2022年江苏省监理工程师之水利工程目标控制高分题库附答案

《监理工程师之水利工程目标控制》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知（）在约定的期限内检查。

A.发包人

B.勘察单位

C.设计单位

D.监理机构【答案】D2、为考查摸索工艺方法、工艺参数的可行性或材料的可加工性等而进行的试验，指的是（）。

A.分部试验

B.分项试验

C.工序试验

D.工艺试验【答案】D3、下列关于计量工作方式说法正确的是（）

A.计量工作方式包括承包人在监理人的监督下计量和监理人与承包人联合计量

B.承包人在监理的监督下计量的优点是占用监理人员较少，计量不容易失控

C.采用监理人与承包人联合计量的方法时，需要由监理与承包人分别委派专人组成联合计量小组共同计量，双方签字认可后作为计量的依据

D.采用监理人与承包人联合计量的方法增加了计量结果的确认时间，但是不可以保证计量的质量【答案】A4、必须经监理人检查才能继续施工的部位为（）。

A.见证点

B.紧急放行点

C.待检点

D.例行检查点【答案】C5、根据水利部现行规定的建筑工程单价计算程序，间接费的计算基数不包括（）。

A.人工费

B.材料费

C.其他直接费

D.材料补差【答案】D6、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（）。

A.客观估计时间

B.最可能估计时间

C.乐观估计时间

D.悲观估计时间【答案】A7、下列不需要采用全数检验的是（）。

A.检验是破坏性的项目

B.质量十分不稳定的工序

C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响的项目

D.质量性能指标对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用的项目【答案】A8、承包人在测量工作开始之前将测量人员的资格证书及测量设备检定证书报送（）进行审批。

A.检测单位

B.质量监督机构

C.监理机构

D.建设单位【答案】C9、最迟完成时间是指（）。

A.在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最迟时刻

B.在紧后工作的约束下，本工作有可能完成的最迟时刻

C.在后续工作的约束下，本工作必须完成的最迟时刻

D.在总工期的约束下，本工作必须完成的最迟时刻【答案】D10、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），由于施工生产的特殊性，施工过程中往往会出现一些与合同工程或合同约定不一致或未约定的事，这时就需要发承包双方用书面形式记录下来，称之为（）。

A.现场签证

B.工程洽商

C.工程变更

D.工程索赔【答案】A11、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金400万元，第4～8年每年年末获得利润700万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。

A.4

B.4.71

C.5

D.5.71【答案】B12、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。

A.工作进度

B.工作安全

C.工作造价

D.工作质量【答案】D13、在机电及金属结构设备安装中，（）要做好安装过程的质量监督与控制，对安装过程中的每一个工序、单元、分部工程和单位工程进行质量检查验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.安装单位

D.供货单位【答案】B14、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。

A.建设单位

B.质量监督机构

C.监理工程师

D.总监理工程师【答案】D15、某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12%，则每年均等的净收益至少应为（）万元。

A.7.893

B.8.849

C.9.056

D.9.654【答案】B16、沥青混凝土心墙上下层施工间隔时间不宜超过（）。

A.12h

B.24h

C.48h

D.72h【答案】C17、水利工程中没有缺陷责任期的是（）。

A.泵站工程

B.堤防工程

C.水闸工程

D.河湖疏浚工程【答案】D18、对于非经营性项目，财务评价主要分析项目的（）。

A.盈利能力

B.财务生存能力

C.偿债能力

D.融资能力【答案】B19、在国民经济评价中，不列入费用项目的有（）。

A.基本预备费

B.流动资金

C.税金

D.国外贷款的利息【答案】C20、施工阶段投资控制的起点是（）。

A.备用资金使用计划

B.资金使用计划

C.施工预算

D.工程总造价【答案】B21、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，建设工程的工期应当从（）开始计算。

A.实际开工日期

B.合同中约定的开工日期

C.监理人发出开工通知中载明的开工日期

D.施工材料和设备抵达场地时的日期【答案】C22、有关质量检验的规定，不正确的是（）。

A.承担工程检验业务的检测机构应具有水行政主管部门颁发的资质证书

B.国家规定需强制检定的计量器具应经市级以上计量行政部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定

C.参与中间产品及混凝土（砂浆）试件质量资料复核的人员应具有工程师以上工程系列技术职称，并从事过相关试验工作

D.对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样【答案】B23、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于自然环境。

A.通风照明条件

B.工程地质

C.施工环境作业面大小

D.临近的地下管线【答案】B24、混凝土预制吊装时混凝土强度应符合设计要求。当设计无规定时，混凝土强度不应低于设计强度标准值的（）%。

A.70

B.75

C.80

D.100【答案】A25、金属结构的闸门在承受设计水头的压力时，通过任意1m长度的水封范围内漏水量不应超过（）L/s。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.5【答案】A26、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。

A.不免除

B.可免除

C.可判定

D.不可判定【答案】A27、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。

A.国务院

B.省级

C.市级

D.县级【答案】A28、单位工程质量等级由（）核定。

A.施工承包人

B.监理人

C.质量监督机构

D.项目法人【答案】C29、事先不规定抽样次数，每次只抽一个单位产品，即样本量为1，据累积不合格品数判定批合格/不合格还是继续抽样时适用的是（）。

A.二次抽样检验

B.多次抽样检验

C.序贯抽样检验

D.一次抽样检验【答案】C30、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。

A.确定建设工期目标

B.分解确定进度里程碑目标

C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划

D.签发开工通知【答案】D31、施工质量保证工作是（）的行为。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.政府部门【答案】B32、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。

