2022年设备监理师考试题库深度自测300题（易错题）(河北省专用)

《设备监理师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据《专利法》，发明专利权的期限为()年。

A.10

B.15

C.20

D.50【答案】CCE9D4G1Z7S10C7L3HN2Q4C3H1K9B5C5ZB9K8W4I2Q10F5W32、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。

A.英语

B.法语

C.世界语

D.合同规定的交流语言【答案】DCV5U10R10W7L1X1G1HH3R5J3L4Q7F3W8ZS3Y10B7D9U1D7E103、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在()天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCF5E5D3C6C3Y6T6HS9V5A2P3I6A4S1ZE6D6R3R2S9E8I34、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同【答案】CCK4V9D10O2I9Y9X7HY7D2C7U10E1T10X6ZP4N2V1W7Q1Y2J85、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。

A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满

B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满

C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止

D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断【答案】BCH4S10N8T2I7V1A5HB8P1H8R5H3H10V9ZN5Q3E1L10S7B6V66、根据《合同法》规定，招标公告属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.再要约

D.承诺【答案】ACW6O2Y7V6L3S2R10HF1X2Z2Q9C7I2I7ZF2F8X7N8Z8B5V17、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。

A.同时开工、同时竣工

B.同时设计、同时开工、同时竣工

C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】CCL6K3A7B10L3V3G8HR2R9D8P9G2K9E10ZE8B10H10Y3A1M2F18、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是()。

A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的

B.债权人下落不明的

C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的

D.债权人主张提存的【答案】DCL10K8I3M4H4G4Y10HA3T10H5U3N6U2D7ZP1V1R1L8A10G6C29、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。

A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬

B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责

C.承揽人应就该部分工作对定作人负责

D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作【答案】CCX2T2D6V1U10C7S8HA2K2Q2G2S7K5Z5ZM1I4J9E4W9T4L810、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。

A.出卖人

B.承运人

C.买受人

D.出卖人与买受人【答案】CCU6W3O5K2T5F1F5HE1E10O5U1C2V10P7ZO2E10G6N8E1A7T111、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。

A.工程通过竣工试验后

B.业主接收工程前

C.承包商收到履约证书后

D.缺陷通知期届满前【答案】CCX1V6Z5O8G2P1X1HZ4J2L7A4R6B3D2ZB10K8J3W4N6Y9Y212、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，()。

A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额

B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额

C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费

D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整【答案】CCX9O6A6O10S3C2U7HI3J8C8W10T5C4E4ZH9K7S7Q6W9T7Y613、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。

A.承包商提交履约担保后

B.承包商收到中标函后

C.工程师发出开工通知后

D.双方签订合同后【答案】BCL1Y10L8U3N3P7R10HQ4J4P1C2V5X4K9ZP7U5C5S6I2D9Z214、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。

A.纠纷解决方式

B.免除保险人责任

C.保险费用收取

D.免除投保人责任【答案】BCI3P4M1G10D3C6G4HM3I8H8N9N9B9V6ZF7L7Y7A5T8G8H615、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】DCD4P6Q1V10Y2L4L1HF5W8Y3Q10D3W9T3ZM9I8C4A10U2S8G616、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】ACA2B1L10I5T1S6G1HG7Q10F10J1Q1U2D5ZO1F7Y2J9W4V1E617、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。

A.修补质量缺陷

B.结算预付款

C.设计交底

D.裁决合同争端【答案】ACL4S2G1A4P10E9P2HR1C10W5R5I6T6Q4ZX6C5Z4X6Z3W4I418、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和约定解除

B.违法解除和合法解除

C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除

D.行政解除和司法解除【答案】ACF6T1J9Z3Q10H5Y7HA4G2E4G4G9S3F3ZQ1X4Q3F7B8H4L119、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照()的计算方法，支付逾期付款利息。

A.合同约定

B.买受人提供

C.银行延期付款规定

D.法律规定【答案】ACG8P7W9B2O4Q8A8HV5K6F1U5Z6P2S7ZG9I2Y2C5T4T3V220、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。

A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价

B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价

C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价

D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】BCX10S6C10J10E5P5M2HX10A4E7T1Y10Q5U10ZF5V5G4O6T5J7P521、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。

A.总承包单位

B.总承包单位施工负责人

C.分包人

D.施工人员【答案】CCX5E7P9M2K10G5J5HW7Q5S7U6C9N7H10ZS3U7S9Q2W2B10O422、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指()。

A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润

D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润【答案】BCC7J1J3O1U5W1Q5HQ1S5O3L1W2A5K9ZJ10H1X6K2Q10I7D523、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。

