2022年全国监理工程师之土木建筑目标控制自测模拟预测题库及下载答案

1、监理工程师之土木建筑目标控制题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、改进是组织维持目前业绩水平必不可少的，下列属于该要点基本内容的是（ ）。A.需求的变化要求组织不断改进B.确定质量方针、质量目标C.规定职责和权益D.确定关键、重要过程【答案】 A2、以下属于BIM模型交付标准的是()。A.IFCB.IDMC.IFD.IPD【答案】 A3、下列工程的施工方案中，不需组织专家论证的有（）。A.采用滑模的模板工程B.搭设高度3m的混凝土模板支撑体系C.高度50m的落地式钢管脚手架工程D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程【答案】 B4、编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续

2、时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面【答案】 D5、工程施工中，因施工承包单位原因造成实际进度拖后而需要调整施工进度计划时，监理工程师批准施工承包单位调整的施工进度计划，意味着监理工程师的行为是（ ）。A.解除了施工承包单位的责任B.认可施工进度计划的合理性C.批准了工程延期D.同意延长合同工期【答案】 B6、（ ）是指根据价值工程对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的经验集体研究确定选择对象的一种方法。A.ABC分析法B.强制确定法C.因素分析法D.价值指数法【答案】 C7、施工机械使用费是指施工机械作

3、业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费，下列属于施工机械使用费的是( )。A.临时设施费B.二次搬运费C.已完工程及设备保护费D.经常修理费【答案】 D8、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，除需考虑总工期的限制条件外，还应考虑网络计划中（）的限制条件。A.紧后工作B.紧前工作C.后续工作D.关键工作【答案】 C9、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。A.承运单位的检查B.设备包装质量C.海关及保险手续D.运输安全措施【答案】 B10、公路工程设计年限一般按等级控制在（）。 A.1020年B.1530年C.3040

4、年D.3050年【答案】 A11、（2020年真题）监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（）。A.根据施工条件确定物资供应要求B.参与投标文件的技术评价C.提出物资分包方式和供应商清单D.审核物资供应计划【答案】 B12、为了确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理结果，通常还需要( )。A.请专家论证B.进行定期观测C.做必要的试验和鉴定工作D.请工程质量监督机构认可【答案】 C13、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。A.抓紧整改、早日复工B.防止事故信息非正常扩散C.对事故责任人进行监管D.防止事故

5、扩大并保护好现场【答案】 D14、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】 A15、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】 D16、2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（

6、）。A.0.40.5B.0.60.7C.0.80.9D.0.91.0【答案】 B17、当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是（）。A.尽快做出延长工期的临时决定B.及时向政府有关部门报告C.要求承包单位提出工程延期意向申请D.重新审核施工合同条件【答案】 A18、下列选项中，不计入与项目建设有关的其他费用是（ ）。A.工程保险费B.勘察设计费C.建设单位经费D.联合试运转费【答案】 D19、城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（ ）。A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告B.遗漏问题、整

7、改问题都整改完毕C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；D.已通过对试运行有影响的相关专项验收【答案】 A20、工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【答案】 D21、某项目的财务净现值前5年为200万元，第6年为30万元，ic=10%，则前6年的财务净现值为（ ）万元。A.207B.217C.240D.261【答案】 B22、可直接用于施工作业技术活动质量控制的专门技术性法规是()A.监理规范B.施工管理规程C.混凝土验收规范D.电焊操作规程【答案】 D23、某地下工程，计划到5月份累计开

8、挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。A.-18B.-5C.5D.18【答案】 B24、双代号网络计划中，某工作持续时间为5天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。A.3B.4C.6D.10【答案】 D25、根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号）的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括（）发生的费用。A.夏季防暑降温B.工作服C.职工教育经费D.工会经费【答案】 A26、下列选项

9、中说法不正确的是()。A.一体化指的是基于B.IM技术可将几何、材料、空间关系、进度、成本等多种项目信息集成于三维模型中，并对其进行综合应用B建筑性能分析主要包括能耗分析、光照分析、设备分析、绿色分析等C.信息完备性体现在B.IM技术可对工程对象进行3D.设计可视化即在设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来【答案】 A27、全等节拍流水施工的特点是（ ）。A.各专业队在同一施工段流水节拍固定B.各专业队在施工段可间歇作业C.各专业队在各施工段的流水节拍均相等D.专业队数等于施工段数【答案】 C28、 工程施工质量验收的小单位是( )。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】 B

