2022年建设工程法规及相关知识模拟真题新版

1、单选题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能拟定如何合用时，由()裁决。A:国务院主管部门B:最高人民法院C:国务院D:全国人大常委会答案:C解析:该题的考点是需要由有关机关裁决合用的特殊状况。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能拟定如何合用时，由国务院裁决。2、某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工公司洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工公司。施工公司表达批准，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是()。A:合法行为B:无权代理C:不合法竞争D:滥用代理权答案:A解析:该题的考点是不合法竞争的行为。《反不合法竞争法》规定，经营者不得采用财物或者其她手段进行贿赂以销售或者购买商品。在账外暗中予以对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。3、被代理人由于向代理人授权不明确而给第三人导致的损失，应()。A:由被代理人向第三人承当责任，代理人承当连带责任B:由被代理人独自向第三人承当责任C:由第三人自己承当损失D:由代理人独自向第三人承当责任答案:A解析:该题的考点是民事法律行为的委托代理。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承当民事责任，代理人负连带责任。4、施工公司以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工公司无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工公司的款项为()万元。A:10B:20C:30D:50答案:B解析:该题的考点是抵押权的效力和实现。抵押担保的范畴涉及主债权及利息、违约金损害补偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中商定抵押担保的范畴。债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人合同以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；合同不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，局限性部分由债务人清偿。5、建设单位需要使用相邻公司的场地开辟道路就近运送建筑材料。双方签订合同，商定建设单位向该公司支付用地费用，该公司向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是()。A:相邻权B:地役权C:土地出租权D:建设用地使用权答案:B解析:该题的考点是地役权的有关知识。地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同商定运用她人不动产的权利。她人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的商定设立的用益物权。6、施工公司购买材料设备后交付承运人运送，未按商定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货品，承运人行使的是()。A:抵押权B:质权C:留置权D:所有权答案:C解析:该题的考点是留置权。《担保法》规定，因保管合同、运送合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其她合同，合用以上规定。当事人可以在合同中商定不得留置的物。7、在建工程的建筑物、构筑物或者其她设施倒塌导致她人损害的，由建设单位与施工公司承当连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。A:侵权B:合同C:无因管理D:不当得利答案:A解析:该题的考点是债的发生根据。侵权是指公民或法人没有法律根据而侵害她人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其她设施倒塌导致她人损害的，由建设单位与施工单位承当连带责任。8、施工人员对波及构造安全的试块、试件以及有关材料，应当在()的监督下现场取样，并送具有相应资质级别的质量检测单位进行检测。A:建设单位或工程监理单位B:施工项目技术负责人C:施工公司质量管理人员D:质量监督部门答案:A解析:该题的考点是施工检测的见证取样和送检制度。《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对波及构造安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质级别的质量检测单位进行检测。9、因公司分立而新设立的建筑业公司，其资质级别应按()。A:原公司的资质级别拟定B:减少一级原公司的资质级别拟定C:最低资质级别核定D:实际达到的资质条件核定答案:D解析:该题的考点是公司发生合并、分立、改制的资质办理。公司合并的，合并后存续或者新设立的建筑业公司可以承继合并前各方中较高的资质级别，但应当符合相应的资质级别条件。公司分立的，分立后公司的资质级别，根据实际达到的资质条件，按照《建筑业公司资质管理规定》规定的审批程序核定。公司改制的，改制后不再符合资质原则的，应按其实际达到的资质原则及本规定申请重新核定；资质条件不发生变化的，按照《建筑业公司资质管理规定》有关申请资质证书变更的程序办理。10、2月，下列人员向所在单位提出签订无固定期限劳动合同，所在单位不批准，其中不满足签订无固定期限劳动合同法定条件的是()。A:赵先生1月入职丁公司后，该公司在11月才与之签订书面劳动合同B:张女士于1991年1月份到甲公司后始终在该公司工作C:王先生于1989年进入乙国有公司工作，3月，该公司改制，王先生已年满50岁D:李女士已经持续与丙公司签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同步，该公司将李女士提高为市场部部长答案:A解析:该题的考点是签订无固定期限劳动合同的法定条件。用人单位与劳动者协商一致，可以签订无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者批准续订、签订劳动合同的，除劳动者提出签订固定期限劳动合同外，应当签订无固定期限劳动合同：(1)劳动者在该用人单位持续工作满的。(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有公司改制重新签订劳动合同步，劳动者在该用人单位持续工作满且距法定退休年龄局限性的。(3)持续签订2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者签订书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已签订无固定期限劳动合同。11、根据有关法律规定，建设工程总承包单位竣工后向建设单位出具质量保修书的时间为()。A:竣工验收合格后B:提交竣工验收报告时C:竣工验收时D:交付使用时答案:B解析:该题的考点是建设单位出具质量保修书的时间。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范畴、保修期限和保修责任等。12、某建设工程施工项目招标文献规定中标人提交履约担保，中标人回绝提交，则应()。A:接中标无效解决B:视为放弃投标C:按废标解决D:视为放弃中标项目答案:D解析:该题的考点是履约保证金的提交。《工程建设项目施工招标投标措施》规定，招标文献规定中标人提交履约保证金或者其她形式履约担保的，中标人应当提交；回绝提交的，视为放弃中标项目。13、王某的日工资为80元。政府规定10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息曰。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。A:560B:1360C:800D:1120答案:B解析:该题的考点是劳动者非正常工作时间的工资支付原则。用人单位应当按照下列原则支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：(1)安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬。(2)休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬。(3)法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于300%的工资报酬。14、对于土方开挖工程，施工公司编制专项施工方案后，经()签字后实行。A:施工公司项目经理、现场监理工程师B:施工公司技术负责人、建设单位负责人C:施工公司技术负责人、总监理工程师D:建设单位负责人、总监理工程师答案:C解析:该题的考点是编制安全专项施工方案的规定。