建设工程设计合同范本

1、建设工程设计合同范本 工程名称： 工程地点： 合同编编号： （由由设计方编填填） 设计证证书等级： 发包方方： 设计方方： 发包方委托设计计方承担 工工程设计，经经双方协商一一致，签订本本合同。第1条 本合合同依据下列列文件签订（1）中华人人民共和国合合同法、中中华人民共和和国建筑法、建建设工程勘察察设计市场管管理规定。（2）国家及地地方有关建设设工程勘察设设计管理法规规和规章、建建设工程批准准文件。第2条 本合合同设计项目目的内容：名名称、规模、阶阶段、投资及及设计费等，见见表4-2。表4-2 设计项目内内容序号分项目名称建设规模设计阶段及内容容估算总投资（万元）费率（%）估算设计费（元）层

2、数建筑面积（平方米）方案初步设计施工图第3条 发包包方应向设计计方提交表44-3中的有有关资料及文文件。表4-3 发包方应提提供的资料序号资料及文件名称称份数提交日期有关事宜第4条 设计计方应向发包包方交付的设设计资料及文文件，如表44-4所示。表4-4 设计方应交交付的资料序号资料及文件名称称份数提交日期有关事宜第5条 本合合同设计收费费估算为 元人人民币。设计计费支付进度度详见表4-5所示。表4-5 设计费支付付进度付费次序占总设计费比例例付费额（元）付费时间（由设设计文件的交付时间决定）第一次付费20%定金本合同签订后三三日内第二次付费第三次付费说明：1提交各阶段段设计文件的的同时支付各

3、各阶段设计费费；2在提交最后后一部分施工工图的同时结结清全部设计计费，不留尾尾款；3实际设计费费按初步设计计概算（施工工图设计概算算）核定，多多退少补，实实际设计费与与估算设计费费出现差额时时，双方另行行签订补充协协议；4本合同履行行后，定金抵抵作设计费。第6条 双方方责任（1）发包方责责任发包方按本合合同第3条规规定的内容，在在规定的时间间内向设计方方提交资料及及文件，并对对其完整性、正正确性及时效效性负责，发发包方不得要要求设计方违违反国家有关关标准进行设设计。发包方提交上述述资料及文件件超过规定期期限15天以以内，设计方方按合同第44条规定将交交付设计文件件的时间顺延延；超过规定定期限1

4、5天天以上时，设设计方有权重重新确定提交交设计文件的的时间。发包方变更委委托设计项目目、规模、条条件或因提交交的资料错误误，或将所提提交资料做较较大修改，以以致设计方需需返工时，双双方除需另行行协商签订补补充协议（或或另订合同）、重重新明确有关关条款外，发发包方应按设设计方所耗工工作量向设计计方增付设计计费。在未签合同前前发包方已同同意，设计方方为发包方所所做的各项设设计工作，应应按收费标准准，相应支付付的设计费。发包方要求设设计方比合同同规定时间提提前交付设计计资料及文件件时，如果设设计方能够做做到，发包方方应根据设计计方提前投入入的工作量，向向设计方支付付赶工费。发包方应为派派赴现场处理理

5、有关设计问问题的工作人人员，提供必必要的工作、生生活及交通等等方便条件。发包方应保护护设计方的投投标书、设计计方案、文件件、资料图纸纸、数据、计计算软件和专专利技术。未未经设计方同同意，发包方方对设计方交交付的设计资资料及文件不不得擅自修改改、复制或向向第三方转让让或用于本合合同外的项目目，如发生以以上情况，发发包方应负相相关法律责任任，设计方有有权向发包方方提出索赔。（2）设计方责责任设计方应按国国家技术规范范、标准、规规程及发包方方提出的设计计要求，进行行工程设计，按按合同规定的的进度要求提提交质量合格格的设计资料料，并对其负负责。设计合理使用用年限为 年。设计方按本合合同第2条和和第4条

6、规定定的内容、进进度及份数向向发包方交付付资料及文件件。设计方交付设设计资料及文文件后，要按按规定参加有有关的设计审审查，并根据据审查结论负负责对不超出出原定范围的的内容做必要要的调整补充充。设计方按按合同规定时时限交付设计计资料及文件件，本年内项项目开始施工工的，负责向向发包方及施施工单位进行行设计交底、处处理有关设计计问题和参加加竣工验收。一一年内项目尚尚未开始施工工的，设计方方仍负责上述述工作，但应应按所需工作作量向发包方方适当收取咨咨询服务费，具具体金额由双双方商定。设计方应保护护发包方的知知识产权，不不得向第三方方泄露、转让让发包方提交交的图纸等技技术经济资料料。如发生以以上情况并给