A.非责任事故

B.责任事故

C.发包人责任事故

D.承包人责任事故【答案】B33、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。

A.产品内在品质满足要求

B.产品外观包装满足要求

C.产品固有特性满足要求

D.产品销售价格满足要求【答案】C34、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部令第46号）项目法人应在（）60个工作日制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。

A.可行性研究报告批准后

B.开工报告批准后

C.初步设备批准后

D.工程开工之日【答案】D35、因法律变化引起的价格调整，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可以索赔的是（）。

A.工期

B.费用

C.费用+利润

D.工期+费用【答案】B36、（）的质量控制不但是施工监理重要的核心内容，也是工程项目质量控制的重点。

A.施工阶段

B.设计阶段

C.可行性研究阶段

D.竣工验收阶段【答案】A37、某水闸工程底板的设计厚度为1.5米，施工单位实际施工的厚度为1.6米，在工程款的计量、支付时，多做部分的工程量应（）。

A.不予计量

B.予以计量

C.计量一半

D.由业主与施工单位协商处理【答案】A38、已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且某工作的完成节点为关键节点，则该工作（）。

A.为关键工作

B.自由时差等于总时差

C.自由时差为零

D.自由时差小于总时差【答案】B39、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。

A.不免除

B.可免除

C.可判定

D.不可判定【答案】A40、对于围垦工程，外坡保护工程量一般按高程（）m以下实际保护面积计算。

A.3.2

B.4.0

C.4.5

D.5.0【答案】B41、对已经停工的工程，必须有（）签署复工通知方能复工。

A.发包人代表

B.施工单位代表

C.总监理工程师

D.质检站代表【答案】C42、粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不宜大于（）m。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】C43、工程产品在规定的使用条件下，能正常发挥规定功能的工作总时间，是指工程产品的（）。

A.时间性

B.适应性

C.可信性

D.经济性【答案】A44、工程设备质盘控制要点中，单体调试合格，并取得生产（使用）单位参加人员的确认后，可分别向生产单位办理（）。

A.验收交工

B.安全交工

C.质量交工

D.技术交工【答案】D45、某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12%，则每年均等的净收益至少应为（）万元。

A.7.893

B.8.849

C.9.056

D.9.654【答案】B46、下列关于项目经济效益和费用的识别说法错误的是（）。

A.遵循有无対比的原则

B.正确识别和调整转移支付，统一对待

C.正确识别正面和负面外部效果

D.合理确定效益和费用的空间范围和时间跨度【答案】B47、水利工程项目划分不包括（）。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.单元工程【答案】C48、做好项目经济评价其目的在于（）。

A.确定项目立项的必要性

B.确定项目立项的可行性

C.推荐最佳投资方案

D.最大限度地避免风险，提高投资效益【答案】D49、可行性研究投资估算与设计概算的主要不同在于（）。

A.组成内容

B.项目划分

C.费用构成

D.设计深度【答案】D50、项目的经济评价是项目（）的核心内容。

A.设计阶段

B.招标阶段

C.决策阶段

D.竣工阶段【答案】C51、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）

A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证

B.组织安排全部施工人员和设施撤离

C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复

D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B52、控制合同进度计划的依据是（）。

A.施工总进度计划

B.合同总进度计划

C.经过批准的施工总进度计划

D.经过批准的合同总进度计划【答案】C53、入仓混凝土应及时平仓振捣，不应堆积，振捣器垂直插入（），有次序，间距、留振时间合理，无漏振、无超振。

A.下层5cm

B.下层15cm

C.上层5cm

D.上层15cm【答案】A54、对已建工程具有重大分歧时，由（）委托第三方具有相应资质等级的检测单位进行检测，检测数量视需要确定，检测费用由责任方承担。

A.施工单位

B.监理单位

C.项目法人

D.质量监督机构【答案】C55、承包人应在发出索赔意向通知书后（）天内，向监理人正式递交索赔通知书。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】D56、进行土方明挖时，监理机构应对开挖过程进行（）监督检查，对开挖质量进行控制。

A.连续的

B.间断的

C.巡视

D.见证取样【答案】A57、投资按其形成资产的性质可分为固定资产投资和流动资产投资，下列各项中说法错误的是()。

A.固定资产投资是指用于购置和建造固定资产的投资

B.流动资产投资是在投产前预先垫付、在投产后生产经营过程中周转使用的资金

C.实施固定资产投资的同时必须具备与其相配套的流动资金

D.生产力水平和管理水平越高，流动资金投资占全部投资的比率越大【答案】D58、基准收益率是财务评价的一个重要参数，是投资资金应当获得的（）标准的收益水平。

A.最低

B.最高

C.平均

D.普通【答案】A59、按建设项目的投资管理形式分类，项目可分为（）。

A.公共项目和非公共项目

B.经营性项目和非经营性项目

C.政府投资项目和企业投资项目

D.新建项目和改建项目【答案】C60、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。

A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险

B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定

C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用

D.暂估价中材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价【答案】D61、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。

