2022年监理工程师考试题库高分通关300题带解析答案(湖南省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】BCJ7A3Z4U10V5P1F3HN10R3Y1N6Q8O8U3ZO3W10A6I2Y6Z1X32、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.技术文件【答案】CCL4H10K2K8F6R5B4HK9E10Y8K3J3F3S6ZR9U2F2B4C9M5R103、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效日

D.签发最终支付证书日【答案】CCM5X10E10L4B1O7U1HR7U6H5C7F9E10Z4ZS8E10X9A8T2J7K84、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验【答案】ACL5U10V10L8B10B1B9HF10V1J1B10R1Z10U3ZL2S7N6D2Q3K9P105、承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。

A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料

B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划

C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求

D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作【答案】DCH7X6H1W6I9J7S1HY8S6M3A6C10C8F7ZR8E10I5O8A2B5R76、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】DCM9B6H9I8W1S4D1HN8P2M9L3L4W7I8ZB7R9F5Z2N9Q5W47、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款【答案】ACD5Y9S7H9I8D5A1HM9I1U1B1K2Y6R1ZZ5R8V4C9Q1V1W78、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改【答案】CCF6I2U1L2I2K5S4HU5P10B5V10I2D1F2ZS10R10R9E6N8F1L99、关于合同变更，说法正确的是（）。

A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见

B.增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见

C.承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议

D.监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变更指示【答案】CCG6Z2U7V2K2B2Z1HV1U4L6A10U5I6H2ZG1K4F3E6F3L10A810、发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】CCJ1V4H10E6D6I5Z9HW4T8E5G6K3S7D7ZX1M10Q5K3L10S6O311、（2018年真题）关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底【答案】BCV2T7M7A7H1A10Q5HZ8C8P5H3Y9X2H1ZV5T1P6Q10S5C10J512、根据《标准施工合同》，下列属于不可抗力的是（）。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.突发地震

D.气温转变【答案】CCO8C8G5I9E7B7M1HI9F5B8N3E6A9Q10ZG3J6E8K5A3D10L913、某材料采购招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。

A.2

B.4

C.10

D.80【答案】BCX1X5F1X2V4W1N10HW5J7N5X5K5Q5K1ZY7U9N6I9E7Z9Y1014、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。

A.14天

B.28天

C.42天

D.56天【答案】CCI3K2W2V10B5B5N10HV3H10H5J10Y3C5F3ZG10J2B1P5B5H8T415、按照《建设工程施工合同》规定，()在施工过程中负责管理施工控制网点。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人【答案】ACV4F9F5X9O7W10Q8HE9W7C4Z10H10J4P5ZJ10X1S3G5W8N10B1016、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A.21

B.28

C.42

D.56【答案】DCS6F8A4L8V1D7R10HE1V9C7W2E4Y8Z2ZO10A8G4Z3V10N1B1017、以下关于定金的说法中正确的是（）。

A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式

B.定金合同从实际交付定金之日生效

C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金

D.定金不得超过主合同标的额的10%【答案】BCE6C4F10W7G5J1O4HT10I6I6Q2K3S2H10ZV5O2D2R10H1E3S618、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.企业

D.公民【答案】BCI3R6O1K2N6R3Z1HO10Z8G7X2R5N4G3ZV1Z10P9X7V10T4G1019、营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用（）方案。

A.动物实验

B.随机对照

C.临床试验

D.类实验

E.人体试验【答案】BCX8A1L6B9N10T7D6HH3B8O9M7H3R1V3ZO1T4O10K7I2E5L720、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为（）。

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.8【答案】ACF4U8I9H10H4D6B1HX10L9V7B10H5V10J5ZK9D10B7V2U5C4Q421、最高额抵押权设立前已经存在的债权，（）。

A.可以直接转人最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可

B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围

C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围

D.不得转入最高额抵押担保的债权范围【答案】BCG4A2G2B3D10A1J1HU10G3I10O6F4G7S10ZR8P2X7P6C4C6G422、建筑材料采购合同的条款一般限于()阶段。

A.物资交货

B.设备生产制造

C.设备安装调试

D.设备试运行【答案】ACO7I1T4J1D5Y8I7HF4L8X3K4U9U1U6ZE9A7N7S10D6T6V123、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（）。

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】ACI6L3U1I9J1J4Q4HX10A3W3Z8I1F9O9ZR2R10G6B4L9M4Q724、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。

