2022招标师《合同管理》习题库及答案

2022招标师《合同管理》精选习题库及答案习题1.合同双方可约定采用抽样检验,全面检验,凭样品验收等方式。对货物质量的检验,尤其是在双方对质量有异议时,需要由（）来检验。A.相关管理部门B,当地行政机关C.行业协会D.专门的产品检验机构答案:D.标的物的品质是指质量标准和（）。A,配件名称B.等级C.商标D.规格答案:D.当事人约定应当采用书面形式的合同（ ）。A,法定之要式合同.约定之要式合同C,法定之不要式合同D.约定之不要式合同答案：A

.标的物交付之前产生的孳息归（）所有。A.中间人B.买受人C.出卖人D,合约人答案:C.标的物交付之后产生的孳息归（）所有。A,合约人B,中间人C.买受人D,出卖人答案:C.当事人没有约定交付地点或者约定不明确,标的物需要运输的,出卖人将标的物交付给第一承运人后,标的物毁损、灭失的风险由（）承担。A.买受人B,出卖人C.中间人D,承运人答案：A.除国家另有特殊规定外，包装费用应当由（）承担,不应另向买受人收取包装费用。

A.买方B,出卖人C.中间人D,合约人答案:B.因标的物质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同,买受人拒绝接受标的物或者解除合同的,标的物毁损、灭失的风险由（）承担。A.买受人.卖出人C,中间人D.双方共同答案:B9,合同的检验条款应当具体约定检验的（）。A,出卖人发现质量问题提出异议的时间买方答复的时间C.发生质量争议的鉴定机构D.收取的金额答案：C10.合同欺诈的情况比较复杂,但在订立合同时如能进行积极的事前防范,还是可以应对的。以下措施中,不恰当的是（）。A,要求对方当事人提供履约担保

B.在合同履行出现纠纷时应注意妥善保留证据,积极应对C.必要时可以积极行使诉权,通过司法救济保护自己的权利D.持合同与另一方理论谈判答案:C11下列选项中,对调解的理解错误的是（）。A.当事人庭外和解的,可以请求法院制作调解书B.仲裁调解生效后产生执行效カC.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解D.法院在强制执行时不能制作调解书参考答案:C12王某在施工现场工作时不慎受伤,在监理工程师的调解下,王某与雇主达成协议,雇主一次性支付王某两万元作为补偿,王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于（）。A,行政调解B.法院调解C.仲裁调解D.人民调解参考答案:D13我国《合同法》规定的索赔期限为自买方收到标的物之日起（）年内。A.—B,二

C.三D,四参考答案:B14根据《招标投标法》招标投标活动应当遵循的原则是（）〇A.平等、公平、公正和诚实守信B.公平、公开、公正和诚实信用C,自愿、公平、公正和诚实信用D.平等、自愿、公正和诚实信用参考答案:B15依据《工程造价咨询企业管理办法》规定,乙级造价咨询企业可以从事工程造价（）万元人民币以下的各类建设项目以及竣工阶段的竣工结算等。5000600070008000参考答案：A16根据《合同法》,下列合同既属于单务合同,又属于无偿合同的是（）〇A.居间合同B,未约定利息的借款合同C.仓储合同

D.赠与合同参考答案:D17以下关于可撤销合同说法错误的是（）。A.可撤销的合同在未被撤前,也是无效的B.可撤销的合同一般是意思表示不真实的合同C.可撤销合同的撤销要由撤销权人通过行使撤销权来实现D,因重大误解订立的合同,有权一方可以请求法院或者仲裁机构变更或撤销参考答案:A18当事人约定违约金超过造成损失的（）的,一般可以认定为合同法规定的“过分髙于造成的损失”。A,百分之二十B,百分之三十C.百分之四十D,百分之五十参考答案：B19我国《担保法》规定的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金五种,其中（）属于法定担保,无须签订合同。A,抵押B.质押C,留置D,定金

参考答案:C20根据法律规定,国有土地使用权的出让方式有（）〇A.划拨和出让B.拍卖和招标C,挂牌和协议D,招标和协议参考答案:A21违约责任承担的方式包括（）〇A,提供担保B.解除合同C.继续履行D,代位追偿参考答案:C22招标采购合同信息管理的主要作用不包括（）。A.及时调整决策,降低成本B.优化资源配置,节约项目总体投资成本C.有助规范合同各方管理行为D.留存证明资料,减少争议成本参考答案:C23根据《合同法》以下属于无效合同的是（）。A.无行为能力人订立的和限制行为能力人签订依法不能独立签订的合同