A.实践性和概括性

B.实践性和指导性

C.理论性和概括性

D.理论性和指导性【答案】B62、监理人员对于土方试样的跟踪检测，检测数量应不少于承包人检测数量的（）

A.5％

B.7％

C.10％

D.15％【答案】C63、确定建设工程筹备期里程碑节点的基础是()。

A.已批复的可行性研究报告

B.初步设计批准工期

C.已批复的初步设计报告

D.建筑材料的来源【答案】B64、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（）。

A.巡视

B.旁站

C.见证

D.检验【答案】B65、组织的顾客和其他相关方可能对同一产品的功能提出不同要求，需求不同，质量要求也不同。这体现了质量的（）。

A.时效性

B.相对性

C.地域性

D.独立性【答案】B66、全面质量管理是指一个组织以质量为中心，以（）为基础，目的在于通过用户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。

A.共同设计

B.全员参与

C.共同决策

D.全员投资【答案】B67、随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展（）已成为世界性的大趋势。

A.质量管理

B.参与方质量认证

C.合同管理

D.第三方质量认证【答案】D68、拌合料坍落度230mm，混凝土拓展后最终的最大直径200和最小直径160，则坍落度扩展值为（）。

A.160

B.180

C.230

D.无效【答案】B69、下列属于BIM在施工进度管理中的优点的是（）。

A.直观高效地表达多维空间数据

B.支持施工主体实现“先建后试”

C.工程施工进度跟踪十分困难

D.在处理施工进度偏差时缺乏整体性【答案】A70、某单位工程有7个分部工程，其中3个评为合格，4个评为优良，主要分部工程为优良，该施工质量检验工程资料基本齐全，外观得分率为87%，该单位工程可评为（）。

A.优良

B.合格

C.不合格

D.基本优良【答案】B71、某水利工程竣工验收后达到设计标准并在一定时间内保持正常应有的正常水平为该产品的（）性质。

A.时间性

B.可靠性

C.经济性

D.安全性【答案】B72、质量控制和质量管理的关系是（）。

A.质量管理是质量控制的职能之一

B.质量控制是质量管理的职能之一

C.质量管理和质量控制相互独立

D.质量管理和质量控制相互包容【答案】B73、由规费和企业管理费组成的工程总费用是()。

A.直接费

B.间接费

C.措施费

D.费用成本【答案】B74、根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（）

A.3%

B.5%

C.7%

D.10%【答案】B75、河床部位开挖深度较大时，应采用（）。

A.自上而下开挖

B.分层开挖

C.分梯段开挖

D.分块开挖【答案】B76、（）应组织各参建单位制定项目事故隐患排查治理制度。

A.项目法人

B.监理单位

C.施工单位

D.安全管理部门【答案】A77、某工作有三项紧后工作，持续时间分别为4天、5天、6天，对应的最迟完成时间分别为第18天、第16天、第14天，则该工作的最迟完成时间是第（）天。

A.14

B.12

C.8

D.6【答案】C78、工程项目设计阶段是根据已确定的质量目标和水平，通过工程设计使其（）。

A.具体化

B.抽象化

C.可视化

D.虚拟化【答案】A79、在水利工程建设中，()对参建各方具有监督的职能。

A.项目发包人

B.监理人

C.政府质量监督部门

D.承包人【答案】C80、开工准备时，监理机构的准备工作不包括（）。

A.依据监理合同约定，进场后及时设立监理机构

B.提请承包人提供工程设计及批复文件

C.组织编制监理规划

D.依据监理规划和工程进展，结合批准的施工措施计划，及时编制监理实施细则【答案】B81、施工过程质量保证子体系属于（）。

A.思想保证子体系

B.组织保证子体系

C.工作保证子体系

D.合同保证子体系【答案】C82、骨料应尽量减少转运次数。粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不宜大于（），超过时应设置缓降设备。

A.2m

B.3m

C.4m

D.1m【答案】B83、质量方针是由（）正式发布的组织的宗旨和方向

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.技术负责人

D.最高管理者【答案】D84、属于发包人在施工阶段质量控制的是（）。

A.选择最佳建设方案

B.选择好勘察设计单位

C.择优选择服务质量好的监理单位

D.选择好设计单位【答案】C85、OC曲线的特点是（）。

A.先降后升

B.总是单调下降

C.总是单调上升

D.先升后降【答案】B86、运杂费指设备由厂家运至工地现场所发生的一切运杂费用，不包括（）。

A.运输费

B.运输保险费

C.装卸费

D.调车费及其他杂费【答案】B87、当工程网络计划的计算工期超过要求工期时，可采用的工期优化的方法是（）

A.缩短关键工作的总时差

B.减少相邻工作之间的时距

C.缩短关键工作的持续时间

D.减少相邻工作之间的时间间隔【答案】C88、当双代号网络计划的计算工期大于合同工期时，满足工期要求，可采用的调整方法是压缩（）的工作的持续时间。

A.持续时间最长

B.自由时差为0

C.总时差最小

D.时间间隔【答案】C89、根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），监理机构应提出暂停施工的建议，报发包人同意后签发暂停施工指示的情形是（）。

A.工程继续施工将会对发包人利益造成损害

B.为了保证工程质量、安全所必要

C.承包人发生合同约定的违约行为

D.施工单位未按审查通过的施工组织设计组织施工【答案】B90、水利工程质量监督机构是代表政府实行强制性监督的机构，分（）级设置。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】B91、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，当发生小于一般质量事故的情况时称为（）。

