土石方工程施工合同(完整版)

1、. PAGE PAGE 8 / 7土石方工程施工合同编号： #X发包方：以下简称甲方承包方以下简称乙方根据中华人民国合同法、建筑法和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原那么下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条 工程概况一、工程名称：#X 土石方工程二、工程地点：#X运输、碾压夯实、平整与伐木清表；达到技术标准和甲方要求。四、图纸围外的施工，甲、乙双方另行签订补充协议。五、本合同挖填土方工程量暂定 m3。实际挖填土石方一合同价款1、本合同采用单价包干方式决算，即乙方完成合同约定承包围全部工程容和工作容所产生的一切费用，包

2、括但不限于：人工费、材料费、机械费含机械设备等的进、出场费，施工便道、洗车场修建维护费，土石方开挖费， .21/m31/m3每公里运价执行；碾压夯实， /m3包干价执行包括但不限于转运、铺平、碾压检测费用等。3、本合同约定的单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、施工深度难度、施工天气、道路状况、油料和人工费上涨等任何因素而改变。4、本合同约定的单价为固定价格，不随施工过程中所遇到的土层或岩石坚硬岩；松石、次坚石、普坚石、特坚石；强风化、中风化、弱风化砂岩和泥岩等。（二）开工日期日；竣工日期年 月 日合同工期总日历天#天。1、乙方应充分考虑施工期间环境影响、道路情况、车辆运输、管

3、理情况、施工检查、政策变化以与可能出现的一切可影响工程施工进度的因素，除自然灾害等不可预见或不可抗力情形外，出现的其他因素工期不予调整。2、如遇特殊情况设计变更工作量变化以与非乙方原因造成的停 窝工等或甲方要求暂停时，工期经甲方签证后顺延。第三条 工程质量与技术要求本工程严格按照国家现行建筑工程质量检验与评定标准、建筑地基与根底工程施工质量验收规、建设工程安全生产管理条例等进展施工和验收。同时，本合同约定：1、乙方根据甲方提供的图纸资料与技术文件进展施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规执行。25工、暂停工等施工节奏工期保证措施。3934、土方工程施工完成后要求坑底平整，地基无机械碾压或

4、外力扰动；外表验收标高与甲方要求标高的误差不大于5cm；边角齐整且放坡符合要求； 并与时配合甲方准确测量完成后的高程。515第四条 工程价款结算一、本合同全部工程造价的结算按以下方式办理：本合同中的工程容完工、经建设方、发包方、监理等相关单位和部门共同验收合格后，依据建设方、发包方、监理等相关单位和部门共同现场实测方格网高程与实际收方工程量进展决算，参与各方核定签认后作为最终结算的依据。二、工程价款结算与拨付方法：1、乙方实际工程进度完成#%后，方可向甲方申请拨付进度款。进度款报量通过甲方审核签字确认后，报仲华东北部新城项目管理#公司以下简称仲华公司审核，在通过仲华公司审核确认并收到仲华公司拨

5、付款项后7 个工作日，按照审核后的方量支付 #% 的工程进度款；2、该工程完工并通过验收结算完毕，且乙方向甲方完整移交竣工验收资73、支付方式：银行转账支付。乙方在结算时须出具增值税专用发票。第五条 双方责任一、甲方责任1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料与地下隐蔽设施包括邻近建筑 不与时或与实不符而造成停工，工期顺延。2、甲方派代表在工地进展技术、质量监视、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题。3、甲方负责放线定位，并提供高程基准点。4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。5、工程竣工后，甲方应组织相关单位、

6、部门人员等在 7 个工作日进展验收。二、乙方责任1、 乙方应严格按照国家有关安全施工规进展施工，采取严格有效的安全防护措施，加强对现场施工人员的安全教育，按规定设置警示牌，杜绝外来人员进入施工现场。杜绝任何安全事故的发生。乙方自身的人生安全由乙方自行负责，乙方对行人、过往车辆与周围群众造成人身伤亡、财产损失以与所产生的法律责任和经济责任由乙方全权承当一切责任和费用，并承当由此给甲方与仲华公司和其他施工单位造成的一切损失。为此，乙方须在本合同签订后进场之前，向甲方支付履约与安全保证金万元大写：。2X 日，必须组织足够的机械、人员进场，同时向甲方支付履约与安全保证金。3用甲方有权从乙方工程款中扣除

7、。4X51扣乙方 XX3部从履约与安全保证金中扣除。6、 乙方对完成的工程先行自检，自检合格后书面向甲方申请验收，由甲方组织相关单位或部门验收合格后签认的工程量，作为结算依据。7、 乙方应严格遵守工程现场管理方法，支持配合监理和甲方人员的正当要求，服从统一指挥，按照监理与总包单位的现场管理进展施工，全力配合总包单位和其他相关单位的工作。8、施工现场的临时挖、移、吊、修边捡底、平整等，由乙方完成，该费用已包含在合同单价。乙方在履行合同期间，不得以任何理由和借口要求增加合同单价。9、因乙方原因导致建筑物、道路、桥函、地下管线、电缆线所产生的一切损失和费用由乙方全部承当。1011、双方约定的由乙方应做的其他工作。第六条 合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或由第三方调解解决， 协商或调解不成，任何一方可向合同项目所在地人民法院提起诉讼。第七条 附那么一、本合同自双方盖章签字后生效，双方履行完毕后自行失效。二、本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议拟定附加条款，以便共同遵守。三、本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份，按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。第八条 附加条款一、甲方在收到乙方支