2022年一级建造师考试题库点睛提升300题精品附答案(辽宁省专用)

《一级建造师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《民法典》的规定，下列说法正确的是()。

A.乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任

B.乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任

C.乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任

D.乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任【答案】CCV5R2T5W9F9B10Z1HI6Q2M7I4A7M6Z3ZL7Q7Q4V6M3S6Z32、针对建设工程质量，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，无权采取的措施是()。

A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件

B.要求被检查的单位提供有关工程施工资料

C.进入被检查单位的施工现场进行检查

D.发现有影响工程质量的问题时，责令改正【答案】BCA1T8O2S3B2X8W5HZ8J6G5O2V1Q3P1ZL9U6V7U2Q2O10F23、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（）。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或办理开工报告之前【答案】DCU5F7G10D1X5K9Y10HY2A2N9I4V5F1U3ZT10R3W10N2R7P8S44、甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据相关法律规定此保证属于()保证。

A.一般

B.连带

C.反担保

D.书面【答案】ACJ7X9W7C2W4T1Y5HS3G10Q8S9I1D4E5ZU3S7G9P10B1I5X95、行政处分的方式是（）。

A.没收非法财产

B.吊销营业执照

C.行政拘留

D.记过、撤职、开除等【答案】DCG10Y10H8H7K4I7G6HQ1O1N6I8Z9T9Q10ZP4A1I4I7H5T1B86、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席判决【答案】DCN2W7M1M7C9Z3R10HP6M7W2K2E6G3Y10ZX3G8Y6Y5J7C5A107、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生（）起及时补报

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日【答案】DCR2V8R2J8R3N8N4HC1W7Y1M9A2Q8S6ZH2C5D10Q8N1P5O88、根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（）。2018真题

A.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的

B.在试用期间被证明不符合录用条件的

C.严重违反用人单位的规章制度的

D.因工负伤，不在规定的医疗期内的【答案】ACG6S9M7E3E4W3L9HK4Y3D1H6C9Y1N10ZJ4Z3J7Y3T4R10E69、王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋己出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（）。

A.对王某实行货币补偿

B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换

D.对王某实行房屋产权调换【答案】DCM4K9I10X5G9F1S6HX7U8I4F9D3G7R3ZF10E8X8D10K6S3B410、某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。2018真题则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）。2018真题

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元【答案】CCE4C6W9L8V10F6L6HA1W2A6L9C8E2X2ZD8V4T6P8P9F3D211、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。（2015）

A.监理单位和检测机构

B.建设单位和检测机构

C.建设单位和建设工程质量监督机构

D.监理单位和建设工程质量鉴定机构【答案】CCY4O4H2F9H5T10Z6HZ4X1G10Z7T1S4L7ZV9P5H1E10T5U8B712、以下关于仲裁开庭审理程序的表述中，不正确的是()。

A.申请人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，视为撤回仲裁申请

B.申请人未经法庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请

C.被申请人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期另行安排开庭

D.被申请人未经法庭许可中途退庭的，可以缺席审理并裁决【答案】CCA6X2R6H6C5P5C5HI4I6R3B2V4K6K4ZT7G9G7H2S5L6C413、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.甲建筑公司或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲建筑公司和乙建筑公司【答案】BCG4L2S3A1M7G6U10HI2L3B8U1N3S9C3ZK10Y5E4J1J9T1E414、某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是()。

A.按照原无效合同约定

B.参照原无效合同约定

C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式

D.不予结算【答案】BCF6C3N6M3Q8F1I10HB1B2Y3T3N1U10D2ZX5E8Q6X7J5J3Z1015、关于人民调解的说法，正确的是（）。2014

A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织

B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力

C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【答案】CCA3Q9E5I10N1T4C4HS1L4C3H6D9G10T10ZU10I2X5K3U1O4S916、安全生产监督部门对某大型施工单位进行紧急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是（）。

A.应建立应急救援资金专款专用制度

B.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

C.应对应急救援器材进行经常性维护保养

D.各级负责人府兼任应急救援人员【答案】CCZ10Q5T3V5R8Y7A3HQ2Y5Z9R9N5V7D7ZS7Q7D5M6S1Q1J617、甲、乙两个公司组成联合体承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，工程中因乙公司的原因发生了事故给业主造成了10万元的损失，对此正确的处理方式应当是()。

A.业主只能要求乙公司赔偿

B.业主如果要求甲公司赔偿，甲公司可以拒绝

C.甲企业不能拒绝业主的赔偿要求，但赔偿后可向乙企业追偿

D.乙企业可以拒绝甲企业的追偿要求【答案】CCW8B7A10P3M1I8O8HL3S3F5E3C7I5L7ZN4H4J10Z7Y5Z6J518、下列选项中，不能提起行政复议的是()。

A.某市质量监督站依据质量检测报告责令施工单位将不合格材料清退出现场

B.某市混凝土协会下发文件，提议各会员单位根据市场需求调高商品价格

C.建设行政主管部门部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为

D.建设行政主管部门由于开发企业信誉不好不予颁发项目施工许可证【答案】BCI3P3R3W4M2I10Z7HN5V4G7F9X8J7N4ZX10D9V5S5B7J5J819、根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理。（2013）

A.企业

B.政府

C.社会

D.行业【答案】BCZ7Y6L1P7Z9F2K7HE8F3U9X3D9U1U7ZR8N2F10Y7V7S2P320、甲公司把A、B两栋楼的建设工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，正确的是（）。

A.丁施工队不是B楼外装修工程的实际施工人

B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任

C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司

D.丁施工队只可以起诉丙公司【答案】CCK8N3F3D8G10F9W1HV7T9T3T8Z2U4K9ZG9H1S8R3L10Y4C821、某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，则甲公司与乙公司签订的合同为（）。

