2022年监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（典型题版）

2022年监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（典型题版）一、单选题.根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除署名权以外的著作权归。。A、发包人B、承包人C、发包人或承包人D、发包人和承包人共同答案：A解析：本题考查的是设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有（专用合同条款另有约定除外）。.（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是。。A、评标委员会成员的名单应当保密B、评标委员会成员的名单应当在开标后确定C、评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D、评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定答案：A解析：（2）评标专家应满足的条件评标专家应从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有可招标项目相关的实践经验，能够认真'公正、诚实廉洁地履行职责。（3）专家回避评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。.以下有关标准合同示范文本的说法正确的是。。A、工程项目应当采用标准合同示范文本B、可以防止出现显失公平的合同条款C、有助于降低合同价格，提高交易效率D、采用标准合同示范文本可以避免在履行中发生合同变更答案：B解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。选项A,并不是所有项目均必须采用示范文本。选项C,使用示范文本，可以降低交易成本，不是降低合同价格。选项D,不可能履行中不出现变更，只能是减少变更。.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。A、公路管理部门B、承包人C、发包人D、承包人与发包人共同解析：2022版教材P96-97本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道。.（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指。。A、协议书中的签约合同价格B、承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款C、中标通知书中的中标价格D、承包人的投标报价答案：B解析：四、工程款支付管理1.合同价格G）签约合同价签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额'暂估价的合同总金额，即中标价。（2）合同价格合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额。.关于投标保证金的说法，正确的是。。A、招标文件的主要内容中不包括投标保证金B、投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理C、投标保证金有效期应当长于投标有效期D、投标保证金不得超过招标项目估算价的10%解析:投标画E金工履约保证金投标保IE金履约保证金质量保证金作用约束所有投标人约束中标人约束承包人酶提交时间投标时中标后1签合同前工霞中预留实际交付份额项目估算价的2%中标价的10%项目结算价的3%不得超过主合同的20%.关于人身保险合同的说法，正确的是。。A、保险合同只能由被保险人和保险人签订B、受益人由被保险人或投保人指定C、被保险人或受益人必须是投保人D、保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费答案：B解析：本题考查的是保险的内涵。选项A错误，投保合同应该是投保人与保险人签订的；选项C错误，投保人、被保险人可以为受益人。选项D错误，保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是()。A、材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B、到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C、供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D、到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地答案：C解析：2022版教材P102-104本题考查的是施工质量管理。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误,并向承包人支付合理利润。.（2016年真题）根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用两阶段招标的项目是（）A、建设规模100万nr以上，建设周期3年以上的项目B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D、构成内容多且专业性强的大型项目答案：C解析：（1）第一阶段招标第一阶段属于项目实施方案选择阶段，投标人按照招标人文件的要求首先投“技术标”，说明项目的设计方案和实施计划；第一阶段技术标内不允许带报价，否则视为废标。招标人在投标须知规定的时间和地点进行公开开标，会上可以由招标人宣读各投标书的内容，也可以请投标人自己讲解各自递交的投标方案。在对各投标书评审的基础上，招标人和评标委员会将单独约请各投标人举行澄清问题会，请他阐述投标书中主要指导思想、最终建筑产品预计达到的技术和经济指标、方案的实施计划细节等有关内容，并提出对其方案的具体改进要求。与每一个可接受方案投标人分别会谈后，招标人将各投标书中存在的共性问题再发出招标文件的补充文件，请第一阶段合格的投标人修改投标方案后进行第二阶段投标。第一阶段不涉及报价问题，因此称为非价格竞争，第二阶段才进行价格竞争。（2）第二阶段招标投标人在投标须知规定的投标截止日期以前要报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。在招标的第二阶段将选定中标人。1）召开第二次开标会在招标文件规定的时间和地点进行公开开标，虽然投标人递交了修改后的技术标和就此方案编制的商务标，但会上只宣读修改后的技术标，不开商务标；凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。【注释】技术标与商务标不同时启封的目的，是为了避免评标委员因商务标中的报价和优惠条件而影响对优秀技术方案的客观选择。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。2）第二阶段评标评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性修改，未达到要求的标书将被淘汰;评标委员分别对各标书进行详细评审,对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。选出几个较好的技术标，然后开启技术标被选中的投标人的商务标，此时可不公开开标；技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。确定投标书的排序，推荐中标人，最终定标签订合同。.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。A、只对甲投标人有效B、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C、应发送给全体投标人，并说明问题来源D、应发送给全体投标人，但不说明问题来源答案：D解析：2022版教材P30-34招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。.关于评标委员会成员组成的做法，正确的是。。A、招标代表人2人，专家7人B、招标代表人2人，专家6人C、招标代表人2人，专家4人D、招标代表人2人，专家3人答案：A解析：2022版教材P40-49评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术'经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。.竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的。天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A、7B、14C、28D、56答案：D解析：2022版教材P115本题考查的是竣工验收。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起O个月。A、3B、6C、9D、12答案：B解析：2022版教材P1376本题考查重点是“担保方式——保证"。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。因此,本题的正确答案为B。.关于《标准施工招标文件》合同专用条款的说法，正确的是。。A、专用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的合同责任和履行管理程序B、专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款C、具体招标工程在编制合同时，应针对项目的特点、招标人的要求，在专用条款内针对通用条款涉及的内容进行补充、细化D、专用条款需要补充细化的内容不应与通用条款的条或款的序号一致答案：C解析：2022版教材P89-90本题考核的是专用条款。通用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的合同责任和履行管理程序，故选项A错误。通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致，使得通用条款与专用条款中相同序号的条款内容共同构成对履行合同某一方面的完备约定，故选项BD错误。15.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()oA、50万元B、80万元C、90万元Dx100万元答案：C解析：本题考查的是定金的规定。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%o10+2X200X20%=90万元。16.设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的()小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在()小时内对该指示予以确认、更改或撤销。12,1224,2436,3648,48答案：D解析：2022版教材P121本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。.招标人和中标人应当在。之日起()之内，订立书面合同A、中标通知书发出，15日B、中标通知书发出，30日C、中标通知书送达，15日D、中标通知书送达，30日答案：B解析：知识点:书面合同的订立。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。2022版教材P45o.下列选项中，不属于标准施工招标资格预审文件的主要内容的是()。A、资格预审公告B、申请人须知C、资格审查办法D、工程概况答案：D解析：2022版教材P50-51本题考查的是标准施工招标文件概述。标准施工招标资格预审文件的主要内容包括：资格预审公告；申请人须知；资格审查方法；资格审查办法和资格预审申请文件。.下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是。。A、施工过程中，承包人中途毁约B、施工过程中，承包人任意中断工程C、施工过程中，承包人按规定施工D、承包人破产答案：C解析：2022版教材P1678本题考查重点是“保证在建设工程中的应用”。履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程,按期限按质量履行其义务。若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。因此，本题的正确答案为C。.下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。A、建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包B、在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策C、在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的全部风险D、部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施答案：C解析：2022版教材P119-120总承包合同发包人仅承担签订合同阶段承包人无法合理预见的重大风险。.材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过。的签约合同价为固定价格。A、12个月B、14个月C、24个月D、36个月答案：A解析：2022版教材P142743除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过12个月的签约合同价为固定价格。供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应按照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整。.合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由0承担。A、承包人B、发包人C、政府部分D、发包人和承包人答案：B解析：2022版教材P128729本题考查的是进度管理。合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由发包人承担。.招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不少于。日。A、3B、4C、5D、7答案：A解析：2022版教材P37-38招标人应在收到评标委员会的评标报告N.日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。.在建设工程材料采购招标时，关于批次标包划分基本原则的说法正确的是。。A、不同类型的建筑材料应尽量分为一个标包B、应保证材料设备尽量提前到货以满足工程进度的需要C、划分的标包较大，不利于吸引中小供应商参与投标D、划分的标包较小，有利于吸引大供应商参与投标答案：C解析：（三）材料设备采购批次标包划分特点1、同类材料设备可以一次招标分期交货，不同材料设备可以分阶段采购。2、批次标包划分应综合考虑以下因素，合理安排分阶段分批次采购招标工作（1）有利于投标竞争第一，投标的基本单位是标包，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。第二，每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标。投标人可以投一个或其中的几个标包,但不能仅对一个标包中的某几项进行投标。（2）工程实际需要的时间应考虑交货批次和时间、运输'仓储能力等因素，保证材料设备到货时间满足工程进度的需要，并节省占用建设资金、降低仓储保管费用。（3）市场供应情况（4）市场价格变动趋势（5）建设资金到位和周转计划.某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交。。A、索赔报告B、索赔意向通知C、索赔依据和资料D、工期和费用索赔的具体要求答案：B解析：2022版教材P110本题考查的是索赔程序。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。.下列有关施工评标程序的说法中，正确的是。。A、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求B、评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。C、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，否决其投标D、评标委员会完成评标后，应当向招标人提交口头评标报告。