B.损害社会公共利益的合同C.违反法律、行政法规规定的强制性规定的合同D,以合法的形式掩盖非法的目的而订立的合同参考答案:A24（）是指由一方预先拟定合同的条款,对方只能表示接受或不接受,即订立或不订立合同,而不能就合同的条款内容与拟定方进行协商的合同。A.格式合同B,有偿合同C•射幸合同D.无偿合同参考答案:A25交易磋商的程序一般包括（）〇A.询盘、发盘B.询盘、还盘、接受C.发盘、还盘、接受D.询盘、发盘、还盘和接受参考答案：D26以下关于萇设工程合同说法错误的是（）〇A,建设工程施工总承包企业资质包括房屋建筑、公路工程、铁路工程等10个类别B,建设工程施工专业承包企业资质包括地基基础专业工程、幕墙

工程、建筑装修工程等36个专业C,建设工程施工合同可以分为施工总承包合同、施工专业分包合同以及施工劳务合同D,建设工程施工劳务承包企业资质不进行类别和等级划分,统ー为劳务企业资质参考答案:A27下列关于招标采购合同管理特点中错误的是（）。A.合同管理周期长B.合同管理系统性强C.合同变更少D.合同管理效益显著参考答案:C28以下关于保证合同说法错误的是（）〇A.根据保证方式的不同,保证合同可以分为一般保证合同和连带责任保证合同B.保证合同是有偿合同C.保证合同是诺诚合同D.保证合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的协议参考答案:B29以下关于附期限合同的说法中错误的是（）。A.附限期的合同，是指以将来确定到来的一定期限作为合同生效

或者终止的根据的合同B.限期合同中的限期可分为生效限期和终止期限C,附期限合同中限期可以是ー个具体的期日D.附限期的合同,是指合同当事人设定一定的条件,并将条件的成就与否作为决定效カ发生或消灭的根据合同参考答案:D30()是指受益人要求原证的通知行或其他银行以原证为基础,另开ー张内容相似的新信用证。A.可转让信用证B.对开信用证C.对背信用证D,循环信用证参考答案:C31()是由保险人向投保人签发的书面凭证,是最基本的保险合同形式。A.保险单B.暂保单C.保险凭证D.保险协议书参考答案:A32下列关于国内买卖合同说法中不正确的是()。A.法律对其他有偿合同的事项未作规定的,参照买卖合同的规定

B.买卖合同是出卖人转移标的物的所有权与买受人,买受人支付价款的合同C.买卖合同是双务合同D.买卖合同以交付标的物为合同成立的条件参考答案:D33《2007版标准文件》中引入了缺陷责任与保修制度,明确缺陷责任期是指承包人对交付使用的工程承担缺陷修复义务,缺陷责任期自实际竣工日期起计算,且缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.2C.3D.4参考答案:B34根据《招标投标法实施条例》招标人在招标文件中要求提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的（）〇1%2%3%D.4%参考答案:B35《根据招标投标法》规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书

面合同。10203040参考答案:C36信用证的业务特点不包括()〇A,信用证是ー种银行信用B,信用证是一种自足文件C,信用证是凭单取货的方式D,信用证是ー种单据业务参考答案:C37根据我国《担保法》有关规定,以下不属于担保合同的是()。A,留置合同B.保证合同C.抵押合同D,定金合同参考答案：A38()是在订立国家货物买卖合同的重要环节。A.发盘B,合同内容

C.交易磋商D.催证参考答案:C39以下关于特许经营合同说法错误的是（）〇A,特许经营合同主体的特定性主要表现为合同主体资格的特定性B,特许经营合同属于行政协议C,已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供,也必须进行招标D.特许经营方式、区域、范围条款是特许经营合同的核心条款之参考答案:C40以下关于公路运输的特点,说法错误的是（）〇A,公路运输是一种现代化的运输方式B.是车站、港口和机场集散进口货物的重要手段C.公路运输具有灵活性、速度快和方便等特点D,公路运输成本低参考答案:D习题2ー、单项选择题1.我国目前的基本建设程序主要包括项目建议书、可行性研究、相关审批或核准、工程勘察与设计、工程施工、竣工验收和交付等阶

段。项目立项完成后,（）是建设实施阶段首要和主导的环节。A.项目建议书B.可行性研究C.工程勘察与设计D,工程施工.（）不属于房屋建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。A.编制房屋建筑工程方案设计文件B,初步设计文件C.施工图设计文件服务D,主体设计协调服务.以下哪项不属于专业建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。（）A.编制专业建设工程初步设计文件B.施工图设计文件服务C.采用标准设计和复用设计服务D,参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务4.根据勘察设计合同中的法定质量标准,工程设计修改必须由（）负责完成。A,建设单位B.施工单位C.原设计单位D,新设计单位

5.承接勘察任务或签订勘察合同时,工程的（）是必须条件。A.立项批准文件B.项目建议书C.可行性研究报告D.规划审批文件6.《建设工程勘察合同示范文本（一）》和《建设工程勘察合同示范文本（二）》均约定,在合同生效后（）天内,发包人应向勘察人支付勘察费的（）作为定金。在合同履行后,定金可抵作勘察费。3；15%B.2；20%3；20%2；15%对于后续勘察费的支付，《建设工程勘察合同示范文本（一）》则约定,在勘察工作外业结束后,按双方在合同中约定的比例（以预算勘察费用为基数）支付勘察费,而在提交勘察成果资料后（）天内,发包人应一次付清剩余的全部勘察费。A.81015208.《建设工程勘察合同示范文本（二）》规定,发包人提供资料、文件超过规定期限（）天以内,勘察人按合同规定交付报告、成果、