A.转包合同，合同有效

B.转包合同，合同无效

C.分包合同，合同有效

D.分包合同，合同无效【答案】DCJ9J1J2C10Z3E2S7HG8C9Y5B8I1Z4X7ZR6X3W7X7V9Z8R322、施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】ACM3M4L2I1W9V10I3HP8F1N4S8E6E7W2ZB6A5N5Q3B1O4H523、下列关于质权的说法正确的是()。

A.质物不需要转移占有

B.不动产可以作为质物

C.著作权里的财产权可以作为权利质押

D.权利质押不需要将权利凭证交付质押人【答案】CCL6I9N2W5T5P10F6HS6W7Q2U5I9E9E4ZC8Y7B3H8D2D3Y124、在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）。

A.拟制交付

B.占有改定

C.现实交付

D.简易交付【答案】DCY6P5D6W4O5S3J9HE4E5C7P9Y3A7A9ZM5Q9S2R5Z1Z6G525、下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）。

A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用

B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用

C.施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项

D.建设单位为施工单位垫付了行政罚款【答案】DCY7H5T5W7W8R5Y2HU7X3Z7X6D3R8B9ZO9Q5T5S3F8C9M126、钱某因养殖场流动资金短缺，便与赵某约定借款30万元，同时约定了还款期限和借款利率。到了交钱的时候，周边养殖场出现疫情。赵某担心钱某的养殖场也受到传染，便拒绝出借。结果使钱某损失惨重，便将赵某告上法庭，请求判其承担赔偿责任。对此，下列说法中正确的是()。

A.该借款约定无效

B.该借款约定有效

C.法庭对钱某的请求予以支持

D.赵某应承担违约责任【答案】ACQ3X7B9X4D9L10K1HP5V1Z9X6W8E5N1ZF6P10O6A4N10E7G627、根据《民法典》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自()时发生效力。

A.动产交付

B.该约定生效

C.登记备案

D.动产转让合同生效【答案】BCL8D10E5G7S1F8Z3HV6T2H5X5U5B1N10ZI10S4T8A5U6R10E328、下列有关施工许可证的说法中正确的是（）。

A.发证机关应当自收到申请之日起10日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

B.对于证明文件不齐全或者失效的，应当当场或者3日内一次告知建设单位需要补正的全部内容

C.审批时间可以自证明文件补正齐全后作相应顺延

D.对于不符合条件的，应当自申请之日起20日内书面通知建设单位【答案】CCZ2G6R9G3W10N7G9HB3T1K3U5Z1N7I1ZV6V7T7M10P5D4C129、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。（2012）

A.作出决定的公安消防机构

B.公安机关

C.人民法院

D.建设行政主管部门【答案】ACK3J8X10F4O10E2P5HN10T4Q8I3G1W2U7ZL9Y4U8C4P4M10K230、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。（2015）

A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任

C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发【答案】ACP1Y9I6N3X7D4T7HG6S10B8J3L9I7P3ZB9B8U8R1B6B10R331、若要进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（）日前书面通知管道所属单位。

A.3

B.7

C.15

D.30【答案】BCI4P1O3L9G3C5W1HC6Q4W6M3K5G5H1ZF6J2Q7O8K7T1N732、某工程已具备竣工条件，2013年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2013年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2013年3月20日再次验收合格，2013年3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。

A.2013年3月2日

B.2013年3月7日

C.2013年3月20日

D.2013年3月31日【答案】CCL1Y1V8Z4J8W6G7HQ7I7N3N8B4E7Z6ZR2E1J8Q6L7B5I333、关于工程款支付结算制度，下列说法正确的是（）。

A.建设单位应按合同约定的计量周期或工程进度结算并支付工程款

B.工程竣工验收后，对建设单位未完成竣工结算或未按合同支付工程款，必须将剩余工程款支付计划做出并公示

C.对长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位，有关部门应鼓励其新项目开工建设，以抵偿拖欠款项

D.对于款项拖欠的建设单位，不应鼓励使用项目进行抵押偿付【答案】ACY4P3Q3D6L8L6V7HR4G2W1F2M1H6W1ZL5J9N2G6T7K6A834、根据《节约能源法》规定，对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准的()。

A.不得批准开工建设

B.应当责令停止施工

C.应当责令限期改正

D.不得销售或使用【答案】DCK8P3Q1E8G4V3N2HP4Z7A8H4O10E2L2ZY1C2W3Y8T10Q4H635、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。☆2014真题

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%时

D.完成全部工作成果前【答案】BCB6X1E2W8P10U2L4HF5M4J6B8H6V4P4ZO10D1R1D4J3F6T436、委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，()

A.无需通知被代理人

B.该转托行为无效

C.应当事先取得被代理人的同意

D.事后及时告知被代理人即可【答案】CCH6U4V8W5M9U4K6HJ4J3J4P7P4H2E2ZD6K9Z1F4K8J8D537、某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括（）。

A.旧城改造项目批准文件

B.建设用地规划许可证

C.建设工程规划许可证

D.国有土地使用权批准文件【答案】CCF9Y8W10O2P10Y1O4HA6G7X2C4J9I9P7ZC3Y10A8C2G1H4O838、关于劳动纠纷的解决，理解正确的是（）。

A.一方当事人在协议约定期限内不履行企业调解协议的，另一方当事人可以申请强制执行

B.劳动争议仲裁实行的是约定管辖

C.当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以向法院起诉

D.劳动争议仲裁实行一裁终局制度【答案】CCL4Z5V8Z10N10U2D8HJ9F1Y5B3W2J9T5ZE6I9I2I3M4K7W839、注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的次数为()。