答案：A解析：2022版教材P54-57本题考核的是施工评标程序。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清,说明或补正。选项B错误。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于戚本报价竞标，否决其投标。选项C错误。评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。.设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是O。A、设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查B、政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致C、如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件D、发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件答案：B解析：知识点:设计管理。政府有关部门提出审查意见，不需要修改“发包人要求”文件，只需完善设计，承包人按审查意见修改设计文件。2022版教材P128。.在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，未超过规定数量，则。。A、选其中前3名通过资格审查B、8家均通过资格审查C、需重新进行资格审查D、对8家重新进行打分排序答案：B解析：知识点:资格预审办法。通过详细审查的申请人未超过规定数量的（且不少于3个），均通过资格预审，不再进行评分。2022版教材P53。.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元'从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。A.A银行1000万元，B银行2000万元A、A银行1800万元，B银行1200万元B、GB银行各1500万元D、A银行2000万元，B银行1000万元答案：A解析：2022版教材P1376本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：⑴抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿；（2）抵押权已登记的先于未登记的受偿；（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。因B银行的2000万元已登记，故偿还B银行2000万元，剩余1000万元用于偿还A银行。30.（2016年真题）根据《标准施工合同》，合同工期应自。载明的开工日起计算。A、发包人发出的中标通知书B、监理人发出的开工通知C、合同双方签订的合同协议书D、监理人批准的施工进度计划答案：B解析：一、合同履行涉及的几个时间期限（一）合同工期合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期=合同内约定的工期+变更索赔顺延的工期合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。（二）施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。施工期〉合同工期：延误竣工施工期〈合同工期：提前竣工延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。【竣工日期=实际竣工日期】*补充工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内（14+28）完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。31.2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。

为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为。。A、2014年2月10日B、2014年4月20C、2014年5月1日D、2014年5月10日答案：B解析：【保险期限】起算时间和终止时间都以先发生为准I保睑期投保日破土动工保睑材料进场 保睑终止日部分验收合格全部分实际占用保险期投保日保睑材料进场破土动工全部验收合格 保|投保日保睑材料进场破土动工全部验收合格 保|.关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()oA、招标代表人2人，专家3人B、招标代表人2人，专家4人C、招标代表人2人，专家6人D、招标代表人2人，专家7人答案：D解析：2022版教材P40-49评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是O。A、建筑材料B、建筑设备C、勘察设计D、知识产权答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物'行为、智力成果。客体 例如.丝?） 建筑材料、建筑设备、建筑物、货市【动产或不动产］.行为 勘察设计（工作）、监理工作、施工安装、绑^钢筋、土方开挖、抹灰等.智力成果 知识产权、技术秘密、专利权、建设计（作品）、文学作品等..担保方式中的保证是指（）,当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A、债务人和债权人的约定B、保证人和债务人的约定C、保证人和债权人的约定D、公证人和债权人的约定答案：C解析：2022版教材P1376本题考查重点是“担保方式——保证”。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。因此，本题的正确答案为C。.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A、进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B、监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C、进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D、进度款支付证书一经签发监理人无权修改答案：C解析：P104707监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查.提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。.下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是（）。A、建设工程合同当事人违约B、台风造成停工C、地下埋藏物造成合同索赔D、设备所在国罢工造成设备不能交付答案：A解析：2022版教材P6-9行为还可分为合法行为和违法行为。凡符合国家法律规定或为国家法律所认可的行为是合法行为，如:在建设活动中，当事人订立合法有效的合同，会产生建设工程合同关系;建设行政管理部门依法对建设活动进行的管理活动，会产生建设行政管理关系。违反国家法律规定的行为是违法行为，如:建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。.公开招标在开标时，应当由()。A、招标监督机构主持，所有投标人均应参加B、招标监督机构主持，投标人自愿参加C、招标人主持，所有投标人均应参加D、招标人主持，投标人自愿参加答案：C解析：知识点:评标、决标阶段的工作。开标应当由招标人主持，所有投标人参加。2022版教材P44。.关于工程设计招标与工程施工招标比较，其特点说法不正确的是()。A、设计招标文件中而无具体的工作量B、工程设计招标按规定的工程量清单填报报价后算出总价C、设计招标开标时不按报价高低排定次序D、设计招标评标委员关注方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性答案：B解析：2022版教材P25-26在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况,功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果;且无具体量化的工作量,灵活性较大。