2022年职业考证-建造师-一级建造师考试名师押题精选卷I（带答案详解）试卷号49

1、住在富人区的她2022年职业考证-建造师-一级建造师考试名师押题精选卷I（带答案详解）（图片可根据实际调整大小）题型12345总分得分一.综合题(共50题)1.单选题在跑道有飞行活动期间，禁止在( ) 以内的区域进行任何施工作业。问题1选项A.跑道端之外300m、跑道中心线两侧300mB.跑道端之外75m、跑道中心线两侧75mC.跑道端之外75m、跑道中心线两侧300mD.跑道端之外300m、跑道中心线两侧75m【答案】D2.案例题某施工单位承担了一项5G移动通信基站设备安装工程。主要包括AAU和BBU及其配套设备的安装、相关线缆的布放。在拿到施工图设计文件后，项目部一方面安排技术人员对所有站

2、点进行现场复核，一方面组织相关人员参加5G技术培训，讲解了5G基站宏蜂窝系统连接图，如图4所示。图4 5G基站宏蜂窝系统连接示意图进场施工前，项目部明确了质量要求，以操作规程、作业指导书等作为质量控制的依据，并结合作业队伍的实际情况，把塔上AAU设备安装的位置、方向和紧固作为质量控制的重点。基于本期基站多为铁塔公司的共址站点，为保证在用2G、3G、4G系统的正常运行，项目部针对这个安全控制要点制定了相应的安全防护措施。工程进行时，项目部组织了现场检查，发现部分站点接地线端子制作存在一些质量问题，如压接不实、铜线外露等，要求相应作业班组认真分析并进行整改。工程质量控制的依据还有哪些？【答案】工程

3、质量控制的依据还有：依据的施工规范、施工技术要求、质量检验要求等。3.案例题某新建住宅楼工程，建筑面积25000m2，装配式钢筋混凝土结构。建设单位编制了招标工程量清单等招标文件，其中部分条款内容为：本工程实行施工总承包模式，承包范围为土建、电气等全部工程内容，质量标准为合格，开工前业主向承包商支付合同工程造价的25%作为预付备料款；保修金为总价的3%。经公开招投标，某施工总承包单位以12500万元中标。其中：工地总成本9200万元，公司管理费按10%计，利润按5%计，暂列金额1000万元。主要材料及构配件金额占合同额70%。双方签订了工程施工总承包合同。项目经理部按照包括统一管理、资金集中等

4、内容的资金管理原则，编制年、季、月度资金收支计划，认真做好项目资金管理工作。施工单位按照建设单位要求，通过专家论证，采用了一种新型预制钢筋混凝土剪力墙结构体系，致使实际工地总成本增加到9500万元。施工单位在工程结算时，对增加费用进行了索赔。项目经理部按照优先选择单位工程量使用成本费用（包括可变费用和固定费用，如大修理费、小修理费等）较低的原则，施工塔吊供应渠道选择企业自有设备调配。项目检验试验由建设单位荣胜委托具有资质的检测机构负责，施工单位支付了相关费用，并向建设单位提出以下索赔事项：（1）现场自建试验室费用超预算费用3.5万；（2）新型钢筋混凝土预制剪力墙结构验证试验费25万元；（3）新

5、型钢筋混凝土剪力墙预制构件抽样检测费用12万元；（4）预制钢筋混凝士剪力墙板破坏性试验费用8万元；（5）施工企业采购的钢筋连接套筒抽检不合格而增加的检测费用1.5万元。3.项目资金管理原则有哪些内容？【答案】 统一管理、分级负责； 归口协调、流程管控； 资金集中、预算控制； 以收定支；集中调剂。（5分）4.案例题（五）背景资料某矿副井井筒工程项目，井筒净径6.5m，井深726m，井筒穿越地层为第四系、白垩系和侏罗系。其中，第四系冲积层厚102m，基岩段岩层多为泥岩、砂质泥岩及中粗砂岩，普氏系数23。第四系及白垩系地层设计为双层钢筋混凝土井壁，侏罗系地层设计为素混凝土井壁。此工程具体实施情况如下

6、：（1）未做井筒检查孔，由临近矿井揭露地层水文地质情况看，井筒将穿越三个主要含水层，预计井筒最大涌水量小于30m3/h。（2）业主为缩减投资，将冻结法施工改为普通法施工。（3）采用工程量清单报价，某施工单位采用普通法施工，月平均成成井80、总工期12.5个月、总造价3126万元中标。（4）白垩系地层施工中，因围岩不稳定，易片帮，设计变更要求增加锚网喷临时支护。（5）施工至井深320.5m时，遇到3.6m厚粉细流砂层，采用井圈、背板法及工作面预注浆法等方法，分区短段掘砌方式艰难通过。（6）施工至井深602时，工作面出现80m3/h涌水，采用工作面预注浆失败后，重新采用冻结法施工。1本项目的投标报