A.1次

B.3次

C.无数次

D.5次【答案】CCT9Q6J9G2E1U2C3HH3R3P7V1Z2V9Z4ZE8E8Q6C1G1B2U440、施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是()。

A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理

B.施工合同是监理工程师实施监理的依据

C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权

D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定【答案】BCR2S5P10A9I9Q2S8HA2O1B10R1N3N8T10ZK5Y10N2K10X8Z2M541、（2020年真题）发生法律效力的民事判决，裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（）。

A.终审人民法院

B.申请执行人住所地人民法院

C.被执行的财产所在地基层人民法院

D.与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院【答案】DCN2V1E4X9L4K7J1HQ1H5V6Y3L10J2Y5ZX9C7B8M2Y4C5A342、在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。

A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理

B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持

C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息【答案】BCQ2G9S8Q8B6A4O6HR7P4F6U2U8T7Y9ZR10D5C7U3G8P1K1043、诉讼时效的起算是指（）。

A.从权利人能行使请求权之日开始算起

B.从义务人能行使请求权之日开始算起

C.从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算

D.以上说法都不正确【答案】CCK1Y4Z7W6G3H9B6HQ2K10H4D3A2O1G7ZE7P2H2F4H4C10A544、当事人在仲裁后达成和解协议的，正确的理解是()。

A.可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

B.可以请求仲裁庭根据和解协议作出和解书

C.可以请求仲裁庭根据和解协议作出调解书

D.不可以撤回仲裁申请【答案】ACF7V9C1J2D1W10I5HO4E9S6D1X8D6I7ZE7H8N3H1D10C8B145、设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起()日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。

A.30

B.45

C.60

D.90【答案】CCT4E10A7Y2F6E4D3HL5W9E4V10S6E7H8ZI10A10J5Z2B10A2L246、商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是（）。

A.送货单

B.合格证

C.合同书

D.专业机构出具的质量鉴定报告【答案】DCF10P1B10O4K5A3X10HP8R5R7I1S2A9S7ZQ1B4S2L4C4G5U1047、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。2016

A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任

C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任

D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债【答案】CCQ1O4T10Q10B2O7B9HI3R10J4Y1E8F5L6ZS3B6C10V7E5L7U848、关于用能单位的法定义务的说法，错误的是（）。

A.用能单位应当加强能源计量管理

B.特殊行业的用能单位可以对能源消费实行包费制

C.用能单位应当建立能源利用状况分析制度

D.用能单位应当建立能源消费统计制度【答案】BCM3T1V10J7N3F2N3HY5W9X2B7H8R5K8ZZ2U10A9T7I4D8V249、属于企业资质证书撤销的是（）。

A.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的

B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的

C.建筑业企业依法终止的

D.企业不再符合资质标准要求的条件的【答案】ACY3Z10E10K2P3E5Y1HW2J7K10X3I2D8S3ZS6R6S6W10X9N1O150、某施工企业员工王某在脚手架上作业时,发现部分扣件松动可能倒塌,便停止了作业,此情形属于从业人员行使()。

A.知情权

B.拒绝权

C.紧急避险权

D.控告权【答案】CCE3P1O2H7X6Y4I1HI5K3T7B3X5X7F10ZV7Y3V2K3F9O7A651、根据《环境噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。2018真题

A.建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书

B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准

D.环境影响报告书，应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意【答案】CCT7N4Q2K9L3O3Y6HL7F9V4N5O6A9C6ZI4Y5C6Z6L6N10Y152、开标应当在招标文件确定的（）时间公开进行。

A.提交投标书的同一

B.提交投标文件截止时间的同一

C.提交投标文件后的最短

D.提交投标文件截止后的一段【答案】BCO10X3R1D10H5L9K9HY8E8Z2M2V4O1K10ZA8U5H4Q10H2U7W653、确定同级人民法院在各自的辖区内管辖第一审民事案件分工和权限的是()。

A.地域管辖

B.级别管辖

C.移送管辖

D.指定管辖【答案】ACH9M3B2U4F7R3I6HA7V4Q2H9O7P10F7ZK6F5H7D2S8U3C954、民事诉讼当事人中，（）是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。

A.共同诉讼人

B.第三人

C.诉讼代理人

D.律师【答案】BCY6P1A3E2Q6O8C4HV10Q5T9J4E8W7R3ZC8J4S4P7H7W8Q655、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011,建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是()。

A.昼间75dB(A),夜间55dB(A)

B.昼间70dB(A),夜间55dB(A)

C.昼间75dB(A),夜间6OdB(A)

D.昼间70dB(A),夜间60dB(A)【答案】BCG1R8M9Y6F8F3E3HN7L8H3X1P8H2O7ZR8N4F3C10K4H9B356、关于我国土地法律制度,下列说法正确的是()。

A.我国实行土地的社会主义公有制是指全民所有制

B.全民所有即国家所有土地的所有权由国务院和各级地方政府代表国家行使

C.根据土地用途,可以将土地分为农用地、工业用地、建设用地和未利用地

D.我国严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护【答案】DCB8I4K6O4I10E3D4HY10M3K3P6M10R4H4ZP7K10B1K6B8S1Q957、某建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产，执行返还财产的方式是()。

A.原价返还

B.溢价返还

C.赔偿返还

D.折价返还【答案】DCP9P9J4G3G2Y2F10HD3R10H1G7Y10Q1J9ZT9T9Y9A5G9A8L958、根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（）。

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查【答案】CCV5P3Q5H6L10D8A5HO2Z10T3A6F4R8Y8ZF3Q8C6N8C2P4J459、下列物权中，不属于用益物权的是（）。