A.质量问题

B.质量缺陷

C.质量瑕疵

D.质量缺失【答案】B92、在工程开工前，（）应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。

A.承包人

B.监理人

C.发包人

D.分包人【答案】C93、工程计量的结果必须得到（）确认。

A.承包人

B.发包人

C.监理人和发包人

D.监理人和承包人【答案】D94、一般而言，当工序能力指数小于1时，说明（）。

A.工程能力优质

B.工程能力不足

C.工程能力勉强

D.工程能力良好【答案】B95、（）是设备安装质量检查验收的重点和难点。

A.设备转动精度

B.设备的质量保证性文件

C.设备的外观检查

D.设备的无损检查【答案】A96、当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，下列关于处理后的质量等级确定说法，正确的是（）。

A.全部返工重做的，可重新评定质量等级

B.加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求，其质量评为合格

C.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理

D.经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人.监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，无需再备案【答案】A97、招标人可以自行决定是否编制（）。

A.招标控制价

B.招标底价

C.标底

D.招标限价【答案】C98、下列选项中，不包含在材料预算价格中的是（）。

A.采购及保管费

B.运杂费

C.运输保险费

D.检验试验费【答案】D99、在施工合同约定的期限内，（）向承包人发出开工通知。

A.质量监督机构

B.发包人

C.监理机构

D.水行政主管部门【答案】C100、价值工程活动的核心是对产品进行（）分析。

A.多方案

B.成本

C.功能

D.不确定性【答案】C二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、清廷1908年8月27日公布的《钦定逐年筹备事宜清单》，确定“预备立宪”的期限为、（)

A.10年

B.9年

C.7年

D.8年【答案】B102、水利工程竣工验收前，需进行（）专项验收。

A.环境保护

B.水土保持

C.移民安置

D.工程档案

E.通水验收【答案】ABCD103、检察院审查起诉冯某（17岁）故意伤害戴某（16岁）案时，依法作出附条件不起诉的决定，检察院的下列哪种行为是合法的：

A.检察院在作出附条件不起诉的决定以前，不仅应当听取公安机关、戴某、冯某的法定代理人、辩护人的意见，而且还应当听取戴某法定代理人、诉讼代理人的意见

B.如果冯某在押，检察院作出附条件不起诉决定后，应当释放冯某

C.戴某不服检察院附条件不起诉决定的，可以直接向法院起诉

D.对附条件不起诉的冯某进行监督考察的主体是社区矫正机构【答案】A104、缩短关键路线的途径有（）。

A.将关键工作进行分解，组织平行作业

B.将关键工作进行分解，组织平行交叉作业

C.将关键工作进行分解，组织串联作业

D.压缩非关键工作的持续时间

E.压缩关键工作的持续时间【答案】AB105、根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程事故分为（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

E.轻微事故【答案】ABCD106、水利工程质量评定中的中间产品包括（）。

A.石料

B.混凝土预制件

C.机电产品

D.金属结构产品

E.砂石骨料【答案】AB107、关于工程量计量的说法，错误的有（）

A.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的14天内进行复核

B.发包人认为有必要时，可通知承包人、监理人共同进行联合测量、计量

C.结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量

D.承包人未按监理人要求参加复核的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量

E.承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批【答案】AB108、在施工阶段，监理人进行质量控制的方法有（）。

A.编制施工方案

B.巡视检验、跟踪检测

C.平行检测

D.旁站监理

E.发布文件【答案】BCD109、监理单位在进行质量检验评价时，当遇到目前尚无确定、需要自动的技术标准时，下列说法正确的是（）。

A.施工单位应向监理单位主动提出施工规范和检查验收标准作为实施标准

B.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可委托有关单位进行审查

C.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可向有关单位或部门咨询后再审查

D.新型水轮发电机组安装工程质量检验常见于此情况

E.施工单位应向质量监督管理部门提出施工规范和检查验收标准并经审查合格【答案】BCD110、可行性研究阶段编制投资估算与编制设计概算是相同的有（）等。

A.组成内容

B.项目划分

C.费用构成

D.编制方法

E.计算标准【答案】ABC111、水利工程基本建设项目竣工决算审计的目的是监督和评价其竣工决算的（）。

A.安全性

B.可靠性

C.真实性

D.合规性

E.完整性【答案】CD112、成功的组织需持续关注改进，改进的途径可以有（）。

A.阶段式改进

B.转折式改进

C.日常渐进

D.突破性改进

E.多渠道渐进【答案】CD113、关于竣工验收的规定，说法错误的有（）。

A.竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后3年内进行

B.不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过3个月

C.竣工财务决算应当由竣工验收主持单位组织审查和审计

D.竣工财务决算审计通过15日后，方可进行竣工验收

E.竣工验收主持单位应当自收到竣工验收申请之日起20个工作日内决定是否同意进行竣工验收【答案】AB114、索赔费用的计算方法有（）。

A.实际费用法

B.总费用法

C.修正总费用法

D.调值公式法

E.分项估算法【答案】ABC115、下列关于附带民事诉讼说法正确的选项是：

A.被害人或其法定代理人、近亲属仅对部分共同侵害人提起附带民事诉讼的，法院应告知其应当对其他共同侵害人一并起诉，否则，不予受理

B.经公安机关、检察院调解，当事人已经达成协议并全部履行，不论以何种理由提起附带民事诉讼的，法院均不予受理

C.附带民事部分不论是与刑事部分一并审判，还是另行审判，上诉期限都按刑事诉讼法规定的期限确定

D.如果刑事部分作出撤销案件、撤回起诉、不起诉或终止审理的处理，附带民事诉讼不能继续审理【答案】C116、下列哪些选项属于水利工程质量监督机构监督的主要内容？（）