10、29、在工程建设过程中，影响实际进度的自然环境因素是（）。A.材料供应时间不能满足需求B.不能及时提供施工场地条件C.复杂的工程地质条件D.计划安排不周密，组织协调不力【答案】 C30、检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（ ）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.检测机构【答案】 C31、工程建设过程中，下列造成工程质量缺陷的成因属于违背基本建设程序的是（）。A.无证设计B.转包、挂靠C.边设计、边施工D.擅自修改设计【答案】 C32、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（）是组织的永恒目标。A.鼓励全员参与B.坚持与供方互利的关系C.不断改善管理的系统方法D.持续

11、改进【答案】 D33、对于采用成本加奖罚计价方式的合同，在合同订立阶段发承包双方不需要确定的是（ ）。A.预期成本B.限额成本C.固定酬金D.奖罚计算办法【答案】 B34、某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、8天和8天，则需要派出（）个专业工作队。A.10B.11C.12D.13【答案】 B35、根据计价规范的规定，下列说法中错误的是（）。A.国有资金投资项目必须采用工程量清单计价B.工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据C.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行规范除工程量清单等专门规定外的其他规定D.补充项目清单由工程造价管理机构编制【答

12、案】 D36、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资目标B.确定资金使用计划C.结算已完工程费用D.提出投资目标调整建议【答案】 A37、某招投标项目，某投标人以520万元的投标报价中标，招标人给出的招标控制价为550万元，标底为510万元。施工进行到后期，发生设计变更，对于某环保墙面漆，清单项目中无类似项目，经计算，该墙面刷漆工程定额综合单价为25元/m2，则发承包双方考虑报价浮动率后的综合单价为（）。A.22.34B.23.64C.24.55D.25.46【答案】 B38、在分项工程质量验收记录表中，施工单位的检查结果应由（ ）签字。A.施工单位技术负责人B.施工单位

13、项目负责人C.施工单位项目专业技术负责人D.专业监理工程师【答案】 C39、混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物（）的指标，可用坍落度、维勃稠度或扩展度表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性【答案】 A40、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标。此时，质量数据的收集方法宜采用()A.分层抽样B.等距抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】 D41、监理工程师对工程质量事故调查组提出的技术处理意见，可组织相关单位研究，责成相关单位完成( )后，予以审核签认。A.技术论证方案B.技术处理方案C.事故调查报告D.事故处理报告【答案】 B42、（2019年真题）按照有关标准规

14、定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在（）中列支。A.建筑安装工程材料费B.建筑安装工程企业管理费C.建筑安装工程规费D.工程建设其他费用【答案】 B43、分项工程验收合格的条件，除其所含检验批质量验收合格外，还需要（）。A.质量控制资料完整B.观感质量验收应符合要求C.所含检验批的质量验收记录应完整D.主要功能项目检查结果应符合规定【答案】 C44、根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号）的规定，构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置，其费用属于（）。A.工程设备费B.设备运杂费C.设备及工具购置费D.采购及保管费【

15、答案】 A45、对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个（）。A.子单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】 A46、某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍（天）见下表。如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第()天。brA.9B.11C.14D.15【答案】 A47、某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元，承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元。工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.20B.22C.24D.32【

16、答案】 A48、下列建筑安装工程费中，属于可以计量的措施项目费的是（）。A.施工机具使用费B.安全文明施工费C.脚手架工程费D.社会保险费【答案】 C49、根据住房和城乡建设部发布的工程质量安全手册（试行），项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（ ）。A.按规定编制监理规划和安全监理大纲B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】 A50、某工程合同总额6000万元，

17、工程预付款为合同总额的20%，主要材料及构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。A.1200B.4800C.3600D.6400【答案】 C51、（2017年真题）建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）。A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件B.考察投标单位并作出考察结论C.确定投标单位初选名单D.确定设备采购合同条款【答案】 A52、根据工程质量事故造成的人员伤亡或直接经济损失，（）不属于特别重大质量事故的条件。A.造成30人以上死亡B.造成100人以上的重伤C.造成5000万元以上的直接经济损失D.造成1亿元以上的直接经济损失【答案】 C53