《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算成果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实行，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(1)基坑支护与降水工程。(2)土方开挖工程。(3)模板工程。(4)起重吊装工程。(5)脚手架工程。(6)拆除、爆破工程。(7)国务院建设行政主管部门或者其她有关部门规定的其她危险性较大的工程。15、当分包工程发生安全事故给建设单位导致损失时，有关责任承当的说法，对的的是()。A:建设单位可以规定分包单位和总承包单位承当无限连带责任B:建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C:总承包单位承当责任超过其应承当份额的，有权向有责任的分包单位追偿D:分包单位只对总承包单位承当责任答案:C解析:该题的考点是总承包单位的责任。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的商定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的商定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承当连带责任。总承包单位和分包单位就分包工程承当连带责任，就是当分包工程发生了质量责任或者违约责任时，建设单位可以向总承包单位祈求补偿，也可以向分包单位祈求补偿，总承包单位或分包单位进行补偿后，有权根据分包合同对于不属于自己责任的补偿向另一方进行追偿。16、甲公司向乙公司定做一批预制板，乙动工不久，甲需要将预制板加厚，遂规定乙停止制作。有关甲权利义务的说法，对的的是()。A:甲应支付相应部分报酬B:甲不得半途规定乙停止制作C:甲应支付所有商定报酬D:甲不用补偿乙的损失答案:A解析:该题的考点是承揽合同中定做人的义务。定做人半途变更承揽工作的规定，导致承揽人损失的，应当补偿损失。17、下列责任种类中，属于行政惩罚的是()。A:管制B:补偿损失C:返还财产D:罚款答案:D解析:该题的考点是行政惩罚的种类。《行政惩罚法》规定，行政惩罚的种类涉及：(1)警告。(2)罚款。(3)没收违法所得，没收非法财物。(4)责令停产停业。(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照。(6)行政拘留。(7)法律、行政法规规定的其她行政惩罚。18、经定做人批准，承揽人将其承揽的重要工作交由第三人完毕。有关责任承当的说法，对的的是()。A:第三人就完毕的工作成果向定做人负责B:承揽人不再承当责任C:承揽人与第三人按完毕工作成果的比例向定做人承当责任D:承揽人就该第三人完毕的工作成果向定做人负责答案:D解析:该题的考点是承揽合同的特性。定做人将工作交给承揽人，其重要因素是定做人相信承揽人具有完毕工作的条件和能力。因此，除当事人另有商定的外，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完毕重要工作。未经定做人的批准，承揽人将承揽的重要工作交由第三人完毕的，定做人可以解除合同；经定做人批准的，承揽人也应就第三人完毕的工作成果向定做人负责。承揽人有权将其承揽的辅助工作交由第三人完毕。承揽人将承揽的辅助工作交由第三人完毕的，应当就第三人完毕的工作成果向定做人负责。19、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达到和解合同。和解合同商定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自合同生效之日起2个月内还清。合同生效2个月后，乙并未履行合同的商定。下列说法中，对的的是()。A:甲可向法院申请恢复原判决的执行B:甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C:由法院执行和解合同D:由法院依职权恢复原判决的执行答案:A解析:该题的考点是民事诉讼执行中的和解。在执行中，双方当事人自行和解达到合同的，执行员应当将合同内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解合同的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。20、某项工程动工，年终竣工验收合格。该工程项目经理王某于跳槽到其她公司0王某被发现由于其故旨在该工程施工期间违背国家有关质量管理规定，导致了一般质量事故，有关王某的法律责任的说法，对的的是()。A:应追究王某的刑事责任B:可追究王某的民事责任C:不应追究王某的行政责任D:应追究王某的劳动责任答案:B解析:根据《民法通则》第66条第2款的规定，代理人不履行职责而给被代理人导致损害的，应当承当民事责任。故应选B项21、有关施工现场环境噪声污染防治的说法，对的的是()。A:国家对环境噪声污染严重的落后设备实行裁减制度B:土石方施工阶段，噪声限值是昼间70dB，夜间55dBC:打桩施工阶段，噪声限值是昼间80dB，夜间严禁施工D:在都市市区噪声敏感建筑物集中区域内，严禁夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业答案:A解析:该题的考点是施工现场环境噪声污染的防治。按照《建筑施工场界噪声限值》(GB12523)的规定，都市建筑施工期间施工场地不同施工阶段产生的作业噪声限值为：土石方施工阶段（重要噪声源为推土机、挖掘机、装载机等），噪声限值是昼间75dB，夜间55dB；打桩施工阶段（重要噪声源为多种打桩机等），噪声限制是昼间85dB，夜间严禁施工；构造施工阶段（重要噪声源为混凝土施工、振捣棒、电锯等），噪声限制是昼间70dB，夜间55dB；装修施工阶段（重要噪声源为吊车、升降机等），噪声限制是昼间62dB，夜间55dB。国家对环境噪声污染严重的落后设备实行裁减制度。《环境噪声污染防治法》规定，在都市市区噪声敏感建筑物集中区域内，严禁夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上规定或者特殊需要必须持续作业的除外。22、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是()。A:对本单位的安全生产工作提出建议B:接受安全生产教育和培训C:发现直接危及人身安全的紧急状况时停止作业D:回绝违章指挥和强令冒险作业答案:B解析:该题的考点是施工作业人员应当履行的安全生产义务。施工作业人员应当履行的安全生产义务涉及：(1)守法遵章和对的使用安全防护用品等的义务。(2)接受安全生产教育培训的义务。(3)安全事故隐患报告的义务。23、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人()，招标人可以拟定排名第二的中标候选人为中标人。A:提供虚假资质证明B:向评标委员会成员行贿C:因不可抗力提出不能履行合同D:与招标代理机构串通答案:C解析:该题的考点是中标人的拟定。《工程建设项目施工招标投标措施》规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当拟定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文献规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以拟定排名第二的中标候选人为标人。24、某建设工程施工合同商定，合同工期为18个月，合同价款为万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。A:100B:200C:1000D:600答案:D解析:该题的考点是申请施工许可证时建设资金的贯彻规定。《建筑工程施工许可管理措施》明确规定，建设工期局限性1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。25、有关建设工程分包的说法，对的的是()。A:劳务作业的分包可以不经建设单位承认B:承包单位可将其承包的所有工程进行分包C:建设工程主体构造的施工可以分包D:建设单位有权直接指定分包工程的承包人答案:A解析:该题的考点是对分包单位的承认。总承包单位如果要将所承包的工程再分包给她人，应当告知建设单位并获得承认。这种承认应通过两种方式：(1)在总承包合同中规定分包的内容。(2)在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的批准。但是，劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同商定，可不经建设单位承认。26、某市政工程由于政府部门规划调节，导致该工程停工达1年之久。施工公司拟让该工程的项目经理甲担任其她市政工程的项目经理，根据有关规定，有关甲任职的说法，对的的是()。A:甲不能同步担任这两个项目的项目经理B:经建设单位批准，甲可以同步担任这两个项目的项目经理C:经施工单位批准，甲可以同步担任这两个项目的项目经理D:经建设主管部门批准，甲可以同步担任这两个项目的项目经理答案:B解析:该题的考点是建造师的执业岗位范畴。