7、价中应包括哪些分部、分项工程？2针对本案例，说明项目施工准备阶段有哪些准备工作做得不充分。3本案例中出现了哪些需要进行工程变更的事项？4施工单位在改用冻结法施工剩余工程前，可向业主索赔的事项有哪些？5工程结算时，应依据什么原则确定本案例中变更工程的价款？【答案】(1)立井井筒从纵向划分为井颈、井身、壁座、井窝、防治水、冻结等分部工程。前四项又可划分为为掘进、模板、钢筋、混凝土支护、锚杆支护、钢筋网喷射混凝土支护等分项工程，在防治水中，包括地面预注浆或工作面预注浆等1个分项工程。(2)1）未做井筒检查孔，三层含水层的具体位置不清楚，具体含水量不清楚，以及其他水文地质情况不清楚。 2）从题中地质资

8、料仅能由邻近矿井地层资料了解情况，说明无国土部门批准的地质勘查报告。 3）业主为缩减投资，将冻结法施工改为普通法旋工，对普通法施工应采用地面预注浆方式或工作面预注浆治水的准备不足。(3) 1）白垩系地层段工程变更：增加锚喷网临时支护； 2）320.5m段工程变更：采用了井圈背板法及工作面预注浆法等方法通过； 3）602m段工程变更：采用工作面预注浆，采用冻结法施工。 4）因施工中井筒涌水量变大增加的排水工程量。(4)改用普通法施工增加的排水费用应该是包括在投标文件中的措施工程费里面，不属于索赔项目！ 1）、白垩系地段，是由于地质资料不准确，造成增加临时支护，应该赔花费的费用及工期 2）、320

9、.5m流沙层，也是地质资料出现问题，索赔增加的费用及工期 3）、602m增加的工作面预注浆、冻结法所产生的费用和延误工期均为业主提供地质资料不准确出现问题，应赔偿。 4）、因施工中井筒涌水量变大增加的排水费用。(5)确定变更工程价款应依据的原则是： 1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同中已有的价格计算变更合同价款（2 分） 2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款（2 分）。 3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，造价工程师批准执行，这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方法解决。（2 分）。【解析】暂无解析。

10、5.案例题某施工单位承建一巷道工程，该巷道净断面20M，所穿过的岩层属于类稳定性围岩，采用锚喷支护，锚杆长度2.0M，间排距800MM800MM，喷射混凝土强度等级C20，厚度100MM，同时架设钢棚支架，支架间距0.8M，地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。 施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼。凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工带着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外50MM处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作，接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道

11、已遇断层破碎带，经监理单位同意，采取了减少装药量（周边眼间隔装药）、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施。装药结束，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。 爆破后，待工作面的炮烟被吹散，班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落。在工作面进行敲帮问顶安全检查时，钢棚支架突然发生倾倒，支架顶部大块岩石冒落，将班组长等3人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期滞后15天。事故处理完毕后，施工单位以地质资料（遇断层破碎带）不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。1针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。2为安全通过该巷道断层破碎带，可采取哪些有

12、效措施？3根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，冒顶事故属于哪一等级？说明理由。4施工单位提出工期顺延的要求是否合理？说明理由。【答案】1、施工单位正确的做法为：不应由领钎工点周边眼位，应由施工队技术员确定炮眼的眼位；【解析】暂无解析。6.单选题某新建住宅的建筑面积为4000m2,按概算指标和地区材料预算价格计算出一般土建工程单位造价为1304元/m2(其中人、料、机费用为900元/m)。按照当地造价管理部门规定，企业管理费费率为8%；规费以人、料、机和企业管理费之和为计算基础，规费费率为15%;利润以人、料、机、企业管理费和规费之和为计算基础，利润率为7%；增值税税率为9%。由于土建工程与

13、概算指标相比结构构件有部分变更，变更后每100m2土建工程的人、料、机费用比概算指标对应部分的费用增加3000元。则修正后的土建工程单位造价 为( )元/m2。问题1选项A.1070B.1155C.1236D.1347【答案】D【解析】（900+3000/100）（1+8%）（1+15%）（1+7%）（1+9%）=1347元/m27.单选题下列计量器具中，应纳入企业最高计量标准器具管理的是（ ）。问题1选项A.温度计B.兆欧表C.压力表D.万用表【答案】B【解析】A类为本单位最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。例如，一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪；列入国家强