18、、下列砌块砌筑的说法中，错误的是（）。A.砌块砌体的砌筑形式只有全顺式一种B.混凝土小型空心砌块砌体水平灰缝的砂浆饱满度按净面积计算不得低于90C.混凝土小型空心砌块砌体竖向灰缝的砂浆饱满度按净面积计算不得低于90D.蒸压加气混凝土砌块搭接长度不得小于块长的1/3，当砌块长度小于300mm时，其搭接长度不得小于块长1/2【答案】 A54、竣工结算计价时，依据双方确认的工程量和已标价工程量清单的综合单价计算，是指（）。A.分部分项工程B.措施项目C.总价措施项目D.分部分项工程和单价措施项目【答案】 D55、（2022年真题）建立监理单位质量管理体系时，明确工程建设相关方要求属于（）方面的工作。

19、A.确定质量方针、目标B.过程适用性评价C.确定体系覆盖范围D.组织结构调整方案【答案】 C56、物资需求计划编制中，确定建设工程各计划期需求量的主要依据是（）。A.年度施工进度计划B.分部分项工程作业计划C.物资储备计划D.施工总进度计划【答案】 A57、为验证结构的安全性，业主委托某科研单位对模拟结构进行破坏性试验，由此产生的费用属于（）。A.建设单位管理费B.建筑安装工程费用C.工程建设其他费用中的研究试验费D.工程建设其他费用中的咨询费【答案】 C58、收到施工单位报送的单位工程竣工验收报审表及相关资料后，（）应组织监理人员进行工程质量竣工预验收。A.建设单位法人代表B.建设单位现场代

20、表C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】 C59、工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料【答案】 B60、建设项目总概算不应包括的费用为以下哪一项？( )A.建筑安装费B.设备购置费C.生产工具费D.投产期利息【答案】 D61、工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.项目监理机构【答案】 D62、对价值工程对象进行价值分析时，成本指数是指评价对象的（）A.目标成本在总目标成本中所占的比率B.目标成本与现实成本的比值C.现实成本在全部

21、成本中所占的比率D.现实成本与目标成本的比值【答案】 C63、在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。A.项目组成B.计划期C.承包单位D.施工阶段【答案】 A64、（2021年真题）民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）。A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少D.全寿命周期的高性价比【答案】 D65、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为1

22、2，不合格判定数为13，下列说法正确的是（ ）。A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格【答案】 D66、在现场安全管理工作中，监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制（），并对危大工程施工实施专项巡视检查。A.监理规划B.监理实施细则C.监理大纲D.监理专项施工方案【答案】 B67、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点B.双代号网络计划中两端为关键节点的工作必为关键工作C.工程网络

23、计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零D.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计划工期【答案】 A68、某现浇混凝土施工段，在已批准该施工段的施工方案中，混凝土运输时间为2h，连续浇筑时间为24h，浇筑面间歇时间为3h，混凝土初凝时间为6h，终凝时间为8h。则混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过( )。A.6hB.8hC.9hD.24h【答案】 A69、编制工程项目物资需求计划的关键是（）。A.确定需求品种B.确定需求时间C.确定需求规格D.确定需求量【答案】 D70、下列吊顶材料每平方米综合单价最高的是：( )A.轻钢龙骨轴线内包面积小于或等于30B.轻钢龙骨轴线内包面积大

24、于30C.铝合金龙骨轴线内包面积小于或等于30D.铝合金龙骨轴线内包面积大于30【答案】 C71、关于监理工程师审批工程延期应遵循的原则的说法，正确的是()A.工程延期必须符合计划进度安排B.延长的时间不应超过工作总时差C.工程延期必须事先申请和报告D.工程延期必须符合实际情况【答案】 D72、玻璃幕墙用钢化玻璃表面不得有损伤，多少厚度以下的的钢化玻璃应进行引爆处理？( )A.4mmB.5mmC.6mmD.8mm【答案】 D73、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是( )。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】 C74、下列关于建设工程项目投资的特点，说

25、法正确的是（）。A.建设工程的单件性导致建设工程计价需要分部组合计价B.具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力的工程为单位工程C.概算定额（指标）的编制基础是投资估算指标D.初步设计阶段应依据概算指标编制建设项目设计总概算【答案】 D75、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】 B76、（2018年真题）关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件D.