A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的

B.交由承运人运输的在途标的物

C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的

D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】CCK9X7W3Z9D2U6K2HZ8N8D1G3Y7U9S5ZU1S7K7H8J8H9W224、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。

A.乙公司

B.甲公司

C.邮电部门

D.双方各一半【答案】BCA7W1Y4U6B4M2B5HJ1Z10D9C5O8B8Y9ZM10J5Z9M1Q7S2D925、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是()。

A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果

B.设备承揽合同是要式合同

C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同

D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同【答案】ACE5P9L2K1A10A3X5HV10I7J6P7O4M9J2ZK2D1V2W10M4T2K526、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任【答案】ACR5L8V6Z6Z1S4V9HF5J8M6L6N6F8G4ZG3P9L10E7E1X7T927、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。

A.委托人不履行合同，无权请求返还定金

B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金

D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】DCC6T5G4N8J10U6M1HL7D3Q9R4S7R6Z8ZK5M5F6E3Y8H7E928、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。

A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

B.投标人须知、招标资料表和投标保函

C.投标人须知、业主要求和设计文件

D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】ACP4N4T4N4J2Q1D2HH1I3U6T2J8P4I7ZL10U5W9R6Z3H9X429、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。

A.开工日期起到颁发工程接收证书止

B.开工日期起到颁发最终付款证书止

C.基准日期起到颁发工程接收证书止

D.基准日期起到颁发最终付款证书止【答案】ACU10H7D4L6L10H7M5HA5R7X9N4A1N6E7ZH3T4N4S3Y4J5V230、下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产【答案】CCE4I2B2J5R5B5V5HA7I6N9A1T8P8N9ZC1V3U6W4Z6C8Y531、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。

A.本单位安全生产管理人员

B.政府安全生产监管部门

C.本单位

D.本单位上级主管部门【答案】CCC10C4C6Z6C5Z3T4HT9K6Z1B10H6P8W3ZQ6D7K10H2P10L5V532、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。

A.14

B.28

C.35

D.42【答案】DCG8H10W2N2N6J1K2HG10W4Y8X2W1J7N9ZJ5H9A2S3W6I2L233、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】DCA10L7I10B4E8Z7T8HP3I9H6I2Z5F3C1ZW6E5I10Q1B4V6Y734、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是()。

A.增加人员投入

B.变更工程设计

C.加大资金收入

D.调整合同计划【答案】BCB5A7O6P2J9R5D8HJ4U4X1S2D9C5E7ZY2G7Y9O9D5I10M735、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准【答案】ACC7W5W3B8C8I2P8HO7U6H9Y8N1Z6I7ZV5E3O4J7D9H10I136、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。

A.安装拆卸工

B.钢筋工

C.专职安全生产管理人员

D.项目负责人【答案】BCH4D6Q3C10W8N3W10HX9U1L8Z7G3F10R7ZS7J2O2R2S5Y8N1037、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。

A.投标保证金不得超过投标总价的2%

B.招标人不得挪用投标保证金

C.投标保证金不得以支票形式提交

D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天【答案】BCP2F10F1U9K10N5N4HU5S3D1S6T2E10D5ZB7K2Y1F7U1R3T338、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。

A.开标前

B.提交投标书时

C.开标现场

D.确定招标人前【答案】CCJ5U10J2N7U7P1O7HD10N8Y4Z1T5A4S2ZY2B7E9B2J7I10F539、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。

A.监理投标书

B.中标通知书

C.专用条件

D.协议书及附件【答案】DCN7B3P3T9Q7A10S9HH3F7A5I10O8G8R1ZY2K1P1A7S8V8E340、公民、法人或者其他组织对下列()事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。

A.行政立法行为

B.国防、外交等国家行为

C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理

D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决【答案】DCL7X9O10I3U6T7Y1HW1V8B9T5A5J6L7ZW6K10V10G5A1G9Y441、设备工程安装合同中的性能验收()。

A.由采购方负责，供货方参加

B.由供货方负责，采购方参加

C.由采购方会同监理人员一并参加

D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】ACH2S9E4R3D2S10Y2HC10K2J9E4F1K6P4ZM10U4W9X2Z4J9K842、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是()。

A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底

B.世达公司自行选择了招标代理机构

C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准

D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单【答案】DCR3C5Y10F3B7I8G3HM1B1E1E1L8L8C10ZR6F3F5O5Q9U4K543、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照()的计算方法，支付逾期付款利息。

A.合同约定

B.买受人提供

C.银行延期付款规定

D.法律规定【答案】ACG10Y3V6Q8D2L10N3HM7N7Y1P4P2T5T9ZI6L6B4L8B4I3M544、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是()。

