劳务合同(新版)

1、第一部分 协议书劳务作业发包人： （以下简称发包人）劳务作业承包人人： （以下简称承承包人）依照中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法及及其他法律、法法规，遵循平等、自自愿、公平和和诚实信用的的原则，双方协商达达成一致，订立本合同同。1.工程名称： 2.分包合同内内容： 2.l本合同分分包范围： 2.2本合同劳劳务作业内容容： 3.工程地点： 建筑面积： 4.合同价款总总额 元（人民币），大写 元整。5.分包工作期期限开工日期 年 月 日竣工日期 年 月 日总日历天数为 天天。6.劳务作业人人数： 人。7.组成本合同同的文件及优优先解释顺序序如下：（1）本合同；（2）中标通知知书（

2、如有）；（3）投标书及及其附件（如有）；（4）专用条款款：（5）通用条款款；（6）标准、规规范及有关技技术文件；（7）图纸及工工程量清单；（8）合同履行行过程中，发包人和承承包人协商一一致的其它书书面文件；8.合同生效：本合同自发包人人、承包人双双方签字盖章章后生效。合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 发 包 人人：（合同专专用章） 承承 包 人：（合同专用章）地 址： 地 址：法定代表人： 法定定代表人：委托代理人： 委托托代理人：联 系 电话： 联联 系 电话话： 第二部分 通用用条款9、发包人权利利和义务：9.1劳务分包包合同约定的的劳务作业完完成后，发包人自收收到承包人依依照约定

3、提交交的结算资料料之日起288日内完成审审核并书面答答复承包人；逾期不答复复的，视为发包人人同意承包人人提交的结算算资料。9.2上款所述述结算程序完完成后，发包人应当当自结算完成成之日起288日内支付全全部结算价款款。合同价款款的支付应当当以银行转帐帐的形式办理理。9.3负责编制制施工组织设设计，统一制定各各项管理目标标，编制施工计计划、物资需需用量计划表表，实施对工程程质量、工期期、安全生产产、文明施王王、计量析测测、实验化验验的控制、监监督、检查和和验收。9.4统筹安排排、协调解决决非承包人独独立使用的生生产、生活临临时设施、工工作用水、用用电及施工场场地。9.5按时提供供图纸，及时交付应

4、应供材料、设设备，所提供的施施工机械设备备、周转材料料、安全设施施保证施工需需要。9.6随时对承承包人实施的的劳务作业进进行监督检查查，确保工程质质量，对存在的质质量隐患及时时提出整改要要求。9.7及时签认认劳务作业变变更洽商及确确认承包人停停工、窝工损损失。9.8认真执行行安全技术规规范，严格遵守安安全制度，制定安全防防护措施，提供安全防防护设备，确保施工安安全。9.9检查承包包人工人持证证情况，禁止未获得得相应资格证证书的工人进进入施工现场场。9.10在发现现承包人存在在未按照约定定履行本合同同行为时，应白发现之之日起60日内书面面告知承包人人并提出明确确要求，逾期不行使使告知权利的的，视

5、为放弃此此项权利。9.11行使依依照本合同约约定的对承包包人行使扣款款权利时，应当采用书书面方式并获获得承包人有有相应委托权权限的人员的的书面认可。9.12按照行行政主管部门门相关规定的的要求为本项项目作业人员员办理工伤保保险。9.13承包人人按约定完成成劳务作业，必须由发包包人或施工场场地内的第三三方进行配合合时，发包人应配配合承包人工工作或确保承承包人获得该该第三方的配配合。9.14其它发发包人应当承承担的义务。10、承包人权权利和义务：10.1组织具具有相应资格格证书的工人人（持证上岗率率100%）投入工作；自觉遵守法法律法规及有有关规章制度度。10.2按照相相关法律法规规的要求，按时足