建造师经注册后，有权以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其她施工活动的管理，但不得同步担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的。(2)合同商定的工程验收合格的。(3)因非承包方因素致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位批准的。27、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具有的条件不涉及()。A:完毕建设工程设计和合同商定的各项内容B:有完整的技术档案和施工管理资料C:建设单位和施工公司已签订工程结算文献D:勘察、设计、施工、工程监理等单位己分别签订质量合格文献答案:C解析:该题的考点是建设工程竣工验收应当具有的条件。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具有下列条件：(1)完毕建设工程设计和合同商定的各项内容。(2)有完整的技术档案和施工管理资料。(3)有工程使用的重要建筑材料、建筑构（配）件和设备的进场实验报告。(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签订的质量合格文献。(5)有施工单位签订的工程保修书。28、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法根据是（）。A:安全生产法B:宪法C:建筑法D:建设工程安全生产管理条例答案:A解析:该题的考点是《安全生产许可证条例》的直接上位法立法根据。《安全生产许可证条例》规定，为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防治和减少生产安全事故，根据《安全生产法》的有关规定，制定本条例。29、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的承认，但重新检查后发现质量未达到合同商定的规定，则有关所有剥离、返工的费用和工期解决的说法，对的的是(）。A:费用和工期损失所有由承包商承当B:费用和工期损失所有由业主承当C:费用由承包商承当，工期予以顺延D:费用由业主承当，工期不予顺延答案:A解析:该题的考点是重新检查的有关规定。无论工程师与否进行验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检查的规定期，承包人应按规定进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖或修复。检查合格，发包人承当由此发生的所有追加合同价款，补偿承包人损失，并相应顺延工期。检查不合格，承包人承当发生的所有费用，工期不予顺延。30、施工公司根据材料供应商寄送的价目表发出了一种建筑材料采购清单，后因故又发出力口急告知取消了该采购清单。如果施工公司后发出的取消告知先于采购清单达到材料供应商处，则该取消告知从法律上称为()。A:要约撤回B:要约撤销C:承诺撤回D:承诺撤销答案:A解析:该题的考点是要约撤回。要约可以撤回，但撤回要约的告知应当在要约达到受要约人之前或者与要约同步达到受要约人。要约可以撤销，但撤销要约的告知应当在受要约人发出承诺告知之前达到受要约人。31、甲乙双方签订总价为100万元的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为()万元。A:30B:10C:50D:20答案:D解析:该题的考点是定金。定金应当以书面形式商定。当事人在定金合同中应当商定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人商定，但不得超过主合同标的额的20%。32、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同步，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充合同。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应当()作为结算工程款的根据。A:双方达到的补充合同B:双方签订的备案合同C:类似项目的结算价格D:市场的平均价格答案:B解析:该题的考点是中标合同的签订。为了避免浮现“阴阳合同”，住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基本设施工程施工招标投标管理措施》中规定，签订书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。《最高人民法院有关审理建设工程施工合同纠纷案件合用法律问题的解释》第21条规定，当事人就同一建设工程另行签订的建设工程施工合同与通过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。33、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是()。A:主体构造工程为B:供热与供冷系统为3年C:屋面防水工程为3年D:有防渗漏规定的房间和内外墙为2年答案:B解析:该题的考点是建设工程质量的最低保修期限。《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基本设施工程、房屋建筑的地基基本工程和主体构造工程，为设计文献规定的该工程的合理使用年限。(2)屋面防水工程、有防水规定的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其她项目的保修期限由包方与承包方商定。34、建设单位应自建设项目投入试生产之日起()个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环保设施竣工验收。A:3B:1C:2D:5答案:A解析:该题的考点是建设工程竣工环保验收的有关规定。环保设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同步进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环保行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环保设施竣工验收。35、施工合同中商定按每月拟定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲祈求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从()之日算起。A:第一次付款期限届满B:最后一次付款期限届满C:每次付款期限届满D:提交工程款支付申请答案:B解析:该题的考点是诉讼时效期间的起算。未商定履行期限的合同，根据《合同法》第61条、第62条的规定，可以拟定履行期限的，诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算；不能拟定履行期限的，诉讼时效期间从债权人规定债务人履行义务的宽限期届满之日起计算，但债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表达不履行义务的，诉讼时效期间从债务人明确表达不履行义务之日起计算。36、甲公司向乙银行借款100万元，由丙公司作为保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增长到l50万元，甲和乙告知了丙，丙，未予答复。后甲到期不能归还债务。有关该案中的保证责任承当的说法，对的的是()。A:丙应承当150万元的保证责任，由于丙对甲和乙的告知未予答复，视为默认B:丙不再承当保证责任，由于甲与乙变更合同条款未得到丙的批准C:丙不再承当保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D:丙对100万元应承当保证责任，增长的50万元不承当保证责任答案:D解析:《担保法》第24条规定，债权人与债务人合同变更主合同的，应当获得保证人书面批准，未经保证人书面批准的，保证人不再承认保证责任。保证合同另有商定的，按照商定。《最高人民法院有关合用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第30条第1款规定，保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人批准的，如果减轻债务人的债务的，保证人仍应当对变更后的合同承当保证责任；如果加重债务人的债务的，保证人对加重的部分不承当保证责任。故应选D选。37、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期迟延一种月，有关损失承当的说法，对的的是()。A:工期不予顺延B:建筑物受损由施工公司承当C:施工机具损毁由施工公司自行承当D:施工人员受伤由建设单位承当答案:C解析:该题的考点是不可抗力事件发生后的责任承当。因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按如下原则分别承当责任：(1)工程自身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承当。