（B错误）.有关招标代理机构的说法中，错误的是。。A、上级主管部门可以指定招标代理机构B、招标代理机构与行政机关无隶属关系C、招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜D、招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定答案：A解析：2022版教材P40本题考查的是施工招标程序。委托代理机构招标是招标人的自主行为，任何单位和个人不得强制委托代理或指定招标代理机构。招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术'经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。.以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是。。A、招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B、非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法C、主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D、招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包答案：D解析：本题考查的是材料采购招标文件的编制。招标人允许中标人对非主体货物进行分包，应当在招标文件中载明。.下列关于开标的说法正确的是O。A、应由招标代理人主持B、应在招标人办公地点开标C、接标属于开标程序和内容之一D、投标人少于3个的，应当重新招标答案：D解析：3、开标（1）投标截止时间止，投标人少于3个的，应当重新招标。（2）招标人及其招标代理机构应按招标文件规定的时间,地点主持开标，邀请所有投标人的法定代表人或其委托的代理人参加。（3）开标程序1）宣布开标纪律；2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；3）宣布开标人'唱标人、记录人,监标人等有关人员姓名；4）检查投标文件的密封情况（由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证等）；5）确定并宣布投标文件开标顺序（可以按照投标文件递交的先后顺序开标，也可以采用其他方式确定开标顺序）；6）设有标底的，公布标底；7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称'投标保证金的递交情况'投标报价、质量目标'工期及其他内容，并记录在案；8）投标人代表、招标人代表、监标人'记录人等有关人员在开标记录上签字确认；9）开标结束。.（2014年真题）在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是。A、投标文件没有按要求密封B、投标人在投标有效期内撤销投标C、中标人拒绝订立合同D、中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正答案：A解析：【没收投标保证金的情形】*（1）投标人在投标有效期内撤回投标书；（2）中标人在规定期限内无正当理由未签订合同，或不根据规定接受对错误的修正;（3）中标人根据规定未能提交履约保证金；（4）投标人采用不正当的手段骗取中标。.在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是0。A、承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议B、承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任C、承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体D、发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定答案：A解析：2022版教材P120721本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。经发包人同意，可以改变联合体的组成和修改联合体协议。.下列不属于标准设计施工总承包招标文件内容的是（）。A、工程量清单B、发包人要求C、招标公告D、评标办法答案：A解析：2022版教材P59标准设计施工总承包招标文件共七章，分别为：招标公告（或投标邀请书）；投标人须知；评标办法；合同条款及格式；发包人要求；发包人提供的资料；投标文件格式。.对于必须实施的变更，监理人在指示变更时应当。。A、征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示B、不需征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示C、征求承包人意见，可自行确定发出变更指示D、不需征求承包人意见，可自行确定发出变更指示答案：B.下列法人中，属于特别法人的是。。A、基金会法人B、事业单位法人C、社会团体法人D、农村集体经济组织法人答案：D解析：本题考查的是法人的分类。ABC均属于非营利法人。机关法人、农村集体经济组织法人'城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。.根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是。。A、风险和保险B、早期警告和补偿事件C、测试和缺陷D、争端和合同终止答案：B解析：本题考查的是ECC合同中的合作伙伴管理理念。早期警告的补偿事件，是ECC合同中体现合作伙伴管理理论的条款。.对工程的期中付款，银皮书规定，业主在收到承包商的报表和证明文件后的()天内支付每期报表的应付款额。A、7B、24C、28D、56答案：D解析：2022版教材P158761业主在收到承包商的报表和证明文件后的56天内支付每期报表的应付款额。.下列标题中属于简明施工合同通用条款的是。。A、材料和工程设备B、临时设施C、工程质量D、交通运输答案：C解析：2022版教材P90简明施工合同通用条款包括17条，标题分别为:一般约定；发包人义务;监理人；承包人；施工控制网；工期;工程质量;试验和检验；变更;计量与支付；竣工验收；缺陷责任与保修责任；保险；不可抗力;违约；索赔;争议的解决，共69款。.根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是。。A、均采用无条件担保B、分别采用无条件担保和有条件担保C、均采用有条件担保D、分别采用有条件担保和无条件担保答案：A解析：2022版教材P89-90履约担保和预付款担保均采用无条件担保。.以下合同计价模式下，O方式中承包商所承担的风险最小。A、固定单价合同B、可变单价合同C、固定总价合同D、成本加酬金合同答案：D解析：本题考查的是合同计价方式。成本加酬金计价模式下，成本部分是据实结算的，承包商的风险最小。.根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后。内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A、7日，3日B、28日，3日C、3个月，7日D、6个月，7日答案：C解析：知识点:材料采购合同履行管理。买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方。买方在收到后7日内未提出书面异议，则进度款支付函自签署之日起生效。2022版教材P144。.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是。。A、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降答案：C解析：【保险责任范围=要赔的】G）自然事件：地震、海啸、雷电、台风'暴雨、水灾,地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【除外责任=不赔的】（每年都考）（1）保风险，必然发生的损失不保（如材料损耗、机械磨损'维修检修保养费用）。（2）自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。【彩蛋】压轴卷，考前会在更新哦〜软件（3）被保险人管理失误（如设计错误、施工方法不当、材料不合格'停电断电造成的）不属于意外事件，不保。（4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的（例如工程业主己经验收合格或实际接收的部分）不保。.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。A、施工投标保证B、施工履约保证C、施工预付款保证D、质量保证金保证答案：A解析:第工投标保证施工合同履约保证施工颈付款担保承担保证责任情形(1)在投标有效期内不得撤销投标文件：(2)中标后不得拒绝签合同或拒绝提交履约保的.施工合同的顺利履行、承包商按期限按题量完全履行合同义务承包人能移按合同规定进行施工，正确、合理使用发包人支付的愦付款形式现金、银行保函、支票、汇票<1)履约担保金：合同价格的10%(2)履约银行保函：合同价格的10%<3)履约担保书：合同价格的3g主要为银行保函金然不得超过招标项目估算价的2%与预付款金额相同提交开标前签仃建设工程合同时发包人支付愦付款保证提交投标文件的截止之日提交履约保证一保修期满SI付款支付之日一发包