14、制检定目录的工作计量器具。其他选项为干扰项，故本题选B。8.单选题关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.项目经理部不具有独立法人资格B.项目经理部是施工企业的下属子公司C.项目经理部是常设机构D.项目经理部能够独立承担民事责任【答案】A【解析】选项BC，项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构；选项D，由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。9.多选题民航气象自动观测系统在( )安装有探测传感器问题1选项A.跑道入口端B.外指点标台C.中指点标台D.跑道中间地带E.

15、跑道停止端【答案】C;D10.案例题某施工单位L承接一项管道光缆工程。开工后，项目负责人Y对施工现场检查时，发现施工人员把所有井口打开通风（发现施工人员先逐一打开人井盖进行通风，然后开始下井作业），其中一处施工人员踩踏电缆支架下井，另一处井口边摆放的抽水机将积水排放到下水道里，项目负责人指出了施工队的不合规之处，并要求立即整改。施工过程中发生了意外事件，一名井下作业人员因有害气体中毒晕倒，井下长时间没有回应，现场人员采取有效措施后将人成功救出，事件未造成人员伤亡。工程收尾阶段，监理人员巡视时，指出部分人井内的光缆安装工艺不合格。工程初验前，监理单位提交了全套竣工资料，其中竣工测试记录包括：中继

16、段光缆配盘图、中继段光纤衰减测试表、中继段光纤后向散射信号曲线、建设单位审查后发现测试记录缺项，要求施工单位尽快补齐。项目经理指出施工人员不合规的地方有哪些？正规做法是什么？【答案】施工人员不合规的地方一：施工人员下井时踩踏电缆支架。正规做法：上下人孔时必须使用梯子，严禁把梯子搭在人孔内的线缆上，严禁踩踏线缆或线缆托架。施工人员不合规的地方二：抽水机在井口抽水。正规做法：在人孔内抽水时，抽水机或发电机的排气管不得靠近人孔口，应放在人孔的下风方向。【解析】1在开挖光缆沟、管道沟、接头坑、人（手）孔坑、杆坑及拉线坑时，如果当天不能回填，应根据现场的实际特点，晚上在沟坑的周围燃亮红灯，以防人员跌落。

17、2施工过程中挖出有害物质时，应及时向有关部门报告，必要时启动应急预案。3在人（手）孔内工作时，井口处应设置警示标志。施工人员打开人孔后，应先进行有害气体测试和通风，确认无有害气体后才可下去作业。在人孔内抽水时，抽水机或发电机的排气管不得靠近人孔口，应放在人孔的下风方向。4下人孔时必须使用梯子，不得蹬踩光（电）缆托板。在人孔内工作时，如感觉头晕、呼吸困难，必须离开人孔，采取通风措施。严禁在人孔内吸烟。在案例背景中，施工人员下井时踩踏电缆支架、抽水机在井口抽水均存在安全隐患，需安全教育、整改。11.单选题下列分项工程中,应进行隐蔽验收的是( )工程。问题1选项A.支架搭设B.基坑降水C.基础钢筋D

18、.基础模板【答案】C【解析】隐蔽工程的特点在于做的时候看得见，施工下道工序后就看不见了。故答案为C。12.多选题关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法，正确的有（ ）。问题1选项A.法兰连接螺栓应对称紧固B.法兰接头歪斜可强紧螺栓消除C.法兰连接螺栓长度应一致D.法兰连接螺栓安装方向应一致E.热态紧固应在室温下进行【答案】A;C;D【解析】管道采用法兰连接时，法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷；法兰连接应与钢制管道同心，螺栓应能自由穿入，法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除；选项B错误。法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致，螺栓应对称紧固。同一规格的螺栓，因此选项C正确。选项E热态紧

19、固应在加热后进行。故本题选ACD。13.多选题关于直径50m的无粘结预应力混凝土沉淀池施工技术的说法，正确的有（ ）。问题1选项A.无粘结预应力筋不允许有接头B.封锚外露预应力筋保护层厚度不小于50mmC.封锚混凝土强度等级不得低于C40D.安装时，每段预应力筋计算长度为两端张拉工作长度和锚具长度E.封锚前无粘结预应力筋应切断，外露长度不大于50mm【答案】A;B;C【解析】选项A正确，无粘结预应力筋中严禁有接头。选项B正确，外露预应力筋的保护层厚度不应小于50mm。选项C正确，封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级，且不得低于C40。选项D错误，每段无粘结预应力筋的计算长度应加入一