A.土地所有权

B.土地承包经营权

C.建设用地使用权

D.地役权【答案】ACJ3G2Q7D9A3H2E8HI9M5E9S1Y1U6D5ZC2Y1V10K7W10L5L260、不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.国务院主管部门

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人大常委会【答案】CCN6W9V7I10E2A7Y2HE9E2K4Y9U7Q9S5ZX1T6X4B1O1I5B561、建设工程施工合同无效，承包人请求支付工程价款的()。

A.建设工程经竣工验收合格，应予支持

B.建设工程经竣工验收不合格，应予支持

C.发包人以合同无效为由不支付工程款的，应予支持

D.发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持【答案】ACH10X9E10U8H4Q10W9HX4X1Q3Q2A8W5A10ZH6C9F9K2A3F3J262、李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专利申请，2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件，经过审查，2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是（）。

A.2033年8月16日

B.2030年5月12日

C.2023年8月16日

D.2020年5月12日【答案】DCG2Q2W3S10N5S4X2HB3V9A2A9L6G10I2ZL5Y10U5V7E2X7D563、出卖人因违反合同不能按时提供货品，导致双倍返还定金，这是供应商承担的()。

A.侵权责任

B.违约责任

C.赔偿责任

D.缔约过失责任【答案】BCT5I1W7L8F3Y9J7HU8P6T2R5V5X5G6ZN9R8R4W9L6Y3Q364、施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行()次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】ACW5R10E7Z6R4R7D5HI10K7O10Y10G3V4H1ZO8N6Y9Q10L5C8N365、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。2017

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长【答案】BCH8V4P9B6X7C5H9HW3B10I2S3F3N5O1ZW4E4R2O4S6Q2E266、行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政诉讼的是（）。

A.罚款、没收非法财物等行政处罚决定

B.不服行政机关对民事纠纷作出的调解

C.限制人身自由的行政强制措施决定

D.对于行政复议的结果不服【答案】BCT4D8Z8U8V9I2V1HY6J1S9F7N8C2D5ZN9Z6H4S10O6E6P1067、关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。

A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修

B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修

C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担

D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务【答案】CCO1T1X3S7Y10F5A8HO7E7T9Z9S7J4H7ZO6I4Z7M9O5N1Y868、建设单位甲与施工企业乙签订施工合同后，乙按约定投保了建筑工程一切险，并经甲同意将幕墙工程分包给丙公司，该工程由丁公司负责监理。以下说法正确的是（）。

A.保费由乙自行承担

B.甲乙丙是被保险人，丁不是被保险人

C.工程施工中因泥石流导致丙存放现场的幕墙材料损失，保险公司应当赔偿

D.工程交工后，因失火导致的损失，保险公司应当赔偿【答案】CCW1X10D10C8T8C8E10HM3Y4F3U2T9L2J3ZT4U3Z5E2Z8H2Z469、关于建筑工程施工许可证管理的说法，正确的是（）。

A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件

B.工程质量监督手续可以与施工许可证合并办理

C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件

D.发证机关自收到申请之日起15日内，对符合条件的申请办理施工许可证【答案】BCB10H7F6Q7G6Y2W2HV8B1S8G9T3E1J7ZC9G6J3G7V4U9Z870、下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是()。

A.存有疑点的视听资料

B.与原件核对无异的复印件

C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

D.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】BCP9G3W7G8O10M4B10HS4F2J2U6F9Q4G3ZQ6E10E6W6M6Y2K571、下列组织中，不具有法人资格的组织是()。

A.大学

B.项目经理部

C.公司

D.社团【答案】BCS10C7G3L9I7Y10E10HW8K9S3M6C6U7G2ZU3V8Q2B3T5E1L272、建设工程合同纠纷由仲裁机构裁决后，当事人应当自觉执行裁决。一方当事人不执行的，另一方当事人可以申请（）强制执行。

A.仲裁机构

B.建设行政主管部门

C.司法监督机构

D.有管辖权的人民法院【答案】DCP4J7M8C1I10L6D5HC10R5F8X6V8V10E2ZG6Q7N9L3T9Z9R773、关于工程监理的说法，正确的是（）。

A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系

B.工程监理单位可以分包监理业务

C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务

D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系【答案】DCG8V10E2H9Y8X3F7HS9L9O1G6Z10E4Z7ZD10F4H7J6O8T7P274、A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级。下列关于该承包行为的说法中，正确的是()。

A.该行为属于肢解工程发包的违法行为

B.A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C.B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责

D.建设单位必须与A、B分别签订承包合同【答案】BCY2K6G6E5W5G8K2HW2L3G3Z3W8L3V10ZW8K5B1J4B5R7W375、供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是（）。

A.供应商应及时通知施工方

B.施工方接到通知后有义务防止损失扩大

C.施工方因止损产生的费用由双方合理分担

D.施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担【答案】CCH3E2G10I2S10K6L5HC9J6R7N4C9Y1A9ZE5X10M1B8W5W2M176、施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（）。（2015）

A.予以拒绝

B.征得设计单位同意

C.征得监理单位同意

D.与相关各方协商一致【答案】ACL4L8M7R9Z10M7Q3HV3S8Q9A6S8B5K7ZH3B8B8L5O3T4U177、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（）。

A.保险合同纠纷

B.侵权行为纠纷

C.不动产纠纷

D.票据纠纷【答案】CCG6W9G10Q2Y9O9P5HX8X3P4P6G8B2C2ZE1Z2F6Q9R9F4K278、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形有（）。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.施工主要技术采用特定专利或专有技术

C.当地投标企业较少

D.军队建设项目【答案】BCI10P1F6T2X6W3F1HQ8Q5M4P3N5Y8L6ZI5C10B3D9V2S10C679、发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同()。