6、额支支付劳动者工工资。10.3按发包包人要求提交交施工计划，以及与完成成施工计划相相应的劳动力力安排计划，经发包人批批准后实施。10.4按照设设计图纸、施施工验收规范范、有关技术术要求及施工工组织设计精精心组织施工工；投入足够的的人力，确保工期；服从发包人人安全施工管管理，自备劳动保保护用品，确保施工安安全。10.5承担由由于自身责任任造成的质量量修改、返工工、工期拖延延、安全事故故、现场管理理不符合规定定造成的损失失及各种扣款款。10.6自觉接接受发包人及及有关部门的的管理、监督督和检查；接受发包人人随时检查其其设备、材料料的保管、使使用情况，及其操作人人员的有效证证件、持证上上岗情况。10

7、.7按发包包人统一规划划堆放材料、机机具，按发包人标标准化工地要要求设置标牌牌，搞好生活区区的管理，做好自身责责任区的治安安保卫工作。10.8做好成成品保护工作作。10.9妥善保保管、合理使使用发包人提提供的承包人人使用的机具具、周转材料料及其他设施施。10.10承包包人保证与施施工管理、作作业人员签订订书面劳动合合同，并每月向发发包人提供上上月本企业在在本项目上所所有施工管理理、作业人员员的劳动合同同签署情况、出出勤情况及工工资核算及支支付情况的盖盖章书面记录录。除此书面面记录的用工工行为外，承包人在本本项目不存在在其他用工行行为。10.11配合合发包人按工工程发包人或或行政主管部部门要求进

8、行行的涉及承包包人工作内容容、施工场地地的检查；配合发包人人对隐蔽工程程、工程竣工工的验收工作作。10.12发包包人或施工场场地内第三方方的工作必须须由承包人配配合时，承包人应按按发包人的指指令予以配合合。10.13在劳劳务作业中发发现古墓、古古建筑遗址等等文物和化石石或其他有考考古、地质研研究价值的物物品时，承包人应立立即保护好现现场并以书面面形式通知发发包人。10.14劳务务作业全部内内容经验收合合格后，承包人应当当按照劳务分分包合同的约约定及时将该该劳务作业交交付发包人，不得以双方方存在争议为为理由拒绝将将该劳务作业业交付发包人人。10.15在发发现发包人存存在未按照约约定履行本合合同行

9、为时，应自发现之之日起60日内书面面告知发包人人并提出明确确要求，逾期不行使使告知权利的的，视为放弃此此项权利。10.16其它它承包人应当当承担的义务务。11、对于以下下原因造成完完工日期推迟迟的，工期相应顺顺延：（1）不可抗力力；（2）设计变更更和工程量增增加；（3）发包人未未能按合同约约定日期支付付劳务费，致使施工不不能正常进行行；（4）承包人以以书面形式提提出申请，但仍未能从从发包方获得得施工必需的的指示、工程程材料、图纸纸等，致使施工不不能正常进行行；（5）一周内非非承包人原因因停水、停电电、停气或安安排任务不及及时造成停工工、窝工累计计超过8小时时。12、由于以下下原因造成承承包人发

10、生窝窝工的，承包人应在在上述情况发发生后7日内内，就延误内容容和因此产生生的经济支出出向发包人提提出书面报告告，发包人应于于7日内就延延长完工日期期和赔偿经济济损失给予书书面答复。承承包人逾期未未提出书面报报告的，视为其放弃弃此项权利；发包人逾期期未答复也不不提出修改意意见，视为其承认认此事实：（1）第十一条条（3）、（4）、（5）项；（2）发包人同同意的其他情情况。13、不可抗力力：13.1不可抗抗力事件发生生后，承包人应立立即通知发包包人，并在力所能能及的条件下下迅速采取措措施，尽力减少损损失，发包人应协协助承包人采采取措施。发发包人认为承承包人应当暂暂停工作的，承包人应暂暂停工作。不不可