A.承包人的工程设计方案说明

B.设备方案的说明

C.设计模型

D.对发包人要求中的错误的说明【答案】CCG5H1C1U2E9O3A5HM7O1S1I7E1L10M4ZH6Y2Z2N9C1H3N1025、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，下列对运营费用这一评审要素进行折价并对投标报价作价格调整不正确的是（）。

A.应当计算的费用包括评审寿命期内所需的燃料消耗费、备件及维修费用以及寿命期末设备残值

B.评审寿命期内所需的燃料消耗费、备件及维修费用，按预定的方法折算后，增加投标价

C.评审寿命期末设备残值，按预定的方法折算后，增加投标价

D.计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴现率折算成净现值【答案】CCS7B10J5V5Z2N2S5HX8Y6Y8G9T10F2Y10ZV3D4G1K8C10H1N226、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。

A.最低投标价法

B.综合评估法

C.评标价法

D.合格制法【答案】ACY4V7S6M8H9H5W3HQ6Q7V5D6L4A10C8ZM10B1P6S5X7I9H827、关于吊顶变形缝的结构要求，错误的是()

A.在建筑物变形缝处吊顶也应该设变形缝

B.吊顶变形缝的宽度可根据装修需要变化

C.吊顶变形缝处主次龙骨和面板都需断开

D.吊顶变形缝应考虑防火防水隔声等要求【答案】BCL10V4A7H3W3O5W1HK5Q9H2L4X10R6Q5ZU6G2F2B8I9N8S428、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同【答案】BCT5X9X7W7J7V10S1HP10Z5I10Z3A9C6P2ZO7N6F7N2K2J2K529、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件【答案】ACZ5P10W4L4C1R4A8HY2N10H1N9X4V8B2ZL2K3B8C1V6Y3A530、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（）。

A.10%

B.0.08%

C.60%

D.0.8%【答案】ACA10S7G1E8U10Z5B7HJ1W5U2Q4H6K9F2ZR6U5E5E8X8Y5H831、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日，为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日

C.发包人组织进行验收之日

D.工程接收证书颁发日【答案】ACV6T7H8O1Y4M8T4HC10H8H6C3U2V2X4ZX10U6Z5N7T4R4L232、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标【答案】ACU9R7U6D4I3Z6H7HD8Z3Z8U10Z8V2H3ZZ7O3M9O3F6G10T433、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（）。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法【答案】DCP8I3Y1H9K1H8F3HV8O6D6O6G6F8T1ZU2Y6E4H2W5N4M534、根据《标准设计施工总承包合同》，对发包人要求作出反应的文件是（）。

A.价格清单

B.专用条款

C.承包人建议书

D.联合体协议【答案】CCD8U10Y7X1P6P3W2HK8R7N6E1Y5V5L8ZA4J5F10W2G8A2N735、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，未超过规定数量，则（）。

A.选其中前3名通过资格审查

B.8家均通过资格审查

C.需重新进行资格审查

D.对8家重新进行打分排序【答案】BCV2L8E3F1F6W8M4HM10O4O6F1S1V4T7ZS3W8L7J10A5W1F636、（2020年真题）定金不得超过主合同标的额的（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%【答案】ACV7E6L1I7M2F5M9HB1M5F6Y10G7H10F5ZG3I7D3N7U9X3G937、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。

A.28

B.30

C.56

D.60【答案】ACN8W10P2T9O4X10R10HQ5Y4M1Q8W6O6G9ZH2K4J9T2C2H6C538、关于质押的表述中，正确的是（）。

A.质押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物

B.质权自双方约定达成一致意见时设立

C.质权人在债务履行期届满前，可以与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有

D.能够用作质押的动产没有限制【答案】DCF7I8S3R2B2W7Y8HR4X5Q9K5F9D1G4ZC5D2I5O4B5O7R139、（）在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。

A.监理人员

B.被授权的监理人员

C.工程师

D.被授权的工程师【答案】BCY1E8J4Z5T4C5C4HT10M7F8F8N10W4D3ZB2A10I2J3J7C9I540、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。

A.污染物

B.不利于施工的气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不可预见的自然物质条件【答案】BCS1F1B5N2B10Z3G3HA10Q8N4V7C3Z2Q9ZB2F8Z6P10H7P1Q741、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外

C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查【答案】CCV6I5X9J9B2L7A6HM9Z3B2P10U5B10G7ZB9E1X4W4U1M6I442、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。

