工程设计框架合同

欢迎下载内容仅供参考合同编号【 】建设工程设计框架合同工程名称：【】工程地点:【】发包人【 】公司设计人【 】公司签订日期：【】年【】月发包人【 】设计人【 】发包人委托设计人承【 等项目的工程设计经双方商一致，签订本合同，共同执行。第一条 本合同签订依据管理条例》等国家及地方有关建设工程勘察设计管理的法律法规和规章。建设工程批准文件。第二条 设计依据发包人给设计人的设计委托书。发包人提交的基础资料。设计人采用的主要技术标准是【 】。第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：合同书中标函（文件）发包人要求及委托书投标书第四条 合作期限及内容本合同合作期限从【 】年【 】月【 】日至【 】年【 】月【 日。和文件。设计人根据设计委托书要求完成相关工作并提交工作成果第五条 双方职责发包人责任发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。条件。设计人责任设计合理使用年限为【】年。计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。并根据发包人的审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整图、阶段性报告、竣工资料、图纸、数据、特殊工艺（方法、专利人的全部损失和相关费用。及财产损害的，由设计人负责处理，并应承担全部赔偿责任。第六条费用6.1双方商定，本框架合同的设计费上限为【】万元。超过上限时设计人需立即书面通知发包人。除非双方另行签署相关协议，超过部分双方不作结算，发包人有权拒付。第七条结算方式7.1双方约定实际完成的设计任务，就结算事宜另行签订结算协议。第八条违约责任在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人应按该设计费用的【】％向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费每逾期支付一天应承担支付金【 ％的逾期违约金逾期超过30天以上时设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。人原因造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。（人要求等而导致逾期等【 】％。逾期超过【】天，发包人有权单方解除本合同，设计人应退还全部已收款项，支付合同总金额【】的违约金，并赔偿发包人全部损失和相关费用。第九条 仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由【 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向【发包人所在地】人民法院起诉。第十条 合同生效及其他时，双方应另行签订技术咨询服务合同。设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。包人承担。发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用经发包人确认后由发包人支付。支付费用。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。本合同一式【】份，发包人【】份，设计人【】份。完合同规定的义务后，本合同即行终止。本合同具有同等法律效力。同等效力。盖章【】设计人名称：（盖章）【 】签字【】签字）【 】签字【】签字）【 】住 所【 】住 所【 】邮政编码【 】邮政编码【