A.没有成立

B.有效成立

C.效力有待确定

D.竣工验收合格后方有效【答案】BCT7O2R5H4V8S4N8HW10O5O8S6T7K4J1ZH6Y10A3F1D5Y2J980、下列关于解决合周纠纷方式的说法中，正确的是（）。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力

C.当事人可以经调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁【答案】CCW8Q9B7B7W9J10T10HI9M3X3E6M10F5H3ZS10Z6W5K8L2E5B1081、建筑业企业资质证书有效期为（）。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满三个月前，申请办理资质延续手续。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】DCE6S6T10Y9B5W2Z6HQ4P6E4M3C3Z10H4ZK3L1V10E7G10X9U282、下列关于专职安全生产管理人员的配备要求的说法，不正确的是（）。

A.建筑施工总承包资质序列企业中特级资质不少于6人

B.劳务分包资质不应少于2人

C.分公司、区域公司等较大的分支机构可设置兼职安全生产管理人员

D.采用新技术、新工艺、新材料的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，相应增加配备标准【答案】CCL2R2U6D4T2T10V2HH5R4C7Z8Q4Q10J5ZY4W3J7V2O2N4V883、某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解协议，则下列说法中，正确的是（）。

A.施工企业必须撤回仲裁申请

B.施工企业在调解书签收前后不得反悔

C.仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书

D.仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力【答案】DCS6B2D1W6T10K5Q7HU9O5W9Z8G8P5M8ZK6M9O7V2U7C7F784、设立法人需要具备的条件不包括()。

A.依法成立，有必要的财产或者经费

B.有自己的名称、组织机构和场所

C.有独立产权的经营场所

D.能够独立承担民事责任【答案】CCS10B4T3Q4A6Y3K10HT8N8I4Y3S3Q10N1ZA9G3D10P5X10M9D885、某施工企业于2009年3月10日取得安全生产许可证，则该证于()到期。

A.2011年3月10日

B.2012年3月10日

C.2013年3月i0日

D.2014年3月10日【答案】BCA9D1U10F6E4N5W2HK5V4C4U2I9R7Q5ZG1S7D9E1J9L10S586、当事人提出证据证明存在下列情形的，人民法院应当准许重新鉴定的是（）。

A.经质证认定不能作为证据使用的

B.鉴定人员工作有瑕疵的

C.鉴定程序违法的

D.鉴定结论依据不足的【答案】ACL1K10S6R2X8U6W6HY7B3C7R8Z6Q7L10ZX10A5F6T5Z7R6F987、根据《建设工程质量管理条例》规定，违反本条例规定，项目经理因过错造成重大质量事故的，（）不予注册。

A.1年内

B.3年内

C.5年内

D.终身【答案】CCA2M1J10W10R10E4N2HC9U9M5N2U3J5A2ZG1K3P6Z10H2F2G488、当事人订立合同后合并的，由（）行使合同权利，履行合同义务。

A.原法人

B.合同约定的当事人

C.原法人的上级主管机关

D.合并后的法人或者其他组织【答案】DCY8Q1A10S2O10R2I1HR4J6O9Y8B1V2J6ZE9A10L2M2L5I10K889、甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为500万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据民法典的规定，该定金数额最多为（）万元。

A.30

B.50

C.100

D.150【答案】CCY3C3G9Y9X6B9N10HP1F4G5I4N9O4P3ZE7E8S2O1V6U6Q790、施工企业计提安全生产费用的依据是()。

A.投标报价

B.评标价

C.建筑安装工程造价

D.备案合同价【答案】CCV6E10N5H7M10G5R3HY7E10P4N2R10D7X10ZO7M8K8N7S8H4X691、（2020年真题）关于开标的说法，正确的是（）

A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点，但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人

C.开标应当由招标代理机构主持，不能邀请所有投标人参加

D.投标人少于3个的，不得开标【答案】DCE4A10R8J10M8C2H3HC10I3G4N1E10I8K1ZX6T1K9Z5K2T4P292、关于施工起重机械和自升式架设设施安装单位的安全责任的说法,正确的是()。

A.按照建设单位要求,编制建筑起重机械安装工程专项施工方案

B.按照已制定的安全施工措施检查建筑起重机械及现场施工条件

C.组织安全施工技术交底并签字确认

D.组织制定特大事故应急救援预案和重大生产安全事故抢救【答案】CCP5N3E4V4J2U2R8HF4T2R2C4M8P2C5ZK10B9T8X6G9Y9D293、下列有关资格预审，说法正确的是（）。

A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日

B.未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人可以拒收

C.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间15日前提出

D.通过资格预审的申请人少于5个的，应当重新招标【答案】ACA7O8G6N8T10M7H1HK8S1A4J2G9D7X6ZO5P2G10O1I5P8Y1094、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程完工后,承包单位提请建设单位组织竣工验收应具备的条件是()。

A.有已签署的工程结算文件

B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件

C.有施工单位签署的工程保修书

D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的合格证书【答案】CCW7L3N5Z7A7R2Z6HL4K8B9F10V2S1T7ZI6I4R4U6T8E3W995、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政管理部门

D.监理单位【答案】ACI2D3Z6T9P8E3Q2HT7M2O3Y10P7V2X9ZF4U3W1Z10Z1A6K596、《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后（）个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。

A.2

B.3

C.4

D.6【答案】DCM2X1R10C10M7J10F5HD2B9B1W2S1Y9H4ZO6A3A3A2N5H3R197、某工程项目于2011年2月1日领取了施工许可证，由于工程不能按期开工，建设单位向发证机关申请延期。则下列说法正确的是()。