A.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核

B.在工程竣工验收后，对工程质量进行等级核定

C.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查

D.监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况

E.检查承包人、发包人、监理单位对工程质量检验和质量评定情况【答案】ACD117、水利工程设计质量监督分站受总站委托承担的主要任务包括（）。

A.参加工程的阶段验收和竣工验收

B.归口管理全国水利工程的设计质量监督工作

C.负责设计全面质量管理工作

D.掌握全国水利工程的设计质量动态

E.组织交流全国水利工程质量监督工作经验【答案】BCD118、根据最髙人民法院《关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》,下列情形中，哪些应当认定存在信用证欺诈？（）

A.信用证的受益人（卖方）并未实际发运货物，其向银行提交的提单、发票系伪造

B.受益人(卖方）本应发运纯棉布料，但实际上，卖方发运的“货物”为毫无价值的碎布

C.受益人和开证申请人之间不存在真实买卖交易关系

D.受益人(卖方)交付给承运人符合合同要求的货物，但是运输途中船舶触礁沉没,货物全部灭失,受益人知道此情况,仍向银行提交单据要求付款【答案】ABC119、对工程质量进行评定的依据包括（）等。

A.监理通知

B.合同要求

C.施工规程

D.技术标准

E.经批准的设计文件【答案】BCD120、水利水电工程建设项目应设立由项目法人牵头组建的安全生产领导小组，领导小组应履行的主要职责有（）。

A.贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、制度和标准

B.制定项目安全生产个体目标及季度目标安全生产目标管理计划

C.组织制定项目安全生产管理制度，并落实

D.组织编制保证安全生产措施方案和蓄水安全鉴定等工作

E.协调解决项目安全生产工作中的重大问题【答案】ACD121、编制竣工财务决算应具备的条件包括（）。

A.经批准的初步设计、项目任务书所确定的内容已完成

B.已完成全部工程投资

C.建设资金全部到位

D.竣工（完工）结算已完成

E.涉及移民安置的事项已处理完毕【答案】ACD122、下列情形中，法官违反纪律责任可以适用开除处分的是哪一或哪些选项？（）

A.殷法官利用职务之便经常为所承办案件的当事人推荐律师，从中谋取利益并造成极其恶劣的影响

B.吕法官在工作中经常接受当事人给的财物,还要求当事人报销应当由自己支付的费用,情节十分严重

C.杨法官在审理案件过程中经常篡改、伪造和故意损毁庭审笔录,情节十分严重

D.刘法官在向合议庭报告案情时故意隐瞒主要证据、重要情节并提供虚假材料【答案】ABC123、承包单位可以向建设单位索赔的材料费包括（）

A.索赔事项材料的实际用量超过计划用量产生的材料费用

B.客观原因导致的材料大幅度涨价增加的费用

C.非承包人原因造成的工期延误导致材料涨价以及超期储存产生的费用

D.因管理不当导致的仓库被盗而损失的材料费用

E.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用【答案】ABC124、施工单位的质量检验是施工单位内部进行的质量检验，包括从原材料进货直至交工的全过程中的全部质量检验工作，它是（）质量控制、监督检验的基础，是质量把关的关键。

A.设计单位

B.项目法人

C.承包人

D.监理单位

E.政府第三方【答案】BD125、下列投资方案经济效果评价指标中，不属于盈利能力分析指标的有（）

A.财务净现值

B.投资收益率

C.流动比率

D.资产负债率

E.借款偿还期【答案】CD126、荀子提出、“礼者，法之大分，类之纲纪也。”关于这句话，下列说法不正确的是哪一选项？（）

A.这句话反映出中国古代道德与法律界限的模糊

B.这句话反映出中国封建社会礼的地位要高于法

C.荀子认为法律必须以道德为基础

D.这句话反映出以法为主、以德为辅的思想【答案】D127、下列说法中，哪一项不符合西方自然法理论关于法的概念的观点？（）

A.在定义法的概念时，道德因素被包括在内

B.以内容的正确性作为法的概念的一个必要的定义要素

C.“法是什么”仅仅依赖于“什么已经被制定”和(或）“什么具有社会实效"

D.法的概念中不排除社会实效性要素和权威性制定要素【答案】C128、拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀，其中需满足规定的项目有（）。

A.水的pH值

B.不溶物的含量

C.可溶物的含量

D.难溶物的含量

E.硫化物的含量【答案】ABC129、某国远洋货轮“亚历山大"号满载货物从S港起航,途中遇飓风，货轮触礁货物损失惨重。货主向其投保的保险公司发出委付通知。在此情况下，依《海商法》的有关规定，该保险公司可以选择的处理方法是、（)

A.必须接受委付

B.由保险公司决定是接受委付达是拒绝接受委付

C.先接受委付,然后撤回

D.接受委付，不得撤回【答案】BD130、提高设计经济合理性的方法包括（）。

A.设计方案竞赛

B.标准设计

C.限额设计

D.严格变更

E.价值工程【答案】ABC131、根据工程监理规范，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容有（）。

