关于工程合同4篇

1、本文格式为Word版，下载可任意编辑第 第 页关于工程合同4篇工程合同 篇1 发包方（甲方）：_ 承包方（乙方）：_ 根据中华人民共和国合同法及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条 工程概况 1工程名称：_ 2工程地点：_ 3工程范围和内容：_ 第二条 甲方权利和义务 1组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务； 2提供必要的施工条件； 3负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表； 4指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查； 5在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收； 6按

2、合同约定按时向乙方支付工程款。 第三条 乙方权利和义务 1必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料； 2应编制工程施工概、预算，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据； 3乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人； 4非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包； 5精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工； 6合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案； 7

3、严格按设计文件及gb/t5031220 xx、本地网通信线路工程验收规范yd505197等规范要求施工； 8做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任； 9服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准

4、备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用及延误工期的责任； 10线路工程的施工，乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。 11施工过程中必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，并不得因此影响工程进度。 第四条 工程期限本工程开工日

5、期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。 第五条 竣工验收 1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建20 xx32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件。 2甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 3验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。 第六条 质量保证 1保修期限：工程竣工验收通过后十二个月； 2保修责任：乙

6、方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。 第七条 工程考核 1乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发现，乙方自行承担整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款_%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。 2除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承担，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。 3不服从甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款_%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取

7、消乙方入围施工资格。 4未按期按铁通网建20 xx32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。 第八条 工程价款的结算与支付 1本工程采用包工部分包料方式，根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为_. 2工程竣工后，由乙方按照邮电部（1995）626号文件通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按浙江省物价局浙价服20 xx262号文件执行。 3工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成，（1）审计

8、审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；（2）审计审定价款中的建筑安装工程费部分（扣除材料费以外的部分），乙方同意按浙铁通计建20 xx303号文的规定调整相关费率后下浮_ %. 4乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%（甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金），待十二个月保修期满后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。 第九条 合同解除 1双方协商同意可解除本合同。 2未经甲方同意，乙方将承包工程的任何部分分包给他人的，甲方有权解除本合同。 3乙方将其承 包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有

9、权解除本合同。 4 有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同： （1）因不可抗力致使合同无法履行； （2）因一方严重违约致使合同无法履行。 5 一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 第十条 争议解决方式在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。 第十一条 其他 1乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容； 2本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协

10、议与本协议具有同等效力； 3本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。 甲方（盖章）_地址：_法定代表人：_ 委托代理人：_开户银行：_帐号：_ 电话：_邮政编码：_ 乙方（盖章）_地址：_法定代表人：_ 委托代理人：_开户银行：_帐号：_ 电话：_邮政编码：_ 签约日期：_签约地点：_ 工程合同 篇2 (一)分包与转包 1.转包合同。概念。转包合同，指承包人以营利为目的，将承包的工程全部交由第三人完成的行为。法律效果。(a)转包合同一律无效;(b)承包人非法转包的，发包人有权解除建设工程施工合同(建设工程施工合同解释第8条);(c)收缴当事人已经取得的非法所得。 2.分包

11、合同。 (1)合法分包合同。合法分包合同，指建设工程的承包方(勘察人、设计人、施工人)经发包方同意后，依法将其承包的部分工程交给第三人完成的行为。合法分包应具备三个条件：经发包人同意;被分包的工程只能是承包人承包的部分工作;被分包的工程不能是承包人承包的主体工程;分包人具有相应的资质;只能分包一次，分包人不得再分包。 (2)违法分包合同。违法分包合同，指承包人违反法律的强制性规定而与第三人订立的分包合同。下列违法分包合同均属无效合同：承包人将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别承包给第三人;分包人不具有相应的资质;承包人将自己承包工程的主体结构分包给第三人;分包人将其分包的工程再分包。

12、(3)分包人的连带责任。无论是合法分包合同还是违法分包合同，工程质量不合格的，分包人与承包人对发包人承担连带责任。具体而言：分包合同有效的，分包人与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任(合同法第272条第二款)。违法分包或者非法转包的，因建设工程质量发生争议，发包人可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼(建设工程施工合同解释第25条)。 (二)建设工程施工合同无效的情形 下列建设工程施工合同无效：非法转包合同。违法分包合同。承包人未取得或超越相应资质的。但是，承包人在建设工程竣工前取得相应资质的，不按无效处理。没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。建

13、设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 (三)建设工程施工合同无效时实际施工人的权利 1.实际施工人的工程价款请求权 (1)建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。 (2)建设工程施工合同无效，建设工程经竣工验收不合格，经修复后验收合格的，实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。修复后经竣工验收不合格的，实际施工人无权请求支付工程价款。 2.转包、分包合同无效时的诉讼当事人。 (1)实际施工人可以仅以转包人或者违法分包人为被告起诉。 (2)实际施工人也可以直接以发包人起诉。此时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。需要