A.只能申请1次，2011年5月1日前必须开工

B.只能申请1次，2011年8月1日前必须开工

C.最多可以申请2次，但2011年8月1日前必须开工

D.最多可以申请2次，但2011年11月1日前必须开工【答案】DCI10X9N7W1G2S2Q9HZ10A1A8T4E10K10W9ZH4A7S2X4G3A8T898、根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，()在开工前依法可以不办理施工许可证。

A.投资45万元的厂房

B.造价为60万元的管道安装工程

C.建筑面积为250平方米的装修工程

D.建筑面积为350平方米的修缮工程【答案】CCH5I4N2V6X2Q4W1HA8L1R3F4Q10W7E3ZJ6D1B8X7T4H5C1099、关于一级建造师执业的说法，正确的是（）。

A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后变更施工项目负责人

B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【答案】ACB6M1U1J10M10O1U6HK6Z9U1B8D2H5Y7ZW6A8N5W7N6T6D2100、工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。

A.一般性标准

B.特殊性标准

C.建议性标准

D.强制性标准【答案】DCX6B4Q6M5L4V7I6HC7W2M10S10K10I9L1ZE4Z6J6A8S9Z9D1101、关于效力待定合同的说法，正确的是（）。

A.权利人有撤销的权利

B.善意相对人对合同有追认权

C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认【答案】DCS8W9Z2J6U10N3G1HO4X4G6S1V2W1E10ZI1I8K9H7C2C5J1102、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为（）。

A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人

B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人

C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人

D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人【答案】DCK2T4F6B9T5N3A4HD7O6V6D10M5W5H5ZF3H3G4B8D6L5K2103、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。

A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分

B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年

C.建设用地使用权期间届满的，自动续期

D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记【答案】ACJ6J8E6Q1V3N2X7HT8Z3T7W5N6P4D7ZI3W7N10T5R2N10U1104、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011,建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是()。

A.昼间75dB(A),夜间55dB(A)

B.昼间70dB(A),夜间55dB(A)

C.昼间75dB(A),夜间6OdB(A)

D.昼间70dB(A),夜间60dB(A)【答案】BCO3K9S7Q7J9F2N3HL7S4P2Y6M9P3J10ZL4U10E6A1K5L6H7105、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【答案】DCG9Q1Z10H6E9Q3K4HJ7H7K2Y3K7N10U10ZT6A1B6U5B6K10Y10106、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为（）。2014

A.要式合同

B.实践合同

C.有偿合同

D.双务合同【答案】BCN3S5L2G9O10M4R9HX8G8D5H4O1E7W3ZO2O7A6W6E7J1Z9107、除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的()日内，邀请双方代表和有关人员举行调查会。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCO2I10T3T4Q8B6W1HN7F7P4M1R6G4B2ZF4K5S8A3X4V7S2108、甲公司将自己厂房租赁给乙公司使用，租赁期间，经询问确认乙公司无购买意向后，甲公司将该厂房卖给丙公司。根据有关的规定，下列关于买卖合同与租赁合同效力的表述中，正确的是（）。

A.买卖合同无效，租赁合同继续有效

B.买卖合同有效，租赁合同继续有效

C.买卖合同有效，租赁合同自买卖合同生效之日起终止

D.买卖合同无效，租赁合同须经丙公司同意后才继续有效【答案】BCD10R5Y9V6Z3P4O8HV9D6Y7H9U7N2P2ZS3Y4J5N3A7Q1S4109、某工程公司由于与建设单位发生工程款结算纠纷，拒不履行质量保修义务.由此产生的法律责任中，属于行政处罚的是()。

A.扣除质量保证金

B.罚款

C.申请资质增项不予批准

D.作为不良行为记入信用档案【答案】BCZ8K6Y8I8A7M6B8HS5G6A4T1F1P4O8ZZ2Y9M9H5R2F7Q4110、某工程发生安全事故,造成10人死亡,50人重伤,6000万元直接经济损失,则该事故的等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】CCJ9X1E9V2S1C4M3HR5U5B2H10M2J10A1ZM9F9Z9J7B10N6K9111、某建设项目工期为2年，工程合同价为500万元人民币。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，申请施工许可证时期到位资金不得少于（）万元人民币。

A.500

B.250

C.150

D.100【答案】CCV2K3D10R2L7T5B5HJ7N7V9T9N7M4E4ZD6A10T10T3L7E6Z4112、关于必须实行监理的建设工程的说法，正确的是（）。

A.建设单位需将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

B.建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理

C.监理单位不能与建设单位有隶属关系

D.监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系【答案】ACP3W7F4D7Z2K1D3HB10D9G4Q9T9P9N2ZH9E2T8G9X10O1E2113、下列关于建筑业企业资质证书的撤销，说法正确的是（）。

A.企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，资质许可机关可以撤销其资质

B.企业将承包的工程转包或违法分包的，资质许可机关可以撤销其资质

C.以贿赂、欺骗等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销

D.资质证书有效期满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤销其资质【答案】CCU4S2D1A4T2S2J8HE8C9O9N4X3A10S7ZS10B8P2Y3D5Q6J9114、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（）。（2016）

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续【答案】DCR8M10O1I3Q1X1M5HM3Z3H1W5L3X7K9ZO9H9K1G5E8H7Z7115、根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。

A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位

B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位

C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位

D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位【答案】DCZ8E8C7G4D4T1V4HL4V7A8V5A7Z6C7ZH7U5N3E3V6A8Y6116、某项目2015年3月1日确定了中标人，2015年3月8日发出了中标通知书，2015年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。

A.2015年3月16日

B.2015年3月31日

C.2015年4月7日

D.2015年4月11日【答案】CCL8M5K10B4E10M8V7HC3D4F4S1X3Z10X3ZB6G10N10B9B2D4Q8117、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除了交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。（2013）