A.工程师承担风险，承包商承担费用

B.工程师承担风险，业主承担费用

C.承包商承担风险和费用

D.业主承担风险和费用【答案】CCG9O7F1A5N6B8O2HB5V3X5H4D1V10E3ZP5H6Y10G1S3Z4Z545、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。

A.撤销事由发生之日起1年内没有行使

B.撤销事由发生之日起2年内没有行使

C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使

D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】CCI4F4W2J4Q10T5P10HP9L2M10N9B8Q6A9ZU5A10L4F9K9T6D446、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准【答案】ACC2L8F5E7Q6E10J1HI1X2W6E9R7X8O10ZB4I7L7Y3U9O7S147、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】DCQ10V10S4K6J2K10U1HR9B8A3Z3S4R3N2ZZ3U6Y10H2F5D3X848、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是()。

A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权

B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失

C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人

D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】CCK5V9K6B5V10Q5O6HY2O4I4R4Q1I5C9ZP2E1R6O7I8H5V249、设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件【答案】DCR10K2M1S7B1F7B8HA4E2M1Q4T1H2O4ZC8I3W8L9K7E5Q350、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。

A.合同法

B.合同条款

C.招投标法

D.政府采购法【答案】BCH2K2U8U2J4P9H3HT5H6R7W1O5K8L4ZQ1Q8N1G1Q6B4O851、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。

A.法律规定

B.合同约定

C.买受人要求

D.出卖人接受【答案】BCE10M2S10D1I7Z8E8HC3I1X5X6L1Q9Y3ZM8V3Q5T7U8Q10I1052、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。

A.安全生产监督管理部门

B.煤矿安全监察机构

C.劳动监察主管部门

D.建设行政主管部门【答案】DCF8N6T8D4Z4X2C9HQ9O7H1J1Q8I3R4ZY1T5V6I10L5T2X753、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告【答案】CCI5F4M6R2H4Z9X9HM4I3I4Q9O9Q4L5ZO1W5M3Q6N2X4K154、合同法律关系的内容是()。

A.权利和义务

B.权利和责任

C.法律事实

D.法律行为【答案】ACK6E5S4A4Y1O1R1HB6X2G9H1R1O3K4ZA6R4W10P9W6Q9C155、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。

A.技术资料

B.商务资料

C.合同专用条件

D.合同补遗【答案】DCX10P3R1Y4I2L10H9HR9H2H10D2J3E4D6ZX7M2J4Z6E6E7X156、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】BCM10Q8E7Y2Z1Y10T6HF7G3P10C10S8J8Z9ZK3I5Z9Z8H2S9H257、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力

C.当事人可以通过调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】CCX1W6S2O4B2I2Y3HE8E3O4F7L10Z9V10ZO7O6L9P1W10I9P558、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCD5M2X2Y6X5A8E9HA2Y8Z1O9C1J10V10ZU4K4O2U2X8F9S259、下列有关合同解除的叙述，错误的是()。

A.合同解除包括约定解除和法定解除

B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力

C.当事人协商一致，可以解除合同

D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭【答案】DCX10Q1P3O4I5B4Z1HN5I3V2M10H1L6A3ZV1I3Q6I9M10X9S660、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准【答案】ACB7V3H7J1Y3P6Y10HU8S4N9O7M10J3F2ZZ3R1K10S7U9Z2N861、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。

A.意思表示真实

B.行为不得违反法律

C.行为人具有相应的行为能力

D.行为不得违反社会公共利益【答案】ACQ8U4S2T10P10L10E1HE9V4A9K2K4A4Z3ZN10F4A5F3N9H4V662、业主可以使用某部分工程的条件是()。

A.工程师为该部分工程签发了接收证书

B.承包商完成了该部分工程的全部施工

C.已经对该部分工程进行了竣工试验

D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】ACA10T8D1H9U1B7X10HU8I8Y2W6F3D5T4ZE8A6X10E3C9P8J363、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。

A.尚无合同关系

B.合同没有成立

C.合同已经成立

D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任【答案】CCU7J7T4Q5T3A7V5HE8Q2C10J7K10U9B4ZJ8T4N2S7U9X5Z564、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，()。

A.违约方可以选择适用违约金或者定金

B.守约方可以选择适用违约金或者定金

C.双方可以协商选择适用违约金或者定金

D.违约金和定金可以同时并用【答案】BCC5C10V10V1T9U7F2HV2I4D3Y10G1T8U8ZA1N10P8R8O9E9Z365、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理【答案】CCT2U1C7L8V7F5P2HF1K8K1Y6K4X8F1ZD7H9L3V6M2U9U166、根据《物权法》，物权分为()。