期限一招标文件规定的投标有效期截止时间并颁发保修责任终止证书后15天或14天人向承包人全部收回发付款之日实现情形（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；（2）中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签仃合同，或根据规定接受对错误的修正：（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或希未能按照招标文件要求提交履约保证金：（4）投标人采用不正当的手段要取中标.（1）如果承包商违约，将丧失收回履约保证金的权利，并且不以此为限.<2）若发生下列情况，发包人有权凭屐约保证索取保证金：①施I：过程中，承包人中途豉约，或任意中断工程，或不按规定施工：②承包人破产，倒闭.如果承包人中途发约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部愦付款，则发包人有权凭预付款担保向银行索赔担保金额.退还（1）未中标的投标人：评标结束之后（2）中标的投标人：向业主提交履约担保之后（3）最迟应当在书面合同签订后5日内承包前顺利屐行完毕自己的义务，招标人必须将履约保证金全额返还承包商•工程的进展过程中每次结算I:程款（中间支付）分次返还时，经发包人出具相应文件，担保金额也随之减少..发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情形不包括（）。A、施工过程中，承包人因不可抗力不能履行合同B、施工过程中，承包人任意中断工程C、施工过程中，承包人不按规定施工D、承包人破产，倒闭答案：A解析：2022版教材P1678若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿⑴施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工⑵承包人破产，倒闭。.监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。A、监理人和发包人按比例B、监理人C、发包人D、监理人、发包人和设计单位共同答案：C解析：2022版教材P91-92本题考核的是监理人的指示。监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。.（2018年真题）关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）oA、在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B、监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C、发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D、监理人的指示错误给承包人造成损失，由承包人和监理人承担连带责任答案：A解析：二、监理人受委托人的委托，依照法律,规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制'投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理的法人或其他组织。既属于发包人方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作，以保障工程按期、按质,按量完成发包人的最大利益为管理目标,依据合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中的有关管理事项。（一）受发包人委托对施工合同的履行进行管理（1）在发包人授权范围内，负责发出指示'检查施工质量、控制进度等现场管理工作；（2）在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项；（3）承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；（4）在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价'索赔等。（二）居于施工合同履行管理的核心地位Q）监理人应公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。（2）除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现;承包人的各种问题也首先提交监理人。（三）监理人的指示监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。通用条款明确规定：（1）监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和（或）工期延误，由发包人承担赔偿责任。（2）监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。.关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，正确的是（）。A、获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B、监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C、发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，则视为临时指示未得到发包人的书面确认D、发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为未获得发包人的批准答案：B解析：2、监理人（1）监理人享有［勘察］合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。（2）未经发包人批准，监理人无权修改［勘察］合同。合同约定应由勘察人承担的义务和责任，不因监理人对勘察文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。3、发包人的决定或答复（1）发包人在法律允许的范围内有权对勘察人的勘察工作和/或勘察文件作出处理决定，勘察人应按照发包人的决定执行。（2）发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘察人书面提出的事项作出书面答复;逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。.下列属于建筑工程一切险中意外事故的是。。A、风暴、暴雨B、山崩'雪崩C、台风、龙卷风D、火灾和爆炸答案：D解析：2022版教材P1”22本题考核的是建筑工程一切险的责任范围。保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：（1）自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。.发包人代表在授权范围内的行为由。承担法律责任。A、发包人代表B、发包人C、勘察人D、勘察人的项目负责人答案：B解析：知识点:发包人代表。发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。