26、质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】 D77、（2020年真题）对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。A.专家论证法B.方案比较法C.试验验证法D.定期观测法【答案】 A78、根据建设工程监理规范，工程施工采用新技术、新工艺时，如果拟采用的新技术、新工艺，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】 C79、当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发

27、出工程暂停令D.调整施工计划工期【答案】 B80、 我国人民警察法第23 条规定：人民警察必须按照规定着装，佩戴人民警察标志或者持有人民警察证件，保持警容严整，举止端庄。关于该条文，下列说法错误的是？A.该条文表述的是任意性规则B.该条文表述的既属于命令性规则，又属于强行性规则C.该条文未表达假定条件D.该条文在表达时省略了法律后果【答案】 A81、某生产性项目正常生产年份应收账款、预付账款、存货、现金的平均占用额度分别为100万元，80万元、300万元和50万元，应付账款、预收账款的平均余额分别为90万元和120万元，则该项目估算的流动资金为（ ）万元。A.270B.320C.410D.48

28、0【答案】 B82、以下关于BIM技术在设计阶段的应用说法错误的是()A.空间形式的思考是B.IM技术在概念设计中应用的体现B空间造型设计就是对建筑进行空间流线的概念化设计C.室内装饰的色彩选择不属于B.IM技术在概念设计中应用的体现D.空间形式及研究的初步阶段在概念设计中称其为区段划分，是设计概念运用中首要考虑的部分【答案】 C83、（2021年真题）下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.资金不到位B.计划安排不周密C.外单位临近工程施工干扰D.业主使用要求改变【答案】 B84、关于贿赂犯罪，下列哪些选项是正确的？A.国家工作人员甲对乙依法予以执行罚款，乙与甲讨价还价，仅交

29、纳少量罚款，但额外给予甲一部分钱财的，乙成立行贿罪，甲成立受贿罪B.在乡政府有求于县长甲的职务行为时，甲要求乡长乙从乡财政中拿出50 万元给自己的，甲成立贪污罪与受贿罪的想象竞合犯C.公司负责人甲以“谋取不正当利益”的目的，向有关国家工作人员乙提出要求，并给予乙10 万元现金，但乙随后发现，该公司完全符合获得国家补贴的条件。甲的行为不符合行贿罪的主观要素，不成立行贿罪D.甲在职时为他人谋取了利益，约定离职后再收受财物，并在离职后收受财物的，甲成立受贿罪【答案】 A85、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为

30、()天。brA.17B.20C.23D.24【答案】 C86、施工过程中，由于涉及变更导致某分项工程实际施工的特征与招标工程量清单中的项目特征描述不一致时，该分项工程应按（ ）结算价款。A.招标工程量清单中的工程量和投标文件中的综合单价B.实际施工的工程量和投标文件中的综合单价C.招标工程量清单中的工程量和发承包双方重新确定的综合单价D.实际施工的工程量和发承包双方重新确定的综合单价【答案】 D87、某建设工程项目的设备及工器具购置费为2500万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1500万元，基本预备费率为10，则该项目的基本预备费为( )万元。A.200B.400C.600D

31、.450【答案】 C88、某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是()万元。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6586【答案】 D89、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】 D90、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（ ）。A.协助建设单位编制勘

32、察任务书B.编写勘察方案C.参与建设工程质量事故分析D.编写勘察细则【答案】 A91、在钢筋混凝土T程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的()项目。A.主控B.一般C.观感D.基本【答案】 B92、下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（）。A.编制投资控制工作流程B.参与合同修改C.进行工程计量D.审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析【答案】 A93、下列关于项目融资的有限追索描述错误的是（）。A.贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索B.贷款人可以在贷款的一个规定的范围内对项目借款

33、人实行追索C.无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人D.有限追索的极端是无追索，即融资百分之百地依赖于项目的经济强度【答案】 C94、某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成和最晚完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最晚开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）.A.1B.2C.3D.4【答案】 A95、为改善产品的特征及特性和（或）提高用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，称为()A.质量改进B.持续改进C.质量策划D.组织行为【答案】 B96、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4

34、、6、4和2天，则拟采用的专业工作队应为()个。A.4B.5C.8D.12【答案】 C97、大型复杂关键设备和成套设备一般采用()订货方式。A.市场采购B.指定厂家C.招标采购D.委托采购【答案】 C98、根据建设工程工程量清单计价规范编制的工程量清单中，某分部分项工程的项目编码为010605001015，则“05”的含义是（）。A.分项工程项目名称顺序码B.清单项目名称顺序码C.分部工程顺序码D.专业工程顺序码【答案】 C99、某工程施工至2017 年12 月底，经统计分析：已完工作预算投资480 万元，已完工作实际投资510 万元，计划工作预算投资450 万元，该工程此时的投资绩效指数为（