A.所有权、债权和用益物权

B.动产物权、不动产物权和权利质权

C.所有权、用益物权和担保物权

D.抵押权、质权和留置权【答案】CCE2Z5Y10H6W2M3A5HI1J8P9B7K4X7L8ZH1C6C2A9Q1L8U467、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是()。

A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果

B.设备承揽合同是要式合同

C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同

D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同【答案】ACH1L9L6L9K5Z10F3HL1C6C5A9G8Z4U7ZJ9O7U9G8R6G8K768、下列关于设备采购合同中出卖人逾期交货的叙述，正确的是()。

A.出卖人支付违约金或赔偿金后，即免除提供设备的义务

B.出卖人支付违约金或赔偿金后，买受人表示仍需要时，出卖人应继续履行供货义务

C.出卖人支付违约金或赔偿金后，还应继续履行供货义务

D.出卖人应支付违约金，违约金不足以弥补买受人的损失时，买受人还可要求其支付定金【答案】BCS5V5M1I4P6B6U7HR8O5V5X10S8P2M4ZU8F3P2R1K2Q7G969、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。

A.国际商会

B.中国商会

C.中国国际经济贸易仲裁委员会

D.FIDIC【答案】ACN9T9T9E5C10N4W4HF10Z9S10A7Y1K3R7ZH8W9L9L1W8H5J1070、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】ACT5Z2Z7U2L10S5O9HB5T2C10C1S3H4P9ZO3M4T10W9W6L5D971、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判【答案】ACS5B3F2I9K9I8Q5HY7U5X3O7D5T1Q2ZY6D1B10T3A2P3U572、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】DCQ9U8D1R5W10A7D10HV3D10I5A5K2H2P3ZM3J9P1K3P3W8M173、根据《专利法》，发明专利权的期限为()年。

A.10

B.15

C.20

D.50【答案】CCS7Q8Q2T9N5S7I9HT9O3N10P9X3E10P3ZC8A5D5I1V6F10H374、在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。

A.财产关系

B.人身关系

C.支配关系

D.生产关系【答案】ACE1Q1Q2Z9B6J7O4HY10U2L5W5B8K1A10ZW6A1O9X5P10E3W775、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。

A.乙公司

B.甲公司

C.邮电部门

D.双方各一半【答案】BCR9Y10V6Y1P3K7J7HK6I6V2Z1M1G1S10ZA9I2O6Z9U7R5Y176、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.50

B.100

C.200

D.300【答案】DCD6H5Z4B7G7U7U3HB8W5M5I2D3N6U1ZI8Y8A8Z5D9X2I677、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是()。

A.发明专利权

B.实用新型专利权

C.职务作品著作权

D.商标专用权【答案】ACY1P6S8J3E5D7E8HF7O8T3Y5U6J10C2ZC7T6C4C8P2I8I178、根据《民事诉讼法》，证据必须符合()要求。

A.真实性、合法性、客观性

B.合法性、客观性、公正性

C.合法性、客观性、关联性

D.真实性、关联性、公正性【答案】CCM7S1D7E5E6M6U8HH2J7Q8K6V10B9D7ZI1U2Y3D2C1B1A679、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是()。

A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的

B.债权人下落不明的

C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的

D.债权人主张提存的【答案】DCB4C8B3X5H10X8Y7HP9S3F5T7Y9P5F5ZH8W7H7K1E8N10C880、设备工程安装合同中的性能验收()。

A.由采购方负责，供货方参加

B.由供货方负责，采购方参加

C.由采购方会同监理人员一并参加

D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】ACG8J4D2F9Q4N7T3HV3G6D10M3E1T5N10ZV3X4Z9X3V10Z5Q581、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。

A.合同订立

B.甲提出撤销请求

C.人民法院受理撤销请求

D.人民法院判决撤销【答案】ACQ7I3O4N4X10H9L4HR9K4Z3E1Y7I3K5ZA10H8Q3E6L2B2Y782、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。

A.乙公司

B.甲公司

C.邮电部门

D.双方各一半【答案】BCX6N9U2R8P9M5E8HR2Y4O8V1E1F7M1ZR6F4X9Q3X3N5K383、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工时间届满之日

C.签发接收证书日

D.签发履约证书日【答案】DCD1G9C10F5D10B8P2HZ8K10D7Q5B1N9N3ZG7D8P6Z9I2D9W484、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。

A.修改施工计划

B.解除承包商根据合同应承担的责任

C.在工程进行中向承包商发布信息和指示

D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】CCN1F5X1N7S10O10K7HY1E2E3W5N9Z3A2ZB6F7Y9L3H1B7B285、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向()提出申请。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院负责安全生产监督管理的部门