A.15

B.20

C.30

D.40【答案】CCF1A5S6X10K6M9F9HS10V1F6G8U4U4X4ZH9A10A7Z10W7W2L8118、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人谎报或者瞒报事故的，应当受到的处罚是（）

A.处10万元以上50万元以下的罚款

B.处5万元以上20万元以下的罚款

C.处上一年年收入50％至80％的罚款

D.处上一年年收入60％至100％的罚款【答案】DCH2Q2K4E1O6T7A6HI4R8K3B5P9Q5N3ZK7K7Y4Z4G10G9G9119、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。

A.费用和工期损失全部由承包商承担

B.费用和工期损失全部由业主承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延

D.费用由业主承担，工期不顺延【答案】ACO9Y7F3D3U6D3T10HB9E6L4W5D3X5S4ZX4E7P8B5F9A4G3120、根据《民法典》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）。

A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质

B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场

C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误【答案】DCP1U7Q7R6O1Y3J6HD3L6E9O6S4Q1I9ZO8X9N1A10K1B3M10121、甲不慎掉入闹市街口的一个正在施工的井里受伤。三年零五个月后到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案法院（）。

A.不予受理，因为已过了诉讼时效

B.在甲补充了有关时效中止或中断的证据后才可以受理

C.应当受理

D.不应当受理，因为本案过错难以分清【答案】CCD8M2L1Z8O5C2C2HD3H8M3X4X1T5L4ZD6I4P5V10F8R7V4122、根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）。2017

A.统一组织编制建设工程生产安全事故

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准【答案】DCS6I2G7B10K9K6T8HD5E9W2V9S8F6C10ZO6R4E3G5Q6Q6L2123、根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，对建设单位处（）的罚款。

A.合同价款1%以上2%以下

B.1万元以上3万元以下

C.合同价款5%以上10%以下

D.5万元以上10万元以下【答案】ACS5J3L4O10V8O5Y1HU3M3O2A10D4B4E4ZG4V7Y3Z8T2V7H1124、工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是()。

A.承包方与监理方串通造成的损失

B.承包方不履行保修义务所造成的损失

C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失

D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失【答案】CCB4E7T9E8L1X9K3HS1N7K6E5K9N10G6ZM2F3Y7V9H4G9Z5125、（2019年真题）下列损失,属于建筑工程一切险保险责任范围的是()

A.设计错误引起的缺陷

B.地震引起的损失

C.工艺不良引起的保险财产本身的损失

D.非外力引起的机械装置本身的损失【答案】BCL1U9Z8L6R10I5O1HZ10E10M3L2U6M7B5ZY9R9X3T3I2F10R6126、关于工程分包的规定，下列说法正确的是()。

A.分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保

B.分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保

C.建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可

D.具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包【答案】CCW2E10K8Z10R2H8U8HM8R10K7H6T5V7X6ZX5S8I1G1V1V2G6127、关于建设工程质量保修违法行为应承担的主要法律责任的说法,正确的是()。

A.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用

B.如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除,费用超出保证金额的,发包人不可向承包人进行索赔

C.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处20万元以上30万元以下的罚款

D.由他人原因造成的缺陷,承包人负责组织维修并承担费用【答案】ACS10M4Q5I7U4S8P6HG2K3Q9A2P2F10P5ZS9E10X4M5X9F5G6128、关于政府对市场主体的守法诚信评价,下列说法正确的有（）。

A.政府对市场主体的守法诚信评价是市场主导的

B.只根据违法违规行为的刑事处罚记录,对市场主体进行诚信评价的

C.不要求对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重

D.所侧重的行为包括拖欠工程款和农民工工资、转包、违法分包、挂靠、招标投标弄虚作假、质量安全问题、违反法定基本建设程序等【答案】DCI9S4S9X4B8N8T4HF1U7C4J2P4Y10A2ZK2X8I8T10F8V1L1129、李某因房屋质量问题与某房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由()人民法院管辖。

A.合同签署地

B.房屋所在地

C.李某住所地

D.房地产公司注册登记地【答案】BCP1K3Q7H6I10E2C1HR3G7E4Y9Q2S5M6ZA8S2R9S5V1K6A5130、注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】BCI10N5B9S7F5S7Y9HW7D7X5R6Q9W3J3ZQ7X10K7I1Q10S10O9131、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后()小时内报告工程所在地建设行政主管部门。

A.1

B.2

C.12

D.24【答案】DCB6L4X10P1Y3H5V1HQ7P5H4M6T3H3D2ZE3A6I8Z1C9V8Z7132、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是（）。2017真题

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】BCO9I4X3O1W8N3V2HQ1E9A5M7Y6N3Y5ZP4F6G7N9J4H6V3133、下列关于注册建造师执业范围的说法中，正确的是()。

A.二级建造师可在全国范围内以注册建造师名义执业

B.可担任各类工程项目施工负责人

C.注册有效期内不得变更注册到另一企业

D.一级建造师可担任特级建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理【答案】DCS3F6B3H3L1K10P5HJ4G4Z3D6R9C3A2ZX10F3V10S10X8B6H3134、根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决

A.全国人大常委会

B.最高法院

C.国务院

D.全国人民代表大会【答案】ACM3M1B4X4V5O5L3HD3H9P1W1A1C7C7ZO2I6R10E10Q3Z9Q7135、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A.同级工会代表

B.劳动行政部门代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员【答案】BCI5L3U3D3Q7Z4O6HA9O5G4R9F10X8W10ZK6L5T7N3J6W6Y5136、对合同法律特征的叙述中，不正确的是（）。