20、个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度。选项E错误，凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm。故答案为ABC。14.案例题A公司承建某地下水池工程，为现浇钢筋混凝土结构。混凝土设计强度为C35，抗渗等级为P8。水池结构内设有三道钢筋混凝土隔墙，顶板上设置有通气孔及人孔，水池结构如图5-1，5-2所示。A公司项目部将场区内降水工程分包给B公司。结构施工正值雨期，为满足施工开挖及结构抗浮要求，B公司编制了降排水方案，经项目部技术负责人审批后报送监理单位。水池顶板混凝土采用支架整体现浇，项目部编制了顶板支架支拆施工方案，明确了拆除支架时混凝土强度、拆除安全措施，如设置上下爬梯、洞口防护等。项目

21、部计划在顶板模板拆除后，进行底板防水施工，然后再进行满水试验，被监理工程师制止。项目部编制了水池满水试验方案，方案中对试验流程、试验前准备工作，注水过程、水位观测、质量、安全等内容进行了详细的描述，经审批后进行了满水试验。3.项目部拆除顶板支架时混凝土强度应满足什么要求?请说明理由。请列举拆除支架时，还有哪些安全措施?【答案】(1)应达到100%的设计的混凝土抗压强度标准值。理由:顶板跨度超过8m,混凝土强度达到100%设计抗压强度后可拆除后方可拆除。(2)拆除现场应设作业区，其边界设警示标志，并由专人值守，非作业人员严禁入内。拆除采用机械作业时应由专人指挥。拆除应按施工方案或专项方案要求由上

22、而下逐层进行,严禁上下同时作业。严禁敲击、硬拉杆件和配件。严禁抛掷杆件、配件。拆除的杆件、配件应分类码放。15.单选题某施工企业在经营过程中，同时发行可转换债券和认股权证，该筹资方式属于（ ）。问题1选项A.内源筹资B.权益筹资C.混合筹资D.债务筹资【答案】C【解析】企业外源筹资渠道主要包括权益筹资、债务筹资以及混合筹资。其中，权益筹资包括 普通股和优先股筹资，权益筹资形成企业所有者权益，将对企业股权结构产生不同程度的 影响，甚至影响原有股东对企业的控制权；债务筹资包括借款筹资和债券筹资，筹资后企 业需按时偿付本金和利息，企业的资本结构可能产生较大的变化，企业负债率的上升会影响企业的财务风险

23、；混合筹资主要包括可转换债券和认股权证，混合筹资是同时兼备权益 筹资和债务筹资特征的特殊筹资工具。16.多选题刚性路面施工时，应在（）处设置胀缝。问题1选项A.检查井周围B.纵向施工缝C.小半径平曲线D.板厚改变E.邻近桥梁【答案】C;D;E【解析】快速路、主干路的横向胀缝应加设传力杆;在邻近桥梁或其他固定构筑物处、板厚改变处、小半径平曲线等处，应设置胀缝。故答案为CDE。17.多选题根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013，关于项目特征的说法，正确的有（ ）。问题1选项A.分部分项工程量清单的项目特征是确定综合单价的重要依据B.项目特征主要涉及项目的自身特征、工艺特征及对项目施工

24、方法可能产生影响的特征C.项目名称相同、项目特征不同的清单项目应分别列项D.项目特征是指构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征E.项目特征应根据计量规范的项目特征进行统一描述，招标人不应根据拟建项目实际情况更改项目特征的描述【答案】A;B;C;D【解析】E：分部分项工程量清单项目特征应按计量规范的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述。本题选ABCD。18.多选题下列影响工程进度因素中，属于承包人可以要求合理延长工期的有（ ）。问题1选项A.业主在工程实施中增减工程量对工期产生不利影响B.业主在工程实施中改变工程设计对工期产生不利影响C.因进场材料不合格而对工期产生不利影响D

25、.因施工操作工艺不规范而对工期产生不利影响E.突发的极端恶劣的气候对工期产生不利影响【答案】A;B;E【解析】AB为业主原因，E为不可抗力影响。CD是承包商原因。故答案为ABE。19.单选题关于财务内部收益率的说法，正确的是（）问题1选项A.其大小易受基准收益率等外部参数的影B.任一技术方案的财务内部收益率均存在唯一解C.可直接用于互斥方案之间的比选D.考虑了技术方案在整个计算期内的经济状况【答案】D【解析】财务内部收益率的大小不受外部参数影响，完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况，A错误。对于具有非常规现金流量的技术方案来讲，其财务内部收益率在某些情况下甚至 不存在或存在多个解，而