C.天津市人民政府建设行政主管部门

D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】CCZ10H10R10X6P4F8E1HL3A6Q4Y3K4R8Z2ZG2F5D3P10K1Y2H986、根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由()承担。

A.乙

B.甲

C.甲、乙共同

D.甲、乙按比例【答案】BCO5O8Z4J8Y1J2Z8HL4R8F2K1Z10Q3Q8ZA8Y1X9D8F1Q6C487、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是()。

A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用

B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担

C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用

D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担【答案】BCL4L5I7U7Z10W4D5HB7W7P7I8U1Y10K10ZE5V2Q1R9J5Z4U988、每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。

A.合同管理部门

B.财务管理部门

C.合同执行部门

D.技术管理部门【答案】ACN3C5P10G7Y3E9I1HF8C4T10G8V10N5S10ZY3Z5Y9A7Q5C1A889、国内设备工程合同的生效时间是()。

A.经公证

B.经批准

C.双方对合同条款取得一致意见

D.双方签署【答案】DCF6U2R5Y1W1K9E5HZ9O7F3J9P6I1E6ZM10B1M4U2X7W8O1090、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。

A.工期延长

B.相应费用

C.合理利润

D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】DCR5O1S4Y8V4W2I5HU1P6K1O8C3L5I7ZH5A6T2I6P3L1B291、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行【答案】ACQ6F2Q8S1N6G2A3HH3F5F7Y5E5O10Y10ZX1V5G3R3Z8S10F792、根据《劳动法》，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的()支付劳动者工资报酬。

A.100%

B.150%

C.200%

D.300%【答案】DCK6K5Y5C5V10H6N10HM9L5Z1T5X6O1Z6ZM9A6R1J7Q4D6W993、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。

A.评标委员会未组建

B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为

C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持

D.投标人对开标时间有异议【答案】BCV7N3Y9Q3S8X7N2HV9V3H1H2Y7D7V9ZA2V2P2A3Y8W8C994、甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.有效

C.可变更

D.效力待定【答案】ACI7A5E7O2T10K7K10HU6D9Z7A5X1L1O6ZQ4Q1M1M9E7T3G595、根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。

A.招标地建设主管部门

B.工程项目所在地建设主管部门

C.招标人

D.招标代理机构【答案】CCA8B8X10U1F2C4C3HP10A10R1F8Z7N1S10ZB6Z6Y1J3Z6W1J896、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年【答案】CCY7T4G1U10G2X5H7HG8L9B3N6F10B3U10ZJ4W9H7D7O2C1E397、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()日。

A.l

B.2

C.3

D.5【答案】CCM1Z1V6H6P4M6R10HB1P7K6M4C9P6M1ZM2D1S1F1Q9P9K298、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于()规定缺陷责任期或保修期。

A.安装调试验收后

B.安装调试验收前

C.设备采购合同内

D.设备交于采购方后【答案】CCG8X8Z10X2T9L6G1HE6S4T10W3Y5A2F7ZL1K7A3I6U5Z9K499、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是()。

A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底

B.世达公司自行选择了招标代理机构

C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准

D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单【答案】DCS1D3R1G7G1G4E6HL1D9O2C2B8V2X3ZU7L3R2J5L2K7V3100、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCH7D5O6X8Q2P7X5HD9C5Q2V7D1A2M5ZK2H9P3C3N7N6E7101、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】DCX1K6M4Q1S4S6J2HX7Y9L9V8H6N1C1ZK6Q5S1S2Q5J4R8102、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。

A.工程竣工

B.业主接收工程

C.签发工程接收证书

D.签发履约证书【答案】CCT5E6M4I3S1T4N2HH1D8N3M3B4N8D2ZK10J6V8P1V2Z4F10103、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.政府主管部门【答案】BCT6X1V7R6W3F2B2HO6S4P8X5N1B9L3ZD2T9N1B10F5F7V4104、承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前【答案】ACN10G6T1K4V1G9X5HD2U1X8L9Y8S8Q1ZP1D9X4E8Q10A10B7105、中标通知书对招标人和中标人具有()效力。

A.要约

B.要约邀请

C.行政

D.法律【答案】DCT4H5Y7P5I4B4Y8HA2C6O9F3X4P4W9ZH7G7S9W6M10B5U8106、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】DCF10H3D5Y10E10O2B3HL2S5X4E10S5D10Y2ZX3F1T8D7D9R7M2107、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的()支付违约金。