A.监理委托函

B.工程变更申请书

C.监理合同专用条件

D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】BCP4V3Z3Z6J10O10N8HC2S6S3C1K5U7C8ZJ7U4H6J4D9D5D1043、关于投标人资格审查的说法，正确的是（）。

A.工程设计行业资质只设甲级

B.取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务

C.判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量

D.通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平【答案】CCX10E5J1I4P9E8X3HE5N10O5U6R10U5X6ZD3A4U1U10S7S9X344、招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.开标时间至少5日前

B.开标至少15日前

C.资格评审工作开始前5天

D.资格评审工作开始前15天【答案】BCS3G3V4Y1S6X8Y7HO1N4I7P9K6Y3K2ZB9R1V7R7G1X5J745、某房地产开发公司将其拥有的房地产抵押给银行，以担保未来3年连续获得总额1.2亿元人民币的贷款额度，下列表述中正确的有（）。

A.该抵押属一般房地产抵押

B.该抵押可以不经登记即产生合同效力

C.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.5亿元

D.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.2亿元【答案】DCF4F6Q3T7C3I3H9HC10B5J9R9G6U10J6ZT9H10T5B10G6B8O146、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15【答案】ACS10S3Y6H1N3B9G9HV4R9Y8R1M10F5W4ZU5O3R10S2F9A1D747、（2020年真题）根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】DCV2M1Z9X1C1V3M8HI9J6M9S5H3R5K1ZO4P4J7D6Z6J4S448、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。

A.蓝皮书

B.白皮书

C.绿皮书

D.银皮书【答案】DCY3X1H10M1L1B5X1HC4W9U1G3O3E7H2ZN10G4M3J5G2E1R949、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。

A.7

B.14

C.28

D.72【答案】BCQ8G6F5X5G8F4N1HR3B4W8R3C2N1W2ZP1A10N8L10C8S2N150、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。

A.最低投标价法

B.综合评估法

C.评标价法

D.合格制法【答案】ACH9P7D9R5G8K8A6HQ7X8Y2G10E5G9R10ZL4P8T4Q9W2T7P951、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.约定开工时间

D.提出开工申请【答案】DCP4R9V7O6M10M4B8HQ5N10U6I4J9L9I9ZS7S1F5N8P7P3P552、关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。

A.承包人应当是独立承包人

B.承包人的分包工作需要征得发包人同意

C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包

D.承包人的合部承包工作内容均可分包【答案】BCB9T5O5O5X1H6O4HO10B6V10J7H1F6O9ZR6K6R5V8D2W4V153、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.分包人

D.工程师与承包人共同【答案】CCQ7O5H8X5W5M1W6HM4Y6G8E7U7G7H10ZQ7N3R4P9I3B5K454、根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120【答案】CCL9O8B7J8A2A8P3HD9L2A10A4E7G1O8ZN3C4C7I8Y1K2A455、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。

A.14日，7日

B.10日，5日

C.10日，3日

D.14日，5日【答案】CCK8N10C2J10J6Q6L3HT8S8B6F3D6R8M9ZN6Y7E4S5K10J9U1056、（2017年真题）工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（）。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】CCW10C3B2U6P1D8D8HQ10V5V8J4R2U3P3ZQ10M9J3J5S6F5P657、合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%【答案】BCY7F6F5Q1B2R5S9HM8T1W7P4N9P4H2ZO9I9P8P8Y4O5J658、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。

A.卖方应在每一包装箱两侧以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记

B.每件能够独立运行的设备应整套装运，但该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等可以与相关主机分开装运

C.卖方应在施工场地车面上将合同设备交付给买方

D.交付后由卖方负责卸货【答案】CCY1V3Z3J4Z8I5Z8HK5R2E4T4F5L5H7ZO4L6O7C2A5I5C259、下列关于工程最终结清工作程序的说法中，不正确的是（）。

A.监理人应在承包人提交最终结清申请单后的21天内完成核查

B.发包人应在收到监理人提出应支付给承包人的价款后14天内完成审核

C.发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内将应支付款支付给承包人

D.监理人未在约定时间内核查又未提出具体意见的，视为同意承包人提交的最终结清申请【答案】ACK4U4F7C6P8C8K9HZ9Z3L4P1V2E7F2ZF7N7O10L4Y4P4J660、某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，()。

