证应具备()条件。

A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

C.保证施工安全防护用具所需资金的投入

D.管理人员和作业人员每两年进行一次安全生产教育培训并考核合格

E.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费【答案】AB176、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人终止招标的，根据招标进展，应当采取的相应措施有()。

A.及时补偿投标人的投标费用

B.已经发售资格预审文件的，及时退还所收取的资格预审文件的费用

C.已经发售招标文件的，及时退还所收取的招标文件的费用

D.及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息

E.在发布招标公告的同一媒介上，发布终止招标的说明【答案】BCD177、在承揽合同中，承揽人的义务有()。

A.按合同约定提供原材料并接受定作人对材料进行检验

B.协助定作人办理付款担保手续

C.对定作人提供的材料及时检验

D.接受定作人监督检查

E.发现定作人的技术要求不合理应及时通知定作人【答案】ACD178、在设备工程合同履行中，承包商按照合同向工程师提交的申请付款的报表，应包括的内容有()。

A.因法律变更和调整费用的各类款项

B.期中付款证书的最低限额

C.扣除保留金

D.业主认为应扣减承包商的估算款额

E.预付款的支付或返还额【答案】AC179、下列因素中，对确定采购策略会产生影响的有()。

A.将采用的招标方式

B.将采用的合同条件

C.市场竞争强度

D.授予合同的标准

E.投标人的资格标准【答案】BD180、下列关于设备采购合同中买受人支付价款的叙述，正确的有()。

A.买受人应当按照约定的数额、地点、方式等条款支付价款

B.对价款约定不明确的，应按照订立合同时设备的通常价格计价支付价款

C.对支付地点约定不明确的，买受人应当在出卖人的营业地支付价款

D.价款总额未确定的，应由双方当事人另行协商确定支付的数额

E.对支付时间约定不明确的，买受人应当在收到设备或者提取设备单证的同时支付【答案】ABC181、投标人提交的投标文件有下列情形的，招标人不得拒绝接收的有()。

A.未经法定代表人签字

B.未送达指定地点

C.逾期送达

D.未按照招标文件要求密封

E.未按招标文件要求