(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承当相应费用。(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承当。(4)停工期间，承包人应发包人规定留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的}用，由发包人承当。(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承当。38、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的祈求或者根据职权，可以撤销建筑业公司资质的情形是()。A:公司未获得施工许可证擅自施工的B:资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业公司资质许可的C:公司将承包工程转包或违法分包的D:公司发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的答案:B解析:该题的考点是施工公司资质证书的撤销。有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的祈求或者根据职权，可以撤销建筑业公司资质：(1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予建筑业公司资质许可的。(2)超越法定职权作出准予建筑业公司资质许可的。(3)违背法定程序作出准予建筑业公司资质许可的。(4)对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业公司资质许可的。(5)依法可以撤销资质证书的其她情形。以欺骗、贿赂等不合法手段获得建筑业公司资质证书的，应当予以撤销。39、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲祈求法律救济。下列说法中，对的的是．()。A:住户不得对乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为提起诉讼B:住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼C:住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼D:住户不得祈求乙市人民政府撤销乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为答案:C解析:《行政诉讼法》规定，公民、法人和其她组织觉得行政机关侵犯其她人身权、财产权的，对其行政行为不服的，可提起诉讼。故应选C40、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其她有关部门上报的是()。A:现场施工人员B:分包单位C:建设单位D:总承包单位答案:D解析:该题的考点是总承包单位应当承当的法定安全生产责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。据此，一旦发生施工安全事故，施工总承包单位应当依法肩负起及时报告的义务。41、某施工合同中商定设备由施工公司自行采购。施工期间，建设单位规定施工公司购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合伙关系，有关本案中施工公司的行为，对的的是()。A:施工公司应批准建设单位自行采购B:设计单位提出此规定，施工公司就必须接受C:建设单位以书面形式提出规定，施工公司就必须接受D:施工公司可以回绝建设单位的规定答案:D解析:该题的考点是建设工程的分包制度。按照合同商定，建筑材料、建筑构（配）件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构（配）件和设备或者指定生产厂、供应商。42、某人挂靠某建筑施工公司并以该公司的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位导致较大损失，有关责任承当的说法，对的的是()。A:建筑施工公司与挂靠个人承当连带补偿责任B:挂靠的个人承当所有责任C:建筑施工公司承当所有责任D:建筑施工公司与挂靠个人按比例承当责任答案:A解析:该题的考点是承包单位违法行为应承当的法律责任。建筑施工公司转让、出借资质证书或者以其她方式容许她人以本公司的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并惩罚款，可以责令停业整顿，减少资质级别；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量原则导致的损失，建筑施工公司与使用本公司名义的单位或者个人承当连带补偿责任。43、施工公司与保险代理人张某签订了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表达需将保费交回公司后才干签发保单，后施工公司发生保险事故规定补偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。有关该案中责任承当的说法，对的的是()。A:张某应当向施工公司补偿损失B:施工公司补缴保费后，保险公司方可补偿损失C:保险公司找到张某追回保费后，方可予以施工公司补偿D:保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿答案:D解析:该题的考点是表见代理。表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人受表见代理人与相对人之间实行的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为商定的义务。本人不能以无权代理为抗辩。本人在承当表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。44、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为()。A:同步受聘于两个或两个以上单位的B:被吊销注册证书，自惩罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的C:因执业活动受到刑事惩罚，刑事惩罚执行完毕已满5年的D:年龄超过60岁的答案:B解析:该题的考点是注册机关对申请注册建造师不予注册的情形。《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的。(2)申请在两个或者两个以上单位注册的。(3)未达到注册建造师继续教育规定的。(4)受到刑事惩罚，刑事惩罚尚未执行完毕的。(5)因执业活动受到刑事惩罚，自刑事惩罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的。(6)因前项规定以外的因素受到刑事惩罚，自惩罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的。(7)被吊销注册证书，自惩罚决定之日起至申请注册之曰止不满2年的。(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的。(9)申请人的聘任单位不符合注册单位规定的。(10)年龄超过65周岁的。(11)法律、法规规定不予注册的其她情形。45、有关设计单位的权利的说法，对的的是()。A:为节省投资成本，设计单位可不根据勘察成果文献进行设计B:有特殊规定的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C:设计单位有权将所承揽的工程交由资质级别更高的设计单位完毕D:设计深度由设计单位酌定答案:B解析:该题的考点是设计单位的权利。《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，设计单位在设计文献中选用的建筑材料、建筑构（配）件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量规定必须符合国家规定的原则。除有特殊规定的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。46、某施工合同中商定垫资但未商定垫资利息，施工公司祈求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据有关法律规定可以预见的判决成果是()。A:返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B:认定垫资违法，利息予以没收C:返还垫资但不支付利息D:返还垫资并双倍支付利息答案:C解析:该题的考点是工程垫资的解决。《最高人民法院有关审理建设工程施工合同纠纷案件合用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有商定，承包人祈求按照商定返还垫资及其利息的，应予支持．但是商定的利息计算原则高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有商定的，按照工程欠款解决。