A.按设计文件、工程建设标准施工的情况

B.工程施工质量专题会议召开情况

C.使用工程材料、构配件的合格情况

D.特种作业人员持证上岗情况

E.施工现场管理人员到位情况【答案】ACD132、全数检验的适用条件为（）。

A.总体的数量较少

B.检测项目比较重要

C.检测方法会对产品产生破坏

D.质量十分不稳定的工序

E.检测用时较长【答案】BD133、GB-T19000族核心标准的构成有（）。

A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语

B.GB-T19001质量管理体系——要求

C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法

D.GB-T19011—质量管理体系审核指南

E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD134、拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀，其中需满足规定的项目有（）。

A.水的pH值

B.不溶物的含量

C.可溶物的含量

D.难溶物的含量

E.硫化物的含量【答案】ABC135、双次抽样检验时，在检验批量为N的一批产品中，随机抽取n1件产品进行检验，C1为第一次抽取样本时的不合格判定数，C2为第二次抽取样本时不合格的判定数。发现n1中的不合格数为d1，则（）

A.d1≤C1，判定该批产品合格

B.d1≤C1，判定该批产品不合格

C.d1>C2，判定该批产品不合格

D.d1>C2，判定该批产品合格

E.C1＜d1＜C2，无法判断【答案】AC136、水利工程建设项目验收，按验收主持单位性质不同分为（）。

A.施工方验收

B.建设方验收

C.法人验收

D.政府验收

E.监理验收【答案】CD137、分权制衡原则是民主政治的重要内容，它源于古代西方政治思想，直至近代才作为重要的政治原则得以确立和完善。下列对分权制衡原则及其相关含义理解错误的是哪一项？（）

A.英国思想家洛克是分权制衡理论的集大成者

B.分权制衡原则强调将国家权力分为不同的类型，从而实现权力间的相互制约

C.分权制衡原则的目的是防止国家权力的滥用

D.分权制衡原则典型地体现在1787年美国宪法中【答案】A138、由项目法人牵头组建的安全生产领导小组，主要履行的职责包括（）。

A.贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规等

B.制定项目安全生产总体目标及年度目标安全生产目标管理计划

C.组织制定项目安全生产管理制度

D.组织编制安全考核制度

E.协调解决项目安全生产工作中的重大问题【答案】ABC139、下列哪些选项属于水利工程质量监督机构监督的主要内容？（）

A.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核

B.在工程竣工验收后，对工程质量进行等级核定

C.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查

D.监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况

E.检查承包人、发包人、监理单位对工程质量检验和质量评定情况【答案】ACD140、工程经济评价应遵循的原则有（）。

A.效益与费用计算口径对应一致的原则

B.动态分析和静态分析相结合，以动态分析为主的原则

C.动态分析和静态分析相结合，以静态分析为主的原则

D.定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主

E.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主【答案】ABD141、管子在《管子?法法》中说、“法立令行，则民之用者众矣。法不立令不行，则民之用者寡矣。”对这句话反映的法律特征，下列哪一个选项是正确的？（）

A.法律的强制性

B.法律的共同性

C.法律的安定性

D.法律的社会性【答案】C142、工程经济评价应遵循的原则有（）。

A.效益与费用计算口径对应一致的原则

B.动态分析和静态分析相结合，以动态分析为主的原则

C.动态分析和静态分析相结合，以静态分析为主的原则

D.定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主

E.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主【答案】ABD143、根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程事故分为（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

E.轻微事故【答案】ABCD144、中国甲公司与外国乙公司签订了出口一批水果的合同,双方约定货到验收以后付款。货到买方验收时发现水果总重少10%,且抽样检査每个水果的重量也低于合同规定,乙公司于是拒绝付款也拒绝收货。后来水果全部腐烂，并且乙公司所属国海关还要求支付仓储费和处理水果的费用5万元。请问依1980年《联合国国际货物销售合同公约》的规定,本案中水果腐烂的损失以及仓储费和处理水果的费用应由谁承担？（）

A.乙公司，因为乙公司有义务减轻由于违约引起的损失

B.甲公司，因为甲公司所交的货物与合同不符

C.承运人,因为承运人没有适当地保管货物

D.甲公司和乙公司各承担一半【答案】A145、质量检验按检验数量通常分为（）。

A.全数检验

B.部分检验

C.抽样检验

D.随机检验

E.免检【答案】AC146、依据《关于人民法院受理涉及特权与豁免的民事案件有关问题的通知》，我国法院受理对在我国享有特权与豁免的主体起诉的民事案件，须报请最高人民法院批准。为此，下列表述哪些是正确的？（）

A.报告制度适用于在我国享有特权与豁免的主体若为民事案件中的第三人

B.若在我国享有特权与豁免的主体在我国从事商业活动,则对其作为被告的民事案件的受理无须适用上述报告制度

C.受理以外国驻华使馆的外交官作为原告的民事案件不适用上述报告制度

D.受理以临时来华的联合国官员作为被告的民事案件不适用上述报告制度【答案】AC147、发生质量事故，必须坚持（）原则。

A.事故原因不查清楚不放过

B.事故损失没有统计清楚不放过

C.补救和防范措施不落实不放过

D.整改措施没有落实不放过

E.主要事故责任者和职工未受到教育不放过【答案】AC148、堤防工程按（）划分单位工程。

A.招标标段

B.工程结构

C.加固内容

D.工程量

E.长度【答案】AB149、工程质量抽样检验中，关于“两类风险”，下列说法正确的是（）。

A.第一类风险是将不合格品判断为合格品

B.第一类风险是将合格品判断为不合格品

C.两类风险经过我们的努力是完全可以避免的

D.两类风险是不可能完全避免的

E.第一类风险称为用户风险【答案】BD150、根据质量事故的情况，事故的技术处理方案包括（）。

A.修补处理

B.返工处理

C.不作处理

D.限制使用

E.加固处理【答案】ABC151、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。

A.是否符合可持续发展

B.是否满足地区规划

C.是否必须（适合）建设

D.技术上是否可靠

E.经济上是否合理【答案】CD152、由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担相应责任，可得到的补偿有（）。