2022版教材P78。.暂停施工期间由。负责妥善保护工程并提供安全保障。A、发包人B、承包人C、监理人D、设计人答案：B解析：2022版教材P99-102本题考查的是施工进度管理。暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。.(2011年真题)甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，并通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而导致合同无效D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任答案：D解析：【保证合同的变更或转让】保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的书面同意，否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。保证人是为债务人的债务做担保。因此：（1）被担保的债务人发生变化，必须取得保证人书面同意，否则保证人不再承担责任。（2）被担保的债务加重的，必须取得保证人书面同意，否则保证人对加重的部分不承担责任。（3）但债权转让导致债权人更换的，无须保证人同意，继续在原保证范围内对新债权人承担责任。丙（保证人）债权转让甲（债权人）（买卖合同,乙（债务人）保证人书面同债务转让债权转让.保

证人继续担保债权转让.保

证人继续担保补充：甲与乙更改主合同内容，未经保证人书面同意的，保证人只对减轻部分承担保证责任，对加重部分不承担责任。63.下列项目中可以由招标人直接确定评标专家的有。。A、技术复杂.专业性强的项目B、专业性强的项目C、国家有特殊要求的项目D、国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的项目答案：D解析：1、接收投标文件（1）招标人收到投标文件后应当签收；逾期送达的投标文件应退回。（2）招标人必须履行完备规范的签收手续。签收人要记录投标文件递交的日期和地点以及密封状况，签收人签名后应将所有递交的投标文件妥善保存，并在招标文件规定开标时间前不得开启。2、组建评标委员会（1）由招标人依法组建评标委员会。（2）评标委员会成员名单一般应于开标前确定，在中标结果确定前应当保密。（3）成员人数为5人以上单数（4）由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术'经济等方面的专家组成,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（5）评标专家的确定第一，应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。第二，一般项目，可以采取随机抽取的方式；第三，技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作的项目，可以由招标人直接确定。（6）评标专家应满足的条件评标专家应从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有与招标项目相关的实践经验，能够认真、公正,诚实、廉洁地履行职责。（7）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：①投标人或者投标人主要负责人的近亲属；②项目主管部门或者行政监督部门的人员；③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。64.关于设计招标内容的说法，正确的是。。A、设计招标无法提出具体的工作量B、设计招标无法要求完成的时间C、设计招标无法限定工作范围D、设计招标无法提出技术指标答案：A解析：勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。与施工招标、材料设备采购招标比较而言，工程勘察设计招标主要具有如下特征：G）在招标标的物特征上，与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性'长效性和创新性影响。（2）在招标工作性质上，与材料设备采购招标相比，一方面，勘察设计招标是专业服务性质的招标，设计工作对技术要求高，常常只有数量有限的单位满足要求；另一方面，工程设计从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的不确定性，设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验,不易在短期内准确地量化评判。（3）在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况,功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果；且无具体量化的工作量，灵活性较大。而施工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案，灵活性较小。（4）在招标阶段划分上，与施工和材料设备招标不同，工程建设项目的设计可以按设计工作深度的不同，分期进行招标，例如对建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计分阶段招标，逐步细化落实设计成果，并强调设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求。（5）在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价。（6）在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。（7）在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性,以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理报价，而不是过于追求低报价。（8）在投标经济补偿上，不同于施工和材料设备采购招标，设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿,对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。（9）在知识产权保护上，设计投标文件的技术方案是设计人员的智力劳动成果的体现，与施工招标相比，设计招标更多地涉及智力成果的知识产权。设计招标人如果要采用未中标人投标文件中的技术方案,应保护其知识产权，征得未中标人的书面同意并给予合理的使用费。.根据《民法总则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是。。A、取得相应的执业资格证书B、有依法成立的公司C、具有中华人民共和国国籍D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力答案：D解析：自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。.（2018年真题）关于抵押的说法正确的是（）A、抵押物只能由债务人提供B、正在建造的建筑物可用于抵押C、提单可用于抵押D、抵押物应当转移占有答案：B解析：2.抵押物债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物。可以流通、转让、买卖的可以抵押，反之则不能抵押。【可以抵押的财产二可以买卖】（1）建筑物和其他土地附着物（2）建设用地使用权（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权（4）生产设备、原材料、半成品,产品（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器（6）交通运输工具（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。【不得抵押的财产二不可以买卖】（1）土地所有权（2）耕地'宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。【一并抵押】（不可分割性）以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未一并抵押的，未抵押财产视为一并抵押。.