文件的时间顺延。101520259.《建设工程质量管理条例》第19条规定,“勘察、设计单位必须按照工程建设（）标准勘察、设计,并对其勘察、设计的质量负责”。A,推荐性B.适用性C.实用性D,强制性10.设计合同中的初级设计阶段应当满足相应国家标准或行业标准中规定的（）要求。A.初级B.一般C.高级D,深度C2.D3.C4.C5.A6.C7.B8.B9.DIO.D二、多项选择题.勘察设计合同具有以下几个特点（ADE）。A,工程勘察与工程设计紧密联系

B.单ー化的交付成果C.一次性的报酬支付D,知识产权保护E.必需的协助义务.在使用专用合同条款时,应注意以下哪些事项?(ABCE)A.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致B.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体房屋建筑工程或专业建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款C,在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定D,合同当事人可以跳过合同条款的修改直接修改通用合同条款E,合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充.在勘察合同中,通常首先要对所委托勘察的工程基本情况和勘察任务进行说明,主要内容包括(ABCE)等。A.工程名称B1工程地点C.工程立项批准文件号、日期D.预计的勘察工作量以及所需天数E.工程勘察任务委托文号、日期.视勘察任务的需要,要求发包人提供的资料可能差异较大,《建设工程勘察合同示范文本(一)》中列出应由发包人提供的文件资料包

括（BCDE）〇A.本工程批准文件（原件）,以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（原件）B,工程勘察任务委托书C.勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标髙资料D.提供勘察工作范围地下已有埋藏的资料（如电カ、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图E.技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图.下列为设计合同的设计依据的是（ABDE）〇A.项目批准文件B.城乡规划C.工程建设推荐性标准D.国家规定的建设工程设计深度要求E.建设单位设计任务书要求.下列是设计合同中发包人的工作的是（BCDE）A.发包人应遵守法律,并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可,可以不用备案B.发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项C.发包人应按专用合同条款约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料

D.发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款E.发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件习题31、关于仲裁调解的说法,正确的是(C)。A.仲裁庭必须先行调解B.调解不成的不能径行作出裁决书c.仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力D.经仲裁庭调解双方当事人达成协议的,仲裁庭不能制作裁决书2、在中华人民共和国境内进行工程建设项目的勘察设计必须进行招标的不包括(D)〇A,关系公众安全的项目B,使用国际组织援助资金的项目C,全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目D.抢险救灾的项目3、(B )是在正式保险单出立之前先给予投保人的一种保险证明,内容比较简单,只记载保险标的等主要事项。A.保险单B.暂保单C.保险凭证D.其他书面形式4、根据《合同法》,下列各类合同中,属于可变更或可撤销合

A,以合法形式掩盖非法目的的合同B.损害社会公共利益的合同C.一方以胁迫手段订立的合同D.恶意串通损害集体利益的合同5、仲裁的保密性特点体现在其以(C)为原则。A,不开庭审理B.不允许代理人参加C.不公开审理D.不允许证人参加6、一方当事人在紧迫情况下订立了明显对自己有重大不利的合同,情况好转后,该当事人向对方当事人提出变更合同未果,遂向人民法院提出了撤销合同的申请。该合同被法院予以撤销。则该合同的效カ自(B)起归于消灭。A.合同变更请求之日B,合同成立时C.合同撤销请求之日D.合同撤销裁定之日7、(C)不属于合同履行原则。A.全面履行原则B.适当履行原则C.合作履行原则D.协作履行原则8、在双务合同中,应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方(C)可以中止履行合同。A.债务累积过多B.内部发生劳资纠纷C.经营状况严重恶化D.与第三方发生严重债务纠纷

9、下列不属于不安抗辩权的适用条件为（B）。A,当事人须因双务合同互负债务B,当事人一方须先履行的义务未届履行期C,后履行义务一方有丧失或可能丧失履行债务能力的情形D,后履行义务一方没有对待给付或未提供担保10、合同义务转移是指（D）。A,指经债务人同意,债权人将合同的义务全部或者部分地转让给第三人B.指不改变合同权利的内容,由债权人将权利转让给第三人C,指合同一方当事人将其权利和义务ー并转移给第三人,由第三人全部地承受合同权利和义务D,指经债权人同意,债务人将合同的义务全部或者部分地转让给第三人11.我国目前的基本建设程序主要包括项目建议书、可行性研究、相关审批或核准、工程勘察与设计、工程施工、竣工验收和交付等阶段。项目立项完成后,（C）是建设实施阶段首要和主导的环节。A.项目建议书B.可行性研究C.工程勘察与设计D,工程施工.（D）不属于房屋建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。A.编制房屋建筑工程方案设计文件