A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费

B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金

C.每次阶段支付时均不允许扣减定金

D.勘察单位完成合同总价20％工作后的后续支付中分次平均扣回定金【答案】CCA6C8Y2M2L8G8E9HQ8R4W9U5H8B1M6ZH7K10V4C4H9T5F861、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同【答案】BCY7P3W7Q4M7Y5R7HC3M4U3W3J3L5B3ZG7F6K9A9V6U7B862、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】CCI9M3O7I10U1E5J7HB1E7I10M1H4L1L7ZV4T5C4D6A4A5Y463、（2018年真题）根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】CCX7I3J10J9R10X9I3HI2Z3S7B7F1Z5R10ZZ2E6F3M7O6B4K264、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。

A.由甲公司承担责任

B.由乙公司承担责任

C.由甲公司、乙公司承担连带责任

D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】CCZ8K2Y4L6M10X9K8HX4O2P1I1W7Y4A7ZE9A6V5S9Q6L1X565、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效日

D.签发最终支付证书日【答案】CCR3K2G2Q5W7W4C3HL2P1A9J8T4B6V10ZN3Y9K5A9W10U8S366、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。

A.施工单位

B.监理单位

C.材料供应商

D.项目经理【答案】ACZ9Z4T7C10X1C8X3HR3Y6L9D5C2L7D7ZV1N3X4O3H10R2E967、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改【答案】CCF8D3P5W10N9O6G4HC1S6N10V4X1N10B1ZJ10I4A3J10A1G6I768、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.只向监理人提交分包合同副本

B.只向发包人提交分包合同副本

C.应向发包人和监理人提交分包合同副本

D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】CCK8K6D3Z2Q5E5K4HK7E2C1Q10F9S10D9ZK10Z5Z4F1I4M10W269、初步审查和详细审查合格申请人数量不少于（）家且没有超过预先规定的通过数量时，均通过资格预审，不进行评分。

A.3

B.4

C.2

D.1【答案】ACI7Z5I10O3F4S6A1HX9V7E6L4E1S2T6ZG1Q6Z3R8D3P3H670、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】ACX5G3Y6M3T3W1H1HN3M8K5W10I3V6H9ZZ8E1H2X10T8Y8M1071、（2018年真题）《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目【答案】ACA2D10F8L7W6C5I6HD3G3W6Q8C3U4Z10ZL9O3X2L1H1G4P372、甲单位与釆购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价釆购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。

A.甲有权拒绝向丙、J承担责任

B.由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理

C.由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同

D.甲对丙应承担付款义务【答案】DCA1L9V5F4X2F10W6HQ10L9J5E2U5I7G3ZS1Q9M8M3Q1T6W373、（2019年真题）设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成实际任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】BCC4X2B10L2D10Z5W8HA1D3C1J3S9D2F3ZD1V8S6O1Z8V6R174、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】ACQ10L3D4I3W6F6A10HG8X9H9C7I3X2U4ZR1Z3S7D6C4J6Y375、（2017年真题）采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价【答案】CCW6A2A6V10G8P3O6HZ2N4X2Q3H7Q4H7ZA3M9F1O9Z2J7Y576、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【答案】BCY5N9A4W5S1E9L2HU10M6T6N10B3M1V3ZN6O3Z8X2B2J2N677、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。

A.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保

B.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

C.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

D.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保【答案】ACZ6Y8T5D4S6M6D7HY10Q6X7C5F10A9E5ZY6S9S10H9S8D3U1078、合同管理贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的（）

A.偏心

B.大纲

C.细则

D.核心【答案】DCO9E4W3U2M1E8M1HH2R8X7M1P3L7B4ZA2L8E3P9K8P1N279、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。

A.承包人

B.发包人

C.分包人

D.监理人【答案】ACR3O2G4N3E2P7Q6HJ9Q10B6G1Q3G2R6ZN8R1X7Q9K4M3C980、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120【答案】CCP10T7W8L10B3A10T4HH2L4M3X7S4N9F9ZZ1W10X2U8B8U4V881、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。

A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.监理人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】DCI5J6R1A5S2X1A2HJ2I5A5K4T9I10S10ZY7P9N3Y3L10Y4H382、根据《招标投标法》，投标人可以在（）期间撤回标书并收回投标保证金。

A.收到中标通知书至签订合同

B.评标结束至确定中标人

C.开标至评标结束

D.提交标书至投标截止时间【答案】DCQ1L6U8D9B2U4L6HV7M9B10Q3W8E10K6ZH1L3B3S3E6E6J783、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）