在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。A、一般帐户B、基本帐户C、综合帐户D、专项帐户答案：B解析：知识点:材料采购招标文件的编制。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。2022版教材P67„.（2012年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。A、中标通知书发出日B、施工合同协议书签字日C、保险合同签字日D、工程材料运抵施工现场日答案：D解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始。2022版教材P20。.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，。代表业主方进行项目管理。A、工程师B、工程师助理C、业主代表D、承包商代表答案：c解析：本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析。银皮书中没有“工程师”这一角色，而是由业主方委派“业主代表”代替业主负责工程管理工作。.建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有①中标通知书；②专用合同条款；③通用合同条款；④发包人要求；⑤勘察纲要；⑥投标函及投标函附录；⑦勘察费用清单；⑧合同协议书。A、⑥②①④③⑦⑧⑤B、⑧①⑥②③④⑦⑤C、②③④⑤①⑥⑦⑧D、④②③①⑤⑥⑦⑧答案：B解析：2022版教材P75-76组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）勘察费用清单；（8）勘察纲要；（9）其他合同文件。.（2017年真题）建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的。。A、1/2B、1/3C、2/3D、3/4答案：c解析：2.组建评标委员会（1）评标委员会评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单应当在定标前保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术'经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。一般项目，可以采取随机抽取的方式；①技术复杂、②专业性强或者③国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。.FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。A、7B、14C、24D、28答案：D解析：2022版教材P153757工程师在收到承包商申请通知后28天内，应向承包商颁发接收证书，注明工程或分项工程按照合同要求竣工的日期，对工程或分项工程预期使用无实质影响的少量收尾工作和缺陷（直到或当收尾工作和缺陷修补完成时）除外.（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是。。A、分别由发包人和承包人负责投保B、均由发包人负责投保C、分别由承包人和发包人负责投保D、均由承包人负责投保答案：D解析：(2)发包人办理保险如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。双方可在专用条款中约定，由发包人办理工程保险和第三者责任保险。无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。.对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有()oA、澄清仅发给提出问题的投标人B、澄清应说明问题的来源C、距投标截止日期20天前发出澄清的，延长投标截止日期D、对于规定时间后提出的澄清请求不予回复答案：D解析:(-)招标文件的澄清投机人对招标义仰有疑问投标人或者利害关系人对招标文竹有异议一般程序投标预备会(1)投标人应按招标文件规定的时间和凄式将提出的问题送达招标人.要求滑(2)除?招林人认为确有必要答复,否则招机人有权拒绝回复投标人在规定时(1)投标人应按规定的时间和形式将提出的问显送达招标人.以便招林人在会议期间漫滑。(1)应当否投标ft止时间10日前以书面形式提出.(2)招标人将在收到异议之H起3日内问后提出的任何澄清要求(3)澄清应发给贵宜的买招标文件的投标人仅不指明澄清问题的来源(4)漕清发出的时间距投标横止时间丕足15曰的.并且澄清内容可能影响投机义仰编制的.将相应延长投标截止时间(2)投机预备会后.招标人将澧清按规定的形式通知比直的买招标文件的投标人.该潜滑内容为招标文件的组成部分.作出答复；作出答复前.将看停招标投机活动.(5)投标人收到滑清后,应按规定的时间和形式通知招杯人喻认已收到该澄清..根据美国AlA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是()oA、CM合同属于管理承包合同B、代理型CM合同需要承担项目的实施风险C、依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类D、风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法答案：B解析：2022版教材P165766对于代理型CM模式，CM承包商只为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，CM承包商不承担项目实施的风险。.在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于O。A、留置担保B、保证担保C、抵押担保D、质押担保答案：B解析：本题考查的是保证在建设工程中的应用。银行是保证人。.（2015年真题）根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。A、施工期间B、竣工验收期间C、缺陷责任期内D、合同有效期内答案：C解析：监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。证书类别内涵工程接收证书类似于竣工蛤收合格并移交缺陷责任终书承包人已按合同约定完成了施工、竣工陷修算责任的义务结清单生效表明合同终止,承包人不再拥有索赔的网.如果发包人未按时支付结清款,承包人仍可就此事项进行索赔.78.下列（）的施工项目适宜选择单价合同作为施工合同计价方式。A、发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定B、工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，施工期较短C、工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，建设周期一年半以上D、工程复杂，工程技术.结构方案难以预先确定，时间特别紧迫答案：A.（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A、28B、30C、56D、60答案：A解析：（二）施工期运行一般情况承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时，由承包人进行修复，并按照缺陷原因由责任方承担相应的费用。（三）合同工程的竣工验收承包人提交竣工验收申请报告；监理人审查竣工验收报告;认为不具备条件，在28天内通知承包人整改；认为具备条件，在28天内提请发包人验收；发包人组织进行工程验收。.在NEC合同文本中，目标合同。。A、适用于签订合同时价格已经确定的合同B、适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况C、适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D、适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同答案：B解析：知识点:英国NEC合同文本。目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本，当实际费用节支或超支时，双方按合同约定的方式分摊。2022版教材P163。.投标报价偏差率的计算公式为（）。