B,初步设计文件C.施工图设计文件服务D,主体设计协调服务.以下哪项不属于专业建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。（0A.编制专业建设工程初步设计文件B.施工图设计文件服务C,采用标准设计和复用设计服务D,参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务.根据勘察设计合同中的法定质量标准,工程设计修改必须由（C）负责完成。A,建设单位B.施工单位C.原设计单位D,新设计单位.承接勘察任务或签订勘察合同时,工程的（A）是必须条件。A,立项批准文件B.项目建议书C.可行性研究报告D.规划审批文件16.《建设工程勘察合同示范文本（一）》和《建设工程勘察合同示范文本（二）》均约定,在合同生效后（）天内,发包人应向勘察

人支付勘察费的(C)作为定金。在合同履行后,定金可抵作勘察费。A.3；15%B.2；20%3；20%2；15%17.对于后续勘察费的支付,《建设工程勘察合同示范文本(一)》则约定,在勘察工作外业结束后，按双方在合同中约定的比例(以预算勘察费用为基数)支付勘察费,而在提交勘察成果资料后(B)天内，发包人应一次付清剩余的全部勘察费。8101520.《建设工程勘察合同示范文本(二)》规定，发包人提供资料、文件超过规定期限(B)天以内，勘察人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延。10152025.《建设工程质量管理条例》第19条规定,“勘察、设计单位必须按照工程建设(D)标准勘察、设计,并对其勘察、设计的质量负

责”。A,推荐性B.适用性C.实用性D,强制性20.设计合同中的初级设计阶段应当满足相应国家标准或行业标准中规定的(D)要求。A.初级B.一般C.髙级D,深度21.设计人应在接到开始设计通知后(B)天内,向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告。A.6B.7C.8D.9.由于勘察人原因而延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天,勘察人应偿付以勘察费为基数计算的(A)的违约金。1%〇1%

3%10%.以下哪个选项不属于设计合同价款(C)。A,工程设计基本服务费用B,工程设计其他服务费用C.工程中额外产生的费用D.未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用.以下哪个不属于发包人和设计人应在合同协议书中选择的合同价格形势(A)。A.定价合同B.单价合同C.固定单价合同D.总价合同.在中华人民共和国境内进行下列哪个工程建设项目的勘察设计不用必须招标(D)。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.使用国内组织或者国内政府贷款、援助资金的项目26根据《合同法》以下属于无效合同的是(A)。

A,无行为能力人订立的和限制行为能力人签订依法不能独立签订的合同B.损害社会公共利益的合同C.违反法律、行政法规规定的强制性规定的合同D,以合法的形式掩盖非法的目的而订立的合同27下列关于国内买卖合同说法中不正确的是(D)。A,法律对其他有偿合同的事项未作规定的,参照买卖合同的规定B.买卖合同是出卖人转移标的物的所有权与买受人,买受人支付价款的合同C.买卖合同是双务合同D.买卖合同以交付标的物为合同成立的条件28违约责任承担的方式包括(C)。A,提供担保B.解除合同C,继续履行D,代位追偿29根据《招标投标法实施条例》招标人在招标文件中要求提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的(B)。1%2%3%D.4%

30交易磋商的程序一般包括(D)〇A.询盘、发盘B.询盘、还盘、接受C.发盘、还盘、接受D.询盘、发盘、还盘和接受二、综合题某大型工程项目由政府投资建设,业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标,招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定:投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60d。业主对招标代理公司提出以下要求:为了避免潜在的投标人过多,项目招标公告只在本市日报上发布,且采用邀请招标方式招标。项目施工招标信息发布以后,共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多,为减少评标工作量,要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。经过标书评审,A投标人被确定为中标候选人,A投标人的投标报价为8000万元。发出中标通知书后,招标人和A投标人进行合同谈判,希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致:不压缩工期，降价3%。问题

.业主对招标代理公司提出的要求是否正确?说明理由。.该项目施工合同应该如何签订?合同价格应是多少?答案:1.业主对招标代理公司提出的要求是否正确的判断及理由如下。“业主提出招标公告只在本市日报上发布’’不正确。理由:公开招标项目的招标公告,必须在指定媒介发布,任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围。“业主要求采用邀请招标"不正确。理由:因该工程项目由政府投资建设,相关法规规定:全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目,应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标方式招标，应由有关部门批准。”业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查”不正确。理由:资质审查的内容还应包括:信誉;技术;拟投人人员;拟投入机械;财务状况等。2.(1)该项目应自中标通知书发出后30日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同,双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。(2)合同价格应为8000万元。习题4