35、 ）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】 B100、在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取( )的措施。A.封闭和覆盖B.包裹和覆盖C.防护和包装D.防护和封闭【答案】 C二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、描述质量特性数据集中趋势的特征值是（）。A.变异系数B.中位数C.极差D.算术平均值E.标准偏差【答案】 BD102、下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有（）。A.工程项目一览表B.投资计划年度分配表C.年度设备平衡表D.工程项目进度平衡表E.年度建设资金平衡表【答案

36、】 ABD103、为保证工程建设中各个环节相互衔接，工程项目进度平衡表中需明确的内容包括（ ）。A.各种设计文件交付日期B.主要设备交货日期C.施工单位进场日期D.管理和施工人员进场日期E.水、电及道路接通日期【答案】 ABC104、下列影响建设工程进度的不利因素中，属于勘察设计因素的有（ ）。A.勘察资料不准确，设计有缺陷或错误B.设计对施工的可能性未考虑或考虑不周C.由于使用要求改变而进行设计变更D.提供的场地不能满足工程正常需要E.参加工程建设的单位之间交接、配合上发生矛盾【答案】 AB105、项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有（）。A.试验室的资质等级B.试验室的试验范

37、围C.试验室的性质和规模D.试验室的管理制度E.试验人员的资格证书【答案】 ABD106、工程采用新工艺、新技术、新材料时，应满足的要求包括（）。A.符合现行强制性标准规定B.有权威性的技术鉴定书C.制定了质量标准和工艺规程D.完成了相应试验并有相关质量指标E.专家已进行技术论证【答案】 BCD107、下列价值工程对象的选择方法中，说法正确的有（）。A.ABC分析法是应用数理统计分析的方法B.百分比分析法是考虑各种因素凭借经验计提研究确定的方法C.因素分析法可以运用于功能评价和方案评价D.强制确定法是以功能重要程度作为选择价值工程对象的一种分析方法E.价值指数法是按某种费用对某项技术经济指标影

38、响程度来选择的方法【答案】 AD108、（2020年真题）下列检测方法中，属于实体混凝土构件抗压强度检测方法的有（）。A.贯入法B.回弹法C.钻芯法D.后装拔出法E.静载试验法【答案】 BCD109、对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括()A.进度款是否按规定程序支付B.竣工工程内容是否符合合同条件C.隐蔽验收记录是否手续完整D.预付款支付额度是否符合合同约定E.设计变更审查、签证手续是否齐全【答案】 BC110、当分部工程较大或较复杂时，可按（）将分部工程划分为若干子分部工程。A.材料种类B.施工特点C.工程部位D.专业系统E.质量要求【答案】 ABD111、施工过程中发现施工作业

39、活动存在重大隐患，可能造成质量事故，必须立即停工时，( )有权下达停工令。A.专业监理工程师B.施工单位项目经理C.总监理工程师D.建设单位现场代表E.工程质量监督机构【答案】 BC112、定型或成套设备购置费由（）组成。A.设备出厂价格B.运输费C.折旧费D.采购保管费E.安拆费及场外运费【答案】 ABD113、（2021年真题）监理单位向建设单位提交的质量事故处理报告中应包括的内容有（）。A.质量事故的工程部位B.事故发生的原因C.事故的责任人及其责任D.事故处理的过程E.事故处理的结果【答案】 ABD114、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有（）。A.进口设备检验鉴定费B.工

40、程定位复测费C.实名制费用D.环境保护费E.临时设施费【答案】 BCD115、按建设工程特点分类，定额可分为( )。A.企业定额B.预算定额C.建筑工程定额D.安装工程定额E.直接费定额【答案】 CD116、根据建设工程监理规范，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容有（）。 A.按设计文件、工程建设标准施工的情况B.工程施工质量专题会议召开情况C.使用工程材料、构配件的合格情况D.特种作业人员持证上岗情况E.施工现场管理人员到位情况【答案】 ACD117、根据标准施工招标文件，发包人应给予承包人补偿工期、费用和利润的情形有（）。A.发包人的原因造成工期延误B.承包人遇到不利物质条件C.不

41、可抗力D.发包人原因引起的暂停施工E.发包人提供资料错误导致承包人返工【答案】 AD118、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。 A.审查物资供应情况分析报告B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.审核物资供应单位的投标文件E.采取有效措施保证急需物资的供应【答案】 A119、向生产厂家订购设备前，对合格供货商的评审内容有（）。A.企业性质和生产规模B.经营范围和生产许可证C.生产能力和技术水平D.过去几年的资金平衡表和资产负债表E.检验检测手段及试验室资质【答案】 BCD120、监理工程师在监督施工进度计划的实施时，需要检查( )，核实所报送的已完项目的时间及