A.工期

B.材料

C.费用

D.利润

E.工程设备【答案】ACD153、根据宪法和法律，我国国家机关的个人负责制是指下列哪些？（）

A.由首长个人决定问题并承担相应责任的领导体制

B.民主集中制的一种运用方式

C.由单位首长说了算的法律术语

D.由单位第一把手对其员工行为承担一切责任的制度【答案】AB154、以下属于法人验收的有（）。

A.截流验收

B.分部工程验收

C.单位工程验收

D.合同工程完工验收

E.竣工验收【答案】BCD155、工程项目质量的形成是一个系统的过程，其中包括的阶段有（）。

A.可行性研究

B.工程设计

C.工程施工

D.竣工验收

E.生产运营【答案】ABCD156、投资局部偏差的含义包括（）。

A.单项工程的投资偏差

B.单位工程的投资偏差

C.分部分项工程的投资偏差

D.每个控制周期所发生的投资偏差

E.建设项目的投资偏差【答案】ABCD157、关于混凝土及砂浆材料单价，下列说法中正确的有（）。

A.指拌制每m3混凝土、砂浆所需要的水泥、砂、石、水、掺和料及外加剂等各种材料的费用之和

B.不包括至搅拌楼进料仓止的材料场内运输及操作损耗费

C.不包括拌制、运输、浇筑等工序的人工、材料和机械费用

D.不包含括搅拌损耗外的施工操作损耗及超填量

E.商品混凝土的材料单价（不含增值税进项税额）按基价200元/m3计入工程单价参加取费【答案】ACD158、由于气候变暖，使北极成了各国争夺的目标。甲国在北冰洋底插上了一面甲国国旗,依相关国际法，下列哪些是正确的？（）

A.甲国在北极插国旗的行为并不改变北极的法律地位

B.北极应属于北冰洋沿岸国共有

C.北极上的北冰洋应为公海

D.甲国可依先占原则取得对北极的主权【答案】AC159、下列哪些表述是不正确的？（）

A.无论现代法律还是古代法律，都不直接调整人的思想，不直接对人的意识、观念发生影响

B.德国法学家拉德布鲁赫认为法律的安定性是法律的第一项使命

C.法律是人们在社会生活中形成的一种共识

D.强制性是法律固有的特征，其他社会规范不具有强制性【答案】AD160、根据质量事故的情况，事故的技术处理方案包括（）。

A.修补处理

B.返工处理

C.不作处理

D.限制使用

E.加固处理【答案】ABC161、甲国与乙国合并为一个新国家丙国。原甲国中央政府、甲国南方省，分别从丁国政府借债。同时，乙国元首以个人名义从丁国的商业银行借款，用于乙国合并前一次救灾。上述债务均未偿还。甲乙丙丁四国没有关于甲乙两国合并之后所涉债务事项的任何双边或多边协议。根据国际法中有关原则和规则，下列哪些选项是正确的？（）

A.上述债务因新的国际法主体丙国的出现而自然消除

B.乙国元首所借债务转属丙国政府承担

C.甲国南方省对丁国政府的债务不在国债之列

D.甲国中央政府所借债务转属丙国政府承担【答案】CD162、2011年5月和10月中国甲公司与意大利乙公司分别签订了两份合同，由甲公司向乙公司出售一批食品。合同订立后，甲公司即分别发运了第一批货物的全部及第二批合同项下的部分货物。货物发运后，乙公司以资金周转困难为由，要求变更付款条件为汇付。甲公司表示同意，而乙公司在收货后却借故不支付应付货款。甲公司为避免损失的扩大，在未通知对方的情况下，未发运第二批项下的其他的货物。乙公司于是起诉甲公司违约，并提出索赔。依《联合国国际货物销售合同公约》，下列表述正确的是哪些？（）

A.乙公司可以中止支付第二批未交付货物的货款

B.乙公司未支付第一批货物的货款属于违约行为

C.甲公司经通知乙公司后方可停止发货

D.乙公司在任何情况下均必须支付两份合同的全部货款【答案】ABC163、关于爆破施工安全的规定，正确的有（）。

A.地下相向开挖的两端在相距15m以内时，放炮前必须通知另一端暂停工作，退到安全地点

B.装药时，严禁将爆破器材放在危险点或机械设备和电源火源附近

C.爆破工作开始前，必须明确规定安全警戒线，制定统一的爆破时间和信号

D.爆破材料在使用前必须检验，凡不符合技术标准的爆破材料一律禁止使用

E.地下井挖洞室内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时，禁止进行爆破作业【答案】BCD164、对某水工建筑单位工程外观质量进行评定，下列项目中，评为三级的有（）。