26、对多个解的分析、检验和判断是比较复杂的；不能直接用于互斥 方案之间的比选。BC错误。20.案例题3.背景资料施工单位A中标承包某矿井冻结井筒的掘砌工程，该井筒的冻结工程由建设单位发包给施工单位B。矿井工业广场地面土质为厚层粉质黏土，建设单位已完成进场临时道路的铺设工作。合同约定：建设单位于6月10日给施工单位A提供满足井筒开挖的条件。项目实施过程中发生了以下事件：事件一：动工前，建设单位未完成整个施工现场的准备工作，无法安排施工单位A自拌混凝土所需的砂、石料场。建设单位为不延误施工，自行决定改用商品混凝土，并按设计图纸所注明的井筒混凝土强度等级，与供应商签订了供货合同，然后通知了施工单位A。事

27、件二：在施工单位A准备进场前，该地区下了一场大雨，使大型施工设备无法进场而造成井筒开工推迟。事件三：在施工井筒内层井壁时，施工单位A决定采用装配式（组合）钢模板，模板高度1.5m。当套壁工作进行到第5节时，模板出现了变形、相互间的连接螺栓丝扣处剪断等情况。最终，混凝土发生坍塌，造成工程事故。1）建设单位改用商品混凝土的做法有何不妥？说明正确做法。2）说明冻结井筒的商品混凝土质量技术指标要求。3）大雨造成井筒开挖的延误，对施工单位A的井筒施工有何影响？如何减小该影响？4）事件三中混凝土坍塌事故的主要原因可能有哪些？【答案】(1)建设单位自行改用商品混凝土，给供货单位仅提供混凝土强度等级的做法不妥

28、。正确做法是：建设单位可以变更合同，但必须将改用商品混凝土的决定及时通知施工单位A，不能为施工单位指定材料商，只能推荐材料商，由施工单位A按设计要求和工程施工需要提出商品混凝土完整的质量技术要求，选择供应商，并正式通知建设单位。(2)冻结井筒要求的商品混凝土质量技术指标有：强度等级、坍落度、初凝与终凝时间、抗渗性要求、入模温度等。(3)大型设备无法进场，井筒无法按期开工，易造成整个井筒被冻实，导致开挖困难，增加了施工难度，影响施工进度；该延误会影响冻结单位 B，造成冻结工期延长和费用增加。以上原因均可能影响后续工程的施工及总工期的延误。施工单位 A应及时通知建设单位和冻结单位 B，及时调整井筒

29、冻结方案，避免继续冻结造成开挖困难；大型设备到场后，根据实际影响天数，重新调整施工进度计划，加快关键线路的工程进度，或压缩某些关键工程的工期，尽最大可能将影响工期补回来。(4)（1）混凝土初凝和终凝时间太长。 （2）模板刚度、强度不够或模板高度超过规范规定。 （3）模板连接螺栓强度不够或螺栓数量不足或紧固力不足。 （4）装配式钢模板高度（1.5m）过高。根据相关规定，该类模板的高度不超过 1.2m。 （5）现场安全管理混乱，浇筑施工时，未安排专人进行看护，浇筑时装配式钢模板变形未能够及时发现，最终导致事故的发生。【解析】暂无解析。21.单选题根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013

30、，工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应采取的做法是（ ）。问题1选项A.下达变更指令要求承包人必须提前竣工，并支付由此增加的赶工费用B.征得承包人同意后，与承包人商定采取加快工程进度的措施，并承担由此增加的提前竣工费用C.增加合同补充条款要求承包人采取加快工程进度措施，不承担赶工费用D.自行将工期压缩到合同工期的80%，并要求承包人按期完工【答案】B【解析】AC：发包人应承担承包人提前竣工（赶工补偿）增加的费用。D：建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。本题选B。22.单选题关于工伤认定的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.社会保险行政部门应当对

31、事故伤害进行调查核实B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止C.职工和用人单位对是否具有工伤有争议，实行谁主张、谁举证的原则D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人【答案】B【解析】选项A， 社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实。对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的，社会保险行政部门不再进行调查核实 ；选项C，职工主张，用人单位举证；选项D，社会保险行政部门书面通知申请工伤认定的职工或者近亲属和该职工所在单位。故本题选B。23.案例题【案例一】背景资料：某工程公司承揽了一项通信工程，主要工作内容包括光缆施工、基站和电源设备安装测