14、注意两点：法院是可以追加，而不是应当追加。法院可以追加发包人为当事人，即追加为无独立请求权的第三人或者追加为共同被告(建设工程合同解释第26条)。 (20 xx362)甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是错误的? A.乙、丙之间分包合同有效 B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同 C.丙可以乙为被告诉请支付工程款 D.丙可以甲为被告诉请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人 ABD (20 xx359)甲公司将一工程发包给乙建筑公司，经甲公司同意，

15、乙公司将部分非主体工程分包给丙建筑公司，丙公司又将其中一部分分包给丁建筑公司。后丁公司因工作失误致使工程不合格，甲公司欲索赔。对此，下列哪些说法是正确的? A.上述工程承包合同均无效 B.丙公司在向乙公司赔偿损失后，有权向丁公司追偿 C.甲公司有权要求丁公司承担民事责任 D.法院可收缴丙公司由于分包已经取得的非法所得 BCD (四)承包人的优先受偿权 1.承包人优先受偿权的构成要件 构成要件有四：建设工程合同有效;如果合同无效，承包人不享有优先受偿权;发包人不支付到期价款;经承包人催告后，发包人在合理期限内仍未支付;建设工程在性质上适宜折价或拍卖。 2.承包人优先受偿权的行使 根据关于建设工程

16、价款优先受偿权问题的批复(20 xx年6月)，承包人行使优先受偿权具有以下效力与限制：承包人有权以建设工程折价或者以拍卖建设工程的价款优先清偿发包人欠付的工程价款。承包人的优先受偿权优先于普通债权;也优先于在建设工程上设定的抵押权。消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的优先受偿权不得对抗买受人。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。 工程合同 篇3 甲方：_ 乙方：_ 根据中华人民共和国合同法及其他相关法律，承建工程的实际情况并遵循平等，自愿公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲、乙双方共同遵守执行。

17、 一、工程概况： 1、工程房型：_ 2、工程地点：_ 3、结构层次：_ 4、工程质量：确保证是一次性验收合格。 5、工程工期：确保总包单位，在本工程节点和总进度计划前完成施工任务，进场日期待中间验收后以甲方通知进场之日起完成。 二、承包方式 三、承包范围： 乙方已踏堪现场且已熟悉和理解施工，按图纸要求，负责施工，二次结构的_工程设计图纸，设计变更等技术文件所显示的全部工程项目。 四、工程质量： 1、质量目标：同甲方和总承包方合同条项确保合格工程。 2、人员进场须进行样板工程，一旦确认，后续工程需按照同等，质量要求进行施工，如样板工程不能满足质量要求，本合同乙方自动放弃。 五、施工工期： 1、乙

18、方承诺：工程的施工工期完全满足甲方编排的工期节点进度表要求施工，月时度计划要求完成。(包括法定的节假日在内)否则每延一天罚款1000元/天。.乙方保证每天施工所需要的人数。 2、在农忙期间，保证施工生产的正常进行，确保甲方要求的节点工期，若乙方施工的节点工期天数有拖延的每延迟一天罚款20 xx元/天。 六、安全生产： 1、甲方为乙方工人购买安全意外责任险。 2、乙方必须按安全施工要求进行施工，杜绝重大伤亡事故。 3、双方对各自施工安全分责任承担，若出现重大伤亡事故，根据事故鉴定分清双方责任承担事故责任和费用。原则是谁的安全责任由谁负责。 4、安全防护乙方不得随意拆除和移动，在施工需改动的部位须

19、经甲方项目负责人批准后方可实施，并按照防护要求，否则，每处罚款500元。 七、文明施工： 1、本工程的文明施工，目标为江苏省文明工地。 八、甲、乙双方约责任： 1、甲方负责： 甲方_为履行本协议的全权代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，对工程的施工，生产、进度、质量、安全、文明施工等方面负全责，对乙方各项指标的考核有一票否决权，对乙方定期的召开生产协调会，并按合同条款拨付生活费和工程进度款，和对乙方各项工作的指导，检查和督促。 2、乙方负责： 乙方委托_为履行本协议的代表人，行使合同的约定的权利，履行合同约定的职责，合约期内，乙方代表必须常住施工现场，每月不得少于25天，若确需离开工

20、地，必须得到甲方现场负责人的同意。否则，每缺勤一天罚款贰佰元。 乙方应按照甲方的编排合同，同等工程施工计划精心组织，按排施工，所有甲方在工作上的布置和调度，如乙方不执行，甲方可直接安排他人实行施工，因此发生的费用，在乙方工程款中扣除。 根据工程进度，由甲方提供准确的要料计划，各工种自用钢丝绳、小型工具等由乙方自行采购。 严格按照江苏省文明工地的.要求组织施工生产，确保本地直到“江苏省文明工地 九、材料： 1、甲方只提供， 置筋的钢筋，黄沙、水泥、红砖、石子、砼乙方根据施工图纸及承包人的要求，完成合格的二次结构砌体工程。 升降机、塔吊、外架、搅拌机、电源提供至三级箱。 十、工程结算造价的确定：