A.质押担保

B.抵押担保

C.保证担保

D.留置担保【答案】CCE9L5L3U8F1U10X5HC5K5Y1G3I4Y9E1ZD8P4R1F1Z7E5L484、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。

A.按抵押合同签订的顺序清偿

B.按债权比例进行清偿

C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿

D.以银行申请清偿的先后顺序清偿【答案】BCW3I9L5U3D2R7J10HV10C1S1M1I2E7G7ZZ2O1Q4E10Y10K8I1085、在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。

A.监理人，14天

B.监理人，21天

C.发包人，14天

D.发包人，21天【答案】DCG3Q6O10S9H5N10A7HR8K10G1S5Y7B8M8ZH4K10L10T9X4P9V486、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。

A.罢工

B.法院判决

C.行政行为

D.仲裁机构裁决【答案】ACL1L6C3D7D1V4K6HO8D6H7Q9R1A6G2ZP10V2L10R6D1O7X1087、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失【答案】ACZ3A8O7Y2Y1Y8R7HA3A4Z2U1H3G9L8ZO5S3F7V2V10Z5Q188、下列FIDIC标准施工合同文本中，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同的是()。

A.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工分包合同条件》

D.《施工合同条件》【答案】CCA8T9K4P7Z9E7D2HE10J2U2K2L7N10G2ZA8B3I2O9E1A1D689、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过()天。

A.28

B.21

C.14

D.7【答案】BCI6J8D5S2U10U5S2HI1B1A8A3T10E10X10ZW8W5P8L9Q9J10I490、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。(部分相关知识点新教材已删除)

A.GMP为合同承包总价

B.节约的GMP全部归CM承包商

C.节约的GMP全部归业主

D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】DCH8B8O2F6D2K6V7HQ1L2V7U1I10C1S8ZR1O1Z2M6M8V1C1091、依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为()

A.发出终止合同通知，通知到达后的第14天合同终止

B.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，合同终止

C.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35天内没有答复，合同终止

D.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通’知，第二份通知发出后42天内没有答复，合同终止【答案】DCQ6I4T7K2I9D10V3HU10K4R6M8B9S3N8ZW2H1A2K2E7Y7H592、（2018年真题）根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】ACC7X2X9H8N1I4R7HC5Q10V1Q3Q4H9I6ZN1H5W9Y7I2G7V893、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.发包人，承包人

C.监理人，发包人

D.监理人，承包人【答案】BCA10N5T10L8V3C9S6HB2Z3D7C4C2J2Q3ZK10O5V2R1E3O3X294、建设工程设计合同，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.14

B.30

C.60

D.90【答案】DCL4K1X10M8V6K9D6HE5T8N3Z1H8O9V9ZC8M1I3Q4Z2O7D395、下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议【答案】CCB5T8I3P5P7T7M10HP4T6K10M5J2P7Q7ZH3S2K2J5Z10H5L596、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】CCH1P6N4N3B3Q10W2HG4T5U2T5B2K1L5ZN8E6I2Z3Z9M3Y697、关于竣工阶段的缺陷责任期的说法，不正确的是（）。

A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算

B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前

C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长

D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人重新进行合同约定的试验和试运行的全部费用应由发包方承担【答案】DCY4R1Z7B3W4V10T6HZ8F9U2I2J3A4Y10ZP8F2R5M7F7F8S498、按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是()。

A.工程验收通过

B.承包人送交了竣工验收报告

C.办理完移交工程手续

D.发包人支付了竣工结算款【答案】CCI10P9B2S5T9R6Z6HY10C5Z7I7M9R2I5ZP7Y7T2H6T5G7U799、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。

A.全部消灭

B.还有75万元

C.还有125万元

D.还有160万元【答案】DCE3R5N2F8B10N8K6HM6G3A4E10M7C9S7ZM8L1A1G6V6Q4Z10100、公开招标在开标时，应当由（）。

A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加

B.招标监督机构主持，投标人自愿参加

C.招标人主持，所有投标人均应参加

D.招标人主持，投标人自愿参加【答案】CCA6L7W10O7F6C7S6HO3T4W6F6C5N8F6ZI8I1E10O7T9G8M7101、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对（）提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试【答案】ACJ9K1K5S9R2N7G7HD5P2N6D6O4U9G8ZO3X2R1Q10B4V6J1102、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()