32、试。工程采用 GYTA53 12B1.1 型光缆。项目部拟投入主要仪表和工器具如表 1 所示。拟投入仪表和工器具表 本工程安装的电源设备面板排列如图 1-1 所示。本工程的 GPS 天线安装方式如图 1-2 所示。光缆单盘检验时，项目部要求测试人员保证测试准确度。在光缆成端时，接续人员从表1种选取了5种仪表和工器具，按常规要求完成了全色谱光缆成端。图1-1中，交流引入，无线设备-48V电源、工作地、保护地应分别连接到哪个区？【答案】（1）交流引入连接到VI区；（2）无线-48V设备连接到区（一次下电）；（3）工作地连接到区；（4）保护地连接到区。24.单选题开挖停机面以上的爆破后碎石或冻土，宜

33、采用的挖掘机是（ ）。问题1选项A.正铲挖土机B.反铲挖土机C.拉铲挖土机D.抓铲挖土机【答案】A【解析】正铲挖土机：“前进向上，强制切土”。适用于开挖停机面以上的一至四类土和经爆破的岩土、冻土；反铲挖土机：“后退向下，强制切土”。适用于开挖深度不大的基坑、基槽或管沟等含水量大或地下水位较高的土方；拉铲挖土机：“后退向下，自重切土”。适用于开挖较深较大的基坑、基槽、沟渠，挖取水中泥土以及填筑路基、修筑堤坝；抓铲挖掘机：“直上直下，自重切土”。适用于开挖窄而深的基坑、沉井。25.单选题施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是（ ）。问题1选项A.独立责任B.按份责任C.连带责任D.

34、补充责任【答案】C【解析】 Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE1、分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务；2、建设工程生产安全事故应急救援预案组织编制单位：总承包单位；3、上报事故单位：总承包；4、总承包单位自行完成建设工程主体结构的施工；5、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任；6、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。故本题选C。26.案例题A公司承建某地下水池工程，为现浇钢筋混凝土结构。混凝土设计强度为C35，抗渗等级为P

35、8。水池结构内设有三道钢筋混凝土隔墙，顶板上设置有通气孔及人孔，水池结构如图5-1，5-2所示。A公司项目部将场区内降水工程分包给B公司。结构施工正值雨期，为满足施工开挖及结构抗浮要求，B公司编制了降排水方案，经项目部技术负责人审批后报送监理单位。水池顶板混凝土采用支架整体现浇，项目部编制了顶板支架支拆施工方案，明确了拆除支架时混凝土强度、拆除安全措施，如设置上下爬梯、洞口防护等。项目部计划在顶板模板拆除后，进行底板防水施工，然后再进行满水试验，被监理工程师制止。项目部编制了水池满水试验方案，方案中对试验流程、试验前准备工作，注水过程、水位观测、质量、安全等内容进行了详细的描述，经审批后进行了

36、满水试验。5.满水试验前，需要对哪个部位进行压力验算?水池注水过程中，项目部应关注哪些易渗漏水部位?除了对水位观测外,还应进行哪个项目观测?【答案】应对预留孔洞、预埋管口及进出水口的临时封堵结构进行压力验算。池壁底部施工缝、预埋管与预留孔洞、对拉螺栓锥形槽封堵材料、进出水口处。外观、沉降量。27.案例题某水电站工程主要工程内容包括:碾压混凝土坝、电站厂房、溢洪道等，工程规模为中型。水电站装机容量为50MW,碾压混凝土坝坝项高程417m,最大坝高65m。该工程施工平面布置示意图如下所示。事件一:根据合同工期要求，该工程施工导流部分节点工期目标及有关洪水标准如下表所示。事件二:上游围堰采用均质土围

37、堰， 围堰断面示意图如下所示，施工单位分别采取瑞典圆弧法 (K1)和简化毕肖普法(K2)计算围堰边坡稳定安全系数，K1、K2计算结果分别为1.03和1.08。 施工单位组织编制了围堰工程专项施工方案，专项施工方案内容包括工程概况等。事件三:碾压混凝土坝施工中，采取了仓面保持湿润等养护措施。2016年9月，现场对已施工完成的碾压混凝土坝体钻孔取芯，钻孔取芯检验项目及评价内容如下表所示。事件四:为保证蓄水验收工作的顺利进行，2017年9月，施工单位根据工程进度安排，向当地水行政主管部门报送工程蓄水验收申请，并抄送项目审批部门。事件三中，除仓面保持湿润外，在碾压混凝土养护方面还应注意哪些问题?【答案