11、抗力事件件结束后488小时内承包包人应向发包包人通报受害害情况和损失失情况，及预计清理理和修复的费费用；不可抗力事事件持续发生生时，承包人应每每隔7天向发发包人通报一一次受害情况况。13.2不可抗抗力结束后114天内，承包人应向向发包人提交交清理和修复复费用的正式式报告及有关关资料。13.3因合同同一方迟延履履行合同后发发生不可抗力力的，不能免除迟迟延履行方的的相应责任。13.4承包人人承担因不可可抗力事件导导致的自身财财产损失。14、送达：本合同履行过程程中的相关书书面文件的送送达方式为：一方应当以以书面方式将将本方的明确确要求送达至至对方本合同同协议书中注注明的地址，对方应当在在收到之日起

12、起7日内予以以书面答复，逾期未答复复或无人接收收、拒收的，视为同意对对方要求。一方本合同协议议书中注明的的地址发生变变更时，应当在7日日内书面告知知对方，逾期告知或或不履行告知知义务的，由过错方承承担相应责任任。15、事故处理理：15.1发生重重大伤亡及其其他安全事故故，发包人应按按有关规定立立即上报有关关部门，同时按国家家有关法律、行行政法规对事事故进行处理理。15.2承包人人要积极配合合发包人做好好事故处理工工作，及伤亡人员员家属的安抚抚工作，避免过激行行为的发生。16、施工变更更：16.1施工中中如需对原工工作内容进行行变更（工程发包人人和工程承包包人双方书面面确认并经监监理签认的变变更

13、可作为劳劳务价款结算算的依据），发包人应应提前7天以以书面形式向向承包人发出出变更通知，并提供变更更的相应图纸纸和说明。承承包人按照发发包人发出的的变更通知及及有关要求，进行下列需需要的变更：16.1.1更更改工程有关关部分的标高高、基线、位位置和尺寸；16.1.2增增减合同中约约定的工程量量；16.1.3改改变有关的施施工时间和顺顺序；16.1.4其其他有关工程程变更需要的的附加工作。16.2由非承承包人原因造造成的变更导导致合同价款款的增加及造造成的承包人人损失，由发包人承承担，延误的工期期相应顺延；因变更减少少工程量，合同价款应应相应减少，工期相应调调整。16.3由承包包人原因造成成的变

14、更费用用和由此导致致发包人的直直接损失，由承包人承承担（损失补偿总总额不能超出出分包合同价价款的75%），延误的工工期不予顺延延。17、发包合同同价款支付的的手续：承包人应向发包包人出具合法有效的的收款发票，发包人须将将填写齐全的的、收款人为承包人全全称的支票或汇票交给承包人人。承包人应应指定专人负负责与发包人人办理付款手手续。发包人人将合同价款款支付给承包人人在22.4款中指定的合同同价款收取负负责人，并索要收款款凭证。18、由于发包包人安全施工工方案不完善善、安全施工工投入不足造造成的安全事事故，责任由发包包人承担。由由于承包人不不能落实安全全施工方案或或不服从发包包人安全施工工管理所造成

15、成的安全事故故责任由承包包人承担。19、争议：发生争议后，除除非出现下列列情况，双方都应继继续履行合同同，保持工作连连续，保护好已完完工作成果：单方违约导致致合同确已无无法履行，双方协议终终止合同；调解要求停止止合同工作，且为双方接接受；仲裁机构要求求停止合同工工作；法院要求停止止合同工作。20、合同解除除：20.1承包人人和发包人协协商一致的，可以解除劳劳务分包合同同。20.2发包人人与建设单位位的施工总承承包合同解除除的，发包人可以以发出通知解解除本合同。20.3发包人人不按照本合合同的约定支支付合同价款款，承包人可以以停止工作。停停止工作超过过28天，发包人仍不不支付合同价价款，承包人可