某大型工程项目由政府投资建设,业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标,招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定:投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60do业主对招标代理公司提出以下要求:为了避免潜在的投标人过多,项目招标公告只在本市日报上发布,且采用邀请招标方式招标。项目施工招标信息发布以后,共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多,为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。经过标书评审,A投标人被确定为中标候选人,A投标人的投标报价为8000万元。发出中标通知书后,招标人和A投标人进行合同谈判,希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%。问题.业主对招标代理公司提出的要求是否正确?说明理由。.该项目施工合同应该如何签订?合同价格应是多少?某中央部委以公开招标方式,利用财政资金采购一台技术复杂的实验室分析仪器，达到了政府采购限额标准。该仪器国内有十余家制造商生产。投标截止时,没有供应商投标。经审查,招标文件中没有

不合理条款,招标公告及采购程序均符合政府采购相关规定。由于重新公开招标不能满足时间要求,经财政部门批准,可以改变采购方式。但采购人对采用什么方式拿不定主意,为此,采购人向某政府采购中心咨询,得到以下4条建议:（1）采用邀请招标。（2）采用竞争性谈判。采购人可直接确定2家生产该实验室仪器的国内制造厂家谈判。采购人再成立由采购人1人和从财政部门专家库中随机确定的有关专家2人组成采购小组。进行两轮谈判,按照评判中确定的最低报价来确定成交供应商。（3）采用询价采购。采购人先制定询价文件,询价文件中明确规定采购项目的价格构成和评定成交的标准。评定成交的办法可采用综合打分法。（4）采用单一来源采购方式。采购人直接与本地一家该实验室分析仪器制造厂家谈判,签订采购合同。问题:指出某政府采购中心提出的4条建议的不妥之处,并分别说明理由。一.参考答案:.业主对招标代理公司提出的要求是否正确的判断及理由如下。“业主提出招标公告只在本市日报上发布’’不正确。理由:公开招标项目的招标公告,必须在指定媒介发布,任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围。“业主要求采用邀请招标”不正确。理由：因该工程项目由政府投资建设，相关法规规定：全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目,应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标方式招标，应由有关部门批

准。”业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查”不正确。理由:资质审查的内容还应包括:信誉;技术;拟投人人员;拟投入机械;财务状况等。2.(1)该项目应自中标通知书发出后30日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同,双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。(2)合同价格应为8000万元。二.参考答案：(D不妥之处:采用竞争性谈判时,采购人直接确定2家生产该实验室仪器的国内制造厂家谈判。理由：竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件不少于3家的供应商分别谈判。(2)不妥之处:采用询价采购。理由:采购的货物规格、标准统ー,现货货运充足且价格变化幅度小的政府采购项目,可以采用询价方式采购,而本案例中需采购一台技术复杂的实验室分析仪器。(3)不妥之处:询价文件中明确规定采购项目的价格构成和评定成交的标准。理由:询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。(4)不妥之处:采用单一来源采购方式。理由：符合以下条件之一的,采购人可以采用单一来源采购方式:采购项目只有唯一的供应商;发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购;必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添

购资金总额不超过原合同采购金额10%的。而本案例中,该仪器国内有十余家制造商生产。习题5.根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》（建质［2005I第7号）的规定,缺陷责任期一般为（）个月,具体可由发承包双方在合同中约定。3；6；96；12；2412；24；48D.l；2；3答案:B.有关保险合同，以下说法错误的是（）〇A.保险人通过承诺承担保险保障责任，获得投保人的保险费B.保险合同为最大诚信合同的含义是指保险人的危险补偿责任在很大程度上依赖于当事人的诚实信用，尤其是投保人和被保险人的诚实信用C,格式合同是能就合同的条款内容与拟订方进行协商的合同D.保险合同的内容即保险合同当事人的权利和义务及相关事项答案:C.《建设工程质量管理条例》规定,建设工程质量保修书中应当明确建设工程的（）等。A.保修义务、保修责任和免责条件

B•保修内容、保修期限和保修方法C.保修责任、保修条件和保修标准D.保修范围、保修期限和保修责任答案:D.（）转让不适用于买卖合同。A.有形物所有权的转移B,无形物的转让C,其他财产权利的转让D.知识产权、土地使用权答案:D.当事人约定应当采用书面形式的合同（）。A,法定之要式合同.约定之要式合同C,法定之不要式合同D.约定之不要式合同答案：A.标的物的品质是指质量标准和（）oA,配件名称B.等级C.商标D.规格答案：D

.因标的物质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同,买受人拒绝接受标的物或者解除合同的,标的物毁损、灭失的风险由（）承担。A.买受人.卖出人C.中间人D.双方共同答案:B.合同双方可约定采用抽样检验,全面检验,凭样品验收等方式。对货物质量的检验,尤其是在双方对质量有异议时,需要由（）来检验。A.相关管理部门.当地行政机关C.行业协会D.专门的产品检验机构答案:D当事人没有约定交付地点或者约定不明确,标的物需要运输的,出卖人将标的物交付给第一承运人后,标的物毁损、灭失的风险由（）承担。A.买受人B.出卖人C.中间人