A.A项目合格率82%

B.B项目合格率77%

C.C项目合格率92%

D.D项目合格率69%

E.E项目合格率88%【答案】AB165、管子在《管子?法法》中说、“法立令行，则民之用者众矣。法不立令不行，则民之用者寡矣。”对这句话反映的法律特征，下列哪一个选项是正确的？（）

A.法律的强制性

B.法律的共同性

C.法律的安定性

D.法律的社会性【答案】C166、水利工程质量监督机构可分为（）。

A.总站

B.分站

C.中心站

D.省站

E.站【答案】AC167、按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》的规定，合同工期按照如下合同条款确定，下列表述正确的有（）。

A.合同工期不包括按照合同约定给予的工期变更

B.开工通知是指监理人通知承包人开工的函件

C.监理人可以直接发出开工通知

D.完工日期是合同工程完工日

E.实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准【答案】BD168、在施工阶段，质量检验的目的包括（）。

A.判断工程产品、建筑原材料质量是否符合要求

B.判定工序是否正常

C.取得检验数据，作为质量评定依据

D.制定检测方案

E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABC169、建立质量管理体系的主要目的有（）。

A.管理好企业内部的质量工作

B.持续稳定地提供符合用户要求的产品

C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心

D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态

E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD170、关于宪法中的法治原则，启蒙思想家多有论述。其中有位思想家认为、“政府应该以正式公布的既定法律来进行统治，这些法律不分贫富、不分权贵和庄稼人都一视同仁，并不因特殊情况而有出人。”这位思想家是谁？（）

A.卢梭

B.洛克

C.汉密尔顿

D.霍布斯【答案】B171、质量检验活动包括（）。

A.明确并掌握对检验对象的质量要求

B.测试

C.分析

D.比较

E.计算【答案】ABD172、工程项目建设由于涉及面广，是一个极其复杂的综合过程，主要表现在以下哪些个方面？（）

A.项目难易程度不一

B.形成过程的复杂性

C.影响因素多

D.波动性大

E.质量隐蔽性【答案】BCD173、在施工阶段，质量检验的目的包括（）。

A.判断工程产品、建筑原材料质量是否符合要求

B.判定工序是否正常

C.取得检验数据，作为质量评定依据

D.制定检测方案

E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABC174、下列关于妨害社会管理秩序罪的论述，说法正确的一项是：

A.冒充国家机关工作人员诈骗他人财物数额较大的，也应以招摇撞骗罪论处

B.大二生甲因担心考试挂科，于是在期末考试时让其学长乙替自己参加考试，甲乙成立代替考试罪

C.网络服务提供者对该网站上的违法犯罪信息放任自流，致使大量违法犯罪信息传播，成立拒不履行信息网络安全管理义务罪

D.乙对医生的工作不满，而将死者的遗体抬到医院，在医院设灵堂，严重扰乱医疗秩序的，以聚众扰乱社会秩序罪论处【答案】D175、施工过程中进行安全检查，其常用的方法有一般检查方法和安全检查表法。其中一般检查方法有（）。

A.看

B.嗅

C.问

D.切

E.验【答案】ABC176、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。

A.是否符合可持续发展

B.是否满足地区规划

C.是否必须（适合）建设

D.技术上是否可靠

E.经济上是否合理【答案】CD177、清末修律中，正式颁布的法律有、（)

A.《大清民律（草案）》

B.《银行则例》

C.《法院编制法》

D.《公司律》【答案】BCD178、工程项目建设由于涉及面广，是一个极其复杂的综合过程，主要表现在以下哪些个方面？（）

A.项目难易程度不一

B.形成过程的复杂性

C.影响因素多

D.波动性大

E.质量隐蔽性【答案】BCD179、对工程质量进行评定的目的包括（）等。

A.提高设计水平

B.鉴定工程质量是否达到合同要求

C.能否进行验收

D.评优的依据

E.鉴定材料品种规格【答案】BCD180、工程质量抽样检验中，关于“两类风险”，下列说法正确的是（）。

A.第一类风险是将不合格品判断为合格品

B.第一类风险是将合格品判断为不合格品

C.两类风险经过我们的努力是完全可以避免的

D.两类风险是不可能完全避免的

E.第一类风险称为用户风险【答案】BD181、荀子提出、“礼者，法之大分，类之纲纪也。”关于这句话，下列说法不正确的是哪一选项？（）

A.这句话反映出中国古代道德与法律界限的模糊

B.这句话反映出中国封建社会礼的地位要高于法

C.荀子认为法律必须以道德为基础

D.这句话反映出以法为主、以德为辅的思想【答案】D182、监理单位在进行质量检验评价时，当遇到目前尚无确定、需要自动的技术标准时，下列说法正确的是（）。

A.施工单位应向监理单位主动提出施工规范和检查验收标准作为实施标准

B.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可委托有关单位进行审查

C.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可向有关单位或部门咨询后再审查

D.新型水轮发电机组安装工程质量检验常见于此情况

E.施工单位应向质量监督管理部门提出施工规范和检查验收标准并经审查合格【答案】BCD183、赵某在火车站附近开车横冲直撞，导致多人受伤，后被警察制服，依法追究其刑事责任。在案件审理过程中，法院发现赵某符合强制医疗条件，下列说法正确的是：

A.按照不告不理的原理，法院应当建议检察院向其补充强制医疗申请

B.在决定强制医疗前，法院可以采取临时的保护性约束措施

C.法院应当组成合议庭开庭审理，但被申请人、被告人的法定代理人请求不开庭审理