16、以以向发包人发发出通知解除除合同。20.4承包人人不按照本合合同的约定提提供符合施工工要求的作业业人员或不履履行本合同约约定的其他义义务，其违约行为为足以影响本本施工项目的的质量、安全全、竣工工期期时，发包人可以以书面告知承承包人并限期期要求其完全全、恰当履行行合同义务。承承包人逾期不不能按约定履履行义务的，发包人可以以发出通知解解除合同。20.5如因不不可抗力致使使本合同无法法履行，或者因工程程建设单位的的原因造成工工程停建或缓缓建，致使合同无无法履行的，发包人和承承包人可以解解除合同。20.6本合同同约定的解除除条件成就时时，发包人应通通知承包人解解除本合同并并办理分包合合同价款结算算支付

17、手续。分分包合同价款款结算支付手手续完毕后，承包人应及及时撤离现场场。承包人未未及时退场，给发包人造造成经济损失失的由承包人人承担。20.7合同解解除后，承包人应要要善做好已完完工程和剩余余材料、设备备的保护和移移交工作，按发包人要要求撤出施工工场地。发包包人应为承包包人撤出提供供必要条件。20.8合同解解除后，不影响双方方在合同中约约定的结算和和清理条款的的效力。有过过错的一方应应当赔偿因合合同解除给对对方造成的损损失。21、合同终止止双方履行完合同同全部义务，合同价款支支付完毕，承包人向发发包人交付劳劳务作业成果果，并经发包人人验收合格后后，本合同即告告终止。第三部分 专用用条款22、项目

18、经理理、施工队长长及劳动力管管理员：22.1发包人人中标建造师师（项目经理）为 ，职务： ，工程建造师师（项目经理）证书号 。身份证证号码： 。委托权权限： 本工程范范围内所有事事宜 。发包包人也可委托托 有现场签认认用工、办理理洽商变更手手续的职权，人员如有变变动，应提前7日日书面通知承承包人。22.2承包人人委派的担任任驻工地履行行本合同的负负责人为 ，职务： ，岗位证书号号： ，身份证号码码： 。委托托权限： ，人员如有变变动，应提前7日日书面通知发发包人。22.3发包人人现场劳动力力管理员 ，上岗证号 ，职责为 ；承包人现场场劳动力管理理员 ，上岗证号 ，职责为 。22.4承包人人委派

19、的分包包合同价款收收取负责人为为 ，身份证号码码 ，职务： ，联系电话： ，在京住址： ，家庭住址： 。23、图纸：发包人应在劳务务分包工作开开工前 天前，向承包人提提供与分包工工程有关的图图纸1套。24、材料：24.1承包人人应在接到图图纸后 天内，向发包人提提交材料、设设备、构配件件供应计划；经发包人确确认后，发包人应按按供应计划要要求的质量、品品种、规格、型型号、数量和和供应时间等等组织货源并并及时交付给给承包人；需要承包人人运输、卸车车的，承包人必须须及时进行，费用另行约约定。发包人人保证所提供供的材料、设设备机具、构构配件符合国国家有关质量量要求，如质量、品品种、规格、型型号不符合要

20、要求，承包人应在在验收时以书书面形式提出出，发包人负责责在三日内更更换或调整。24.2承包人人应妥善保管管、合理使用用发包人供应应的材料、设设备机具及构构配件。因保保管不善发生生丢失、损坏坏，承包人应进进行赔偿，并承担因此此造成的经济济损失，但赔付总额额不超过合同同总价的500%。24.3施工中中由承包人提提供的低值易易耗材料、工工具用具包括括承包人承包包范围所需的的全部手使工工具及相关辅辅料并承担其其费用。特别别说明：本合同要求求承包人提供供的机具辅料料，其费用不在在本合同范围围内，由发包人与与承包人另行行签定机具辅辅料协议，单独计算，单独支付。25、质量标准准：本工程应当达到到质量评定 等