A.4500元/吨计算并追加违约金

B.4000元/吨计算并追加违约金

C.4500元/吨计算

D.4000元/吨计算【答案】CCH8X5D8P4L1C8Q9HL6Y2E1R8G2H5Z9ZM9L1X3J5B5T7H1103、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（）。

A.同意承包人的暂停施工请求

B.不同意承包人的暂停施工请求

C.须继续等待24小时方是规定的回复期限

D.必须马上复工【答案】ACF1J9C8Y3H8A10U7HC3J4D1R4M6Y5T10ZH4B5M10V5J4M10S8104、履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的()。

A.5％

B.10％

C.20％

D.30％【答案】BCE7O3W6C8R10R6H4HB3L4O6J5E1T3D10ZU1V10P7X6U9E3W5105、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场【答案】ACO1O3R9V8E1Y2O5HQ8S1T5N7P6P2G3ZW7S10P7B8O9C4U9106、关于抵押物的说法，正确的是（）。

A.不能是第三人提供的财产

B.只能是债务人提供的财产

C.必须转移占有

D.不必转移占有【答案】DCI6X4S5B1B1B3G2HQ5G10Q5O2I1E8W7ZM10Q10X3U6A2K9Q8107、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】DCU5O4Q10C7Y7N1F5HF3T5F4J5C5I4V3ZE1N10X6U6I2S3V9108、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。

A.发包人承担

B.承包人承担

C.由发包人和承包人分担

D.发包人和承包人均不承担【答案】CCU6Q9B7S5C9E5V9HX7G9E4H2J10E6H7ZL1Y9R9T6M9L6D3109、采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据【答案】CCT1H7F8V9K7P4F3HA9Z10J7J8I5J6Z4ZO1Q8I3Y4G6W10I2110、下列关于标准设计施工总承包招标的说法中，错误的是（）。

A.包括设计要求的质量标准

B.招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成

C.项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格

D.招标人给予未中标人设计成果补偿的，有权免费使用【答案】BCQ1A6M5Z4W5E2O2HK10W2J10C2N9B3S6ZC3U7C2M2S9V10A8111、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同

D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】CCC5V9I7L2B1C7N1HY7P5V6V2U3M7Z6ZE1S3O5Z2W1E10N10112、保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。

A.合同严密性、完整性评审

B.与产品或过程有关要求的评审

C.合理性、可行性评审

D.合法性、合规性评审【答案】BCY7D7G9X10D9E2Z9HD2R5W5K3F7V5A9ZJ3I9Q3J3M4U6D1113、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。

A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任

B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人

C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意

D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】DCJ5L4T10T9K4M10I5HB5Y4A5L1W1C9H7ZZ8K6S9U2N10S7N8114、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。

A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止

B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止

C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束

D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【答案】ACY5C9H5Q2J7A5X6HC9S2O3L7A4Q5G1ZR9W10V9P3T5B2U3115、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。

A.施工期间

B.竣工验收期间

C.缺陷责任期内

D.合同有效期内【答案】CCL5D3S2X1Q10P7N2HL6D4C9V6O1O4F4ZA3K4C4C10U1I2D3116、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试【答案】CCB3T4U7P8B10V2L1HM4R1T5U2R1A3Z9ZC10C7M10P10A2K6C2117、关于承包人现场查勘的说法，错误的是（）。

A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘

B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险

C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任

D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责【答案】CCA4N1H4T6E2W4B7HR7S2U10Z7R9S10G5ZY3J9C8Q4O8J6W10118、在中小学生的食谱中，每份午餐提供的钙应保持在（）mg水平以上。

A.300

B.200

C.400

D.500【答案】CCE7T3S8R5I8S10G10HJ9P3U4A9X3R3R10ZE8K8U6X10W8P4K5119、(2018年真题)根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人【答案】BCW2I6E2W5F2D2M7HZ10B3J5J7A8J2T6ZL6V2D7K4L6H8V5120、取得工程设计专项资质的企业，可以承接（）。

A.本专项相应等级的专项工程设计业务

B.各行业、各等级的建设工程设计业务

C.相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务

D.本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务【答案】ACB10V10Q4O9B10J6W10HX9P1C3I10V9O7A5ZU10U3U2O5K2U4A2121、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还【答案】CCO5B2S9W8D7X10V6HZ9F9Y1D1X9J10W2ZV8L10T6K3J5T10B7122、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。

A.①-②-③

B.③-②-①

C.③-①-②

D.②-③-①【答案】CCP1N1Z4D1D10Q6D10HF6W1H9F2D6L10B10ZB2A5D3O8T4J5D2123、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）