D.承运人答案:A10.我国《担保法》规定的担保方式中( )属于法定担保。A,抵押B.质押C,留置D,定金答案:C11、《2007版标准文件》建立了合同当事人逾期索赔失权的制度,即承包人未能在知道或应当知道索赔事件发生()天内向对方提出索赔意向通知书的,则丧失要求追加付款和延长工期的权利。7142830答案：C12、《2007版标准文件》规定了承包人申请索赔的最终期限，即承包人在接收()证书后,即无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔A,竣工付款B.缺陷责任终止C,竣工交付

D,最终责任答案:A13、除国家另有特殊规定外,包装费用应当由()承担,不应另向买受人收取包装费用。A.买方B,出卖人C,中间人D,合约人答案:B14、合同当事人应当约定清楚缺陷责任期的具体期限,但该期限最长不应当超过()个月。A.6122448答案：C15、建设施工合同中应当约定质量保证金,质量保证金的比例ー般为签约合同价的()。3%5%10%15%

答案:B16、标的物交付之后产生的孳息归（）所有。A,合约人B,中间人C.买受人D.出卖人答案:C17、根据《建设工程质量管理条例》,在正常使用条件下,设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。B.23D.5答案：B18、《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。53C.21答案:C19.（）能够有效地解决传统争议解决方式的专业性不足和效率低

下的问题,快速定纷止争,以确保项目的经济效益和社会效益。A.和解制度B.调解制度C.诉讼制度D.争议评审制度答案:D20、（）不属于合同中的索赔条款。A,索赔情形B.索赔期限C,索赔方式D,索赔程序答案:D21.因标的物质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同,买受人拒绝接受标的物或者解除合同的,标的物毁损、灭失的风险由（）承担。A.买受人B.卖出人C.中间人D.双方共同答案:B.当事人没有约定交付地点或者约定不明确,标的物需要运输的,出卖人将标的物交付给第一承运人后,标的物毁损、灭失的风险

由（）承担。A.买受人B,出卖人C.中间人D,承运人答案:A.当事人约定应当采用书面形式的合同（）〇A,法定之要式合同B.约定之要式合同C.法定之不要式合同D.约定之不要式合同答案:A.标的物交付之前产生的孳息归（）所有。A,中间人B.买受人C.出卖人D.合约人答案：C.标的物交付之后产生的孳息归（）所有。A,合约人B,中间人C.买受人

D.出卖人答案:C.标的物的品质是指质量标准和（）。A,配件名称B.等级C.商标D.规格答案:D.除国家另有特殊规定外,包装费用应当由（）承担,不应另向买受人收取包装费用。A.买方B,出卖人C.中间人D,合约人答案：B.合同双方可约定采用抽样检验,全面检验,凭样品验收等方式。对货物质量的检验,尤其是在双方对质量有异议时,需要由（）来检验。A.相关管理部门B.当地行政机关C1行业协会D.专门的产品检验机构

答案:D.有关保险合同,以下说法错误的是（）。A.保险人通过承诺承担保险保障责任,获得投保人的保险费B.保险合同为最大诚信合同的含义是指保险人的危险补偿责任在很大程度上依赖于当事人的诚实信用,尤其是投保人和被保险人的诚实信用C,格式合同是能就合同的条款内容与拟订方进行协商的合同D.保险合同的内容即保险合同当事人的权利和义务及相关事项答案:C.标的物交付之前产生的孳息归（）所有。A,中间人B.买受人C.出卖人D,合约人答案：C31.以下哪项不属于专业建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。（）A.编制专业建设工程初步设计文件B.施工图设计文件服务C,采用标准设计和复用设计服务D,参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务答案:C

32.对于后续勘察费的支付,《建设工程勘察合同示范文本（一）》则约定,在勘察工作外业结束后,按双方在合同中约定的比例（以预算勘察费用为基数）支付勘察费,而在提交勘察成果资料后（）天内,发包人应一次付清剩余的全部勘察费。A.8101520答案:B33.我国目前的基本建设程序主要包括项目建议书、可行性研究、相关审批或核准、工程勘察与设计、工程施工、竣工验收和交付等阶段。项目立项完成后,（）是建设实施阶段首要和主导的环节。A.项目建议书B.可行性研究C.工程勘察与设计D,工程施工答案:C34.设计合同中的初级设计阶段应当满足相应国家标准或行业标准中规定的（）要求。A.初级B.一般C.高级

D,深度答案:D.除国家另有特殊规定外,包装费用应当由（）承担,不应另向买受人收取包装费用。A.买方B,出卖人C,中间人D,合约人答案:B.标的物的品质是指质量标准和（）〇A,配件名称B.等级C.商标D.规格答案：D.因标的物质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同,买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由（）承担。A.买受人B.卖出人C.中间人D.双方共同

答案:B.合同双方可约定采用抽样检验,全面检验,凭样品验收等方式。对货物质量的检验,尤其是在双方对质量有异议时,需要由（）来检验。A.相关管理部门B.当地行政机关C,行业协会D.专门的产品检验机构答案:D.当事人没有约定交付地点或者约定不明确,标的物需要运输的,出卖人将标的物交付给第一承运人后,标的物毁损、灭失的风险由（）承担。A.买受人B,出卖人C.中间人D.承运人答案：A.标的物交付之前产生的孳息归（）所有。A.中间人B.买受人C,出卖人D.合约人