A.违约金比例

B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算

C.违约金加采购方的损失计算

D.供货方实际违约情况【答案】BCZ3K9I1H3J1R6N1HO6U2T6V9B10R8J5ZT2B5A5K7K8I1P3108、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。

A.投标保证金不得超过投标总价的2%

B.招标人不得挪用投标保证金

C.投标保证金不得以支票形式提交

D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天【答案】BCZ1V7B2I2A7Y4V1HZ3B3B5B4Q5A9A3ZW3H8L5H4L5J9T7109、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人【答案】CCB7W5C6L5M10O4A7HE1S6Q8L1C4O6H6ZI2R2K8F1W8I10N5110、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照()履行交货义务。

A.地方标准

B.国家标准

C.乙方要求

D.甲方企业标准【答案】BCN1X4J2K9U3S5V2HJ8H2X4F10F2D2S5ZS5P9P2F10R8D10E6111、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。

A.投标人发出投标文件

B.招标人收到投标文件

C.提交投标文件截止

D.提交投标保证【答案】CCG3N3C9H5M8O8B10HF1S10A4B10K3A9Y2ZD7C1F8W8E6C7Y8112、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告【答案】CCA2L9Q6I2S3I2F8HF9U10Q8L8V8K3U3ZW7C9R6G1N10G4G2113、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师助理

D.项目经理【答案】BCE9A4S2E1I10F2H1HM10G3G7K1E5U2C10ZO10A5V9Z10S7E2E6114、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。

A.修改施工计划

B.解除承包商根据合同应承担的责任

C.在工程进行中向承包商发布信息和指示

D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】CCG6K8C8F3V8U3I3HL9J6R6M8Q7H4V8ZQ3Z5K4C3P4A8Y4115、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人的宅基地使用权

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施【答案】ACZ1R7E1T10O3N10I9HN2V6G2L9J1P10V3ZA1G9V8O7G4C6H4116、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前()天，通知工程师。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCA1S10R9G6I6F9I5HG1Y5H10P8N10E3V8ZN1J5W2T6P7G6R9117、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日【答案】DCX5J5Q6Q1Z1P5Y5HH7S6K7I1V7I1I9ZF4V4Z9Z10V9B5Q2118、每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。

A.合同管理部门

B.财务管理部门

C.合同执行部门

D.技术管理部门【答案】ACT9X9A10K7S1Y3W4HZ3U5L10H9B6U1S8ZH4C6X1M8X8D3S2119、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。

A.采取欺诈手段

B.采取胁迫手段

C.因重大误解

D.超越代理权限【答案】ACA9I8L7Y8F2G8R7HT1J8P8G3O3B1Z10ZQ8N6T1R9Q10N6O4120、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCC1N2V9K5K7V7P2HX3W9J1X8Y9M5A5ZS9R2X9C2D4Q5F3121、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。

A.DAB决定

B.友好协商

C.仲裁

D.诉讼【答案】CCE6W1T5O5Q4Q6G5HN10Q7Y3M1V7P4F10ZB3Y6H7F8B5C7O1122、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是()。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同撤销权【答案】ACM8C1O9A9F6D8L7HE5Y3F4L6T5I2E6ZZ1R10L2N6P6L10X1123、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28【答案】BCQ7T3K2E9B3A7Q9HE1V1P4P1V6Y5C1ZL4G4K2P6K3N5I3124、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】ACA4O7Y9Y7B2A9M6HQ6X1S7Y2Z3S7W2ZV4J5F10P9P9V3R2125、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是()。

A.工程师

B.承包商

C.业主

D.保安公司【答案】BCU9B9G8Z9E6V10G8HL7X6L10L2U9Z7E1ZP4J3X4W4G6H1M6126、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由()承担修正该项损失的费用。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.保险公司【答案】BCC6Q7G3V8F1F3B6HR9N2Q9E10E2A8L9ZA1I3V3O2L1R5U4127、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。

A.投保人

B.受益人

C.被保险人

D.保险人【答案】CCN1H5K6U2S1Q7J1HX8D3G6D7L8G1T9ZB3V5S9S4G6B2C6128、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。

A.合同法

B.合同条款

C.招投标法

D.政府采购法【答案】BCJ10B7H6U8T1G7U10HD3Q4T6T10U10N1X4ZZ6O6T10R9E6B4M10129、承包商应当在()之前，任命承包商代表。

A.基准日期

B.开始现场工作

C.提交履约担保

D.开工日期【答案】DCJ5C3N7N9E7C1F2HP3F2P1Q7N8T5P4ZW8H5N8D8Y8R8H6130、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。