当事人对垫资利息没有商定，承包人祈求支付利息的，不予支持。47、某施工合同商定以《建设工程价款结算暂行措施》作为结算根据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()日内核对（审查）完毕并提出审查意见。A:20B:30C:60D:45答案:D解析:该题的考点是工程竣工的结算审查期限。单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同步，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按如下规定期限进行核对（审查）并提出审查意见：(1)500万元如下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20日。(2)500万～万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30日。(3)万～5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45日。(4)5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60日。48、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术规定向施工作业班组、作业人员作出具体阐明的是施工公司的()。A:负责项目管理的技术人员B:项目负责人C:技术负责人D:安全员答案:A解析:该题的考点是施工项目负责人的安全生产责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术规定向施工作业班组、作业人员作出具体阐明，并由双方签字确认。49、张某因与某施工公司发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实行的行为是()。A:提起反诉B:提出和解C:提出管辖权异议D:部分变更诉讼祈求答案:C解析:该题的考点是诉讼代理人的代理权限。《民事诉讼法》规定，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼祈求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。针对实践中常常浮现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种状况下不能认定为诉讼代理人己获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼祈求，进行和解、提起反诉或者上诉。50、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之曰起()日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的承认文献或者准许使用文献报建设行政主管部门或者其她有关部门备案。A:5B:15C:10D:30答案:B解析:该题的考点是竣工验收备案的时间。住房和城乡建设部《房屋建筑工程和市政基本设施工程竣工验收备案管理暂行措施》规定，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，根据本措施规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管门备案。51、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案与否符合工程建设的()原则。A:推荐性B:国家C:强制性D:行业答案:C解析:该题的考点是工程监理单位的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案与否符合工程建设强制性原则。52、根据《劳动合同法》，在劳务差遣用工方式中，签订劳务差遣合同的主体是()。A:差遣单位与用工单位B:用工单位与劳动者C:用工单位与本地人民政府D:差遣单位与劳动者答案:A解析:该题的特点是劳务差遣合同的主体。劳务差遣单位差遣劳动者应当与接受以劳务差遣形式用工的单位签订劳务差遣合同。劳务差遣合同应当商定差遣岗位和人员数量、差遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以及违背合同的责任。53、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩()工期。A:定额B:原则C:法定D:合同答案:D解析:该题的考点是建设单位的安全责任。建设单位的安全责任涉及：(1)依法办理有关批准手续。(2)向施工单位提供真实、精确和完整的有关资料。(3)不得提出违法规定和随意压缩合同工期。54、生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订1次。A:1B:2C:3D:4答案:D解析:该题的考点是应急预案的修订。生产经营单位制定的应急预案应当至少每3年修订1次，预案修订状况应有记录并归档。55、建筑施工公司的管理人员和作业人员每()应至少进行1次安全生产教育培训并考核合格。A:6个月B:2年C:1年D:3年答案:C解析:该题的考点是施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的规定。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训，其教育培训状况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。56、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在()之前办理工程质量监督手续。A:竣工验收B:签订施工合同C:进场动工D:领取施工许可证答案:D解析:该题的考点是建设单位的质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者动工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。57、甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁合同为由向市中级法院提起上诉，规定据此撤销一审判决，市中级法院的对的解决应为()。A:查清事实后改判，驳回甲的诉讼祈求B:仲裁合同如果有效，则裁定撤销一审判决，驳回甲的起诉C:裁定驳回乙的上诉，维持原判决D:裁定撤销一审判决，发回原法院重审答案:C解析:该题的考点是仲裁合同的效力。仲裁合同一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，当事人只能向仲裁合同中所商定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向法院提起诉讼。有效的仲裁合同排除法院的司法管辖权。《仲裁法》规定，当事人达到仲裁合同，一方向人民法院起诉未声明有仲裁合同，人民法院受理后，另一方在初次开庭前提交仲裁合同的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁合同无效的除外。58、建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有商定著作权的归属，图纸由甲设计师完毕，则图纸的著作权归()。A:建设单位和设计单位共同所有B:设计单位和甲设计师共同所有C:建设单位和甲设计师共同所有D:建设单位独自所有答案:B解析:该题的考点是著作权的主体。《著作权法》规定，有下列情形之一的职务作品，作者享有签名权，著作权的其她权利由法人或者其她组织享有，法人或者其她组织可以予以作者奖励：(1)重要是运用法人或者其她组织的物质技术条件创作，并由法人或者其她组织承当责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品。(2)法律、行政法规规定或者合同商定著作权由法人或者其她组织享有的职务作品。在建设工程活动中，有些作品属于委托作品。一般状况下，勘察设计文献都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同商定。合同未作明确商定或者没有签订合同的，著作权属于受托人。59、根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期动工的，应当向发证机关申请延期，有关申请延期的说法，对的的是()。A:延期每次不超过3个月B:应当由施工公司提出申请C:延期没有次数限制D:超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效答案:A解析:该题的考点是申请延期的规定。《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内动工。因故不能按期动工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不动工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。