21、级级。达到此标标准，发包人将按按照 标标准予以奖励励；未达到此标标准，发包人将按按照 标准予予以处罚。26、安全文明明施工标准：本工程安全文明明施工要求达达到： ，达到此标准准，发包人将按按照 标准予以奖奖励；未达到此标标准，发包人将按按照合同价 标准予以处罚罚。27、送达：本合同14条约约定的送达方方式适用于以以下情况：（1）承包人要要求发包人依依照约定进行行结算或支付付分包合同价价款；（2）承包人表表示因发包人人原因造成工工期延误；（3）承包人要要求发包人依依照约定提供供施工必须的的工程材料、图图纸；（4）承包人要要求发包人停停止违约支付付分包合同价价款行为的；（5）要求发包包人确认设计计

22、变更和工程程量增加、签签认零工、窝窝工；（6）发包人要要求承包人对对劳务工程不不符合约定部部分予以整改改的；（7）发包人要要求承包人提提供符合合同同约定的人员员、提供合法法有效的管理理资料等履约约行为；（8）本合同99.10、100.15所列事事项；（9）双方约定定的其它情况况。28、本合同价价款核算规则则及构成方式式28.1本工程程的合同价款款采用下列第第 种方式计算算：（l）固定合同同价款；（2）工种工日日单价；（3）综合工日日单价；（4）建筑面积积综合单价。28.2分包合合同价款包含含以下内容： 28.3分包合合同价格风险险幅度范围为为 ，超过风险幅幅度范围的，应当及时调调整。调整标标准

23、为 ，调整依据为为 ，调整程序为为 。28.4本工程程的合同价款款，除经发包人人和承包人双双方书面确认认的工程变更更以及依照本本合同28.3条约定的的价格调整的的因素以外，不再调整。28.5采用第第（1）种方式计计价的，合同价款中包含含 ，其中人工费费 元。28.6采用第第（2）种方式计价价的，不同工种工工日单价为： ，单单价为 元/工日日，共 工日； ，单单价为 元/工日日，共 工工日； ，单单价为 元/工工日，共 工日； ，单单价为 元/工日日，共 工工日； ，单单价为 元/工日日，共 工日；另：低值易耗材材料费、工具具用具费 元；28.7采用第第（3）种方式计价价的，综合工日单单价为 元

24、/工工日，共 工日。另：低值易耗材材料费、工具具用具费 元；28.8采用第第（4）种方式计价价的，建筑面积 屹分包合同同价款单价为为 元/，其中：地上结构 元元/，地下结构 元/，初装修 元/，精装修 元/，机电设备安安装 元/，其它 元/。另：低值易耗材材料费、工具具用具费 元：共 元元；28.9施工中中发生的零工工单价为 元元/工日，停工、窝工工单价 元元/日。28.10采取取建筑面积综综合单价方式式的 28.10.11遇本合同终终止、中止、解解除时，双方约定：未形成建筑筑平米的劳务务作业工程量量的计算方式式为 ，计算规则为为 ，单价为 。28.10.22双方约定，本合同平米米面积的计算算

25、规则为 。28.10.33双方约定，本合同平米米面积的变更更规则为 。29、施工过程程中分包合同同价款结算及及支付方式：29.1施工过过程中，发包人、承承包人应当在在每月20日前对上上月完成劳务务作业量及应应支付的劳务务分包合同价价款予以书面面确认，书面确认时时限自发包人人收到承包人人报送的书面面资料之日起起计算，最长不得超超过3日。书书面确认后，双方约定采采取以下299.1.1方式结算算支付分包合合同价款：29.1.1发发包人在书面面确认后5日日内全额支付付已确认的劳劳务分包合同同价款。29.1.2发发包人每月 日支支付 元分包合同同价款。29.2由于发发包人将合同同价款支付给给合同价款收收