38、】1) 刚碾压后的混凝土不能洒水养护，可以采取覆盖等措施防止表面水分蒸发。2)混凝土终凝后应立即进行洒水养护。其中，水平施工缝和冷缝，酒水养护持续至上一 层碾压混凝土开始铺筑。永久外露面，宜养护28d以上。28.多选题关于民事诉讼案件受理的说法，正确的有（ ）。问题1选项A.人民法院对于符合起诉条件的，应当在14日内立案，并通知B.被告应当在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状C.诉讼文书必须采取直接送达的方式进行送达D.专属管辖案件，当事人未提出管辖异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权E.普通程序的审判组织应当采用合议制【答案】B;E【解析】选项A，符合起诉条件的，应当在7日内立案，

39、并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在7日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉；选项C，诉讼文书送达方式包括直接送达；留置送达；经受送达人同意，法院可以对除判决书、裁定书、调解书以外的诉讼文书采用传真、电子邮件等能够确认其收悉的方式送达；委托送达、邮寄送达以及公告送达；选项D，当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外。29.单选题8某矿井主井井筒净断面积为25，倾角14：副井井筒净直径为7.0m，倾角90.该矿井的开拓方式为（）问题1选项A.立井开拓B.斜井开拓C.平硐开拓D.综合开拓【答案】D【解析】主井为斜井，副井为

40、立井，则矿井的开拓方式为综合开拓30.单选题指标为4E的飞行区可以满足( ) 机型的运行要求。问题1选项A.A380-800B.B747-8C.B747-800D.AN-124-100【答案】C31.单选题下列损失中，属于安装工程一切险的保险责任范围的是（ ）。问题1选项A.由原材料缺陷引起的保险财产本身的损失B.火灾造成的损失C.由于超电压造成电气化设备本身的损失D.施工用机具失灵造成的本身损失【答案】B【解析】属于：自然灾害和意外（包括非人为火灾和爆炸）。选项ACD，都属于除外情形。故本题选B。32.单选题二级以及二级以上公路级配碎石底基层施工，推荐采用的拌合工艺及摊铺工艺分别是( )。问

41、题1选项A.人工路拌，摊铺机摊铺B.集中厂拌，摊铺机摊铺C.人工路拌，推土机摊铺D.集中厂拌，推土机摊铺【答案】B【解析】二级及二级以上级配碎石底基层采用集中厂拌和摊铺机摊铺。本题选B。33.案例题某传输网工程由光缆线路工程和设备安装工程两部分组成。线路部分包括直埋、架空和管道光缆，其中直埋光缆线路与季节性河流交越（施工时为无水季节）；设备安装工程主要安装DWDM设备。合同约定：建设单位负责采购钢绞线、光缆和设备。办理过河手续及赔补费用；施工单位负责采购子管，水泥和沙石；工期 90 天。施工单位提交的初步施工进度网络计划得到了建设单位批准，如下图所示： 施工中发生了如下事件： 事件一：开工后，

42、建设单位办理过河手续时，水利部门要求另选过河地点，施工单位配合选址增加20个工日，误工40个工日。按照新的实施方案，施工单位费用增加7万元。本事件造成挖沟进度延迟7天，坡坎加固时间增加3天。 事件二：钢绞线镀锌不合格，需重新采购，误工30个工日，进度延迟5天。 事件三：塑料子管壁厚不合格，需要更换，误工20个工日，进度延迟2天。 事件四：光纤切割刀损坏，影响接续，误工10个工日，进度延迟2天。 事件五：部分坡坎强度不达标，需重新加固，增加40个工日，增加材料费9000元，进度延迟4天。 事件六：施工单位增加了系统测试的人员和仪表，使测试工作提前5天完成。 (4)假定人工费综合工日单价为 100

43、 元/工日、误工费为 50 元/工日。计算在工程结算时施工单位可得到的赔偿费用。【答案】（4）根据问题（2）可知，本工程中只有事件一和事件二可以向建设单位申请索赔，则：20100+4050+70000+3050=75500元34.多选题断裂构造可分为（ ）几类。问题1选项A.节理B.劈理C.断层D.背斜E.蠕变【答案】A;B;C【解析】地质构造按构造形态可分为倾斜构造、褶皱构造和断裂构造三种类型。（1）褶皱构造基本类型包括背斜和向斜两种。（2）断裂构造可分为节理、劈理、断层三类。35.单选题下列计算方法中，不属于工程咨询合同咨询费计算方法的是（ ）。问题1选项A.工程进度百分比B.人月费单价法