60、在全国重点文物保护单位的保护范畴内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经()批准。A:县级以上人民政府B:省级人民政府C:国务院D:省级文物行政部门答案:B解析:该题的考点是在文物保护单位保护范畴和建设控制地带内从事建设活动的有关规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范畴内不得进行其她建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊状况需要在文物保护单位的保护范畴内进行其她建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定发布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门批准；在全国重点文物保护单位的保护范畴内进行其她建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门批准。61、根据《建筑业公司资质管理规定》，属于建筑业公司资质序列的是()。A:工程总承包B:专业分包C:专业承包D:劳务承包答案:C解析:该题的考点是施工公司的资质序列。《建筑业公司资质管理规定》中规定，建筑业公司资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。62、有关仲裁裁决效力的说法，对的的是()。A:仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B:仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接得承认和执行C:当事人向人民法院祈求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力D:一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，不予受理答案:D解析:该题的考点是仲裁裁决书的效力。裁决书的效力是：(1)裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁，也不得就此提起诉讼。(2)仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行的，对方当事人可以到法院申请强制执行。(3)仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国（或地区）可以得到承认和执行。63、某施工合同商定按固定价结算工程价款。竣工后双方无法就调价问题达到一致，施工公司起诉并祈求进行造价鉴定。有关该案鉴定的说法，对的的是()。A:鉴定申请应当在庭审结束前提出B:鉴定报告由造价主管部门出具C:法院对鉴定祈求不予支持D:鉴定期间计入审限答案:C解析:该题的考点是造价的鉴定。由于固定价格在商定的风险范畴内合同价款不再调节，因此法院对鉴定祈求不予支持。64、甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，规定扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的解决，对的的是()。A:将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B:不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请C:将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D:审查后直接作出财产保全裁定，由设备所在地的法院执行答案:A解析:该题的考点是涉外仲裁的特别规定。《民事诉讼法》规定，当事人申请采用财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院裁定。65、根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是()。A:某专家与施工公司商定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代课B:甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，但打电话告知了乙C:建设单位到期不能支付工程款，书面告知施工公司其已将债务转让给第三人，请施工公司向第三入主张债权D:监理单位将监理合同概括转让给其她具有相应监理资质的监理单位答案:B解析:该题的考点是合同的转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当告知债务人。未经告知，该转让对债务人不发生效力。根据合同性质不得转让的权利重要是指合同是基于特定当事人的身份关系签订的，如果合同权利转让给第三人，会使合同的内容发生变化，违背当事人签订合同的目的，使当事人的合法利益得不到应有的保护。债务人不管转移的是所有义务还是部分义务，都需要征得债权人批准。未经债权人批准，债务人转移合同义务的行为对债权人不发生效力。监理合同是不可以转让的。66、有关建设工程施工承包联合体的说法，对的的是()。A:联合体的资质级别按照联合体中资质级别较高的单位拟定B:联合体属于非法人组织C:联合体各方独立承当相应责任D:构成联合体的成员可以对同一工程单独投标答案:B解析:该题的考点是联合体投标的特点。联合体投标有如下特点：(1)联合体由两个或者两个以上的投标人构成，参与投标是各方的自愿行为。(2)联合体是一种临时性的组织，不具有法人资格。(3)联合体各方以一种投标人的身份共同投标，中标后，招标人与联合体各方共同签订一种承包合同，联合体各方就中标项目向招标人承当连带责任。(4)联合体各方签订共同投标合同后，不得再以自己名义单独投标，也不得构成新的联合体或参与其她联合体在同一项目中投标。67、仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。A:发出B:当事人收到C:申请撤销期限届满D:作出答案:D解析:该题的考点是仲裁裁决书的生效时间。仲裁裁决应当按照多数仲裁人的意见作出，少数仲裁人的不批准见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁人的意见作出。裁决书自作出之日起发生法律效力。68、根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间()。A:6个月B:1年C:2年D:3年答案:C解析:该题的考点是申请仲裁裁决强制执行的期间。申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出。根据《民事诉讼法》()第215条的规定，申请执行的期间为2年。申请执行时效的中断、中断，合用法律有关诉讼时效中断、中断的规定。69、有关投标有效期的说法，对的的是()。A:投标有效期延长告知送达投标人时，该投标人的投标保证金退还期限随之延长B:投标人批准延长投标有效期的，不得修改投标文献的实质性内容C:投标有效期内，投标文献对投标人和招标人具有合同约束力D:投标有效期内撤回投标文献，投标保证金应予退还答案:B解析:该题的考点是投标有效期的有关知识。在原投标有效期结束前，浮现特殊状况的，招标人可以书面形式规定所有投标人延长投标有效期。投标人批准延长的，不得规定或被容许修改其投标文献的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人回绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期导致投标人损失的，招标人应当予以补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。70、安全生产许可证的有效期为()年。A:1B:2C:3D:5答案:C解析:该题的考点是安全生产许可证的有效期。按照《安全生产许可证条例》的规定，安全生产许可证的有效期为3年。71、多选题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形有()。A:没有仲裁合同的B:裁决的事项不属于仲裁合同的范畴或仲裁委员会无权仲裁的C:当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D:仲裁庭的构成或仲裁程序违法法定程序的E:仲裁所根据的证据是伪造的答案:A,B,D,E解析:该题的考点是申请撤销仲裁裁决的法定事由。当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：(1)没有仲裁合同的。(2)裁决的事项不属于仲裁合同的范畴或者仲裁委员会无权仲裁的。(3)仲裁庭的构成或者仲裁的程序违背法定程序的。(4)裁决所根据的证据是伪造的。(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的。(6)仲裁人在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。72、根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定原则》，属于工程质量不良行为的有()。