21、1、本工程的结算价按图纸的_结算价格为_计算。 十一、工程结算造价的结算方法： 乙方凭单位工程负责人开具的工程完成情况证明并经甲方审核通过后可须结当月完成的工程量，当月完成的工作量可作为预付工资(生活费)的依据。 十二、工程款的支付方式： 工程款的结算参照甲方和总承包方的合同工程的结算方式进行结算。 十三、其它事项： 1、若乙方的劳动或工程的施工质量，进度、安全、文明施工等方面，不能满足合同中约定的要求，并经整改不力仍达不到约定要求，甲方可随时终止本合同的执行，退场不予结算。 2、工程施工中所有针对乙方的罚款，如乙方不签字同样生效。 3、未尽事宜，同甲方和总承包方的合同与本合同有同样的效力。

22、4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字生效，工程款清自行失效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程合同 篇4 发包人：湖北五极科技创意产业园有限公司（以下简称甲方） 承包人：潜江市海政建筑装饰工程有限公司（以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法、建筑法及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将本公司五极家具材料城道路及雨污水管网工程发包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下： 一、工程

23、概况 1、工程名称：家具创意产业园（一期工程）11栋厂房道路及部分配套工程 2、工程地点：潜江市总口华中家具产业园 3、建设单位：湖北五极科技创意产业园有限公司 二、承包范围 1、工程承包方式：包工包料 2、工程承包范围：11栋厂房道路、雨水管网、污水管网。 道路：按甲方出具的施工图施工，路基为8%石灰改良土50cm厚度，水泥碎石稳定基层为15cm厚6%水泥，面层为1820cm厚C30混凝土（具体位置厚度以图纸为准）。 雨水管网：按施工图埋置主、分支管，雨水窗、积水井、井盖。 污水管网：承插管、检查井、井盖埋置。 每个十字路口必须预埋强弱电200穿路承插管，每个角埋二条间隔距为1m。 地基整平

24、、清表、余土外运及调运 三、工程计价方式 工程量计算根据甲方提供的施工图，乙方提交的竣工图，工程联系单，现场签证和工程施工中相关文件等为计量依据。 工程量的计价方式为： 道路包干价为153元/。 雨污管网包干价为93万元（含A2区域雨污管网系统）。 预埋强弱电穿路管计价另行协商。 以上费用为含税价，乙方承包的价款里已含材料、机械、员工工资、技术措施、人员机械进场、文明施工、临设等费用。 工程产生的水电费用由乙方承担。 如因主要建筑材料厂涨幅超过10%，甲乙双方协商后办理材料价差增补。 四、工程工期 1、本工程施工工期为3个半月。 20 xx年10月15日20 xx年元月31日 乙方必须在保证工

25、程质量的前提下按期完成，因乙方原因导致的工期延误达到2天以上，甲方有权从第3天开始按延期每延期一天处罚200元。处罚金额最多不超过工程造价的5% 2.发生以下情况的，工期予以相应顺延，给乙方所造成已完成工程量的损失增加费用由甲方与乙方根据实际情况协商定价处理。乙方并就类似情况发生3天内，就延误时间内容和发生的费用向甲方书面提出，甲方在2日内给予答复，逾期答复视为同意。 遇人力不可抗拒因素造成停工。 停水停电原因造成停工的。 甲方未能提供施工条件或配合施工的。 甲方要求停工的。 工程进行设计变更或工程量变更的。 其它非乙方原因造成停工的。 五、工程质量标准 1、工程质量等级标准 按现行的国家相关

26、行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准，一次验收质量达到合格等级。 2、道路工程质量标准 路床：路床不得有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水等现象。压实度必须大于93%。 水泥稳定层：必须为场拌，禁止路拌，压实度必须大于95%，表面平整，稳定坚实，厚度误差不得小于20mm。无推痕、松散浮石现象，轮迹小于10mm。 混凝土面层：水泥混凝面层检查验收按GJJ120 xx表10.8.1验收、10.8检验标准执行道路表面无积水，两板幅拉接钢筋按12600配置。 3、管网工程质量标准 管网铺设：不得出现倒坡现象；缝宽应均匀，管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物；管道接口应平直，环形间隙应均匀，灰口应整齐、密实、饱满，不得有裂缝、空鼓等现象；抹带接口表面应平整密实，不得有间断和裂缝等现象。检查井的井壁应园正，灰浆应饱满，灰缝平整，抹面压光，不得有通缝、空鼓、裂缝等现象。井内流槽应平顺，位置准确，不得有杂物。检查井井框、井盖必须完整无损，安装平稳。 六、合同总价款 最终合同价款，根据实际完成工作量据实结算 七、双方权利和义务 1、甲方责任 （1）全面履行合同，确保乙方正常施工。 （2）提供乙方要求的有关本工程的