A.合同不是一种法律行为

B.合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系

C.合同的成立必须有两个以上当事人；两个以上当事人不仅作出意思表示，而且意思表示是一致的

D.合同的当事人法律地位一律平等，双方自愿协商，任何一方不得将自己的观点、主张强加给另一方【答案】ACP9X8D7M6X5S1B9HZ6G10Y5K10S3Q3V5ZV9L10W1K2Q9N2Q7137、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是()。（2013）

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.地方性法规【答案】CCX6J1Y6W10M1S6W5HO8R10W8A1E4B2D8ZV8R6B7Y2Z1T9O5138、关于房产税的说法,正确的是()。

A.房产税在城市、县城征收,但不在建制镇和工矿区征收

B.房产税依照房产原值一次减除20%~50%后的余值计算缴纳

C.房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据

D.房产税的税率,依照房产余值计算缴纳的,税率为1.6%【答案】CCH1K10K2K10M6H1G6HH1T9X5L9A2I9B2ZG2L1T4E6G4I3E1139、2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（）。

A.2009年1月1日

B.2008年1月1日

C.2012年1月1日

D.2011年1月1日【答案】DCP5U4C8V3U7D3T7HG1M4S6J6H6G9F7ZD10X3F2R9F5W6C8140、某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2007年7月2日完工，后安装工程于2007年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为()。

A.2007年7月2日

B.2007年6月5日

C.2007年6月8日

D.2007年6月20日【答案】BCP9T6S1J7M5B2Z6HL6E6V9L2Y9D5L7ZF6B9V5T4N5R9I2141、关于仲裁的说法，正确的是（）。（2016）

A.仲裁委员会隶属行政机关

B.仲裁以公幵审理为原则

C.仲裁委员会由当事人协商确定

D.仲裁裁决作出后可以上诉【答案】CCS1J1G10P3W3K9Q1HI7D2Y3U5W2Z2X8ZX8J2H2L7R7C7T3142、关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是()（2013）

A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具

B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度

C.对各类能源消耗实行分类计量和统计

D.对能源消费应实行包费制【答案】DCI5Y5W7C6R7B4N6HZ1A1J5W4C2G9D6ZV2Q6U8X3G10F9C5143、在行政诉讼中，第二审人民法院审理上诉案件（）。

A.只审理一审法院认定事实是否清楚

B.只审理一审法院适用法律是否正确

C.必须全面审查、不受上诉范围的限制

D.只审理一审法院有无违反法定程序【答案】CCK9Z9C4E9X3N10B3HT10W6M3A2U9L5J5ZE9T10O8S4A10C6B10144、人民法院审理某工程纠纷后，决定缺席判决，其原因是（）。

A.提起诉讼一方当事人无故中途退庭

B.提起诉讼一方被反诉后，其当事人无故不到庭

C.被告一方提起反诉后，被告无故不到庭

D.被告一方经法院许可中途退庭【答案】BCP1V3K9C1S1M2L5HO4E6D1M9J9I7P8ZU2I8X4R8L9U1M10145、下面对评标委员会的组成说法错误的是（）。

A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责

B.一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定

C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会

D.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上双数【答案】DCW4V8M6N1T4L5S9HG9I6J7D9S7X9P2ZT2D7T3C6Y9O6W7146、甲、乙因工程质量纠纷诉至法院。甲若申请工程质量鉴定，申请时间应当为（）。

A.—审法院庭审辩论期间

B.—审法院判决前

C.举证期限内

D.二审法院开庭前【答案】CCF5E8F1U3C6X2S1HY9J7Y9C4B7L3C9ZS4E2S6T10O10A3Z1147、在下列建设工程法律关系中，属于合同之债的情形是()。

A.施工现场的塔式起重机倒塌砸伤行人

B.供应商向施工单位交付建筑材料

C.建设单位将甲承包商的工程款汇入了乙承包商账号

D.施工单位派人帮助建设单位抢救失火仓库中的物资【答案】BCI9M4B9I5A7C1S9HK9I9O9O1W1N8T1ZH10U6F3S4Y6K4V8148、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，下列说法不正确的是（）。

A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动

B.不得安排女职工从事高处、低温劳动

C.应当对未成年工定期进行健康检查

D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动【答案】BCW7Y10K2H2U7Q9M7HT1S6H3W8X7P2T7ZH4V6E4W8I8S1M8149、甲公司因拟开发某住宅小区工程，向B市规划委员会申请办理《建设工程规划许可证》。B市规划委员会经审查认为：甲公司申报工程的建筑密度不符合城乡规划的要求，依法向甲公司做出不予行政许可的决定，则下列表述错误的是()。

A.甲公司有权对不予行政许可的决定提出行政复议

B.甲公司有权对不予行政许可的决定直接提起行政诉讼

C.甲公司提出行政复议后对复议决定不服的，不能再提起行政诉讼

D.甲公司不服不予行政许可的决定，有权选择提起行政复议或行政诉讼【答案】CCV10H8S4P10J7P2O2HO10E2S7C7M5P1G2ZM2I5F5Q2Z8P7J9150、下列不属于《安全生产法》适用范围的情形是()

A.船只水上交通安全

B.深基坑支护安全

C.高层住宅项目的高空作业安全

D.爆炸物品存储安全【答案】ACV7C4I8Y3E7D7N5HP4Y7J1Z1M2N9Y6ZM2C4K10Q8G4L7C6151、某施工企业于2007年3月10日取得安全生产许可证，则该证至（）到期。

A.2009年3月10日

B.2010年3月10日

C.2011年3月10日

D.2012年3月10日【答案】BCS6B8E1R3E1R8A1HM4H8T1D7O5X4E3ZV6Q4U4L5H10D6R2