A.未经发包人批准，监理人无权修改合同

B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理

C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明

D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准【答案】CCX10K1Z5H5U5V9D2HB10L10M4D6F7V9C3ZB1X9M5L3P6D6B2124、FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见【答案】DCJ6K10T8G7D5O3A2HF6Y10M10N6P8M4K7ZS3A10E4P6B3W5D2125、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日【答案】ACU6T10L7Q9D1P5Y4HH3F9P3G9D5O2Z8ZY5F3G1X5E10V5M1126、膳食调查报告主体内容不包括（）。

A.居民食物摄入状况

B.居民能量和主要营养素摄入状况

C.居民的体格状况

D.居民膳食结构的评价【答案】CCL7E9Y1P10K9Z6P2HX5C8I2R4C4V8Z1ZK8K4E1E10V5U5O1127、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标【答案】BCO8C5V8F6K2Q10N3HJ2F1K1M10X4Z6R7ZY7Z3B2F1F3Q4Y1128、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】DCJ2F9W6X5F3Z1O10HJ6L7G5A7R8X3C8ZO10W3M4C10Y7E6B7129、在大型工程设备的采购招标招标文件中，针对标准文本，提出本次招标项目的具体要求的文件是（）。

A.投标资料表

B.合同条款资料表

C.货物需求一览表

D.投标邀请【答案】BCL10L7D6G5Q8L4V8HT10G3B2F1T5G4F6ZJ7X9O2C7V7E7R6130、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是()。

A.自然人

B.项目经理部

C.设计事务所

D.监理事务所【答案】BCP9W7B1P3O2N6B4HM10Q1H2Z2X4T8V10ZT4U7W4M6C1J10U3131、根据FIDIC《施工合同条件》保留金返还承包商的方式是()

A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还

B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还

C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

D.工程师颁发履约证书后一次性返还【答案】ACZ8G5J2W7I7D4Q9HQ1M2T2G6T4B7G9ZB1B10X5D4U6C5G7132、施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而（）。

A.增加的费用和工期延误，由发包人承担

B.增加的费用和工期延误，由承包人承担

C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延

D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延【答案】ACP8S5O5F10T9O3G2HN9I8P9X10L9O6U10ZX9D10U4X10J8X7E2133、3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）

A.3月5日，3月20日

B.3月20日，3月20日

C.3月5日，3月5日

D.3月20日，3月5日【答案】DCX10O7Z1Z9J4O7X4HD9K10Y3H3Q8Y7O3ZF7U3G1J7F8R1C5134、风险型CM合同计价的方式是（）。

A.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价【答案】BCD6L8I6C7I1N9H4HL4A3U8I7X1S8B1ZR4F7Q1X8K8M1C10135、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()

A.招标公告

B.资格预审合格通知书，

C.投标书

D.中标通知书【答案】CCM2Q7E10F6Y10N7R8HL5C1J6P4C10A7Y9ZM3N2D7P5C3D1Z6136、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【答案】BCX2M3C9S9M10V3D9HE1I2G1K7C6T3F5ZF10M3F8M4A8W4E7137、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理【答案】ACI9P9N4N7D9K7H9HG1O6M7U1M3Z1B8ZY9P7S3F7U10X1X6138、下列合同文件中，列入《标准勘察招标文件》合同附件格式的是()。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.协议书、履约保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.协议书、投标保函、预付款保函【答案】BCH8U6K7X1K4Z10O8HZ6B7W9R2M3T4U5ZU9A8A10W4B9Z3C9139、符合公开招标要求的是（）。

A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

B.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标

C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

D.对于单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购【答案】BCH1L6W2Q10A1M7D5HC10X6X3U5M4M8X3ZV3H6X6Y5L7C9E5140、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.合同责任复杂

B.建设周期长

C.可以增加设计变更

D.可以减少承包人的索赔【答案】DCT4M7P3G10X3V9C3HU9Y2O1V9J4D3J6ZZ10N5Y8H6B7F8C3141、（2013年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人

B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

C.医院可以作为保证人

D.公立学校不得作为保证人【答案】DCT8E4H6U10Z10B2R9HP9C8I4H2F1H1E6ZI6P5Z3L7Y10Q5H8142、以植物性食物为主的膳食结构存在的问题为（）。