A.委托人不履行合同，无权请求返还定金

B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金

D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】DCD3D4T4I4K4C3I9HZ4Y7U3I10T10D10E4ZA1V3S6E5E1K3D2131、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是()。

A.工程师

B.工程师代表

C.承包商

D.业主【答案】DCP7E8M4W5A7E7W2HX6Z1F6E6B10E2K8ZR6H6G9X5Q9I8W5132、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。

A.无权代理

B.表见代理

C.越权代理

D.委托代理【答案】BCC3Z4F3E10W5J6V4HM2A6X1L1Q3E4P9ZB8W4V2C7X5P6F7133、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的()支付违约金。

A.违约金比例

B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算

C.违约金加采购方的损失计算

D.供货方实际违约情况【答案】BCK5B8U7V4S6B4V4HC10E10H3H10S2W2L7ZT6I4Y2X7N10T1T5134、根据《民事诉讼法》，证据必须符合()要求。

A.真实性、合法性、客观性

B.合法性、客观性、公正性

C.合法性、客观性、关联性

D.真实性、关联性、公正性【答案】CCB10B4O6Z8V5J1H8HD9L9K10P3F1I9S6ZI8F9I9E4M5B7Y2135、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。

A.班组长

B.监理工程师

C.本单位负责人

D.总监理工程师【答案】CCO6Q8Z7D7J8V6F5HP9G8C9O5G4H4K7ZC1T6U4A5Q3Q1U6136、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。

A.同时开工、同时竣工

B.同时设计、同时开工、同时竣工

C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】CCX6F2R10L8A3X1P5HQ2X4H10W9L6F3I8ZD2C10S6S4K5D9B8137、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。

A.投标有效期内

B.评标开始之前

C.开标时间之前

D.中标通知书发出之前【答案】CCD1E4G8Z4P5D1L3HX10D1L1R3N3P3T9ZS3E2O8E4G10K7I2138、设备监理工程师的合同管理对象是()。

A.合同内容

B.设备工程

C.监理合同

D.设备合同【答案】DCM10C5N4T1P3D6P6HO10A4N9D8X3O6M2ZQ1X7Z3N6K7C10B6139、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。

A.总承包单位

B.总承包单位施工负责人

C.分包人

D.施工人员【答案】CCP8T3Q10I10V9X8S10HH6G3H7T10Z9H7O2ZL7L1P1C5B4P5Z7140、甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设备的质量要求，则甲方应按照()履行。

A.地方标准

B.乙方企业标准

C.国家标准

D.甲方企业标准【答案】CCY1M1C7J2H1Y5M1HT7N5L1Y4N8A5T7ZH6Y9G1W10N8Y2S1141、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是()。

A.不履行合同

B.终止履行合同

C.中止履行合同

D.要求对方履行合同【答案】CCG8U8U4Z9K10I2H9HI1Y8R4Y4I7T5S2ZG9V5B4K4F4P10E3142、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理【答案】CCJ5N2U6A8B9K6Q3HI2F10Q10G7T1P5X6ZU5V3C8A6L7J9Z3143、依据《合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。

A.违反法律法规规定

B.当事人恶意串通损害第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.对方当事人采用欺诈手段【答案】DCL6C4G2K4Y7J2A5HI10M3X9G2J1Q10G3ZI6G3I1O5V8D10Z2144、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是()。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同撤销权【答案】ACI6S9F2G8T2H5B3HW8C5S7S5L4U5S4ZJ2J10A8X10F7T3T8145、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商文件

D.投标书【答案】BCB2D4F3H2Q8A4M5HW6N5G8N2J3K6F5ZI1F6W8M3X4X1S6146、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。

A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果

B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充

C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责

D.参加工程竣工验收【答案】CCB5Q2W2Y10M6S7Q7HD9Q7F8E9I5Y5L10ZG5F9Y7Z10N8S7X8147、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()。

A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因

B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中业主的职责

D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】CCL2F9U4M4X5T8H2HK7S8H2V10C2E3G9ZS1N5Q6M1M7P10R3148、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。

A.工程师

B.监理公司

C.业主

D.安全生产主管部门【答案】ACA7B6D2W4L6H10I1HD5I3S5Y9S6O3Y10ZA4Q3V7S10J5X7T3149、在买卖合同中，买受人的义务有()。

A.对标的物提供质量保证

B.受领标的物

C.对标的物提供权利担保

D.提供有关单证和资料【答案】BCJ1Z6V2U7N8S2A10HF8Q9H8X8M6G9Y5ZZ1N9Z9A7E1S9W1150、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是()。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同撤销权【答案】ACI5B9F9M6P8O8C9HV4C3E5D2U3E7G4ZC9V1P5R9J10L6C4151、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在()前提起上诉。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日【答案】BCZ5Y5S5O5Q8L4K2HU10V6V2I10D10P10B10ZI9I10L3R10V8V4J9152、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】ACU1Y2B7C1X8B3J1HL7G1W4C8K9T10M8ZS8W5Y2T5D8D10O3153、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。