42、工程量，杜绝虚报现象。A.承包单位报送的施工进度报表B.分析资料C.现场实地D.工程施工过程中的相互协调配合问题E.施工物资配备情况【答案】 ABC121、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，下列属于“过程方法”包括的基本内容的有（）。A.应用PDCA循环B.过程策划C.评估过程风险D.重点管理能改进组织关键活动的各种因素E.确保在组织范围内树立顾客意识【答案】 ABCD122、关于工程网络计划工期优化的说法，有( )。A.应分析调整各项工作之间的逻辑关系B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作C.应将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值D.应考虑质量、安全和资源等因素选择运编对象E.应压缩

43、非关键线路上自由时差大的工作【答案】 CD123、工程质量事故处理方案类型包括（）。A.修补处理B.返工处理C.实验验证D.定期观测E.不作处理【答案】 AB124、下列关于质量保证金的说法，正确的有（）。A.质量保证金预留的总额不得高于工程价款结算总额的6%B.工程竣工前承包人已提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金C.质量保证金原则上采用保函方式D.质量保证金可以在工程竣工结算时一次性扣留E.质量保证金可以在支付工程进度款时逐次扣留【答案】 BCD125、下列王律师的做法正确的有、()A.王律师是其所在律师事务所的主要合伙人之一，所占份额占据主导地位，所以他以个人名义私自接受了委

44、托，又私自收取了费用B.王律师平时为了给所在律师事务所招揽生意，总是向他的委托人和别人宣称自己有亲戚在法院C.王律师苦于一被告人母亲的哀求，私自将被告人母亲所写的一封家书传递给狱中的被告人D.王律师作为其律所的重要领导人之一，不允许其律师事务所的律师同时在另外的法律服务所执业【答案】 D126、投资动态控制过程中，应着重做好以下（）工作。A.对计划目标值的论证和分析B.及时对项目进展做出评估，即收集实际数据C.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差D.采取控制措施以确保投资控制目标的实现E.如有必要，则调整项目投资目标【答案】 ABCD127、下列对工程进度造成影响的因素中，属于业主

45、因素的有（）。A.不能及时向施工承包单位付款B.不明的水文气象条件C.施工安全措施不当D.不能及时提供施工场地条件E.临时停水、停电、断路【答案】 AD128、某工程采用固定总价合同，除设计变更和工程范围变动外，不调整合同价，承包工程合同总价为300万元，按进度节点分三阶段付款，付款比例分别为30%、40%、25%。第一阶段施工期间，主要材料计划用量300吨，预算单价2000元/吨，实际消耗了310吨，实际单价2 100元/吨，第一阶段结算时，正确的有（）。A.材料消耗增加不调整合同价款B.材料价格上涨不调整合同价款C.应结算和支付工程款90万元D.应结算和支付主要材料消耗增加价款2万元E.应

46、结算和支付主要材料价差3.1万元【答案】 ABC129、根据建筑工程施工质量验收统一标准，分部工程质量验收合格应符合的规定有（）。A.所含的分项工程价款核算准确B.质量控制资料完整C.所含的分项工程的质量均应验收合格D.观感质量验收应符合要求E.有关安全.节能.环境保护和主要使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定【答案】 BCD130、（2017年真题）建设工程质量特性主要表现的方面有（）。A.适用性B.耐久性C.节能性D.隐蔽性E.局限性【答案】 ABC131、建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件中，包括（）。A.已经办理了建设用地申请B.依法确定了建筑施工企业C.已经领取了房屋拆

47、迁许可证D.建设资金已经到位E.有保证工程质量和安全的具体措施【答案】 B132、（2021年真题）根据标准施工招标文件，发包人应给予承包人工期和费用补偿，但不包括利润的情形有（）。A.施工过程中发现文物B.发包人提供的材料不符合合同要求C.异常恶劣的气候条件D.承包人遇到难以合理预见的不利物质条件E.监理人对隐蔽工程重新检查证明工程质量符合合同要求【答案】 AD133、项目监理机构审查施工单位报送的施工控制测量成果报验表及相关资料时，应重点审查()是否符合标准及规范的要求。A.测量依据B.测量管理制度C.测量人员资格D.测量手段E.测量成果【答案】 AC134、在工程质量验收各层次中，总监理