A、（投标人报价一评标基准价）/评标基准价X100%B、（投标人报价一标底）/标底X100%C、（投标人报价一最高限价）/最高限价X100%D、（投标人报价一评标基准价）/投标人报价X100%答案：A解析：2022版教材P57-59本题考查的是综合评估法。投标报价偏差率的计算公式为:（投标人报价-评标基准价）/评标基准价X100%。.关于保证方式的表述中，符合《担保法》规定的是。。A、在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B、连带责任保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证C、连带责任保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任D、保证的方式有一般保证和连带责任保证答案：D解析：2022版教材P1376本题考核的是保证方式。保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证是指当事人在保证合同中约定。债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。.下列设计承包人对其承包的设计工作进行分包的行为正确的是。。A、分包主体.关键性设计工作B、经发包人同意后，分包主体.关键性设计工作C、分包非主体.非关键性设计工作D、经发包人同意后，分包非主体.非关键性设计工作答案：D解析：2、分包（1）禁止分包主体'关键性工作（不论发包方是否同意）；（2）禁止未经发包方书面同意分包非主体、非关键性的工作（发包方同意后才可分包）。（3）中标人应当就分包项目向招标人负责；（4）分包人就分包项目与中标人向招标人承担连带责任。.某工程施工合同约定，根据价格调整公式调整合同价，可调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数见下表，若结算当月完成的合同额为1000万元，则调整后的合同金额为。万元。占合同总价的比例。基准日期价格指数。合同签订时价格指数。结算时价格指数。人工。30%/1012103e106/钢筋。20%p101--1102105Q混凝土♦25%/105/109/115/木材。10%，102~1027105户A、896105010171000答案：B解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。调整后合同价=1000X（15%4-30%x黑4-20%x黑+25%x需■+10%x黑M \ 101 101 105 102=1049.52*1050.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中，属于“行为”的是（）OA、因国际禁运解除进口设备运输合同B、因战争导致在建I程合同工期延长C、因建设意图改变,建设单位和施I单位协商变更工程承包范围D、因工程所在地山体滑坡,建设单位和施I单位协商解除合同答案：C解析：（二）合同法律关系的产生'变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生'变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生'变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。.合同工期自。起计算。A、监理人下达开工通知之日B、实际开工之日C、合同中约定的开工日D、开工通知中载明的开工日答案：D解析：知识点:监理人的职责。监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。2022版教材P98。.（2014年真题）根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是O。A、能够留置的财产仅限于动产B、材料采购合同可以采用留置担保C、施工合同可以采用留置担保D、留置的财产不限于按照合同约定占有的财产答案：A解析：（四）留置G）留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占有，并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。【注意】留置只适用于动产。留置权是法定担保物权，无须取得对方的同意；抵押和质押是约定担保物权，须取得对方的同意。【补充】因保管合同'运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。当事人可以在合同中约定不得留置的物。【注意】建设工程合同（勘察合同'设计合同、施工合同）债权人无留置权.审查设计投标人的人员技术力量主要是考察（）的资质能力。A、设计单位负责人B、设计负责人C、专业设计人员D、所有设计人员答案：B解析：2022版教材P29-30判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量，主要考察勘察设计负责人的资格和能力。89.建设工程勘察合同履行管理中，临时占地和设施要求，错误的是OA、临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房B、勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准C、除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担D、临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。答案：A解析：2022版教材P78-83勘察人应当配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。.施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()。A、抵押权B、质权C、留置权D、所有权答案：C解析：2022版教材P1376留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占有，并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。.公开招标的优点是O。A、能体现公开.公平.公正的招标原则B、能缩短招投标周期C、评标工作量小D、招标人熟悉投标人的情况答案：A解析:公开招标邀请招标目优点所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标,能体现出公开、公平、公正的招标原则,有利于实现充分竞争(无限竞争性招标)(1)投标人及投标人的数・事先可以确定；(2)招标人对所有发出投标遨请书的投标单位的信用和能力均予信任；(3)缩短了招投标周期；(4)评标工作・小3(1)招标人事先难以孩计有哪些投标人、投标人的数量有多少；(2)招标人可能不熟悉某些投标人的情况；(3)招标人所期待的投标人可能并未参加投标等(1)由于邀请参加投标的单位数量有限.一些符合条件的潜在竞争者可能未能在邀请之列,而海淖更具优势的单位；(2)不能充分体现公开竞争、机会均等的原则(有限竞争性招标).(2018年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是。。A、监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B、监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C、监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行解开重新检验D、重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担答案：C解析：(三)监理人的质量检查和试验1.与承包人的共同检验和试验监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。2.监理人指示的检验和试验G）材料、设备和工程的重新检验和试验监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料'工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。（2）隐蔽工程的重新检验承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