A.按约索赔

B.依法索赔

C.项目索赔

D.费用索赔【答案】ACZ4Q8C6P7T9C10J4HR3I9O4U4A1U7B3ZZ3P1L3V5C2R2N5154、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。

A.意思表示真实

B.行为不得违反法律

C.行为人具有相应的行为能力

D.行为不得违反社会公共利益【答案】ACA9G4C6F4J9W1Q4HV2Y9S4Q2E1X4T9ZM10J2Y9F3H3Q3W4155、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是()。

A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况

B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任

C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任

D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形【答案】CCU6F3Y9E7L4K9G10HG8P10S9S10D10N6E9ZA3Q9U3V9O8L5H5156、承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。

A.竣工时间

B.缺陷通知期期满

C.颁发接收证书

D.保留金返还【答案】BCL4I8K5G7E1T2C10HT10A2E8R5X4U1G5ZZ8J2Z6E2C7B6K5157、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。

A.发件人的主营业地

B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地

D.收件人的经常居住地【答案】CCG2V10G7R1P5Z9S2HS8B7K3K4U5B2D2ZW1W8J1Y2L10A4B5158、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。

A.工程竣工

B.业主接收工程

C.签发工程接收证书

D.签发履约证书【答案】CCS2U5U1H8H8C10P1HJ5Y3I3X6Q3I7J1ZD3T8F8Y1V10S1T6159、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。

A.业主发出中标函的28

B.承包商收到中标函的28

C.承包商提交履约保证的14

D.业主退还投标保证的14【答案】BCL9B5N8O6B8G8W4HF10C5E5J10Z1J6Z7ZF10D8C7V9V6T1V1160、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%【答案】ACN2K10N7W1V7Y3P9HF2K9D1K10M6Z4X6ZN2B2A4Y9A7O5I8161、在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。

A.财产关系

B.人身关系

C.支配关系

D.生产关系【答案】ACM9K4K6A8R8U9X3HK8B7X9A10H1J10H1ZP7T7W6W7N9A1S4162、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在()前提起上诉。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日【答案】BCG3Y8B10O2L9S9Q4HV10C2M1T8N5Y1K4ZP7Y8E7D6D2L10Q3163、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。

A.基准日期前

B.基准日期后

C.开工日期前

D.开工日期后【答案】ACO7T2J5Q8C2B6F10HA6V1X5P2Q7O7T8ZJ7U10F1O8S1O1G3164、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满()年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。

A.l

B.2

C.4

D.10【答案】DCG1R10U7D1D10H10I1HC6J5N5X4L9L2H10ZQ8N5D10L5V2M7U6165、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56【答案】CCW1W4Z9G5B4O10R10HZ8N9S4I5W10R1Z8ZV8K5P10A9W5R4A1166、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。

A.投标有效期内

B.评标开始之前

C.开标时间之前

D.中标通知书发出之前【答案】CCM4E3Q7M10A5H6N6HX2U7K2L9D2X6H5ZA9T8U7J9B7O5W3167、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为()。

A.缺陷责任期

B.质量保证期

C.缺陷通知期

D.设备维修期【答案】CCB6T1M8R3F5K5Y2HK8M4M2M8L5F7P3ZQ1G3I2Q10R5M9D3168、下列关于委托合同的说法不正确的是()

A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础

B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务

C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已

D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】DCB6Y7P4U2W2A7V10HD10Z7E8J7Q3E8O9ZM7I10A7X7D10C1J9169、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同【答案】CCI5D6W5B6K5S10Z5HS10Y9A6P3A10C8J9ZJ8B4K4B2G9I5L9170、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。

A.意思表示真实

B.行为不得违反法律

C.行为人具有相应的行为能力

D.行为不得违反社会公共利益【答案】ACL10W6N7C4Q7B6C8HI10B4G4E3Q9R1K5ZH10X1M7Y3X4U6Z5171、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.50

B.100

C.200

D.300【答案】DCP5R2M3S4L1F9Q10HY9M9A7C1B1G4X1ZS1D2T2Z5Z3I10K2172、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向()提出申请。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院负责安全生产监督管理的部门

C.天津市人民政府建设行政主管部门

D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】CCB4D5J8P10N2B7H8HB2K3C6D8A8K3D5ZJ9E10K1S3W3W4D7173、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在()天内作出答复，而