48、工程师可以组织或参与（）的验收。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程E.子单位工程【答案】 CD135、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，下列清单项目中，属于其他项目清单的有()A.暂列金额B.暂估价C.应急费D.未明确项目的准备金E.计日工【答案】 AB136、下列事故造成的后果中，属于重大质量事故的有（）。A.造成10人以上30人以下死亡B.造成10人以上50人以下重伤C.直接经济损失5000万元以上D.造成30人以上死亡E.造成50人以上100人以下重伤【答案】 A137、系统族基本墙的类型属性对话框中的功能参数包含()。A.檐底板B.填充墙C.基础墙

49、D.分隔墙E.核心筒【答案】 AC138、采用缩短某些工作持续时间的方法来调整建设项目进度计划，需要满足的要求有（）。A.改变非关键线路上有关工作的逻辑关系B.优先压缩自由时差大的工作持续时间C.有关工作的进度拖延时间不能超过总时差D.采用增加资源投入措施E.被压缩持续时间的工作位于超过计划工期的非关键线路上【答案】 D139、下列方法中，可用来编制设备安装工程概算的方法有（）。A.估算指标法B.概算指标法C.扩大单价法D.预算单价法E.百分比分析法【答案】 BCD140、（2017年真题）项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有（）。A.编制工程项目总进度计划B.编制监理进度计划C.

50、审查设计进度计划D.审查施工进度计划E.确定工期总目标【答案】 BCD141、建筑与自然环境关系处理应满足的要求有（ ）。A.建筑应与地基所处人文环境相协调B.建筑地基应进行绿化C.严格控制对自然和生态环境的不利影响D.建筑地基应选择在地质环境条件安全，且可获得天然采光的地段E.建筑周围环境的空气、土壤、水体不应构成对人体的危害【答案】 CD142、根据建筑工程施工质量验收统一标准，分部工程质量验收合格的规定有（）。A.主控项目的质量均应验收合格B.所含主要分项工程的质量验收合格C.有关环境保护抽验检验结果符合规定D.观感质量应符合要求E.质量控制资料应完整【答案】 CD143、（2018年真

51、题）下列价值工程对象的选择方法中，属于非强制确定方法的有（）。A.应用数理统计分析的方法B.考虑各种因素凭借经验集体研究确定的方法C.以功能重要程度来选择的方法D.寻求价值较低对象的方法E.按某种费用对某项技术经济指标影响程度来选择的方法【答案】 ABD144、单位工程质量验收合格条件有（）。A.所含主要分部工程的质量验收合格B.分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整C.主要使用功能的抽查结果符合验收规范规定D.观感质量符合要求E.所含检验批的质量验收记录应完整【答案】 BCD145、工程质量事故处理的基本方法包括（）。A.工程质量事故处理方案的确定B.工程质量事故处理

52、后的鉴定验收C.专家论证D.方案比较E.定期观测【答案】 AB146、通过缩短某些工作的持续时间来缩短工期时，可以采取的具体措施包括()。A.合同措施B.组织措施C.技术措施D.经济措施E.其他配套措施【答案】 BCD147、（2020年真题）项目监理机构建立工程项目质量控制系统的工作内容有（）。A.确定企业质量方针、目标B.建立组织机构C.制定工作制度D.明确监理程序E.编写企业质量管理体系文件【答案】 BCD148、竣工验收应具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告

53、E.有建设单位签署的质量合格文件【答案】 ABCD149、下列编制工程量清单其他项目费报价的说法，正确的有()A.暂列金额按招标人在其他项目清单中列出的金额填写B.材料暂估价由投标人根据实际情况自主确定C.总承包服务费由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定D.专业工程暂估价由投标人根据施工组织设计或施工方案自主确定E.计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，由投标人自主确定综合单价并计算计日工费用【答案】 AC150、处理工程质量事故的依据有（）。A.质量事故的实况资料B.有关合同及合同文件C.有关的进度文件和报表D.有关的技术文件和档案E.相关的建设法规【答案】 ABD