A:容许其她单位或个人以本单位名义承揽工程B:将承揽的工程转包或违法分包C:施工前未对有关安全施工的技术规定作出具体阐明D:未按照节能设计进行施工E:未履行保修义务或迟延履行保修义务答案:D,E解析:该题的考点是施工单位工程质量不良行为的认定原则。工程质量不良行为认定原则涉及：(1)在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构（配）件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术原则施工的其她行为的。(2)未按照节能设计进行施工的。(3)未对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检测，或未对波及构造安全的试块、试件以及有关材料取样检测的。(4)工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违背规定的。(5)不履行保修义务或者迟延履行保修义务的。73、有关工程质量检测的说法，对的的有()。A:检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字B:工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构C:检测机构不得与建设单位有从属关系D:检测人员不得同步受聘于两个或两个以上的检测机构E:检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和精确性负责答案:A,D,E解析:该题的考点是工程质量检测单位的资质和检测规定。住房和城乡建设部《建设工程质量检测管理措施》规定，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。检测机构完毕检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签订，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测人员不得同步受聘于两个或者两个以上的检测机构。检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目有关的设计单位、施工单位、监理单位有从属关系或者其她利害关系。检测机构不得转包检测业务。检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和精确性负责。74、工程监理单位和被监理工程的()有从属关系或其她利害关系的，不得承当该项建设工程的监理业务。A:建设单位B:造价征询单位C:施工公司D:建筑材料、构（配）件供应单位E:设备供应单位答案:C,D,E解析:该题的考点是工程监理单位对有从属关系或其她利害关系的回避。《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构（配）件和设备供应单位有从属关系或者其她利害关系的，不得承当该项建设工程的监理业务。75、严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；有关本案管辖，说法对的的有()。A:A区法院对该案有管辖权B:严某有权向B区法院起诉C:B区法院的移送管辖是错误的D:A、B区法院均无管辖权E:A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的答案:A,B,C,E解析:该题的考点是地区管辖与移送管辖。一般地区管辖，是以当事人与法院的从属关系来拟定诉讼管辖，一般实行“原告就被告”原则，即以被告住所地作为拟定管辖的原则。《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼。由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院觉得受移送的案件根据规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。76、下列工程建设原则条文中，经国务院行政主管部门拟定后，可作为强制性条文的有()。A:直接波及国家主权的条文B:直接波及人民生命财产安全的条文C:直接波及人体健康的条文D:直接波及环保的条文E:直接波及公共利益的条文答案:B,C,D,E解析:该题的考点是强制性条文的实行。工程建设地方原则中，对直接波及人民生命财产安全、人体健康、环保和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门拟定后，可作为强制性条文。在不违背国标和行业原则的前提下，工程建设地方原则可以独立实行。77、下列义务中，属于建设工程监理公司安全生产管理重要义务的是()。A:安全技术措施审查B:安全设备合格审查C:专项施工方案审查D:施工招标审查E:安全生产事故隐患报告答案:A,C,E解析:该题的考点是工程监理单位的安全责任。工程监理单位的安全责任涉及：(1)对安全技术措施或专项施工方案进行审查。(2)依法对施工安全事故隐患进行解决。(3)对建设工程安全生产承当监理责任。78、根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有()。A:总承包单位将建设工程分包给不具有相应资质条件的单位的B:主体构造的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包公司的C:建设工程总承包合同中未有商定，又未经建设单位承认，承包单位将其承包的部分建设工程交由其她单位完毕的D:施工总承包单位将建设工程的主体构造的施工分包给其她单位的E:分包单位将承包的建设工程再分包的答案:A,C,D,E解析:该题的考点是违法分包的情形。《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具有相应资质条件的单位的。(2)建设工程总承包合同中未有商定，又未经建设单位承认，承包单位将其承包的部分建设工程交由其她单位完毕的。(3)施工总承包单位将建设工程主体构造的施工分包给其她单位的。(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。79、有关施工公司规定对原工程进行变更的说法，对的的有()。A:施工公司在施工中不得对原工程设计进行变更B:施工公司在施工中提出更改施工组织设计须经工程师批准，延误的工期不予顺延C:工程师采用施工公司合理化建议所获得的收益，建设单位和施工公司另行商定分享D:施工公司擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的直接损失由施工公司承当，延误的工期不予顺延E:施工公司自行承当差价时，对原材料、设备换用而不必经工程师批准答案:A,B,C,D解析:【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第29.2款的规定，施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承当，延误的工期不予顺延。第29.3款规定，承包人在施工中提出的合理化建议波及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师批准。未经批准擅自更改或换用时，承包人承当由此发生的费用，并补偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师批准采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行商定分担或分享。故应选ABCD项。80、有关投标保证金的说法，对的的有()。A:投标人应当按照招标文献的规定提交投标保证金B:投标保证金是投标文献的有效构成部分C:投标保证金的担保形式应在招标文献中规定D:投标保证金应当在投标截止时间之前送达E:投标保证金的金额一般由双方商定答案:A,B,C,D解析:该题的考点是投标保证金。投标保证金是指投标人按照招标文献的规定向招标人出具的，以一定金额表达的投标责任担保。其实质是为了避免因投标人在投标有效期内随意撤回、撤销投标或中标后不能提交履约保证金和签订合同等行为而给招标人导致损失。《工程建设项目施工招标投标措施》规定，招标人可以在招标文献中规定投标人提交投标保证金。投标人不按招标文献规定提交投标保证金的，该投标文献将被回绝，作废标解决。81、施工公司乙经建设单位甲批准，将部分非主体工程分包给施工公司丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工公司丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。有关责任承当的说法，对的的有()。A:甲有权规定乙承当民事责任B:甲有权规定丙承当民事责任C:甲无权规定丁承当民事责任D:乙向甲承当民事责任后，有权向丙追偿E:丙向乙承当民事责任后，有权向丁追偿答案:A,B,D,E解析:该题的考点是违约责任的承当。建筑工程总承包单位按照总承包合同的商定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的商定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承当连带责任。