44、C.工程建设费用百分比D.按日计费法【答案】A【解析】咨询服务费用涉及费用计算方法和费用构成要素两个主要问题。 常用的咨询费计算方法如下：1.人月费单价法；2.按日计费法；3.工程建设费用百分比。选项A不属于。36.案例题某大桥上桥为四跨一联的预应力混凝土连续箱梁桥，最大跨径120m，主桥墩柱高度为16m至25m，各梁段高度为2.7m至5.6m。主桥0号，1号梁段采用塔设托架浇筑施工。其余梁段采用菱形X架势性能按“T”形堆成悬臂浇筑。事件一：施工单位在另一同类桥梁(最大桥段重量与截面尺寸与本桥均相同)施工中已设计制作了满足使用要求的菱形框架式挂篮，单侧挂篮结构及各组成部件如图所示，经技术人员验

45、算校核，该挂篮满足本桥施工所要求的强度和刚度性能，且行走方便，便于安装拆卸，按程序检查验收合格后用于本桥施工。 挂篮结构及各组成部件图事件二：施工单位在施工组织设计中，制定的主桥挂篮悬臂浇筑施工工序为：挂篮组拼就位安装箱梁底模及外侧模板安装顶板、腹板钢筋及底板预应力管道安装内侧模、顶模及腹板内预应力管道安装顶板钢筋及顶板预应力管道浇筑腹板及顶板混凝土穿预应力钢丝束封锚及预应力管道压浆挂篮前移就位。事件三：施工单位编写了挂篮悬臂浇筑安全专项施工方案，制定了详细的安全技术措施，设置了合格的登高梯道、高处作业平台及护栏，做好个人安全防护，施工前进行了安全技术交底。5.在事件三中应设置何种形式的人行登

46、高梯道?从事挂篮悬臂浇筑的施工作业人员应采取哪些主要的高处作业个人安全防护措施?【答案】5必须设固定的上下行斜梯或直梯并设有扶手栏杆，梯级必须坚固，不得缺层，梯级和高度间距不得大于35cm。高空作业人员应头戴安全帽，身穿紧口工作服，脚穿防滑鞋，腰系安全带。37.单选题关于地下连续墙施工工序先后顺序的说法，正确的是( )。问题1选项A.开挖槽段在制作导墙之前B.吊装钢筋笼应在开挖槽段后C.边开挖槽段边注入泥浆D.接头管连接完成后才能开挖槽段【答案】B【解析】地下连续墙施工工艺与技术要求：制作导墙、制备泥浆、开挖槽段、加工吊装钢筋笼、接入接头管、水下浇筑混凝土。38.多选题下列固定资产相关费用中，

47、构成固定资产原值（原价）的有（ ）。问题1选项A.固定资产购买价款B.固定资产大修理费用C.固定资产发生的装卸费D.固定资产的预计净残值E.固定资产达到预定可使用状态前的安装费【答案】A;C;E【解析】固定资产应当按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。本题选ACE。39.单选题关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.工地茶炉不得使用烧煤茶炉B.经无害化处理后的建筑废弃残渣用于土方回填C.施工现场设置符合规定的装置用于熔化沥青D.严格控制噪声

48、作业，夜间作业将噪声控制在70dB(A)以下【答案】B【解析】A错误，工地茶炉应尽量采用电热水器。若只能使用烧煤茶炉和锅炉时，应选用消烟除尘型茶炉和锅炉，大灶应选用消烟节能回风炉灶，使烟尘降至允许排放范围为止。C错误，除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡、油漆，亦不得焚烧其他可产生有毒有害和恶臭气体的废弃物。D错误，严格控制噪声作业，夜间作业将噪声控制在55dB(A)以下。考查考点 IZ205042 施工现场环境保护的要求40.单选题下列灯具中，具有易折性的是( )。问题1选项A.滑行道中线灯B.PAPIC.中间等待位置灯D.接地带灯【答案】B41.单选题不属于副井系统的井下硐室是( )。问题1选项A.等候室B.调度室C.水仓D.管子道【答案】B【解析】主井系统硐室：推车机、翻车机（或卸载）硐室或胶带机头硐室、井底矿仓、装载硐室；副井系统硐室：井筒与车场连接硐室、主排水泵硐室和主变电所、水仓、管子道；其他硐室：调度室、电机车库及电机车修理间硐室、防火门硐室。42.案例题某公司承建一段新建城镇道路工程，其雨水管位于非机