54、151、下列关于审判制度基本原则的理解哪些是正确的？()A.不告不理原则体现了审判权的被动性，是审判中立的根本要求B.一切审判程序都必须适用直接原则和言词原则C.审判权独立行使原则与法律监督之间在根本点上不存在矛盾D.审判及时原则体现了现代审判活动的效率价值【答案】 ACD152、（2021年真题）钢结构工程的焊缝质量无损检测，应满足的要求有（）。A.一级焊缝应100%检验B.特殊焊缝应进行不小于85%比例的抽检C.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽检D.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽检E.一般情况下，三级焊缝可不进行抽检【答案】 AD153、钢材进厂时，应按国家现行标准的规定抽取试件作（

55、）检验，检验结果应符合相应钢材试验标准的规定。A.安定性B.强度C.力学性能D.重量偏差E.坍落度【答案】 CD154、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，PC构件见证检验包括（）。A.轻骨料取样检验B.混凝土强度试块取样检验C.钢筋取样检验D.钢筋套筒取样检验E.拉结件取样检验【答案】 BCD155、在风管标注命令中，标准方式可以选择()。A.单选手动标注B.多选手动标注C.单选引出标注D.多选引出标注E.同类自动标注【答案】 A156、专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，检查复核的内容包括（）。A.测量管理制度B.测量设备检定证书C.施工高程控制网D.施工平

56、面控制网E.施工临时水准点【答案】 BCD157、（2022年真题）采用工程量清单计价招标的工程，招标工程量清单中可以提出暂估价的有（）。A.地基与基础工程B.专业工程C.规费D.工程材料E.工程设备【答案】 BD158、假设工程组织流水施工时，流水步距的大小取决于()A.参加流水的施工过程数B.施工段的划分数量C.施工段上的流水节拍D.参加流水施工的作业队数E.流水施工的组织方式【答案】 C159、根据建设部建筑工程施工发包与承包计价管理办法(第107号部令)的规定，发包与承包价的计算方法有( )。A.工料单价法B.综合单价法C.预算单价法D.概算单价法E.实物单价法【答案】 AB160、在

57、抗震设防地区，轻质条板隔墙长度超过多少限值时应设构造柱？（）A.6mB.7mC.8mD.9m【答案】 A161、坚持质量标准是监理工程师控制工程质量应遵循的原则之一。下列关于“坚持质量标准原则”的说法中，正确的有（）。A.工程质量标准是评价产品质量的尺度B.工程质量是否合格应通过检验并和标准对照确定C.工程质量不符合标准的，必须返工处理D.要重点做好质量的事先控制和事中控制E.符合质量标准要求并经质量监督机构确认的才是合格【答案】 ABC162、下列关于质量保证金的说法，正确的有（）。A.质量保证金预留的总额不得高于工程价款结算总额的6%B.工程竣工前承包人已提供履约担保的，发包人不得同时预留

58、工程质量保证金C.质量保证金原则上采用保函方式D.质量保证金可以在工程竣工结算时一次性扣留E.质量保证金可以在支付工程进度款时逐次扣留【答案】 BCD163、功能重要性系数又称功能系数或功能指数，确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法包括（）。A.0-1评分法B.0-4评分法C.优缺点列举法D.直接评分法E.环比评分法【答案】 AB164、当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先确定可调整进度的范围，主要指（）。A.紧前工作的限制条件B.自由时差允许的变化范围C.关键节点的限制条件D.后续工作的限制条件E.总工期允许的变化范围【答案】 CD16

59、5、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有()A.适用性B.安全性C.可靠性D.经济性E.耐久性【答案】 AC166、按照造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成，建筑安装工程费用中的措施费包括（）。A.建筑材料一般鉴定检查费B.施工机械经常修理费C.临时设施费D.环境保护费E.工程定位复测费【答案】 CD167、功能重要性系数又称功能系数或功能指数，确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法包括（）。A.0-1评分法B.0-4评分法C.优缺点列举法D.直接评分法E.环比评分法【答案】 A

60、B168、采用工程量清单计价招标的工程招标工程量清单中可以提出暂估价的有（ ）。A.地基与基础工程B.专业工程C.规费D.工程材料E.工程设备【答案】 BD169、下列工程质量控制主体中，属于自控主体的有（）。A.政府质量监督部门B.设计单位C.施工单位D.监理单位E.勘察单位【答案】 BC170、 根据建筑工程施工质量验收统一标准的规定，下列验收层次中包括观感质量验收项目的有（ ）。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.子单位工程E.单位工程【答案】 CD171、不属于建设工程质量监督机构的主要任务有（）。A.检查参与各方的质量责任落实情况B.监督工程质量验收C.按规定收取工程质量监督费D.