同步，因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。丙、丁分包合同违法无效，根据无效合同的法律后果，有过错一方应当补偿对方因此所受到的损失。82、根据《建设工程安全生产管理条例》，有关意外伤害保险的说法，对的的有()。A:意外伤害保险为非强制保险B:被保险人为从事危险作业人员C:受益人可以不是被保险人D:保险费由分包单位支付E:保险期限由施工公司根据实际自行拟定答案:B,C解析:该题的考点是办理意外伤害保险的规定。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程动工之日起至竣工验收合格止。施工单位对施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险是法定的强制性保险，是由施工单位作为投保人直接或者通过保险经纪公司与保险公司签订保险合同，支付保险费，以本单位从事危险作业的人员作为被保险人，当被保险人在施工作业中发生意外伤害事故时，保险公司须根据合同商定向被保险人或者受益人支付保险金。83、有关租赁合同的说法，对的的有()。A:租赁必须转让所有权B:租赁期限超过的部分无效C:租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式D:交付租赁物是租赁合同的成立要件E:当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁答案:B,C,E解析:【解析】根据《合同法》有关租赁合同的规定，租赁必须转让使用权，而非所有权，故A项错误。租赁期限超过20年的，超过部分无效，故B项对的。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式，故C项对的。租赁合同是诺成合同，不以租赁物的交付为成立要件。故D项错误。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。故E项对的。故应选BC项。84、根据《工程建设项目施工招标投标措施》，评标委员会对投标文献按废标解决的状况有()。A:无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的B:投标人名称或者组织构造与资格预审时不一致的C:投标人对同一招标项目按照招标文献的规定提交了两个报价方案D:未按招标文献规定提交投标保证金的E:联合体投标未附联合体各方共同投标合同的答案:A,B,D,E解析:该题的考点是投标文献按废标解决的状况。《工程建设项目施工招标投标措施》规定，投标文献有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标解决：(1)无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。(2)未按规定的格式填写，内容不全或核心笔迹模糊、无法辨认的。(3)投标人递交两份或多份内容不同的投标文献，或在一份投标文献中对同一招标项目报有两个或多种报价，且未声明哪一种有效，按招标文献规定提交备选投标方案的除外。(4)投标人名称或组织构造与资格预审时不一致的。(5)未按招标文献规定提交投标保证金的。(6)联合体投标未附联合体各方共同投标合同的。85、施工公司采购、租赁的安全防护用品、机械设备、施工机具及配件，应当具有()并在进入施工现场迈进行检查。A:生产（制造）许可证B:施工资质证书C:产品销售许可证D:施工许可证E:产品合格证答案:A,E解析:该题的考点是施工现场安全防护措施。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购、租赁的安全防护用品、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场迈进行查验。86、根据合同法有关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程()起计算。A:合同签订之日B:实际竣工之日C:动工之日D:保修期届满之日E:合同商定竣工之日答案:B,E解析:该题的考点是承包人工程价款的优先受偿权。《最高人民法院有关建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同商定的竣工之日起计算。87、根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有()A:土地所有权B:农村集体宅基地土地使用权C:学校游泳馆产权D:荒地承包经营权E:被扣押的房屋答案:A,B,E解析:【解析】根据《担保法》第37条的规定，下列财产不得抵押：(1)土地所有权；(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但本法第34条第(5)项、第36条第3款规定的除外：(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团队的教育设施、医疗卫生设施和其她社会公益设施；(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)依法不得抵押的其她财产。C项不属于教学设施，故不属于不得抵押的财产范畴。D项的荒地承包经营权依法可以进行抵押。故应选ABE项。88、施工公司对建筑材料、建筑构（配）件和设备进行检查，一般应当按照()进行，不合格的不得使用。A:工程设计规定B:公司原则C:施工技术原则D:通行惯例E:合同商定答案:A,C,E解析:该题的考点是对建筑材料、设备等进行检查检测的规定。《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计规定、施工技术原则和合同商定，对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检查，检查应当有书面记录和专人签字；未经检查或者检查不合格的，不得使用。89、建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同步()。A:立项B:竣工C:设计D:施工E:投产使用答案:C,D,E解析:该题的考点是对防治污染设施的使用规定。《环境噪声污染防治法》规定，新建、改建、扩建的建设项目，必须遵守国家有关建设项目环保管理的规定。建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同步设计、同步施工、同步投产使用。90、根据《生产安全事故报告和调查解决条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有()。A:2人死亡事故B:10人死亡事故C:3人死亡事故D:20人重伤事故E:1000万元经济损失事故答案:C,D,E解析:【解析】根据《生产安全事故报告和调查解决条例》第3条的规定，根据生产安全事故（如下简称事故）导致的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为如下级别：(1)特别重大事故，是指导致30人以上死亡，或者100人以上重伤（涉及急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指导致10人以上30人如下死亡，或者50人以上100人如下重伤，或者5000万元以上1亿元如下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指导致3人以上10人如下死亡，或者10人以上50人如下重伤，或者1000万元以上5000万元如下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指导致3人如下死亡，或者10人如下重伤，或者1000万元如下直接经济损失的事故。本条第一款所称的“以上”涉及本数，所称的“如下”不涉及本数oA项属于一般事故；B项属于重大事故。故应选CDE项。91、下列情形中，发包人应当承当过错责任的有()。A:发包人提供的设计图纸有缺陷，导致工程质量缺陷B:发包人提供的设备不符合强制原则，引起工程质量缺陷C:发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷D:发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体构造浮现质量缺陷E:发包人指定购买的材料、建筑构（配）件不符合强制性原则，导致工程质量缺陷答案:A,B,C,E解析:该题的考点是发包方责任的解决。《最高人民法院有关审理建设施工合同纠纷案件合用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，导致建设工程质量缺陷，应当承当过错责任：(1)提供的设计有缺陷。(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构（配）件、设备不符合强制性原则。(3)直接指定分包人分包专业工程。92、法人应当具有的条件有()。A:依法成立B:有自己的场合C:有必要的财产或者经费D:有自己的名称、组织机构E:可以独立承当无限民事责任答案:A,B,C,D解析:该题的考点是法人应当具有的条件。法人应当具有的条件涉及：依法成立；有必要的财产或者经费；有自己的名称、组织机构和场合；可以独立承当民事责任。93、当事人之间签订有