A.能量过剩

B.易发生营养缺乏病

C.易发生慢性病

D.普通家庭一般不容易做到【答案】BCM8P8Q1G5F2U5M2HT1V6G5Y7Y6M9R8ZO2Q9M7G7H8G9J5143、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高【答案】BCT1D3H6L4S9S3U4HW8U4N8L7S6S3L8ZX3F9E5I1F2F9J1144、缺铁性贫血的病因包括（）。

A.铁消耗增加

B.膳食铁摄入不足

C.铁吸收少

D.运动量大

E.膳食铁摄入不足【答案】ACD9Q4F7K5X6Q2C4HW7N3X8R1Z1U2U1ZJ5P3A8E3E3G10R1145、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元【答案】BCR7M6T9W3T5R6B10HE5K1I10Y1I10F2X9ZQ1G10X1U7S8G5W3146、在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑（）这三项因素。

A.安全.服务.成本

B.安全.风险.成本

C.风险.服务.成本

D.安全.服务.费用【答案】ACT7O2T8W6T3J9H9HL9M10Z1I10E10L10Q10ZF3Y8I4X10J6J4F5147、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()

A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费

B.损失严重的应向发包人支付赔偿金

C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额

D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】CCQ4B6K10Y8R8J10P3HC4Q5W1Q10I4Q6Y2ZG5H1D6Y5N7Q4F8148、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()

A.工期顺延、给予经济补偿

B.工期不予顺延、给予经济补偿

C.工期顺延、不给经济补偿

D.工期不予顺延、不给经济补偿【答案】ACP8G3W3M7D6U8S4HW5Z4J1O2C4N6E7ZA9E8U9S9H2L7R9149、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.在标的物交付之前由买受人承担

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【答案】ACF10T4N8K8E10R10Y9HO9A2I4O2Z3T3L9ZK4C7F6G2U1D2W3150、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是()

A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险

B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间

C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响

D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输损耗，提高仓储能力【答案】BCV7N9G4A2V1F2Q7HY5G10B6Y3A6F10A7ZJ10H9K5K2P10S3L7151、下列法人中，属于特别法人的是（）。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.农村集体经济组织法人【答案】DCA6G2Q2M5B10W10E6HM8X10D5Q8E2Z10F7ZA4K9R8F3E1I3J9152、下列各项中，不属于担保活动应当遵循的原则的是（）。

A.平等

B.公平

C.公正

D.诚实信用【答案】CCK7R5V1F2V10G4E7HT3G4Z6I7T9D6Q6ZN1W10S6L6B2G7S5153、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中末发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【答案】CCU9R5G1N5N3V8L5HQ5Y7H6E9T1K10E8ZK4Y4F4V6V4S8H2154、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同【答案】ACR6G6X1S7T4Y6F3HU8Q2F7X4P9E4P3ZB3O6Z5K9C8A3A10155、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】DCV2O4L3E8B6W2U5HJ1P9A10W5V5Y4O9ZQ4G8W2D6C8N4Y1156、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（）。

A.勘察单位必须具备法人资格

B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同

C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书

D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质【答案】BCB4K2C7U7N7A8Q5HW7K4X1S7A10B6G10ZY9A8Y3Z1B1N4G8157、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元【答案】CCA5Y10Q8J5K10S4J5HZ8D4N2S9O5E7A4ZG10P10U10O5H7Y7F5158、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A.招标代理机构

B.招标监管部门

C.投标人

D.招标人【答案】DCI10U4T2D1H4I3U3HG8B1E5E4X7S1O5ZS2E5U5Q5F3Q1X6159、依据担保法规定，可以作为保证人的是（）

A.幼儿园

B.医院

C.企业法人

D.国家机关【答案】CCE7B9C3I1S7Z7L7HF4D5A6J1F3J7A6ZM3C7L2J10R6F6W4160、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。

A.应按工程量表中规定的方法计量

B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定

C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费

D.当地有惯例的，依照当地惯例计量【答案】CCV7P10K7S6D5S1T7HO6P8J8H9F10Z6I8ZI5I2S5L8V6E4G3161、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务【答案】DCP8J8X1H10X2R1L8HT6S10D1M2P1K7D9ZV4Q7H6B10W10M1G10162、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的（）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.8

B.12

C.16

D.24【答案】DCC1F2V1V9I4D10Z5HU9M9J9J7C8D9M5ZK8K8H10I8K9B4H9163、关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是（）。

A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付

B.由于工程建设的工期较长