答案:c41.当事人约定应当采用书面形式的合同()。A,法定之要式合同B.约定之要式合同C,法定之不要式合同D.约定之不要式合同答案:A.()不属于房屋建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。A.编制房屋建筑工程方案设计文件B,初步设计文件C.施工图设计文件服务D,主体设计协调服务答案:D.标的物交付之后产生的孳息归()所有。A,合约人B,中间人C.买受人D,出卖人答案:C.根据勘察设计合同中的法定质量标准,工程设计修改必须由()负责完成。

A,建设单位B,施工单位C.原设计单位D,新设计单位答案:C.承接勘察任务或签订勘察合同时,工程的（）是必须条件。A,立项批准文件项目建议书C.可行性研究报告D.规划审批文件答案:A46.《建设工程勘察合同示范文本（一）》和《建设工程勘察合同示范文本（二）》均约定,在合同生效后（）天内,发包人应向勘察人支付勘察费的（）作为定金。在合同履行后,定金可抵作勘察费。A.3；15%B.2；20%3；20%2；15%答案：C.有关保险合同,以下说法错误的是（）。A.保险人通过承诺承担保险保障责任,获得投保人的保险费B.保险合同为最大诚信合同的含义是指保险人的危险补偿责任

在很大程度上依赖于当事人的诚实信用,尤其是投保人和被保险人的诚实信用C,格式合同是能就合同的条款内容与拟订方进行协商的合同D.保险合同的内容即保险合同当事人的权利和义务及相关事项答案:C.《建设工程勘察合同示范文本（二）》规定,发包人提供资料、文件超过规定期限（）天以内,勘察人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延。10152025答案:B49.《建设工程质量管理条例》第19条规定,“勘察、设计单位必须按照工程建设（）标准勘察、设计,并对其勘察、设计的质量负责”。A.推荐性B.适用性C.实用性D.强制性答案：D50.标的物交付之前产生的孳息归（）所有。

A,中间人B.买受人C.出卖人D,合约人答案:C51.()是在正式保险单出立之前先给予投保人的ー种保险证明,内容比较简单,只记载保险标的等主要事项。A.保险单B.暂保单C.保险凭证D,其他书面形式答案:B.一方当事人在紧迫情况下订立了明显对自己有重大不利的合同,情况好转后,该当事人向对方当事人提出变更合同未果,遂向人民法院提出了撤销合同的申请。该合同被法院予以撤销。则该合同的效カ自()起归于消灭。A.合同变更请求之日B,合同成立时C.合同撤销请求之日D.合同撤销裁定之日答案：B.在双务合同中,应当先履行债务的当事人,有确切证据证明

对方（）可以中止履行合同。A.债务累积过多B.内部发生劳资纠纷C.经营状况严重恶化D.与第三方发生严重债务纠纷答案:C.标的物交付之前产生的孳息归（）所有。A,中间人B.买受人C.出卖人D,合约人答案:C.设计合同中的初级设计阶段应当满足相应国家标准或行业标准中规定的（）要求。A.初级B.一般C.髙级D,深度答案：D.标的物的品质是指质量标准和（）。A,配件名称B.等级C.商标D.规格

答案:D.当事人没有约定交付地点或者约定不明确,标的物需要运输的,出卖人将标的物交付给第一承运人后,标的物毁损、灭失的风险由（）承担。A.买受人B,出卖人C,中间人D.承运人答案:A.因标的物质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同,买受人拒绝接受标的物或者解除合同的,标的物毁损、灭失的风险由（）承担。A.买受人B.卖出人C.中间人D.双方共同答案：B.有关保险合同,以下说法错误的是（）。A.保险人通过承诺承担保险保障责任,获得投保人的保险费B.保险合同为最大诚信合同的含义是指保险人的危险补偿责任在很大程度上依赖于当事人的诚实信用，尤其是投保人和被保险人的诚实信用

C,格式合同是能就合同的条款内容与拟订方进行协商的合同D.保险合同的内容即保险合同当事人的权利和义务及相关事项答案:C.当事人约定应当采用书面形式的合同（）〇A,法定之要式合同B.约定之要式合同C,法定之不要式合同D.约定之不要式合同答案:A61、关于仲裁调解的说法,正确的是（）〇A.仲裁庭必须先行调解B.调解不成的不能径行作出裁决书c.仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力D.经仲裁庭调解双方当事人达成协议的,仲裁庭不能制作裁决书答案:C62、在中华人民共和国境内进行工程建设项目的勘察设计必须进行招标的不包括（）〇A,关系公众安全的项目B,使用国际组织援助资金的项目C,全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目D.抢险救灾的项目答案：D