26、取负责人以以外的人员、或或存在其他违违规、违约支支付行为的，造成后果由由发包人负责责。30、违约责任任： .30.1发包人人违约责任：30.1.1不不按约定向承承包人支付分分包合同价款款的，除应向承包包人支付违约约金 元以外，还应按同期期银行利率向向承包人支付付利息；如该违约金金不足以弥补补承包人的损损失，承包人可以以要求发包人人继续予以赔赔偿。30.1.2不不按约定核实实承包人完成成的工程量，除向承包人人支付违约金金 元以外，还应按同期期银行利率向向承包人支付付利息；如该违约金金不足以弥补补承包人的损损失，承包人可以以要求发包人人继续予以赔赔偿。30.1.3不不能提供足够够的工作面，造成窝工

27、的的，除支付窝工工费用外，还应向承包包人支付违约约金 元。30.1.4不不能按时提供供质量、品种种、规格、型型号、数量完完全符合要求求的材料、设设备机具、构构配件造成窝窝工的，除应支付窝窝工费用外，还应向承包包人支付违约约金 元。30.1.5发发包人不履行行或不按约定定履行合同义义务的其他情情况时，应向承包人人支付违约金金 元。30.2承包人人违约责任：30.2.1承承包人因自身身原因延期交交工的，每延误一日日，应向发包人人支付违约金金 元，最高不超过过合同总金额额的 %。30.2.2承承包人施工质质量不符合本本合同约定的的质量标准，承包人应向向发包人支付付违约金 元，最高不不超过合同总总金额

28、的 %。发包人可可以要求承包包人整改，承包人因白白身原因无法法完成的，发包人可以以委派其他劳劳务企业完成成，产生的费用用由承包人承承担。30.2.3承承包人未达到到约定的安全全文明施工标标准，承包人应向向发包人支付付违约金 元，最高不超过过合同总金额额的 %。30.2.4承承包人以非正正当方式（包括10人人以上围堵、占占据施工现场场、发包人办办公场所；以任何手段段阻止施工现现场正常施工工、发包人正正常办公秩序序；阻塞交通；攀爬塔吊、建建筑物、广告告牌等；以及国务务院信访工作作条例（国务院第4431号令）第二十条规规定的行为）向发包人提提出要求的，承包人支付付违约金 元；如该违约金金不足以弥补补

29、发包人的损损失，发包人可以以要求承包人人继续予以赔赔偿。由此造造成工期延误误、质量未达达到约定标准准、文明安全全施工未达到到约定标准的的，发包人索赔赔违约金不受受本合同约定定的上限的约约束。30.2.5承承包人未在每每月 日前向发发包人提供上上月本企业在在本项目上所所有工人的出出勤情况及工工资核算及支支付情况的盖盖章书面记录录的，每发生一次次，应向发包人人支付违约金金 元。30.2.6承承包人不履行行或不按约定定履行合同的的其他义务时时，应向发包人人支付违约金金 元，最高不超过过合同总金额额的5%。延误的的承包人工作作时间不予顺顺延。30.3一方违违约后，另一方要求求违约方继续续履行合同时时，

30、违约方承担担上述违约责责任后仍应继继续履行合同同。30.4发包人人先有30.1.1、30.1.2行为的，承包人的330.2.44行为不构成成违约。30.5承包人人先有30.2.4、330.2.5行为的，发包人自行行为发生之日日起 日内不履行行分包合同价价款的结算和和支付手续的的行为不构成成违约。行为为存在连续状状态的，自连续状态态终止之日起起计算时限。30.6发包人人30.1.1、30.1.2行为、承承包人的300.2.4行行为的违约责责任由本合同同双方、发包包人及承包人人下列人员承承担连带责任任。发包人及及承包人下列列人员应当签签订保证书作作为本合同附附件。发包人：姓名 身份证号号： 姓名 身份证证号： 姓名 身份证证号： 承包人：姓名 身份证号号： 姓名 身份证证号： 姓名 身份证证号： 31、特别约定定：31.1发包人人承诺按照本本合同约定结结算、支付分分包合同价款款，如存在违约约行为，造成承包人人