7、给发包方造成成经济损失，发发包方有权向向设计方索赔赔。第7条 违约约责任（1）在合同履履行期间，发发包方要求终终止或解除合合同，设计方方未开始设计计工作的，不不退还发包方方已付的定金金；已开始设设计工作的，发发包方应根据据设计方已进进行的实际工工作量支付设设计费，不足足一半时，按按该阶段设计计费的一半支支付；超过一一半时，支付付全部的该阶阶段设计费。（2）发包方应应按本合同第第5条规定的的金额和时间间向设计方支支付设计费，每每逾期支付一一天，应承担担支付金额千千分之二的逾逾期违约金。逾逾期超过三十十天以上时，设设计方有权暂暂停履行下阶阶段工作，并并书面通知发发包方。发包包方的上级或或设计审批部

8、部门对设计文文件不审批或或本合同项目目停缓建时，发发包方均按第第7条第（11）款的相关关规定支付设设计费。（3）设计方对对设计资料及及文件出现的的遗漏或错误误负责修改或或补充。由于于设计方错误误造成工程质质量事故损失失，设计方除除负责采取补补救措施外，应应免收直接受受损失部分的的设计费。损损失严重的根根据损失的程程度和设计方方责任大小向向发包方支付付赔偿金，赔赔偿金由双方方商定为实际际损失的 。（4）由于设计计方自身原因因，延误了按按本合同第44条规定的设设计资料及设设计文件的交交付时间时，每每延误一天，应应减收该项目目应收设计费费的千分之二二。（5）合同生效效后，设计方方要求终止或或解除合同

9、时时，设计方应应双倍返还定定金。第8条 其他他相关事宜（1）发包方要要求设计方派派专人留驻施施工现场进行行配合与解决决有关问题时时，双方应另另行签订补充充协议或技术术咨询服务合合同。（2） 设计方方为本合同项项目所采用的的国家或地方方标准图，由由发包方自费费向有关出版版部门购买。本本合同第4条条规定设计方方交付的设计计资料及文件件超过工程程设计收费标标准规定的的份数，设计计方另收工本本费。（3） 对于本本工程设计资资料及文件中中的建筑材料料、建筑构配配件和设备，应应当注明其规规格、型号、性性能等技术指指标，设计方方不得指定生生产厂、供应应商。发包方方需要设计方方配合加工定定货时，所需需费用由发

10、包包方承担。（4）发包方委委托设计配合合引进项目的的设计任务，从从询价、对外外谈判、国内内外技术考察察直至建成投投产的各个阶阶段，应吸收收承担有关设设计任务的设设计方参加。出出国费用，除除制装费外，其其他费用由发发包方支付。（5） 发包方方委托设计方方承担本合同同内容之外的的工作服务，另另行支付费用用。（6）由于不可可抗力因素致致使合同无法法履行时，双双方应及时协协商解决。（7）本合同发发生争议时，双双方当事人应应及时协商解解决，也可由由当地建设行行政主管部门门调解，调解解不成时，双双方当事人同同意由 仲裁委员会会仲裁。双方方当事人未在在合同中约定定仲裁机构，事事后又未达成成仲裁书面协协议的，

11、可向向当地人民法法院起诉。（8）本合同一一式 份，发发包方 份，设设计方 份。（9）本合同经经双方签章并并在发包方向向设计方支付付定金后生效效。（10）本合同同生效后，按按规定到项目目所在省级建建设行政主管管部门规定的的审查部门备备案。双方认认为必要时，可可到项目所在在地工商行政政管理部门申申请鉴证。双双方履行完合合同规定的义义务后，本合合同即行终止止。（11）本合同同未尽事宜，双双方可签订补补充协议，有有关协议及双双方认可的来来往电报、传传真、会议纪纪要等，均为为本合同组成成部分，与本本合同具有同同等法律效力力。（12）其他约约定事项。发包方名称： 设计方名名称：（盖 章） （盖盖 章）法定代表人：（签签字