63、合同双方可约定采用抽样检验,全面检验,凭样品验收等方式。对货物质量的检验,尤其是在双方对质量有异议时,需要由（）来检验。A.相关管理部门B,当地行政机关C.行业协会D.专门的产品检验机构答案:D64、根据《合同法》,下列各类合同中,属于可变更或可撤销合同的是（）。A.以合法形式掩盖非法目的的合同B.损害社会公共利益的合同C.一方以胁迫手段订立的合同D.恶意串通损害集体利益的合同答案:C65、仲裁的保密性特点体现在其以（）为原则。A,不开庭审理B.不允许代理人参加C.不公开审理D.不允许证人参加答案：C66、除国家另有特殊规定外，包装费用应当由（）承担，不应另向买受人收取包装费用。A.买方

B,出卖人C.中间人D,合约人答案:B67、《萇设工程质量管理条例》第19条规定,“勘察、设计单位必须按照工程建设（）标准勘察、设计,并对其勘察、设计的质量负责”。A,推荐性B.适用性C.实用性D,强制性答案:D68、对于后续勘察费的支付,《建设工程勘察合同示范文本（一）》则约定,在勘察工作外业结束后,按双方在合同中约定的比例（以预算勘察费用为基数）支付勘察费，而在提交勘察成果资料后（）天内,发包人应一次付清剩余的全部勘察费。A.8101520答案：B69、下列不属于不安抗辩权的适用条件为（）。

A,当事人须因双务合同互负债务B,当事人一方须先履行的义务未届履行期C,后履行义务一方有丧失或可能丧失履行债务能力的情形D,后履行义务一方没有对待给付或未提供担保答案:B70、合同义务转移是指()。A,指经债务人同意,债权人将合同的义务全部或者部分地转让给第三人B.指不改变合同权利的内容,由债权人将权利转让给第三人C,指合同一方当事人将其权利和义务ー并转移给第三人,由第三人全部地承受合同权利和义务D,指经债权人同意,债务人将合同的义务全部或者部分地转让给第三人答案:D习题6ー、单项选择题1.我国目前的基本建设程序主要包括项目建议书、可行性研究、相关审批或核准、工程勘察与设计、工程施工、竣工验收和交付等阶段。项目立项完成后,()是建设实施阶段首要和主导的环节。A.项目建议书B.可行性研究C.工程勘察与设计

D1工程施工.（）不属于房屋建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。A.编制房屋建筑工程方案设计文件B,初步设计文件C.施工图设计文件服务D,主体设计协调服务.以下哪项不属于专业建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。（）A.编制专业建设工程初步设计文件B.施工图设计文件服务C,采用标准设计和复用设计服务D,参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务.根据勘察设计合同中的法定质量标准,工程设计修改必须由（）负责完成。A,建设单位B.施工单位C.原设计单位D,新设计单位.承接勘察任务或签订勘察合同时,工程的（）是必须条件。A,立项批准文件B.项目建议书C.可行性研究报告

D.规划审批文件6.《建设工程勘察合同示范文本（一）》和《建设工程勘察合同示范文本（二）》均约定,在合同生效后（）天内,发包人应向勘察人支付勘察费的（）作为定金。在合同履行后,定金可抵作勘察费。A.3；15%B.2；20%3；20%2；15%对于后续勘察费的支付,《建设工程勘察合同示范文本（一）》则约定,在勘察工作外业结束后,按双方在合同中约定的比例（以预算勘察费用为基数）支付勘察费，而在提交勘察成果资料后（）天内,发包人应一次付清剩余的全部勘察费。A.81015208.《建设工程勘察合同示范文本（二）》规定,发包人提供资料、文件超过规定期限（）天以内,勘察人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延。1015C.20

D.259.《建设工程质量管理条例》第19条规定,“勘察、设计单位必须按照工程建设（）标准勘察、设计,并对其勘察、设计的质量负责”。A,推荐性B.适用性C.实用性D,强制性10.设计合同中的初级设计阶段应当满足相应国家标准或行业标准中规定的（）要求。A.初级B.一般C.高级D,深度1.C2.D3.C4.C5.A6.C7.B8.B9.DIO.D二、多选题11、招标采购合同规划对整个项目的实施和管理的具体作用主要体现在（）。A.有助于在实现工程建设项目或政府采购活动目标和招标人经营目标的过程中,节约成本、提高效率B.招标采购合同规划有助于明晰招标采购备参与主体的权利义务界限,分清责任,发挥主观能动作用

C.招标采购合同规划有助于减少工程建设项目或政府采购活动全过程中各参与主体之间的纷争D,通过将需要签订的合同进行合理优化组合,梳理形成清晰的合同体系E.为实现工程建设项目或政府采购活动的目标而做出的全局性统筹安排,是对项目采购系列活动的系统性筹划标准答案:A,B,C12、”初步合同规划书”应满足()。A.应当包含合同总体需求、功能分区、技术品质和标准、资金计划、里程碑时间和确定依法必须进行招标范围等方面内容B.应结合项目所在地法律政策